工程奖惩协议
工程奖罚合同
工程奖罚合同工程奖罚合同是项目管理中的一种激励机制，通过对项目进度和质量的奖励与惩罚，鼓励承包方高效、优质地完成工程项目。
以下是一份标准的工程奖罚合同范本，供参考使用：h2工程奖罚合同/h2甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________一、合同目的为保证工程按照约定的时间、质量和成本完成，甲乙双方本着公平、公正的原则，特制定本奖罚合同。
二、合同内容1. 工程范围：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程等。
2. 工程标准：按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量。
3. 工期要求：自____年__月__日起至____年__月__日止。
4. 奖罚条款：- 若乙方提前完成工程，甲方将给予相应的奖金，具体金额根据提前完成的时间和质量确定。
- 若乙方延期完成工程，将根据延期的时间长短和对甲方造成的损失进行罚款。
- 若乙方在工程质量上存在严重问题，甲方有权要求乙方返工或修复，并根据实际情况进行罚款。
三、奖罚执行1. 奖励发放：奖金应在工程验收合格后七个工作日内发放给乙方。
2. 罚款执行：罚款应在发现问题后的十个工作日内由乙方支付给甲方。
四、争议解决如双方在执行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
五、其他事项本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本合同具有同等法律效力。
六、合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日在实际应用中，合同的内容需要根据具体的工程项目和双方的实际情况进行调整。
例如，对于大型复杂项目，可能需要更详细的进度划分和对应的奖罚措施；而对于小型或简单项目，则可以相对简化。
合同中的奖罚条款应当合理设置，既要能够激励承包方积极工作，又要避免因过度惩罚导致承包方负担过重。
工地赶工奖惩协议书范本
工地赶工奖惩协议书范本甲方（发包方）：_______________________地址：_________________________________法定代表人（或授权代表）：______________联系电话：_____________________________乙方（承包方）：_______________________地址：_________________________________法定代表人（或授权代表）：______________联系电话：_____________________________鉴于甲方需要在特定时间内完成某项工程任务，乙方作为承包方，同意在保证工程质量的前提下，采取赶工措施以满足甲方的时间要求，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，特订立本赶工奖惩协议书。
第一条工程概况1.1 工程名称：_______________________。
1.2 工程地点：_______________________。
1.3 工程内容：_______________________。
1.4 工程期限：自________年____月____日至________年____月____日。
第二条赶工目标2.1 乙方应按照甲方的要求，在约定的工程期限内完成工程任务。
2.2 赶工目标包括但不限于工程进度、质量标准等，具体要求由甲方在工程实施过程中明确。
第三条赶工措施3.1 乙方应根据工程实际情况，制定赶工计划，并报甲方审批。
3.2 赶工计划应包括但不限于人力、物资、设备、技术等方面的具体安排。
第四条奖励条款4.1 若乙方在保证工程质量的前提下，提前完成赶工目标，甲方将给予乙方以下奖励：4.1.1 奖励金额：_____________________。
4.1.2 奖励方式：_____________________。
第五条惩罚条款5.1 若乙方未能在约定期限内完成赶工目标，甲方将根据以下标准对乙方进行惩罚：5.1.1 每逾期一天，乙方应向甲方支付违约金_______元。
施工合同协议书奖惩制度
第一章总则第一条为确保施工合同的有效执行，保障工程质量、进度和安全，维护双方的合法权益，特制定本施工合同协议书奖惩制度。
第二条本制度适用于本施工合同项目范围内的所有施工单位、施工人员及监理单位。
第三条奖惩制度遵循公平、公正、公开的原则，对在施工过程中表现突出的单位和个人给予奖励，对违反合同规定、造成不良影响的单位和个人进行处罚。
第二章奖励规定第四条奖励分为精神奖励和物质奖励，具体如下：（一）精神奖励：1. 对在施工过程中严格遵守合同约定，工程质量优良，进度提前，安全无事故的单位和个人，给予表彰和荣誉称号。
2. 对在技术创新、节能减排、文明施工等方面有突出贡献的单位和个人，给予表彰和荣誉称号。
（二）物质奖励：1. 对提前完成工程进度的施工单位，按照合同约定的比例给予奖励。
2. 对工程质量优良，获得相关奖项的施工单位，按照规定给予奖励。
3. 对在技术创新、节能减排等方面有突出贡献的单位和个人，给予一定数额的奖金。
第三章处罚规定第五条处罚分为警告、罚款、停工整顿、解除合同等，具体如下：（一）警告：1. 对违反合同约定，但情节轻微的施工单位或个人，给予警告。
2. 对违反安全生产规定，但未造成严重后果的施工单位或个人，给予警告。
（二）罚款：1. 对违反合同约定，造成经济损失的施工单位或个人，按照实际损失的一定比例进行罚款。
2. 对违反安全生产规定，造成安全事故的施工单位或个人，按照事故等级和损失情况，依法进行罚款。
（三）停工整顿：1. 对违反合同约定，情节严重的施工单位或个人，责令停工整顿。
2. 对违反安全生产规定，造成重大安全事故的施工单位或个人，责令停工整顿。
（四）解除合同：1. 对严重违反合同约定，无法继续履行合同的施工单位或个人，有权解除合同。
2. 对违反安全生产规定，造成严重后果的施工单位或个人，有权解除合同。
第四章附则第六条本制度由施工单位、监理单位共同制定，并报合同双方备案。
第七条本制度自发布之日起实施，解释权归施工单位、监理单位所有。
工程类合同奖惩条例
工程类合同奖惩条例一、奖励条款1. 提前完成奖励若承包商能够在合同约定的完成日期之前完成工程项目，且工程质量符合标准，甲方将给予乙方相应的提前完成奖励。
奖励金额为合同总额的_____%，但不超过_____元。
2. 质量优秀奖励若工程项目的质量超出合同约定的标准，经第三方专业机构评定确认，甲方将给予乙方质量优秀奖励。
奖励金额为合同总额的_____%，但不超过_____元。
3. 节约成本奖励若承包商通过合理优化设计和施工方案，使得项目成本低于预算，且不影响工程质量和安全，甲方将给予乙方节约成本奖励。
奖励金额为节约成本部分的_____%，但不超过_____元。
二、惩罚条款1. 延期惩罚若因承包商原因导致工程延期，承包商需按照每延误一日支付合同总额的_____%作为违约金，直至工程竣工验收合格为止。
2. 质量问题惩罚若工程存在质量问题，未达到合同约定的标准，承包商需负责无偿修复至合格标准。
若问题严重，影响工程使用或安全，承包商还需支付合同总额的_____%作为罚款。
3. 成本超支惩罚若因承包商的管理不善或其他非甲方责任导致工程成本超支，承包商需承担超支部分的_____%作为赔偿金。
三、其他条款1. 通知与确认任何一方在执行奖惩条款时，应及时书面通知对方，并提供必要的证明材料。
对方在接到通知后应在_____个工作日内予以确认或提出异议。
2. 争议解决因奖惩条款引起的任何争议，双方应首先通过协商解决。
协商不成时，可提交至合同约定的仲裁机构进行仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。
3. 法律适用本合同奖惩条款的订立、解释、执行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
建设工程施工合同奖惩条款
建设工程施工合同奖惩条款第一条工期奖罚1. 若承包方能够在合同约定的日期前完成全部施工任务，并经过验收合格，发包方可给予承包方一定比例的工期提前奖金，具体金额不超过合同总价的5%。
2. 若因承包方原因导致工期延误，除不可抗力因素外，承包方需按每延误一天支付给发包方合同总价千分之一的违约金。
第二条质量奖罚1. 若承包方所完成的工程质量达到或超过合同约定的标准，发包方可酌情给予质量优良奖励，该奖励金额不超过合同总价的3%。
2. 若承包方提交的工程质量未达到合同约定的标准，必须无偿返工直至符合要求。
如造成材料浪费或其他损失，承包方应负责赔偿相应费用。
第三条安全奖罚1. 在施工期间，如承包方能够严格执行安全生产规定，未发生任何安全事故，发包方可给予一定的安全生产奖励。
2. 若由于承包方违反安全生产规定导致事故的发生，除了承担相应的法律责任外，还应向发包方支付相应的违约金，金额根据事故严重程度而定。
第四条环境保护奖罚1. 承包方在施工过程中应采取有效措施保护环境，减少污染。
若在环境保护方面表现突出，可获得发包方颁发的环境保护奖励。
2. 对于违反环保法规，造成环境污染的行为，承包方应负责清理污染并承担相应的罚款。
第五条文明施工奖罚1. 承包方应保证施工现场整洁有序，遵守文明施工的相关规定。
如能保持良好的施工现场环境，可由发包方给予适当奖励。
2. 对于施工现场管理混乱，影响周边环境和居民正常生活的情况，承包方应立即整改，并根据情况给予一定数额的罚款。
第六条付款与奖罚执行1. 所有奖金应在工程竣工验收合格后，与最后一笔工程款一同支付给承包方。
2. 罚金应在确定违约事实后十五个工作日内支付给发包方。
工程施工奖惩协议(3篇)
第1篇甲方：[甲方名称]乙方：[乙方名称]鉴于甲方拟进行[工程名称]项目的施工建设，乙方愿意承接该工程项目的施工任务。
为明确双方在施工过程中的奖惩机制，保障工程顺利进行，经甲乙双方友好协商，特制定本协议如下：一、奖惩原则1. 坚持公平、公正、公开的原则；2. 奖罚分明，激励先进，鞭策后进；3. 以工程质量、安全、进度、成本为考核重点。
二、奖励措施1. 质量奖：在工程竣工验收时，若工程质量达到优良等级，甲方将给予乙方一定比例的奖励；2. 安全奖：在施工过程中，若乙方无安全事故发生，甲方将给予乙方一定比例的奖励；3. 进度奖：若乙方按合同约定提前完成工程，甲方将给予乙方一定比例的奖励；4. 成本节约奖：若乙方在施工过程中合理控制成本，甲方将给予乙方一定比例的奖励；5. 协作奖：在工程实施过程中，若乙方积极配合甲方各项工作，甲方将给予乙方一定比例的奖励。
三、惩罚措施1. 质量惩罚：若工程质量不合格，甲方有权要求乙方返工、整改，直至达到合格标准，由此产生的费用由乙方承担；2. 安全惩罚：若发生安全事故，乙方应承担相应的责任，甲方有权要求乙方进行赔偿；3. 进度惩罚：若乙方未按合同约定完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金；4. 成本超支惩罚：若乙方在施工过程中导致成本超支，甲方有权要求乙方承担超出部分的费用；5. 协作惩罚：若乙方在工程实施过程中存在不配合甲方工作、故意拖延工期等情况，甲方有权要求乙方支付违约金。
四、奖励和惩罚的具体规定1. 奖励和惩罚的具体比例由甲乙双方在合同中约定；2. 奖励和惩罚的发放时间和方式由甲乙双方协商确定；3. 奖励和惩罚的执行需有明确的证据支持。
五、协议的生效和终止1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效；2. 协议有效期为[协议有效期]，期满后如需续签，甲乙双方应重新协商并签订新的协议；3. 在协议有效期内，如遇不可抗力等因素导致协议无法履行，甲乙双方应协商解决。
六、争议解决1. 甲乙双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；2. 如协商不成，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
施工合同奖罚内容
施工合同奖罚内容一、定义和解释1.1 本合同是指由甲方（业主或开发商）与乙方（施工方）签订的，关于乙方进行某项工程的建设，甲方支付相应价款的合同。
1.2 “奖”是指乙方在合同约定的工程范围内，按照约定的质量、进度、安全等标准完成施工任务，甲方按照约定给予乙方的奖励。
1.3 “罚”是指乙方未能按照合同约定的质量、进度、安全等标准完成施工任务，甲方按照约定对乙方进行的处罚。
二、奖励条款2.1 工程质量奖励：若乙方按照合同约定的质量标准完成施工任务，甲方同意给予乙方工程质量奖励，具体奖励金额和标准在合同中约定。
2.2 工程进度奖励：若乙方按照合同约定的进度标准完成施工任务，甲方同意给予乙方工程进度奖励，具体奖励金额和标准在合同中约定。
2.3 安全文明施工奖励：若乙方按照合同约定的安全文明施工标准进行施工，甲方同意给予乙方安全文明施工奖励，具体奖励金额和标准在合同中约定。
2.4 其他奖励：除上述奖励外，甲方同意根据乙方的其他突出表现或特殊贡献给予乙方奖励，具体奖励金额和标准在合同中约定。
三、处罚条款3.1 工程质量处罚：若乙方未能按照合同约定的质量标准完成施工任务，甲方有权对乙方进行处罚，具体处罚金额和标准在合同中约定。
3.2 工程进度处罚：若乙方未能按照合同约定的进度标准完成施工任务，甲方有权对乙方进行处罚，具体处罚金额和标准在合同中约定。
3.3 安全文明施工处罚：若乙方未能按照合同约定的安全文明施工标准进行施工，甲方有权对乙方进行处罚，具体处罚金额和标准在合同中约定。
3.4 其他处罚：除上述处罚外，甲方有权根据乙方的其他违规行为或未履行合同义务进行处罚，具体处罚金额和标准在合同中约定。
四、奖罚的实施和监督4.1 甲方应按照合同约定设立奖罚考核机制，对乙方的施工质量、进度、安全等进行定期考核。
4.2 甲方应设立专门的奖罚评审小组，负责对乙方的奖罚事项进行评审和决定。
4.3 乙方应按照合同约定履行施工义务，并接受甲方的奖罚考核。
施工合同奖惩协议
施工合同奖惩协议甲方：__________乙方：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方将__________工程（以下简称“本项目”）的施工任务委托给乙方，乙方进行施工建设事宜，经充分协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 本项目位于__________，工程内容包括：__________。
1.2 工程规模：__________。
1.3 工程总投资：__________。
二、合同金额及支付方式2.1 本项目的合同总金额为人民币__________元（大写：__________元整），以下简称“合同金额”。
2.2 甲方支付乙方的工程进度款，按照双方约定的工程进度节点进行支付。
具体支付方式如下：（1）工程开工后，甲方支付乙方合同金额的10%作为预付款；（2）当工程进度达到约定的节点时，甲方按照实际完成工程量与合同单价计算应付工程款，支付给乙方；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方合同金额的5%作为质量保证金，待质保期满后无质量问题，甲方支付给乙方；（4）上述款项均通过银行转账方式支付。
三、工程质量与验收3.1 乙方应按照国家标准、行业标准和甲方的要求，保证工程质量，确保工程安全、环保、节能。
3.2 工程验收分为初步验收和竣工验收。
初步验收由甲方组织，乙方参与；竣工验收由甲方负责组织，乙方应按要求提供相关资料，配合验收。
3.3 工程竣工验收合格后，乙方应按照甲方的要求进行工程移交，并提供完整的工程技术资料和施工图纸。
四、工期及进度4.1 乙方的施工工期为__________天，自工程开工之日起计算。
4.2 乙方应按照甲方提供的施工组织设计、施工进度计划进行施工，确保工程按时完成。
4.3 乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。
五、违约责任5.1 乙方未按照约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金，违约金为合同金额的10%。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程奖励惩罚协议
发包人:(以下简称甲方) 全椒奥晟置业有限公司
承包人:(以下简称乙方) 江苏建总控股集团有限公司
为了更好的执行甲、乙双方签定的碧桂园奥能•罗马世纪城翡翠湾二标段工程(9#-17#楼、幼儿园及地下车库工程《建设工程施工合同》,根据碧桂园奥能•罗马世纪城翡翠湾二标段工程项目的特殊性,为确保
该项目能保质保量完成,激励施工单位管理人员及施工班组的士气,甲
方充分考虑项目目前的综合实际情况、并经双方友好协商,现就碧桂园奥能•罗马世纪城翡翠湾二标段工程项目总包单位奖励办法达成以下补充协议条款。
本协议的实施不影响碧桂园奥能•罗马世纪城翡翠湾二标段工程工程《建设工程施工合同》的执行。
一、进度奖：
(一)激励奖励:奖励金额控制在10-25万元内,在进度要求满足甲方要求的情况下，按合同节点时间要求完成以下工作内容给予相应奖励,具体要求及分配金额如下：
1、创建市标准示范工地:
该工程自开工以来，就受到公司领导和安全科的高度重视。
自工程开工就严格要求项目经理部按照《建筑施工安全检查标准》
及相关规范进行周密计划和安排，并制定了一系列保证措施。
为
了树立企业良好的社会形象，在抓好安全生产的同时，狠抓施工
现场文明管理，做好季节施工的劳动卫生工作。
在开展市级安全标准化示范工地创建活动中，若你公司积极
组织人员参与其中，在确保工程质量安全及工期的前提下，力求
达到市级安全标准化示范工地的标准，争创滁州市标准示范工地。
2.创建市标准示范工地奖励办法：乙方完成市标准示范工地
创建工作，建设方一次性奖励10-25万元。
二、施工项目管理奖：
（一）奖励金额：奖励金额控制在2-5万元内，每月奖励金额上限为5万元。
（二）奖励办法：每月建设方按《总包单位项目管理实施细则》（附后）进行考评，形成每个月的奖励金额，每季度向施工方发放，各个班组和项目成员的具体金额由项目部自行考核并报建设方审核。
三、施工项目管理奖励实施细则：
每月月末，由建设方按以下要求对总包单位进行考核，确定当月乙方实得管理奖励金额。
每个月内，总包单位如未发生下列扣减奖励情况，其当月实得管理奖励金额为2-5万元：若发生下列扣减奖励情况，则将各种扣将奖励情况累加从当月的奖励金额中扣除后剩余部分即为当月乙方位实得管理奖励金额，直至将当月的奖励金额扣完为止。
具体要求如下：
（一）当月发生或存在以下情况之一者取消当月奖励。
1、发生重大质量、安全事故的。
2、因总包原因导致我方被电视、报刊等媒体作有损报道的。
3、因总包原因造成群体性事件（如堵塞交通、或游行等）发生的。
4、因总包原因导致该工程被政府职能部门通报批评或检查结果为不合格的。
5、在公司当月月度检查中排名最后一名的（排名倒数第二时扣减1万元）。
6、使用未经检测的建筑材料或检测不合格的建筑材料的。
（二）当月发生或存在以下情况之一者扣减500元，以次数或处数累计。
1、收到施工图纸后15个工作日内及重要工序开工前15天内，没有按照双方约定的阶段性工期目标编制施工组织设计及专项施工方案提交甲方审核的。
2、未采取施工保护措施而导致工程施工对红线周围地下管线、临近建筑物、构筑物（包括文物保护建筑）、古树古木及市政设施造成破坏的。
3、未坚持工序报验制或“三检制”（三检制以施工单位的书面资料为准）的。
4、隐蔽工程未经甲方和监理验收同意就进入下一道工序施工的。
5、未按样板带路制进行施工（即砌体、抹灰、涂料、保温、室内
初装等，乙方未先做施工样板经甲方监理认可后就大面积施工）的。
6、拆除塔吊、施工电梯未征得甲方书面同意的。
7、未配合甲方办理与本工程有关的规划许可证、施工许可证、质监安监手续、预售许可证、工程竣工备案手续的。
本协议壹式贰份，甲乙方执壹式，经双方签字盖章后生效至双方权利与义务履行完毕时失效。
甲方盖章：乙方盖章：
法人代表签字：法人代表签字：
协议签订日期：年月日。