材料调差补充协议(一标)

合集下载

材料调差合同范本

材料调差合同范本

材料调差合同范本《材料调差合同》甲方(购货方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________乙方(供货方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________鉴于甲方因[具体项目名称]需要向乙方采购[材料名称]等材料,为明确双方在材料价格调整方面的权利和义务,根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定,经双方友好协商,达成如下协议:一、材料品种及规格1. 甲方所需材料的品种、规格、型号等详细信息见附件一《材料清单》。

2. 乙方应按照甲方要求的品种、规格、型号等提供材料,并保证材料的质量符合国家及行业标准。

二、材料价格及定价方式1. 双方约定,本合同签订时材料的基准价格为:[具体价格及单位]。

该基准价格作为计算材料调差的基础。

2. 材料价格的定价方式为:[详细说明定价方式,如市场价格、政府指导价、厂家报价等]。

三、材料调差的条件及范围市场价格波动超过[约定的百分比或金额];国家政策调整导致材料价格发生重大变化;不可抗力等不可预见、不可避免的因素导致材料价格大幅上涨或下跌。

2. 材料调差的范围仅限于本合同约定的材料品种及规格。

四、材料调差的计算方法1. 材料调差金额 = (调整后的材料价格基准价格)× 材料数量2. 调整后的材料价格以[具体的价格依据,如权威机构发布的价格指数、市场调研数据等]为准。

五、材料调差的确认与支付1. 乙方应在材料价格调整发生后的[约定时间]内,向甲方提交材料调差申请及相关证明材料。

2. 甲方应在收到乙方申请后的[约定时间]内进行审核,并与乙方协商确认调差金额。

3. 双方确认材料调差金额后,甲方应在[约定的支付时间]内将调差款项支付给乙方。

施工合同材料调差模板

施工合同材料调差模板

施工合同材料调差模板甲方(以下简称“业主”):乙方(以下简称“施工方”):根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行施工的有关事宜,经充分协商,达成以下施工合同材料调差条款:第一条材料调差范围1.1 本合同材料调差适用于施工过程中所发生的主要材料价格波动。

主要材料包括但不限于:钢材、水泥、木材、沥青、砂石、混凝土及混凝土制品等。

1.2 材料调差依据:以中国政府部门发布的材料价格信息为准,具体参照国家或地方住建、物价部门发布的价格信息。

第二条材料调差计算方式2.1 合同签订后,如遇材料价格波动,乙方应按照合同约定的材料品种及价格变动风险范围,及时向甲方报告材料价格变动情况。

2.2 材料调差费用计算公式:调差费用 = 材料原价× 材料用量× 材料价格波动比例。

2.3 材料价格波动比例 = (材料调差基准日价格 - 材料实际购买价格)/ 材料调差基准日价格× 100%。

2.4 调差基准日价格:合同签订时,双方确认的主要材料价格。

第三条材料调差程序3.1 乙方在采购主要材料时,应向甲方提供材料价格波动情况的报告。

3.2 甲方应在收到乙方材料价格波动报告后7个工作日内,对报告内容进行核实,并将核实结果通知乙方。

3.3 双方应按照本合同约定的材料调差计算方式,计算调差费用。

3.4 甲方应在核实调差费用后7个工作日内,向乙方支付材料调差费用。

第四条材料调差的其他约定4.1 乙方应合理控制材料价格风险,采取有效措施降低材料成本。

4.2 甲方应积极协助乙方解决材料采购过程中遇到的问题,确保施工进度。

4.3 双方应共同关注政策动态,及时了解和掌握材料价格政策,共同应对材料价格波动带来的风险。

4.4 因工期延误导致材料价格上涨的,双方应按照合同约定和有关法律法规的规定,合理分担材料价格变动风险。

第五条争议解决5.1 双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院起诉。

施工合同材料调差版本

施工合同材料调差版本

施工合同材料调差版本一、定义和解释1.1 合同:本合同是指双方为完成某项工程建设,明确双方权利、义务和责任而签订的文件。

1.2 材料调差:由于市场材料价格波动导致合同执行期间材料价格与合同签订期间材料价格发生差异,按照合同约定对合同价款进行调整的行为。

1.3 合同签订期间:指合同签订时市场材料价格的时期。

1.4 合同执行期间:指合同履行过程中市场材料价格的时期。

二、材料调差条款2.1 材料价格波动风险:合同执行期间,如遇市场材料价格波动,双方同意按照本合同约定的材料调差条款进行价款调整。

2.2 材料调差计算:材料调差费用按照合同约定的计算方法进行计算。

具体计算公式为:材料调差费用 =(合同执行期间材料价格 - 合同签订期间材料价格)× 合同材料用量× 调差系数。

2.3 调差系数:调差系数由双方在合同中约定,根据市场材料价格波动情况和工程实际情况确定。

2.4 材料调差程序:(1)合同履行过程中,如遇市场材料价格波动,双方应及时协商确定调差系数。

(2)合同一方应在合同执行期间内,向对方提出材料调差申请,并提供相关证明材料。

(3)对方应在收到材料调差申请后14天内,对申请进行核实,确认调差费用。

(4)双方按照确认的调差费用进行价款调整。

2.5 材料价格上涨风险:合同履行期间,如遇市场材料价格上涨,双方同意按照本合同约定的材料调差条款进行价款调整。

2.6 材料价格下跌风险:合同履行期间,如遇市场材料价格下跌,双方同意按照本合同约定的材料调差条款进行价款调整。

三、其他条款3.1 合同的签订、履行、变更和解除均应遵守中华人民共和国法律法规。

3.2 合同一方未按照约定履行合同义务,应承担违约责任。

3.3 合同一方认为对方侵犯其合法权益,可以向对方提出书面协商要求。

协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

3.4 合同的签订、履行、变更和解除,除本合同另有约定外,均按照中华人民共和国相关法律法规执行。

建设工程合同材料调差

建设工程合同材料调差

建设工程合同材料调差我们需要明确何为材料调差。

简而言之,材料调差是指在建设工程施工过程中,由于市场材料价格波动或其他原因导致原定的材料预算与实际购买价格之间出现差异时,根据合同约定对工程造价进行相应调整的过程。

我们来看一份标准的材料调差条款范本:建设工程合同材料调差范本一、材料价格调整的条件1. 若在合同执行期间,国家或地方政策性调整引起材料价格变动;2. 若因市场供求关系变化导致主要材料价格上下浮动超过合同规定的比例阈值;3. 若因自然灾害等不可抗力因素造成材料供应短缺或价格上涨。

二、材料价格调整的程序1. 承包方应在发现材料价格调整条件成立后的5个工作日内,向发包方书面通知材料价格调整请求;2. 发包方收到通知后,应在10个工作日内与承包方协商确认调整后的价格;3. 双方确认新的材料价格后,应签署书面补充协议,并据此调整合同价款。

三、材料价格调整的限制1. 材料价格调整不得降低工程质量要求和施工安全标准;2. 材料价格调整应基于公平合理原则,确保调整幅度与市场价格变动相符;3. 材料价格调整不得作为承包方延误工期的理由。

四、其他相关事宜1. 双方应保留所有关于材料价格调整的书面文件和证明材料;2. 如因材料价格调整引发争议,应按照合同约定的争议解决方式进行处理。

通过以上范本,我们可以看到,材料调差的条款需要明确调差的条件、程序、限制以及其他相关事宜。

这样的规范性文本能够为双方提供一个明确的操作指南,减少因为理解偏差而导致的争议。

在实际工作中,合同双方应当本着公正客观的原则,严格按照合同条款执行材料调差。

这不仅能够保证工程的顺利进行,还能够维护双方的合法权益。

同时,双方应当保持沟通的畅通,及时解决可能出现的问题,以免影响工程进度和质量。

补材料差价合同范本3篇

补材料差价合同范本3篇

补材料差价合同范本3篇篇一补材料差价合同范本鉴于甲方在项目施工过程中,由于材料价格波动等原因,导致乙方供应的部分材料价格与甲方预算价格存在差异,双方经充分协商,达成如下补充协议:一、合同主体1.1 甲方:指合同中承担支付材料差价的一方。

1.2 乙方:指合同中供应材料并承担材料差价调整的一方。

二、合同标的2.1 本合同所涉及的补充材料差价,是指甲方在项目施工过程中,因乙方供应的材料价格与甲方预算价格之间的差额。

三、合同金额3.1 乙方根据甲方提供的材料清单及预算价格,计算出实际供应材料的价格与预算价格之间的差额。

3.2 甲方应按照乙方计算的差价金额,向乙方支付补充材料差价。

四、支付方式4.1 甲方应在合同签订后____个工作日内,将补充材料差价支付给乙方。

4.2 乙方收到补充材料差价后,应开具正规发票给甲方。

五、合同期限5.1 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至补充材料差价支付完毕之日终止。

六、双方权利与义务6.1 甲方权利与义务:6.1.1 甲方有权对乙方供应的材料进行质量检验,如发现质量问题,有权要求乙方及时更换。

6.1.2 甲方应按照合同约定及时支付补充材料差价。

6.2 乙方权利与义务:6.2.1 乙方应保证供应的材料质量符合甲方要求,确保工程顺利进行。

6.2.2 乙方应在合同约定的时间内收到补充材料差价。

七、违约责任7.1 任何一方违反本合同的约定,导致合同无法履行,应承担违约责任。

7.2 甲方未按时支付补充材料差价,乙方有权暂停供应材料,直至甲方支付完毕。

7.3 乙方未按时供应合格材料,甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。

八、争议解决8.1 双方在履行本合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决。

8.2 如协商无果,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。

九、其他约定9.1 本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。

9.2 本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):________________乙方(盖章):________________签订日期:________________名词解释:1. 甲方:合同中承担支付材料差价的一方。

关于材料调差的补充协议

关于材料调差的补充协议

关于材料调差的补充协议
甲方:XXX武宁至吉安高速公路建设项目办公室(以下称甲方)
乙方:(以下称乙方)
根据XXX《关于印发我省交通建设主要材料价差调整指导意见的通知》(赣交基建字〔2008〕74号)的精神,以及《江西省武吉高速公路工程项目材差调整实施办法》。

武吉高速公路项目的路基路面工程与房建工程的材料价差调整工作,经各标段经理部的申报、监理代表处(高驻办)的复核、以及项目办的审核现已完成。

经甲乙双方协商,就武吉项目标段的材料价差调整签订补充协议如下:
1.本协议是XXX项目施工合同的组成部分,权利与义务同主合同。

2.仅对用于高速公路实体工程所消耗的主要材料:钢材、水泥、油料进行价差调整,调整价格以XXX公布的材料信息价为准,施工期间的价格波动幅度在水泥为5%、钢材与油料为3%范围内的风险由乙方承担,超出此范围的风险由甲方承担。

3.工程数量以最终实际完成的(包含审计核减的工程数量以及工程变更增加的工程数量)实体工程数量为准。

4.材料调差金额为元(小写¥元)。

5.调差金额按计量支付程序办理计量支付,列“其他应付款”项计量。

6.本协议共6份,甲方执3份、乙方执2份、监理单位执1份。

甲方:XXX武宁至吉安乙方:
高速公路建设项目办公室
法定代表人或法定代表人或
其授权的署理人:其授权的署理人:
地址:地址:
传真:传真:。

工程材料调差补充协议范本

工程材料调差补充协议范本

工程材料调差补充协议范本工程材料调差补充协议甲方(供应商):______________,统一社会信用代码:______________,地址:______________,电话:______________,法定代表人:______________。

乙方(需求方):______________,统一社会信用代码:______________,地址:______________,电话:______________,法定代表人:______________。

鉴于甲乙双方签订的工程材料采购合同中,约定了采购的数量和品质,但由于发生了某些情况,需修改该约定,于是,甲乙双方通过协商达成以下协议,以便在合法、公正、诚信的前提下调整双方之间的权利、义务和约定。

第一条甲方特此同意在原有合同的基础上,向乙方增加材料数量为______。

乙方在收到该额外材料后应当尽快进行验收。

第二条乙方在收到全部材料后,应按照原有合同中的品质要求进行验收。

如果发现任何问题,应当向甲方提出并要求处理。

第三条如未提前通知甲方,乙方未按约定时间收取材料或未按其合同要求验收材料的,则视为乙方自愿放弃该材料,并甲方无需进行后续安排或补偿。

同时,如发生了损坏或质量问题,乙方应承担相应的赔偿责任。

第四条该补充协议自签署之日起生效,直到乙方收到全部材料并验收合格之日止。

第五条本协议与原有合同具有同等的法律效力,并受中国相关法律法规的监管。

双方有义务履行所有约定,并互相保障各自权益。

第六条本协议中的任何争议,应通过友好协商解决。

如果无法解决,则应提交至本协议签订地有管辖权的人民法院解决。

本协议一式两份,甲乙双方各持一份。

本协议中的所有条款对甲乙双方具有同等约束力,应遵守中华人民共和国相关法律法规的规定。

甲方(供应商)签名盖章:______________ 日期:______________乙方(需求方)签名盖章:______________ 日期:______________。

工程材料调价补充合同

工程材料调价补充合同

工程材料调价补充合同甲方(业主):___________乙方(承包商):___________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程合同》(以下简称“原合同”),现因市场价格波动等原因,需对原合同中涉及的材料价格进行相应调整。

为此,甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则,经协商一致,达成如下补充协议:一、材料价格调整范围1. 本补充合同所涉及的材料价格调整范围,包括但不限于钢材、水泥、砂石等主要建筑材料。

2. 调整的材料价格应基于市场调研报告和权威机构发布的价格信息,确保价格的公正性和透明性。

二、价格调整原则1. 材料价格调整应遵循市场规律,确保调整后的价格能够真实反映市场供需关系。

2. 调整幅度应根据材料市场价格变动的实际情况确定,避免过度调整导致不合理的价格差异。

3. 乙方应在材料采购前向甲方提供书面的价格调整申请,并附上相应的市场调研报告或价格信息来源证明。

三、价格调整流程1. 乙方根据市场情况提出价格调整申请,并提供相关证明材料。

2. 甲方在收到乙方申请后__个工作日内进行审核,并提出意见。

3. 双方就价格调整事宜进行协商,达成一致后签署本补充合同。

4. 如协商不成,可按照原合同中的争议解决方式进行处理。

四、其他条款1. 本补充合同自双方签字盖章之日起生效,与原合同具有同等法律效力。

2. 本补充合同未尽事宜,按照原合同相关条款执行。

3. 本补充合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):_________________乙方(盖章):_________________ 签订日期:____年__月__日。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

南水北调中线一期工程总干渠黄河北~羑河北段(中线建管局直管和代建项目)汤阴段施工Ⅰ标
价差调整补充协议
(合同编号:ZXJ/SG/TYD-001-补02)
发包人:山西省万家寨引黄工程总公司
承包人:中国水利水电第十工程局有限公司
二〇一一年十一月
目录
一、价差调整补充协议书
二、授权书
三、中线局计[2011]33号《关于南水北调中线干线在建工程土建
施工标材料价差处理的通知》
四、中线局计[2011]103号《关于南水北调中线干线在建工程土建
施工标人工和材料价差调整的通知》
五、已批复设计单元工程项目管理预算中价格因子权数表
价差调整补充协议书
(编号:ZXJ/SG/TYD-001-补02号)
鉴于汤阴段主体工程开工后,人工及建筑材料价格上涨幅度较大,超出承包人承受能力,导致现场资金缺口较大,给工程建设带来了不利影响,而原合同未明确价差调整方法。

为保证工程建设顺利进行,实现本工程建设目标,根据中线局计[2011]33号《关于南水北调中线干线在建工程土建施工标材料价差处理的通知》及中线局计[2011]103号《关于南水北调中线干线在建工程土建施工标人工和材料价差调整的通知》,经山西省万家寨引黄工程总公司(以下简称“发包人”)与中国水利水电第十工程局有限公司(以下简称“承包人”)协商一致,就人工和主要材料价差调整事宜签订本补充协议。

一、调差范围和计算方法
1、调差范围
调差范围为人工和水泥、钢筋、柴油、粉煤灰、炸药主要材料。

本次调差时间段为自本标段开工至2011年6月30日,每半年作为一个调价周期。

2、价差计算方法
计算方法按照中线局计[2011]33号《关于南水北调中线干线在建工程土建施工标材料价差处理的通知》及中线局计[2011]103号《关于南水北调中线干线在建工程土建施工标人工和材料价差调整的通知》执行。

调价因子权重按设计单元工程项目管理预算中建筑工程分类权重
确定。

调价因子价格指数参照穿漳段数测算成果确定。

已完成合同金额根据承包人实际完成的工程量和合同单价计算,以每月对应项目的结算数为准,不包括总价承包项目、索赔项目和已按市场价计算的变更项目。

3、调价金额及支付
经计算,本次价差调整金额为12,144,418元(大写:壹仟贰佰壹拾肆万肆仟肆佰壹拾捌元),随工程进度款支付。

二、若将来有上级主管部门发布或批复的其他价差调整规定,应按新的规定对本调差金额予以调整。

在上级主管部门发布或批复其他价差调整规定前,2011年7月以后人工和主要材料价差,亦按上述方法执行。

最终调价金额不超过上级主管部门批复价差金额。

三、其他有关事项按双方签订的主体工程施工合同(合同编号:ZXJ/SG/TYD-001)约定和其他有关规定执行。

四、本协议经双方法定代表人或其委托代理人签名并分别盖本单位公章后生效。

五、本合同书一式十二份,发包人执八份,承包人执四份。

发包人:(公章)
山西省万家寨引黄工程总公司承包人:(公章)
中国水利水电第十工程局有限公司
法定代表人
或委托代理人:
法定代表人
或委托代理人:
签订日期:年月日
【本文档内容可以自由复制内容或自由编辑修改内容期待你的好评和关注,我们将会做得更好】。

相关文档
最新文档