园林景观施工合同
绿化施工合同协议书3篇
绿化施工合同协议书3篇篇1甲方（发包方）：___________法定代表人/负责人：___________地址：___________联系电话：___________乙方（承包方）：___________法定代表人/负责人：___________地址：___________联系电话：___________鉴于：1. 甲方为改善环境、提升形象，决定对位于_____________的绿化项目进行施工。
2. 乙方具备相应的园林绿化设计及施工资质，并愿意承担该项目的施工任务。
双方经友好协商一致，就绿化施工事宜达成如下协议：第一条工程概况1. 工程名称：___________2. 工程地点：___________3. 工程范围和内容：包括但不限于树木种植、草坪铺设、景观小品安装等。
4. 施工图纸及技术文件：以甲方提供的图纸为准，如有变动需经甲乙双方书面确认。
第二条合同工期1. 开工日期：___________2. 竣工日期：___________3. 如遇不可抗力因素导致工期延误，经甲方书面确认后可相应顺延工期。
第三条合同价款与支付方式1. 合同总价款：人民币___________元整（大写：___________）。
2. 支付方式：(1) 预付款：合同签订后5个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的30%作为预付款。
(2) 进度款：根据工程进度，每完成一个阶段，甲方应在接到乙方提交的验收合格证明后7个工作日内支付该阶段价款的70%。
(3) 最终结算：工程竣工验收合格后15个工作日内，甲方向乙方支付剩余款项。
第四条材料供应1. 所有用于本工程的材料应符合国家相关标准，乙方需提供材料合格证及检验报告。
2. 未经甲方同意，乙方不得擅自更换已确定的材料品牌或型号。
第五条工程质量与验收1. 乙方应严格按照施工图纸和技术文件进行施工，确保工程质量达到国家现行规范及标准要求。
2. 工程完成后，乙方应及时通知甲方组织验收；如验收不合格，乙方应无条件返工直至合格为止，并承担由此产生的一切费用。
景观施工合同范本(8篇)
景观施工合同范本甲方：_____乙方：_____甲、乙双方本着平等互利的原则，经友好协商，甲方将_____环境景观工程委托给乙方进行深化及施工，为了进一步明确双方的责任，根据《中华人民共和国民法典》之规定，结合本工程的具体情况，达成如下合同条款，双方共同遵照执行。
第一条工程名称：_____第二条工程范围和内容工程范围：按甲方批准的施工图为准。
工程内容包括：硬景（硬质铺地、园林小品等）、软景（乔木、灌木及草坪等）、水体、景观照明等。
第三条设计周期本合同签订以后于____年____月____日前完成对扩初图的深化设计，其中包括总平方案调整、硬景部分施工图深化、材料替换、植物配置及水电安装设计，以求达到施工图纸要求。
设计内容需另行补签设计合同。
第四条设计价款及支付方式该项目乙方按____万元（大写：____元正）人民币包干进行设计取费。
合同签订后三日内甲方支付乙方____万元（大写：____元正）人民币的设计定金，乙方完成全部施工图设计并经甲方认可后，甲方支付乙方剩余设计尾款即____元（大写：____元正）人民币。
第五条施工工期开工日期：以甲方批准的施工报告为准（开工时间最迟不超过____年____月____日）。
竣工日期：在有施工场地的条件下，工期为____天。
因甲方原因、重大设计变更及特殊天气原因（如下大雨等）所耽误的时间应不计工期，并作相应顺延。
第六条取费原则1.本工程执行四川省建设工程造价管理总站发行的_____定额：SGD1_20_____至SGD7_20_____，收费级别按四类工程二级Ⅱ档。
2.苗木部分由甲、乙双方对苗木品质共同进行认定，乙方按苗木送到工地价的30%收取栽植、养护及包成活费用。
乙方报送甲方的苗木报价表必须注明品种、规格、高度、冠幅、胸径及数量等，大型乔木及价格高的植物在起挖栽植前须经甲方工程人员确认效果，并经价格确认。
甲方对照验收，数量按实收方结算。
乙方应严格按照施工图进行施工，如甲方要求须增加预算范围以外的工程量应另行办理签证。
园林绿化工程施工合同11篇
园林绿化工程施工合同11篇园林绿化工程施工合同园林绿化工程施工合同1建设单位：(以下简称甲方)施工单位：(以下简称乙方)经甲、乙双方协议，本工程由乙方负责为甲方进行院内园林绿化工程施工，本着互相协作，紧密配合的原则和保证工程顺利进行，特签订此合同以共同遵守。
1、工程内容包括苗木、土方工程。
2、按包工、包料、包工期、包质量的'大包干式承包。
3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案。
二、工程造价：乙方按工程施工范围、施工提交一份工程预算书，按园林建筑、绿化Ⅱ类工程标准收取，人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行，工程造价为人民币元(大写元整)。
注：附价格表一份。
三、付款方式：工程完工甲方初验合格后付工程款的90%款额，剩余款额保活期满一次性付清。
(保活期一年)四、双方责任：1、施工中甲方应对乙方提供地下埋伏线路及管路有关图纸，或由甲方指定人员进行指导，如指导人员误导损坏，由甲方负责，乙方不承担责任。
2、花苗成活率不可控制，乙方应及时更换。
(一)甲方责任：1、甲方无偿给乙方提供水源、电源。
2、组织工程竣工验收，并按合同规定办理结算。
(二)乙方责任：1、按施工有关施工技术规范进行施工。
2、承担绿化工程完工后保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。
3、工程竣工后清理现场，做到工完场清。
五、本合同一式四份，双方签字生效，各执二份，具同等效力。
甲方(盖章)：乙方(盖章)：代表(签字)：代表(签字)：年月日园林绿化工程施工合同2建设单位(甲方)：施工单位(乙方)：根据国家及地方有关规定，甲方将绿化工程委托给乙方施工，根据该工程具体情况，经双方协商签订本合同。
绿化工程。
二、施工地点及范围：本工程位于，绿地总面积为平方米。
三、工程内容：1.乙方根据甲方所提供的设计图纸按图施工，甲方按图验收;2.绿地深翻50厘米，加工20厘米(包括土地平整、造地形等);3.工程竣工后，乙方必须养护一年(落叶树今冬明春种植，按具体树种种植起算);4.施工过程中，由于甲方原因需要返工的，则须经甲方签证认可后按实结算;养护期间由于乙方原因造成苗木死亡的，均由乙方按合同规格要求补植;5.种植质量应根据市有关部门对绿化工程的要求进行验收。
园林绿化工程施工合同范本3篇
园林绿化工程施工合同范本3篇国家对建设工程项目的发包实行招标投标制度。
《招标法》第三条规定：“中华人民共和国境内进行工程建设项目必须进行招标。
”以下是店铺为大家精心准备的：3篇园林绿化工程施工合同范本。
欢迎阅读与参考!园林绿化工程施工合同范本一工程名称：建设单位：施工单位：签订日期：绿化工程合同发包人(全称)：承包人(全称)：依照《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程的施工事项协商一致，订立本合同。
第一条工程基本概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：土方平整造型、景观工程、苗木栽植及养护。
详见：发包人向承包人所提供的招标文件工程量清单第二条工程承包范围1、绿化工程施工图纸及招投标文件项目清单范围的所有内容;2、绿化工程承包范围内种植土方平整造型、苗木栽植及养护;3、苗木的养护管理(壹年)保证养护期内苗木、地被植物正常生长，并保持良好的景观效果;第三条工程施工期限共3个月。
议定自年月日开工，至年月日全部栽植结束。
(如遇雨、雪和其他原因不能施工时经发包人同意工期顺延)。
承包方严格按上述工期组织施工，若工期延迟，每延迟一天罚款人民币贰仟元整，工期罚款从履约保证金中扣除。
第四条工程质量标准：合格1、在工程施工中，承包方应按照本工程施工图、绿施说明及业主要求，精心组织施工，认真执行现行国家施工及验收规范。
做好隐蔽工程、分项工程的验收工作。
如因施工原因造成的质量不符合验收要求而发生的返工费用由承包人负责。
2、栽植质量标准执行《城市绿化工程施工及验收规范》CJJ/T82-893、养护标准执行《园林管理考核办法(试行)》第五条材料和设施供应：凡包工包料工程的材料由乙方负责采购调运进场;并应保证其所提供的材料符合本合同约定的质量、规格等要求，否则，承包方应无条件及时更换，若因此影响工程进度，工期不予顺延，经发包人造成损失的，承包方应该足额赔偿，并应付发包方合同价款5%的违约金。
园林景观施工合同(通用15篇)
园林景观施工合同(通用15篇)园林景观施工合同1甲方：__________乙方：__________依照《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规和招标文件的要求，甲乙遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就同意订立本合同，达成协议如下：一、项目概况：1、项目名称：__________2、项目__________二、本合同施工范围：项目园区施工图纸范围内的园林景观绿化进行建设。
三、合同工期：开工日期：________年____月____日竣工日期：________年____月____日四、合同价款及付款方式：总造价为610万元，增减项根据甲方意见进行调整，合同签订后支付总造价的30%，全部工程完工后支付总造价的50%，竣工验收后再付款10%，保修期满后付清所有尾款，保修期为________年。
五、乙方向甲方承诺：按照合同约定进行施工、竣工并在质量保修期内承担工程质量保修责任。
六、甲方向乙方承诺：按照合同约定的期限和方式支付合同价款及其他应当支付的款项。
七、各方权力及义务：1、甲方的权力及义务：(1)、甲方代表负责监督检查工程质量、进度、隐蔽工程的验收，办理设计变更、签证及验收手续，负责协调现场各施工单位之间的协作与配合工作。
(2)、协调总包单位向乙方提供施工所需场地和水电接驳点，并说明使用注意事项。
(3)、按合同的约定及时支付乙方工程款。
(4)、按规定提供施工场地并提供有关隐蔽、障碍物资料。
(5)、按合同约定组织工程验收并按合同约定的'期限办理竣工结算。
2、乙方的权利及义务：(1)、乙方驻工地代表负责合同履行，按要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，处理由乙方负责的各项事宜。
(2)、乙方按甲方要求进场施工并提前组织好采购、运输、保护等工作。
(3)、按施工安全规范规定，采取施工保卫安全等技术措施，确保现场施工人员及第三者安全。
(4)、接受甲方监督和管理并服从总包单位对工程总进度计划的安排与施工协调。
环境景观施工合同6篇
环境景观施工合同6篇篇1甲方（发包方）：________________乙方（承包方）：________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就甲方委托乙方进行环境景观施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________环境景观工程2. 工程地点：________________3. 工程内容：包括但不限于绿化种植、道路铺设、假山制作、水池建设等。
二、工程期限本工程自合同签订之日起开始，至竣工验收合格并交付使用之日止。
具体工期根据甲方要求进行安排。
三、工程造价及支付方式1. 本工程总造价为人民币________元（大写：________元整）。
具体金额根据工程实际完成量结算。
2. 甲方应按以下方式支付工程款：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的30%作为预付款；（2）工程完工并通过初步验收后，甲方支付工程总造价的65%；（3）竣工验收合格后，甲方支付剩余5%的工程尾款。
四、工程要求及标准1. 乙方须按照甲方提供的设计图纸及要求进行施工，确保工程质量符合相关标准；2. 施工过程中，乙方应遵守安全生产、环境保护等相关法律法规，确保施工安全及环境保护；3. 乙方应确保使用的材料符合国家标准，不得使用假冒伪劣产品；4. 工程施工过程中，如遇设计变更，双方应协商解决。
五、双方责任及义务1. 甲方责任及义务：（1）甲方应按照合同约定支付工程款；（2）甲方应提供施工所需的设计图纸及相关技术资料；（3）甲方应协调施工过程中的相关问题，确保工程顺利进行。
2. 乙方责任及义务：（1）乙方应按照合同约定完成工程施工，确保工程质量；（2）乙方应确保施工进度，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任；（3）乙方应遵守安全生产、环境保护等相关法律法规，确保施工安全及环境保护；（4）工程竣工后，乙方应负责工程的保修工作。
景观施工合同6篇
景观施工合同6篇景观施工合同 (1) 建设单位： (以下简称甲方)施工单位： (以下简称乙方)经甲、乙双方协议, 本工程由乙方负责为甲方进行_______________园林绿化工程施工, 本着互相协作、紧密配合的原则和保证工程顺利进行, 特签订此合同以共同遵守。
一、工程内容和承包方式1、工程内容包括______、______、______ 等工程。
2、按包工、包料、包工期、包质量的大包干式承包。
3、园林绿化所需的材料、植物品种、数量、规格按配置方案及工程预算书。
二、工程造价乙方按工程施工范围、施工图纸提交一份工程预算书，按园林建筑、绿化____类工程标准取费，人工、材料、机械调差按施工期间有关文件执行，工程造价暂定为人民币元。
三、付款方式1、方签订合同后，甲方支付工程造价的______%给乙方作为工程预付款。
2、工程完工甲方初验合格后付款项______%，余款待保养期满(三个月)甲方验收合格后十天内一次付清。
四、工期1、本工程总工期天(日历从开工之日算起)。
2、开工日期______年______ 月______ 日。
3、竣工日期______年______ 月______ 日。
五、双方责任(一) 甲方责任：1、负责办理施工报建手续，领取建筑许可证和施工许可证。
2、组织工程竣工验收，并按合同规定办理结算。
(二) 乙方责任：1、按施工图纸及有关施工技术规范进行施工。
2、承担绿化工程完工后的保养责任，保证绿化工程苗木成活率100%。
保养期内补种苗木的保养顺延1个月。
3、工程竣工后清理现场，做到工完场清。
六、本合同一式两份,双方签字生效,各执一份，具同等效力。
甲方(盖章): 乙方(盖章)：代表(签字): 代表(签字)：年月日景观施工合同 (2) 甲方：乙方：依《中华人民共和国合同法》及相关法律、行政法规，在遵循平等、自愿、公平的原则下，双方就本绿化、美化工程相关事项协商一致，签订本合同。
第一条工程概况工程名称：工程地点：第二条工程承包范围承包范围：可附图。
园林工程施工合同范本8篇
园林工程施工合同范本8篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行园林工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________园林工程。
2. 工程地点：_________________________。
3. 工程内容：包括绿化植物种植、园林景观建设等。
4. 工程规模：_________________________。
二、工程期限1. 工程开工日期：XXXX年XX月XX日。
2. 工程竣工日期：XXXX年XX月XX日。
如遇不可抗力因素导致工程延期，双方协商解决。
三、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币________元（大写：_________________________元整）。
具体造价详见附件《工程预算表》。
2. 支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的XX%作为预付款；（2）工程进展至XX%时，甲方支付乙方工程总造价的XX%；（3）工程竣工并经甲方验收合格后，甲方支付乙方剩余的工程款；（4）质量保证金：工程总造价的XX%作为质量保证金，自验收合格之日起一年后如无质量问题，甲方支付乙方质量保证金。
四、工程质量及验收标准1. 乙方须严格按照有关园林工程施工规范和要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的XX个工作日内组织验收。
3. 验收标准：按照园林工程施工合同约定的内容、国家相关标准及甲方要求进行验收。
4. 验收合格后，双方签署验收合格证书。
如验收不合格，乙方需按照甲方的要求进行整改，并承担整改费用。
五、工程保修1. 保修期限：工程竣工后，乙方负责保修一年。
2. 保修范围：因乙方施工质量问题导致的损坏、死亡等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载
园林景观施工合同
甲方：___________________
乙方：___________________
日期：___________________
城市园林景观是提升城市生态环境,构建良好城市文化,创新城市基础建设的主要工程,对城市化进程有着记录、展现、提升的功能。
签订园林景观施工合同需要注意什么呢以下是律图网小编为大家整理的园林景观施工合同范文，欢迎参考阅读。
园林景观施工合同范文1发包方以下简称甲方承包方以下简称乙方根据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，结合本工程实际情况，签订本合同，以资双方共同遵守。
第一条工程概况1工程名称工程。
2工程地点3工作内容别墅周边约平方米景观工程设计及施工，施工内容详见甲方签审的施工图及图纸会审所涉调整内容。
第二条工期本工程工期为60天，自甲方出具的开工书面通知书要求开工之日现场具备开工条件开始计算工期，非乙方原因或不可抗拒自然因素造成的工期延误，工期顺延。
一如遇下列原因工期顺延1未及时签审施工图纸和施工组织计划;2设计变更;3甲方未能按期提交施工场地;4连续4小时遇雨和停水、停电;5未按合同规定时间拨付工程款项;6遇不可抗拒因素。
二竣工验收1甲方在收到乙方竣工报告的5日内组织验收，否则视为默认工程合格并进行竣工结算;2若未能通过竣工验收，双方应确定整改方式及时间，再次验收程序同上。
第三条工程合同价款及支付方式1经双方商定本项目设计费为元,本工程暂定造价520000元具体单价详见清单;2本工程按甲方审定预算中各项目的综合单价办理结算;3结算工程量以现场实际收方量为准。
4合同签订后5日内,甲方支付乙方工程预付款100000元整;5工程竣工并验收合格后15日内，双方按合同第三条第2、第3款办理结算,结算后一个月内甲方向乙方付至结算总额的95,余结算总额的5作为保修金,保修期满后甲方付清余款。
第四条关于设计调整更改本工程涉及设计调整更改工程项目，待调整资料完善并经甲方签审后，工程量及造价按本合同第三条进行增减。
第五条保修期1保修期从乙方递交竣工报告后的第七日起算,保修责任按国家有关规定执行。
其中植物保活期一年，工程部分保修期为一年。
2成活率植物管护移交时按行规达到95的成活率。
第六条双方的责任一甲方责任1保证施工场地具备开工条件，保证施工所需用水、用电;2合同签定后三日内审定乙方的施工组织计划及施工图，并以书面形式通知乙方;3负责协助办理施工的各项进场手续。
4负责协调现场各施工单位间的关系;5若施工变更应以书面形式通知乙方;6按合同规定时间按时付款。
二乙方责任1按甲方签审的施工图和确定的变更通知内容，结合有关规范组织施工;2接受甲方指派监理公司的监理及甲方现场代表的管理;3文明施工，安全生产，确保工程质量，按期完工;4负责施工中的成品保护;第七条甲、乙双方现场代表及责任1甲方现场代表甲方代表作为现场签证代表;2乙方现场代表乙方代表作为接受甲方书面通知的代表第八条材料的认定及采购1乙方应按设计要求对材料自行采购，涉及装饰及灯具材料需经甲方认定后方可采购。
2设计材料变更须经甲方认定并以书面形式通知乙方后，乙方方可购买。
第九条违约责任一甲方违约责任1甲方未履行合同规定的义务，除顺延竣工期外，还应赔偿乙方因此发生的实际损失;2甲方对工程中途停建、缓建或由于设计变更造成的停工，应采取措施补救或减少损失，同时赔偿乙方因此而造成的停工、窝工、返工的机械设备调运等实际损失;3甲方超过合同规定期限验收或未按合同规定付款，每超一日，按合同总额的5向乙方支付逾期违约金。
二乙方违约责任乙方未按合同规定完成工程，且无故拖延时间影响工程进度，每延一日，按合同总额的5向甲方支付违约金。
第十条争议解决方式在合同履行中，双方因履行合同发生争议，应协商解决。
协商无果，双方约定向施工所在地人民法院起诉。
第十一条本合同经双方签字盖章后生效。
第十二条未尽事宜，双方协商解决。
第十三条本合同一式四份，双方各执二份，均具同等法律效力。
甲方公章_________乙方公章_________法定代表人签字_________法定代表人签字__________________年____月____日_________年____月____日园林景观施工合同范文2甲方发包方以下简称甲方乙方承包方以下简称乙方依据《中华人民共和国合同法》及相关法律、法规，增强双方责任感，确保工程的顺利完工，双方在平等、自愿、公平、协调一致的基础上订立本合同，条款如下一、工程概况工程名称工程地点工程内容设计施工图纸所包含的所有内容二、工程合同价款本工程合同造价为人民币元，即人民币元整。
本造价内含两年养护费用。
三、承包方式由乙方设计，采用大包干，即包工、包料、包管理、包质量、包工期等完全总承包。
承包范围和内容设计施工图纸范围内的所有绿化工程详见施工图。
四、工期本工程工期为2011年月日至年月日绿化工程养护期为年月日至年月日。
五、工程价款的支付与结算1、按工程进度每月支付完成产值的
______;2、新工工程完工后支付工程总造价的验收合格后______天内一次性付清剩余的款项;3、本工程价款不含税金。
六、本合同未尽事宜，经甲乙双方协商达成补充协议，所达成的补充协议与本合同具有同等法律效力。
七、本合同在执行过程中发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，可向人民法院诉讼解决。
本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。
本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效。
甲方公章_________乙方公章_________法定代表人签字_________法定代表人签字__________________年____月____日_________年____月____日园林景观施工合同范文3发包方以下简称甲方承包方以下简称乙方根据《中华人民共和。