加油站工程施工承包合同-(定稿)
加油站施工合同(3篇)
加油站施工合同（3篇）加油站施工合同（通用3篇）加油站施工合同篇1承包方：_____________签约时间：_________________签约地点：_________________为了保证_____________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程名称：________________二、建筑面积(工程形式)：________________三、施工地点：_____________四、工期：1、开工：_________________年_____月_____日;2、竣工：_________________年_____月_____日;3、合同工期总共历时__________天。
五、承包形式：______________六、工程质量标准：______________七、工程价款：_________________共计人民币元。
八、付款方式：_________________本合同生效后支付合同款项的_____%，计__________元;工程竣工且验收合格后，支付工程价款的`_____%，计__________元;质保金______元，质保期满后支付。
九、质保期：_________________年。
十、双方的责任义务1、发包方的责任义务①为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。
解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷;②监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度;③给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点;④按时给承包方拨付款项和进行验收、结算;2、承包方的责任义务①按发包方要求及图纸要求进行施工;②如期完成施工任务;③接受发包方的技术指导和质量标准要求;④负责发包方提供料物及设备的保护;⑤教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏;⑥承担施工中的一切安全事故责任及费用;十一、其他1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。
加油站工程合同4篇
加油站工程合同4篇篇1加油站工程合同第一条合同目的甲方为加油站的业主，拟委托乙方进行加油站工程的设计、施工和监理工作。
为了明确双方的权利和义务，保证工程质量和工期，双方达成以下协议，以便配合完成该工程。
第二条合同范围1. 本合同包括加油站工程的设计、施工和监理工作。
2. 设计内容包括：土地平面设计、加油站建筑设计、设备选择及布置设计等。
3. 施工内容包括：土地平整、建筑施工、设备安装等。
4. 监理内容包括：对设计、施工过程的监督和检查，确保工程质量。
第三条合同价格1. 设计费用：乙方为甲方提供加油站设计方案，设计费用为XXX 元。
2. 施工费用：乙方承包加油站的施工工程，施工费用为XXX元。
3. 监理费用：乙方为甲方提供监理服务，监理费用为XXX元。
4. 合同总价为XXX元，双方同意按进度支付。
第四条工期1. 设计工期为XX天。
2. 施工工期为XX个月。
3. 监理工期为整个工程周期。
4. 双方同意在工期内按照合同约定的时间节点配合完成各项工作。
第五条质量保证1. 设计阶段：乙方应该根据相关标准和规范，合理设计加油站，确保其安全性和实用性。
2. 施工阶段：乙方应该按照设计图纸和施工要求，负责加油站的施工工程，保证工程质量。
3. 监理阶段：乙方应该对设计和施工过程进行监督和检查，确保工程符合相关标准。
第六条知识产权保护1. 设计稿件：乙方所提供的设计稿件，归甲方所有。
2. 技术数据：乙方所提供的技术数据，如未经甲方许可，不得用于其他用途。
3. 工程图纸：乙方所提供的工程图纸，归甲方所有。
第七条违约责任1. 如因甲方原因，导致工程延误或质量问题，应由甲方承担相应责任。
2. 如因乙方原因，导致工程延误或质量问题，应由乙方承担相应责任。
3. 如因不可抗力因素，导致工程无法按时完成，双方可协商处理。
第八条争议解决1. 双方因履行本合同发生争议，应协商解决。
如无法协商一致，可向有关部门进行调解。
2. 如调解不成，应提交至相关仲裁部门进行裁决。
加油站承包合同(通用8篇)
加油站承包合同（通用8篇）加油站承包合同第1篇甲方(发包人)：_________________乙方(承包人)：_________________依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工项协商一致，订立本加油站建设工程承包合同。
一、工程概况工程名称：_________________工程地点：_________________工程内容：_________________二、工程承包范围承包范围：_________________包工包料三、合同工期：_________________开工日期：_________________竣工日期：_________________合同工期总日历天数天。
(土建天、精装修天)工程内容：_________________乙方承担本工程项目如下内容的施工(具体详见施工图)：1、负责土石方、挡土墙、站内场地平整及室外地坪混凝土施工。
2、负责营业房、辅助用房的土建部分施工、包括：_________________地基基础工程、墙体砌筑、屋面防水及屋面其他工程、地面硬化、发电机基础及其预埋件、厨房的水池、操作台土建施工。
营业房内墙和营业房外墙只完成砂浆抹灰。
营业房、辅助用房的外墙涂料装饰由甲方另行安排。
3、负责油罐坑的挖、填，负责油罐基础及其预埋件、油罐操作井(含贴瓷砖)、罐区地砖铺设，负责输油线管沟的挖、填。
4、负责花坛、消防砂池(含消防沙、如果需要还含盖板安装)、防火堤、消防器材间、化粪池、隔油池的土建及装饰，负责罩棚拄的土建(含预埋件、不含装饰)，负责围墙的砌筑及砂浆抹灰，负责绿化工程(建设所在的有特殊要求的除外)，负责挡土墙工程。
5、负责罐区观察井施工。
甲方(发包人)：_________________乙方(承包人)：_________________时间：_______________________加油站承包合同第2篇承包方(甲方)：发包方(乙方)：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、条例、规章等，双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就本项目协商一致，订立合同并共同遵照执行。
加油站建筑施工合同5篇
加油站建筑施工合同5篇篇1合同编号：【编号】甲方（发包方）：【名称】乙方（承包方）：【名称】鉴于甲方委托乙方承担【具体加油站名称】加油站建筑施工工程，经双方友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：【具体加油站名称】加油站建筑施工工程。
2. 工程地点：【具体地址】。
3. 工程内容：加油站的建筑施工，包括但不限于站房建设、油罐区建设、加油区建设及其他附属设施建设。
二、合同范围及要求1. 乙方应按照甲方提供的施工图纸及说明进行施工，保证施工质量符合相关标准和规范。
2. 乙方应确保施工现场安全，制定安全施工方案，并严格按照方案执行。
3. 乙方应确保施工进度，按照合同约定的时间完成施工任务。
如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。
4. 乙方应对施工过程中的质量、安全等问题负责，并承担相应责任。
三、合同价格及支付方式1. 本工程总价为：【大写金额】人民币（¥【金额】）。
该总价包含但不限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润及税金等所有费用。
2. 支付方式：甲方应按合同约定支付工程款。
具体支付节点为：合同签订后支付定金，工程完工验收合格后支付尾款。
3. 乙方应提供合法有效的发票。
四、工期及进度1. 工程开工日期：自合同签订之日起【开工日期】内开工。
2. 工程竣工日期：自开工之日起【竣工日期】内竣工。
3. 乙方应制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。
甲方有权对进度计划进行调整。
4. 乙方应确保施工进度，按时完工。
如因乙方原因造成工期延误，乙方应承担违约责任。
五、质量保证及验收1. 乙方应保证施工质量符合相关标准和规范，通过政府相关部门的验收。
2. 工程施工过程中，甲方有权对施工质量进行检查和监督。
如发现质量问题，乙方应立即进行整改。
3. 工程竣工后，乙方应组织内部验收并提交验收报告。
甲方收到报告后【验收时间】内组织正式验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
4. 如验收不合格，乙方应承担整改责任，直至验收合格。
加油站施工合同（二篇）
加油站施工合同甲方：[建设单位]乙方：[施工单位]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经甲、乙双方协商一致，就乙方为甲方提供加油站施工服务事宜，达成以下合同：第一条合同目的甲方委托乙方负责加油站的施工，乙方按照甲方要求进行施工，并保证施工资质符合相关法律法规的要求。
第二条施工内容1. 加油站的土地清理工作，包括清除建筑物、树木、垃圾等；2. 加油站的土地平整工作，包括填土、夯实、整平等；3. 加油站的基础工程，包括基础的打桩、浇筑混凝土等；4. 加油站的建筑工程，包括加油亭、管道、泵等的搭建和安装；5. 加油站的配套设施安装工程，包括加油机、计量设备、防爆设施等的安装；6. 加油站的电气工程，包括电力供应设备的安装、走线布设等。
第三条工期1. 施工工期为[start date]至[end date]，共计[days]个工作日。
如遇不可抗力因素或乙方主观原因延误工期，甲方有权要求乙方加班赶工或扣除违约金。
2. 甲方有权在合同生效后向乙方提供施工场地，如甲方不能按时提供场地，由此产生的费用和损失由甲方承担。
第四条报酬和支付方式1. 甲方向乙方支付的施工款项为合同总价款[total amount]，货币单位为人民币。
2. 施工过程中，甲方按照工程进度及时向乙方支付工程款项，每次支付的款项不得超过当次工程款的30%。
3. 施工完成后，甲方验收合格后，将支付剩余的70%款项。
第五条施工质量1. 乙方应严格按照相关法律法规和技术规范进行施工，保证施工质量符合国家标准和甲方的要求。
2. 乙方施工完成后，甲方有权进行验收，验收不合格的部分，乙方应及时进行整改。
第六条违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
违约方应向守约方承担违约金，违约金金额按照每日违约金率的3‰计算。
2. 若因乙方原因导致工期延误，违约金将按照每延误一天计算，不超过合同总价款的10%。
3. 若因甲方原因导致工期延误，甲方将支付乙方延误工期的相应费用。
加油站建设施工合同范本
加油站建设施工合同范本第一篇范文：合同编号：[填写合同编号]合同名称：加油站建设施工合同甲方：[填写甲方全称]乙方：[填写乙方全称]鉴于甲方为进行加油站建设项目，需要乙方提供相应的建设施工服务，双方经友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：一、工程内容1.1 乙方应按甲方的要求，完成加油站建设项目的施工，包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。
1.2 乙方应按照甲方的要求，提供合格的施工人员，并保证施工进度和质量。
二、合同价格2.1 本合同的合同价为：[填写合同价格]，合同价格包括但不限于施工费用、材料费用、人员费用等。
2.2 乙方应在合同签订后[填写时间]天内，向甲方提交详细的施工预算，经甲方确认后，按照预算进行施工。
三、合同履行3.1 乙方应按照甲方的要求，按时完成施工，如有特殊情况需要延期，应提前[填写时间]天通知甲方，并征得甲方同意。
3.2 乙方应保证施工质量，如因施工质量问题导致工程不合格，乙方应承担返工、维修等费用。
四、付款方式4.1 甲方按照乙方的施工进度，分期支付合同价款。
4.2 甲方支付的价款，乙方可提供相应的发票。
五、违约责任5.1 如乙方未按照约定时间完成施工，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同价款的[填写比例]%。
5.2 如甲方未按照约定时间支付价款，乙方有权拒绝继续施工，并有权要求甲方支付逾期付款的违约金，违约金计算方式为：应付款款的[填写比例]%。
六、争议解决6.1 对于因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应友好协商解决。
6.2 如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为[填写时间]年。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：[填写甲方全称]乙方：[填写乙方全称]签订日期：[填写签订日期]1.加油站建设项目施工图纸2.施工预算明细表3.付款计划时间表第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导合同名称：加油站建设施工合同甲方：[填写甲方全称]乙方：[填写乙方全称]第三方：[填写第三方全称]鉴于甲方为进行加油站建设项目，需要乙方提供相应的建设施工服务，同时需要第三方提供相关的技术支持和咨询服务，双方经友好协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成如下协议：一、第三方主体的职责和权益1.1 第三方作为技术支持和咨询服务的提供方，应按照甲方的要求，提供合格的技术支持和咨询服务。
加油站建筑施工合同3篇
加油站建筑施工合同3篇篇1加油站建筑施工合同一、甲方：（委托方）姓名（或名称）：二、乙方：（承包方）姓名（或名称）：三、项目名称：加油站建筑施工合同四、工程地点：五、项目概况：1.工程的名称、地址、规模、内容和工程性质；2.工程的图纸或其他技术文件；3.工程的质量要求和施工标准；4.工程的主要设备和材料；5.工程的关键技术要求；6.工程的施工进度。
六、合同金额：1.合同总价：人民币（大写）；2.合同价格的调整：（注明是否可调价及调价相关条款）；七、工程质量：1.《建设工程质量管理条例》等法律法规规章、国家强制性标准和规范和双方约定；2.双方约定的质量验收标准和方法；3.如何处理工程质量问题。
八、工程进度：1.双方约定的工程开工、竣工日期；2.工程各分部、分项、单元工程的计划进度；3.如何处理工程进度问题。
九、材料设备：1.按法律法规规定或工程技术规范选用的材料和设备；2.工程材料和设备的验收方法和标准；3.如何处理材料设备问题。
十、工程结构：1.结构设计和施工规范；2.结构承重的计算、验算资料和验算过程；3.如何处理结构问题。
十一、付款方式：1.承包方支付工程款的时间和方式；2.甲方支付工程款的时间和方式；3.工程款支付的专门账户；4.工程款支付的时间节点。
十二、保证期：1.工程竣工验收合格之日起至工程保修期截止；2.工程保修期检查内容和频次；3.如何处理保修期问题。
十三、违约责任：1.一方违约，另一方的违约责任；2.双方违约，如何处理；3.如何支付违约金。
十四、争议解决：1.合同争议的解决方式；2.为什么选择这种方式；3.如何启动争议解决程序。
十五、合同签署：1.合同签署日期；2.签署地点；3.双方代表签字和加盖单位印章。
合同双方经充分协商在遵守国家法律法规的基础上达成如上协议，合同自双方代表签字盖章之日起生效。
合同一式两份，双方各持一份，具有同等法律效力。
甲方（签名/盖章）：乙方（签名/盖章）：签订日期：签订日期：篇2加油站建筑施工合同一、合同双方甲方：建筑施工公司地址：XXX法定代表人：XXX电话：XXX乙方：加油站经营者地址：XXX法定代表人：XXX电话：XXX二、合同内容根据各自的需要和利益，甲乙双方经友好协商一致，达成如下协议：1. 项目名称：加油站建筑施工项目2. 项目地点：XXX3. 工程内容：包括但不限于加油站的建筑设计、施工、装修等工作。
加油站建筑施工合同6篇
加油站建筑施工合同6篇篇1甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就加油站建筑施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________加油站建筑施工项目。
2. 工程地点：_________。
3. 工程内容：包括加油站的土建、钢结构、工艺管道、电气、给排水、消防等施工图纸中的所有内容。
1. 开工日期：_________年_________月_________日（具体以甲方发出的开工令为准）。
2. 竣工日期：_________年_________月_________日。
三、工程质量标准工程质量标准应符合国家及地方现行相关规范、标准，并满足甲方的具体要求。
四、工程造价及支付方式1. 工程总造价：人民币_________元整（￥_________元）。
2. 支付方式：甲方按工程进度支付工程款，具体支付节点为：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的30%作为预付款；（2）基础工程施工完成后，甲方支付乙方工程总造价的30%；（3）主体工程施工完成后，甲方支付乙方工程总造价的35%；（4）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的5%工程款。
工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应在接到通知后的七日内组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。
如甲方接到通知后七日内未组织验收，则视为已默认验收合格。
六、安全施工及文明施工1. 乙方必须遵守国家有关安全施工的规范、标准，采取有效措施，确保施工安全。
2. 乙方应严格执行文明施工的相关规定，确保施工现场的整洁、有序。
七、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款部分万分之五的违约金。
2. 乙方若未按合同约定工期完成施工任务，每逾期一日，应向甲方支付工程总造价千分之二的违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程无法验收合格，乙方应承担由此造成的全部损失。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
加油站厂房建筑及配套设施建设
承包合同
甲方(发包人):
乙方(承包人):
依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规的规定、遵循自愿、公平和诚信原则，双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。
一、工程概况
工程名称:
工程地点：
工程内容：乙方承担本工程项目如下内容的施工(具体详见施工图)：
1、负责围墙周长１０8米，高2米，留４米宽大门的建设及大铁门安装。
2整过厂房的地面整平、垫底(１０厘米厚),地面水泥硬化(10厘米厚)。
3、负责油罐贮存区的基础、围墙的建设(包括地面的防渗、防漏及围墙的防渗)。
4、水池的挖坑、砌墙、粉刷及水池底部及四周的防渗、防漏(水池的大小按施工图纸施工)。
5、贮存房间（３间)的建设、铁门的安装、内外墙面粉刷,屋面、地面的防渗、防漏(具体尺寸按施工图施工)。
６、办公室（活动板房,按图施工）。
7、油罐贮存区的厂房建设（2３米×１1米，厂房封边高5米,长22米)。
8、装油区的厂房建设(9米×5米，厂房封边9米×2)．
9、负责照明电路的铺设，包括：从主配电柜到照明配电箱之间的线路铺设，照明配电箱安装,室内照明线路铺设，室内插座、开关预留线及洞口,室外广告牌灯箱外线路铺设,把罩棚内亮光标识、照明灯所需线路从照明配电箱引至罩棚尾部。
10、负责从进站水表以后的给、排水管线路铺设,负责消防栓安装（如果需要）,负责排水沟砌筑及沟盖板安装，负责罩棚下水排水管安装。
11、负责卫生间大便器安装，化粪池建设。
12、负责整个厂房的防雷、接地网铺设及测试。
二、承包方式及合同价款
1、本工程由乙方包工包料、包质量与保工期。
2、工程造价：
三、合同工期
合同签订盖章生效后有效施工工期天。
四、质量标准
工程质量标准:一次性达到现行国家验收标准的合格等级，运行
周期一年内为正常合格。
五、工程造价及付款方式
工程造价按合同中标价。
乙方工料进场施工后按进度分期拨付。
一期30%二期4５%三期20％,本工程通过竣工验收合格后,乙方开具相应额度的建筑工程发票交甲方后按合同约定付清三期工程款。
六、质量保证
工程竣工《填写工程竣工验收单》验收通过后乙方按规定对工程实行保修，质量保证期一年。
并预留工程总额5%质保金。
七、甲方责任
1、按约定提供图纸资料，及进行图纸技术交底。
２、按约定向乙方支付工程款，若甲方因资金困难不能及时兑现,应与乙方协商。
八、乙方责任
1、按约定保质保量的完成施工任务,符合工期及质量要求。
2、乙方承接该项工程后,必须加强对施工人员的安全培训,提高安全意识，施工期间及合同期内发生的质量与人身安全事故由乙方承担全部责任，一切后果与甲方无关。
３、乙方负责协调好周边村民关系,以免出工地材料、成品、半成品强运强卖及堵工现象。
４、如发生任何安全事故，均由乙方自己承担。
5、乙方不得以任何理由擅自停工或消极怠工,以及采取吵闹、威胁等不当手段,否则，甲方有权责令其退场，一切后果由乙方承担。
九、违约责任
1、双方应严格遵守合同,如有违反,按本合同相关约定承担违约责任。
2、如延误工期,每超过一天,每天按100０元向甲方支付违约金。
3、如出现质量问题,以及违反本合同其它约定，乙方除应赔偿给甲方造成的全部经济损失外,甲方可视具体情况，要求乙方按合同总价款的1％－10%承担违约金。
十、附则
１、本合同经双方签章后生效。
2、本合同一经签字,双方应严格遵守，如因执行本合同发生争议，双方应协商解决，协商不成,由签约所在地人民法院裁决。
３、本合同一式贰份，双方各执壹份,具有同等法律效力。
建设单位（盖章)：施工单位(盖章):
委托代理人（签章): 委托代理人(签章）:
签订时间：年月日。