建筑工程分包合同完整版
建筑工程专业分包合同范本7篇

建筑工程专业分包合同范本7篇第1篇示例:建筑工程专业分包合同范本合同编号:【XXX】甲方:【建筑工程总承包单位名称】鉴于甲方拟承接【建筑工程项目名称】工程施工,现甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商订立本合同。
第一条工程名称及内容甲方委托乙方承担【建筑工程项目名称】工程中的【具体工程内容】工作。
第二条工程规模【具体描述工程规模,例如工程面积、高度等】乙方承诺按照合同约定的工期完成工程,并按照甲方提供的施工计划和技术要求进行施工。
第四条工程质量要求乙方承诺保证施工质量符合相关标准和规范,对工程质量承担相应的法律责任。
第五条施工期间的责任1. 乙方应当遵守相关法律法规,严格执行施工安全生产措施,保障工程施工的安全。
2. 施工期间,乙方应当妥善保管工程材料、设备及相关工具。
3. 如因乙方施工过程中的过失导致工程延期、质量问题等情况,乙方应承担相应的违约责任。
第六条工程款支付1. 工程款支付方式及时间:甲方应按照合同约定的工程款支付方式及时间向乙方支付工程款。
2. 工程结算:工程完工后,甲方将与乙方进行工程结算。
如发现工程质量存在问题,甲方有权扣除相应款项。
第七条合同变更和解除1. 若因不可抗力导致工程无法按计划进行,双方应协商解决,并根据实际情况变更合同内容。
2. 如有一方违反合同条款,经协商无法解决时,对方有权提前通知解除合同,并要求对方承担相应违约责任。
第八条法律责任1. 在履行本合同过程中,如有一方违反合同约定,应承担相应的法律责任。
2. 若因一方的过失导致另一方遭受经济损失,应由过失方承担赔偿责任。
第九条合同生效1. 本合同自双方盖章之日起生效,至工程完工结算完成之日止。
2. 本合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):签订日期:年月日以上为建筑工程专业分包合同范本,双方签字盖章后即生效。
希望双方能够遵守合同约定,顺利完成工程,共同维护工程的质量和安全。
【文章字数超过2000字,如需删减或添加其他内容,请提出具体要求】。
建筑分包合同范本(最新4篇)

建筑分包合同范本(最新4篇)分包合同篇一承包人:(简称甲方)劳务分包人:(简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,甲、乙双方就工程施工劳务分包事项协商达成一致,订立本合同。
一、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称:工程地点:分包范围:模板制作、安装、及倒运归库提供分包劳务内容:本工程中的模板制作、安装、拆除、倒运及模板归库;二、分包工作期限开始工作日期:年月日结束工作日期:年月日总日历工作天数为:天。
三、劳务报酬1、本工程的劳务报酬金额约为;2、本工程的劳务报酬均为一次包死,不再进行调整。
四、工程结算工程开工后施工人员进入现场,暂付分项工程的;工程竣工,经甲、乙双方共同验收合格,甲方根据实际发生的工程量核算单及时支付乙方剩余劳务报酬。
中途退场不结算尾款,并承揽因中途退场所造成的一切经济损失。
五、质量标准1、按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评,本工程必须达到质量评定合格等级;定标准》2、标准规范除本工程总包合同另有约定外,本合同适用标准规范如下:(1)模板支撑须牢固,无跑、漏、胀等现象出现;(2)合理使用周转材料,杜绝浪费;(3)拆除模板应经施工技术人员同意;(4)操作时应按顺序分段进行,严禁猛撬,硬砸或大面积撬落和拉倒;(5)拆下的模板应及时清洁并运送到指定地点集中堆放,防止钉子扎脚;(6)在施工过程中如出现质量事故,经查明为人为造成时,由该责任人承担所造成的经济损失;(7)甲方如发现乙方的施工未达到约定质量标准时,将按实际情况扣除合同约定劳务报酬的。
六、施工验收及工程量的确认1、乙方应确保所完成施工的质量,符合本合同约定的质量标准;2、在施工完毕后,乙方应通知甲方验收,双方对工程量进行确认。
对乙方未经甲方认可,超出设计图纸范围和因乙方原因造成返工的工程量,甲方不予计量。
2024年建筑工程分包合同书(6篇)

2024年建筑工程分包合同书【合同编号】:____-XXX【合同主体】:甲方(建设单位):地址:法定代表人:电话:乙方(分包单位):地址:法定代表人:电话:【背景】甲方作为建设单位,拥有一项建筑工程项目的设计、施工及监理权利。
乙方作为建筑工程分包单位,具备专业技术和施工能力,愿意接受甲方的委托,承担建筑工程的一部分工作。
【目的】为明确双方权益,规范工程承包关系,特订立本合同。
【合同条款】第一条工程名称及工程地址1. 工程名称:_________________。
2. 工程地址:_________________。
第二条工程内容1. 本合同约定的工程内容为:_________________。
2. 工程量及工程规模详见工程量清单(附表一)。
第三条分工及工期1. 双方约定的工作分工如下:(1)甲方负责:设计、采购、施工监理等工作。
(2)乙方负责:_________________。
2. 工期约定:根据工程的具体情况,双方另行商定施工工期。
第四条价格及支付方式1. 工作价格:本工程的分包价为_________________元。
2. 价款支付方式:按照甲方批准的工程进度完成后,乙方具备提出支付申请的条件,甲方将按照约定支付工程款项。
具体支付方式如下:(1)甲方批准乙方提交的支付申请后的五个工作日内支付乙方85%的工程价款;(2)待全部工程完成后,由甲方组织验收,并在十个工作日内支付乙方剩余的15%工程价款。
第五条材料和设备1. 材料和设备的供应由甲方负责,乙方有义务按约定材料和设备进行施工和安装。
第六条施工质量1. 乙方负责按照合同约定的技术规范和施工要求进行施工,确保工程质量。
2. 乙方应建立健全质量管理体系,配备专职质量管理人员,并承担相应的质量责任。
第七条担保1. 乙方应提供相应的履约保证金,保证工程质量和施工进度的按时完成。
2. 保证金约定:乙方应在合同签订后的十个工作日内,缴纳工程合同价款的5%作为履约保证金,缴纳后应及时向甲方提供相关单据和证明。
建筑工程分包合同范本(3篇)

建筑工程分包合同范本订立合同双方:_____,以下简称总承包方:_____,以下简称分包方。
双方根据分工负责、配合协作的精神,共同完成_____工程之建筑安装任务,经充分协商,特订立本合同。
第一条工程名称_____。
(指分包部分之工程名称)第二条工程地点_____。
第三条工程范围_____。
(可用列附表办法)第四条质量标准_____。
(可依照工程施工详图、施工说明书及《安装工程施工验收技术规范》列出)第五条承包方式_____(如按预算实行包工包料,属于总承包人及发包方负责供应之材料,分包方应将材料品种、规格、数量、交货时间、技术要求等用附表详细注明)。
第六条工程总价本工程包价计人民币_____元整。
第七条工程包价本工程包价计人民币_____元整(本工程全部总造价减去发包人及总承包方供应材料总值)。
第八条付款办法第九条工程期限按本合同第三条规定的工程范围自_____年_____月_____日开工至_____年_____月_____日止全部完工。
第十条中间交工本工程项目范围内的_____工程,自_____年_____月_____日开工于_____年_____月_____日开工于_____年_____月_____日完成交工。
第十一条双方联系制度及协作办法_____。
第十二条关于工程保密办法_____。
第十三条违约责任_____。
第十四条特殊条款_____。
第十五条合同有效期限,本合同自双方签字盖章后立即生效,在全部工程竣工,办理交工验收款项结清后失效。
第十六条合同份数本合同正式本二份,双方各执一份,副本_____份,总承包方收执_____份(其中送拨款银行及发包人各一份);分包方收执_____份。
第十七条合同附件总承包方:负责人:_____ 地址:_____电话:_____ 分包方:负责人:_____ 地址:_____电话:_____ _____年_____月_____日订立建筑工程分包合同范本(二)承租方(甲方):出租方(乙方):依据《民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规及河南_____集团设备租赁有关规定,遵循平等、公平和诚实信用的原则,签订本合同。
建筑安装工程分包合同专业版6篇

建筑安装工程分包合同专业版6篇篇1建筑安装工程分包合同专业版一、合同双方甲方:(甲方单位名称),法定代表人:(法定代表人姓名),地址:(单位地址),电话:(联系电话)。
乙方:(乙方单位名称),法定代表人:(法定代表人姓名),地址:(单位地址),电话:(联系电话)。
二、项目名称本合同的项目名称为:(项目名称),项目地址为:(项目地址)。
三、工程内容1. 甲方委托乙方对项目进行建筑安装工程分包,在本合同约定的范围内,乙方负责按照甲方的要求完成工程内容,并承担相关的责任和义务。
2. 工程范围包括但不限于:(详细列出工程范围,包括施工内容、材料要求、工艺标准等)。
3. 工程工期为:(工程开始日期至完工日期),具体工期根据实际情况确定,如需延期,需双方协商一致并签订补充协议。
四、施工条件1. 甲方提供工地所需使用的场地、电力、水源等基础设施,同时保证工地的施工环境安全、整洁。
2. 施工期间,甲方应向乙方提供必要的技术支持和协助,保证工程的顺利进行。
3. 甲、乙双方应共同遵守施工现场的安全管理规定,确保工程施工过程中没有任何安全事故发生。
五、质量验收1. 乙方应按照合同约定的质量标准和要求进行施工,工程完成后,由甲方组织相关部门进行验收。
2. 如发现工程存在质量问题,乙方应在受到通知后及时进行整改,直至合格为止。
3. 验收合格后,甲方应支付乙方工程款,并签署竣工验收合格证。
六、付款方式1. 工程款支付方式为:(具体支付方式,如分期支付、总价支付等)。
2. 工程款支付周期为:(具体支付周期,如按工程进度支付、按月支付等)。
3. 工程款支付方式为:(具体付款方式,如电汇、现金支付等)。
七、违约责任1. 如果因甲方原因导致工程延期或质量问题,甲方应承担相应的违约责任,并支付乙方因此而遭受的损失。
2. 如果因乙方原因导致工程延期或质量问题,乙方应承担相应的违约责任,并按照合同约定向甲方进行赔偿。
八、保密条款1. 双方在合作过程中所获得的商业秘密和技术资料,应当严格保密,未经对方许可,不得向第三方透露。
建筑工程劳务分包合同3篇

建筑工程劳务分包合同3篇篇1甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上,就甲方所承包的建筑工程劳务分包给乙方施工事宜达成协议。
为明确双方的责任、权利和义务,确保工程质量和工期,特签订本合同,供双方共同遵守。
一、工程概况工程名称:__________工程地点:__________工程规模:__________承包范围:__________ (具体范围详见附件一《劳务分包范围及清单》)二、合同工期开工日期:_______年_______月_______日竣工日期:_______年_______月_______日工期要求:按照甲方施工进度计划进行施工,确保工程按期完工。
如因乙方原因造成工期延误,乙方应承担违约责任。
三、承包方式及合同价款承包方式:本工程采用劳务分包方式,乙方负责提供劳务及小型工具,甲方提供主要材料和技术支持。
乙方根据甲方提供的施工图纸、技术要求和施工组织设计进行施工。
合同价款:劳务分包合同总价为人民币______元整(大写:______元整),具体价格详见附件二《劳务分包价格清单》。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照施工图纸、技术要求和施工组织设计进行施工,确保工程质量符合国家和地方相关标准及规范。
2. 工程验收标准按照国家和地方相关标准及规范进行验收。
如因乙方施工质量问题导致工程验收不合格,乙方应承担全部责任并承担由此产生的损失。
3. 甲方有权对乙方的施工过程进行监督、检查,对不符合要求的施工部分提出整改意见,乙方应按照甲方要求进行整改。
如因整改造成的工期延误和损失由乙方承担。
甲方(发包方):__________乙方(承包方):__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平和诚信的基础上,就甲方所承包的建筑工程劳务分包给乙方施工事宜达成协议。
建筑安装工程分包合同7篇

建筑安装工程分包合同7篇第1篇示例:建筑安装工程分包合同甲方(总承包方):________(单位名称、法定代表人、注册地址、电话、传真)鉴于甲方需要对________(工程项目名称)进行建筑安装工程分包,经双方友好协商,现达成如下协议,以明确双方的权利和义务,共同遵守,确保工程顺利进行:第一条工程项目1.1 甲方委托乙方作为分包方,进行________(工程项目名称)的建筑安装工程分包工作。
1.2 工程项目具体位置及范围详见《工程项目合同书》。
第二条工程内容2.1 乙方应按照甲方的设计图纸和技术要求,完成建筑安装工程分包工作。
2.2 乙方应对分包工程质量负责,确保分包工程符合法律法规和相关标准规范,并保证安全施工。
第三条工程进度3.1 乙方应按照合同约定的工期要求,合理安排施工计划和生产组织,确保按时完成分包工程。
3.2 若因乙方原因导致施工进度延误,乙方须承担相应责任,并按照合同约定向甲方支付违约金。
第四条施工人员4.1 乙方应合理调配施工人员,并确保施工人员具备相应的从业资格和技术水平,遵守相关劳动安全和卫生规定。
4.2 乙方应向施工人员提供必要的安全防护用品和培训,保障其安全施工,并对施工人员的安全进行监管。
第五条施工条件5.1 甲方应向乙方提供必要的施工条件,包括但不限于施工场地、临时用电和用水等,并确保施工的顺利进行。
5.2 甲方应配合乙方进行必要的检测、验收和协调工作,以确保工程质量和进度。
第六条付款方式6.1 乙方完成分包工程后,甲方应按照合同约定的工程量和结算标准向乙方支付工程款。
6.2 工程款支付方式采用________(款项支付方式)。
第七条双方权利与义务7.1 甲方有权对乙方的施工过程进行监理,并对施工中发现的问题提出整改要求。
7.2 乙方应配合甲方的检验和验收工作,并接受甲方的指导和监督。
7.3 在合同履行过程中,双方如有异议,应友好协商解决;若协商无果,可向相关部门申请调解或仲裁。
建筑工程分包合同范本10篇

建筑工程分包合同范本10篇随着人们法律意识的加强,合同出现的次数越来越多,合同是对双方的保障又是一种约束。
那么问题来了,到底应如何拟定合同呢?下面是小编为大家精心整理的建筑工程分包合同范本10篇,希望对大家有所帮助,欢迎阅读与借鉴,感兴趣的朋友可以了解一下。
建筑工程分包合同范本篇1甲方:乙方:根据《中华人民共和国合同法》和《建筑工程承包合同条例》的有关精神,经甲乙双方协商,甲方同意将工程承包给乙方,为明确双方权力与义务,特签订如下协议条款,供双方共同遵守。
一、工程名称:地点:二、承包方式三、工程承包内容四、合同价款五、付款方式六、总工期要求个工作日。
七、甲方责任1.甲方在通知乙方进场时,施工场地应具备三通一平等开工条件。
2.甲方应按合同付款方式及时支付乙方工程款,若甲方不按合同约定支付工程款,导致施工无法进行,乙方可停止施工,由甲方承担已完工程损失和乙方所有经济损失。
八、乙方责任1.乙方应按照合同约定工期内施工完毕,并符合验收要求。
2.因乙方原因造成工程质量问题和工期延误,由乙方承担责任:质量问题由乙方维修解决至合格,延误期每日罚款元。
九、工程质量、安全及保修1.乙方应按照图纸精心施工,工程质量符合验收标准。
2.凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方负责。
甲方不承担任何责任。
3.工程竣工验收后,乙方对施工的工程质量负责保修一年。
十、争议及解决办法未尽事宜,甲乙双方协商解决。
和解、调解不成的,按以下方式解决争议:第一种解决方式:双方达成仲裁协议,向约定的仲裁委员会申请仲裁;第二种解决方式:向有管辖权的人民法院起诉。
十一、本合同一式三份,甲方一份,乙方两份,双方签字盖章后生效。
甲方:乙方:代表: 代表:年月日建筑工程分包合同范本篇2发包方(简称甲方)承包方(简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》,《建筑安装工程承包合同条例》,以及其他有关法律规定的原则,为保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议,共同遵守。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
建筑工程分包合同深XXX闽碧合同NO: 201300 号合同名称: ______________________________________ 工程分包合同总包方: ____________________________________________住址: ______________________________________________法人代表: __________________________________________分包方: ____________________________________________住址: ______________________________________________法人代表: __________________________________________鉴于总包方已同业主就_______________________________________ 建筑工程项目的建设签订了施工合同;鉴于分包方在充分了解工程内容的基础上考察了施工现场,掌握了所有与分包工程施工有关和对分包方施工有影响的情况;鉴于分包方就其分包施工的工程及分包工程所包含的工作内容向总包方递交了有关议标资质文件,总包方已接受了分包方的文件,并同意分包方承担本合同项下的分包工程。
为此,依照《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》、《建设工程质量管理条例》及有关法律法规,参照有关总包方与业主签订的施工合同有关条款,经双方协商一致,签订本合同:第一条本合同组成及解释顺序1.1本合同所列的全部条款1.2分包方递交并被总包方批准、接受的有关资质及议标文件、已标价的工程量清单1.3分包工程的施工图纸及以上述文件中要求的技术标准、规范;1.4在本合同履行期间,总、分包双方发生的会议纪要、补充协议;1.5总、分包双方约定的其它文件:_________________________________________________________________________________________________________________________ O第二条定义2.1本合同中以下用语和用词,除根据本合同上下文另有要求者外,应具有下面所赋予它们的含义:2.1.1业主:指与总包方签订了建设工程施工合同的工程所有者。
2.1.2监理工程师:由业主指定的为执行业主与总包方签订的施工合同规定的职责、义务,对业主的建设工程项目施工进行监督、检查的人员。
2.1.3总包方:指其被业主接受,并与其签订了施工合同,承担业主的建设工程项目施工的企业法人或授权代理人。
2.1.4总包方代表:指经总包方法人代表授权,代表总包方履行本合同权力和义务的总负责人或项目经理。
2.1.5总包方工程师:由总包方代表委派,代表总包方履行对分包工程的施工进度、质量进行监督检查协调及执行本合同规定的总包方责任和义务的人员2.1.6分包方:指其报价已被总包方接受,具有承担总包方承建的建设工程项目中部分或全部永久性工程施工能力的当事人或其法定继承人。
本合同特指 _________________________________________ 。
2.1.7分包方代表:指经分包方法人代表授权,代表分包方履行本合同权力和义务的总负责人或项目经理。
2.1.8分包工程:指合同约定在总包方承建的建设工程中由分包方承担施工的部分或全部永久性工程。
本合同特指________________________________ 。
2.1.9合同价款:按有关规定或本合同约定的标准计算的,用以支付分包方按本合同要求完成分包工程内容的价款总额。
2.1.10图纸:由总包方提供,分包方用以施工的所有图纸、配套说明及有关资料。
2.1.11技术规范、标准:用于本合同的,国家颁布实行的技术标准、规范或业主指定的技术标准、规范。
2.2其它____________________________________________________________第三条分包工程概况3.1分包工程名称:__________________________________________3.2分包工程地点:__________________________________________3.3分包工程范围:_________________________________________3.4分包工程内容: 3413.4.2除本合同另有规定外,分包方必须完全、准确地按照本合同条款、有关技术标准、规范及设计要求完成施工图及本合同规定的所有工程的施工或所有工作。
3.4.3提供为完成上述施工或工程所必须的辅助工作和义务;3.4.4总包方工程师根据本分包工程的实际情况,指定分包方完成的其它临时性工作。
3.5分包方式:包工、包料、包设备(机械)大包干方式承包。
(主材钢筋,商品混凝土甲供)3.6合同价款:人民币名义总价: _____________________________________ 3.6.1计价依据:按照业主与总包方合同清单价格下浮7%计价。
3.6.2计价方式:本合同采取用下列第 3.621条计价方式计价。
3.6.2.1按业主与总包方合同工程量清单总价下浮7%作为分包方结算依据。
工程决算时按分包方实际完成工程项目和工程数量(含变更工程)办理工程决算。
3.6.3有关计价方式的补充说明:—一、甲供材料按合同清单价供给分包方,价款在支付分包方工程进度款时分期(批)扣回。
二、甲供材料如发生价差调整,价差归供方所有。
三、钢筋的节约归分包方,但节约量不能超过10%。
若超过10%的部分,应杳明原因由总包方处理。
四、设计变更工程,合同清单有子目的按清单子目价计价,没有子目的按业主与总包方清单计算方法计价,材料(设备)单价由业主、总、分包方确定。
总价要下浮7%后进行结算。
五、变更工程价款最终要经总包方、监理、业主审核数为准。
六、364除本合同另有规定外,上述单价或总价包括了分包方完成本合同所规定的本分包工程所需的:劳务、材料、临时设施(含办公、生活用房)、临时工程、临时用地、设备、机械、检测、试验、检验、安装、缺陷修复、管理、工程资料、保险、利润、借土费用及分包方为完成本分包工程合同项下全部施工图纸至工程竣工验收合格或优良所需的所有费用(包括管理风险费用)及支出。
除本合同另有规定外,上述单价或总价在本合同履行期间不得调整。
365本分包工程应缴纳的营业税由总包方统一支付,分包方工程价款不含营业税。
但当地政府部门应收取其它任何税费都应由分包方支付。
并由总包方代扣代缴。
366按上述计价方式计算,本合同价款为:(大写)(小写)3.7工期:3.7.1除本合同另有规定外,本合同生效后,分包方必须按本合同的要求做好施工准备,在接到总包方代表开工令后,按开工令规定的日期开工,并在日历天内达到竣工验收标准。
3.7.2总包方代表在分包工程开工前_______ 天内,向分包方代表下达开工令。
按开工令规定的开工日期开始计算本分包工程的工期。
3.7.3计划开工日期:___________________________ 。
3.7.4分包方按上述计划开工日期,做好一切开工准备工作。
3.8质量3.8.1本分包工程的工序、分部、分项工程的质量合格率达到100%,优良品率达到% ;分包工程的整体质量标准达到优良。
3.8.2分包工程质量的评定,(一)、按国家现行制定的《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300—2001 )和《建筑工程质量检验评定标准》(GBJ300—88)检验、验收标准执行;(二)、按业主与总包方合同中另有规定的工程质量检验、验收标准执行。
第四条履约保证金4.1除本合同另有规定外,分包方必须在签订本合同的同时,向总包方递交金额为本合同价款的 _________________ %即人民币__________________ 元的履约保证金,以保证分包方全面履行本合同规定的责任和义务,保证总包方的权益。
分包方的任何违约行为均可导致其履约保证金被部分或全部罚没。
4.2履约保证金在本合同履行期间始终有效,直至分包方承担的分包工程竣工验收为止。
4.3履约保证金可以是现金、汇票或银行保函。
若分包方采用其它履约保证方式,必须在本合同中予以明确。
4.4在本合同履行期间,履约保证金被部分扣除,分包方应在10 日内将被扣除的金额补足,否则,总包方有权没收剩余的履约保证金,并终止本合同而无须诉诸法律或采取其它措施。
4.5在本合同履行完毕后30日内,总包方将剩余的履约保证金退还给分包方。
第五条动员预付款(工程预付款)保函5.1除本合同另有规定外,总包方在向分包方支付动员预付款的同时,分包方必须向总包方递交相同数额的动员预付款(预付工程款)保函,以确保动员预付款(预付工程款)的安全。
5.2动员预付款保函由银行以总包方认可是格式出具。
5.3分包方因某种原因不能提交动员预付款(预付工程款)保函时,可用有效的同样金额的第三方担保或其它财产押压担保替代,否则,总包方将不向分包方支付动员预付款(预付工程款)。
5.4动员预付款保函或其上述替代形式的第三方担保或财产押压担保,自提供之日起生效,至分包方全部偿还动员预付款(工程预付款)后退还给分包方。
5.5无论何种原因,分包方未能偿还或未能偿还完动员预付款(预付工程款),分包方的动员预付款保函或其上述替代物将被总包方罚没兑现并终止本合同,而无须诉诸法律或采取其它措施。
第六条动员预付款(预付工程款)6.1工程预付款按以下第________ 条规定处理6.1.1本合同生效且分包方递交了动员预付款保函后35天内,总包方分三次向分包方支付本合同价款的5%,做为动员预付款(预付工程款);6.1.2本合同生效且分包方递交了替代动员预付款保函的担保后35天内, 总包方分三次向分包方支付本合同价款的5%,做为(工程预付款)动员预付款;6.1.3由于分包方没有能力或条件出具动员预付款保函或其它替代式担保,所以总包方不再支付分包方动员预付款(工程预付款)。
6.2在中期支付证书累计金额达到合同价款20%时,开始按工程进度以固定比例分期从各月的中期支付证书中扣回动员预付款。
全部动员预付款在中期支付证书的累计金额达到合同价款的80%时扣完。
第七条总包方代表(或项目经理)7.1总包方代表(或项目经理)的姓名:___________________________职务:_________________________职称:_________________________住址:_________________________(户口所在地)7.2总包方代表(或项目经理)的职责、权力和义务:721代表总包方全面履行本合同规定的职责、权力和义务,对业主、监理工程师负责。