最新电工工程承包合同范本
电工承包合同协议示范文本(六篇)
电工承包合同协议示范文本发包方(全称)：_____(以下简称甲方)承包方(全称)：_____(以下简称乙方)为落实岗位责任，保证工程质量、工期与安全生产，双方根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》以及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平的原则，现就“_____”水电工程项目发包给乙方施工，并达成以下条款，以兹共同遵照执行。
一、工程概况：1、工程名称：_____(含地下室、总体管网)水电工程(不含消防、送排风工程)2、工程地点：_____3、设计单位：_____4、监理单位：_____二、工程承包范围：1、甲方提供的“(不含消防、送排风工程)、设计变更图纸、设计更改、甲方通知书、图纸会审纪要。
2、与有关部门的施工界限：若以上承包范围与电信、有线电视、电力、自来水、市政雨、污水、燃气、消防等有关部门须由他们施工的相抵触部分，由相关部门施工。
甲方根据实际情况可调整相关部分工程量由其他施工班组施工，乙方应无条件配合，若未经甲方审批，乙方自行施工的可不结算该部分的工程量。
三、合同工期：1、乙方在施工过程中配合土建统一安排的工期进行施工，不单独安排工期。
合同签订后____天之内乙方应提供如何保障安全、施工质量的方案及根据土建工期编制施工计划，合理安排劳力、机械、材料进场施工。
2、安装过程中，如发生下列情况工期可顺延,不计算延误工期费用索赔：a、因甲方原因，需设计修改确实影响施工进度。
b、因不可抗力造成的工期延误。
c、1周内连续停水停电累计超过____小时且确实影响施工。
3、乙方在与其它承包施工单位施工配合过程中，造成后续分项工程工期延误时，甲方对乙方处以每延误一天____元的罚款，造成土建工程总包工期延误时，甲方对乙方处以每延误一天____元的罚款。
如因乙方原因延误交房的，乙方还应承担延误交房的责任。
四、工程承包方式及计价方式：1、水电项目按以下计价条款进行计价：a)工程量按甲方审核后的实际工程量结算;b)安装定额套用《_____》;c)市政定额中排水工程管道铺设分项项目及给水工程中除管道附属构筑外分项项目套用《_____》;d)主材、设备由甲方指定品牌、规格，按甲方询到市场的实际现金购买且不含材料发票的价格补____%,然后由乙方负责采购、安装、保管;e)辅助材料费按合同签订月综合信息价进行计取;f)机械台班按合同签订日之前的有关政策进行调整;g)人工单价按本合同签订日之前的有关政策进行调整;h)本工程结算条款均按上述规定执行，仅计至定额基价内人工费、机械费、材料费(含辅助材料费、主材费、设备费)，其它费用(包括但不限企业管理费、风险费、利润、税金、措施费、其它费、规费、高层建筑增加费、地下室施工增加费、脚手架搭拆费等)均不计取。
电工承包合同怎么写6篇
电工承包合同怎么写6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为保证电工承包工程的顺利进行，明确双方的权利与义务，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方电工承包工程达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 承包范围：__________4. 承包内容：__________二、合同期限自合同签订之日起至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
三、承包方式包工包料，乙方负责提供符合质量要求的电工材料，并按照规定进行施工。
四、工程价款及支付方式1. 工程价款：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方按工程进度支付乙方工程款项，具体支付节点及比例为______。
工程竣工验收合格后，支付余款。
五、工程质量和验收1. 乙方应按照国家和地方相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，甲方应当在合理期限内组织验收。
验收合格的，双方签署验收合格证书。
验收不合格的，乙方应当返工并承担由此造成的损失。
六、安全生产和文明施工1. 乙方应当遵守安全生产法律、法规和标准，建立健全安全生产管理制度，确保施工过程中的安全。
2. 乙方应当文明施工，保持施工现场整洁，防止环境污染。
3. 甲方应当为乙方提供必要的安全施工环境，并对乙方安全生产工作进行监督。
七、违约责任1. 甲方未按合同约定支付工程款项的，应当向乙方支付逾期付款利息。
2. 乙方未按合同约定完成工程施工的，应当向甲方承担违约责任，并承担由此造成的损失。
3. 因一方违反合同约定导致合同解除的，违约方应当向守约方支付违约金，并承担由此造成的损失。
八、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
电工承包合同（15篇）
电工承包合同电工承包合同(15篇)随着人们对法律的了解日益加深，合同的使用频率呈上升趋势，签订合同能够较为有效的约束违约行为。
那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是小编为大家整理的电工承包合同，仅供参考，欢迎大家阅读。
电工承包合同1发包方(简称甲方)：委托代理人：承包方(简称乙方)：委托代理人：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律、法规及相关规定，就工程承包事项，经甲乙双方协商一致，在平等、自愿的基础上订立本合同，双方共同遵守。
第一条、工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、承包内容：4、承包方式：□包全部材料;□包工，包全部材料;□包工，包部分材料;□包清工。
5、工程合同总价：(1)本工程合同单价 ;工程量(约)总价(约)为人民币元，大写：以实际确认工程量为准。
(2)因变更等导致合同总价作相应调整，须有甲、乙双方共同签字确认的书面文件。
第二条、工程期限1、本合同工期为天，自年月日开工至年月日竣工验收。
2、因乙方原因，未按合同约定日期竣工，乙方自愿接受甲按每逾期一天元的罚款，并承担因工期延误给甲方造成的一切经济损失。
3、因非乙方原因或不可抗力等导致工期顺延，须有甲方及监理共同出具书面的文件。
第三条、工程质量1、本工程执行甲方发布的工程质量验收标准、技术参数和施工现场签发的技术交底。
2、若乙方施工的工程达不到上述质量要求的，甲方代表或现场监理有权要求乙方返工，直到符合上述工程质量约定。
返工费用由乙方承担，返工的工期不予顺延。
返工后仍不能达到工程质量约定的，乙方应承担相应的违约责任。
3、质量监督乙方应接受甲方、工程监理、房产项目部及行业主管部门的监督与检查，并为此提供便利。
第四条、工程验收1、工程完成后，乙方应按规定提供完整的技术、安全整套资料，由甲方组织有关单位进行单项工程初步验收。
2、如初步验收中发现不符合本合同第三条工程质量要求的，乙方应无条件返工，并承担全部返工费用，合同工期不顺延。
电工施工承包合同范本(5篇)
电工施工承包合同范本（5篇）电工施工承包合同范本（5篇）电工施工承包合同范本篇1 甲方：乙方：依照中华人民共和国经济合同法》和《建筑小安装工程及维修承包合同条例》的原则，结合本工程具体情况，双方签订合同如下：第一条工程概况1、工程名称：2、工程建设地点：3、工程内容：施工维修5、承包形式：包工包料第二条合同工期：XX年XX月XX日至XX年XX月XX日第三条质量标准：合格第四条合同价款第五条合同价（大写）：（小写）：合计:元第五条甲方权利和义务1、发现质量问题可单方终止合同并责令乙方赔偿一切损失。
2、在乙方保证质量完成全部工程后支付工程款的义务。
第六条乙方权利和义务1、要求甲方提供图纸和施工方案，协同办理开工前的手续。
2、所有的施工材料必须是合格产品。
3、工程项目价格造价具体以建筑工程预算书为准。
4、乙方必须按要求施工、如期完工、保证工程质量达到优质。
工程完工后及时清除场地内的全部杂物。
第七条付款方式1、竣工后经验收合格一次性付清。
第八条未尽事宜甲乙双方协商解决以上合同除不可抗力外和自然灾害无权无过失单方解除合同。
甲方（签字）：_____________乙方（签字）：_____________联系电话：_________________联系电话：______________________________年______月____日____________年______月____日电工施工承包合同范本篇2 甲方:乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，结合本工程实际，甲乙双方在平等、自愿、公平和诚实信用的基础上，经友好协商，就本工程施工事宜协商一致，达成如下协议。
第一条工程概况及承包范围1、工程名称：2、工程地点：3、承包范围：本次110PE电力穿线管顶管工程所需的所有工作内容4、承包方式：包工包料交钥匙工程。
第二条工期1、本工程工期总天数为：5天。
即从20___年9月13日20___年9月17日第三条甲方应承担的工作与责任1、甲方负责向乙方免费提供施工现场材料、机具堆放场地、施工用水用电接驳点。
电工承包合同
电工承包合同电工承包合同范本15篇电工承包合同范本1工程发包单位：XXXXX(以下简称甲方)工程承包单位： XXXXX(以下简称乙方)签订时间：根据甲方需要，双方协议一致，将相关电源进线工程发包给乙方施工，并同意按《建筑安装工程承包合同条例》及《包头市建筑市场管理暂行规定》，签订本工程合同，办理各项业务。
第二条承包方式包工包料。
第三条工程期限本工程自20xx 年XX 月日至 20xx年XX月日。
第四条价款支付、结算合同签定一周内甲方即支付30%预付款，设备及管路系统安装调试完毕一周内，甲方支付65%，余款5%作为质保金在半年内付清。
付款方式是甲方应按本合同乙方的开户银行和帐号，以转帐方式支付工程款，乙方应向甲方开具包头市建筑业相关的统一发票。
第五条质量要求及保修5.1工程材料名称及要求：详见乙方提交的工程预算书。
确保设备、电缆全新的、未使用过的，并在各个方面符合合同规定的`质量、规格和性能，满足甲方用电需要。
配电箱为不锈钢外壳，自动空气“XXX 牌”开关;电缆为“XXX牌”。
主要工程为：(1)办公大楼配电房至3#楼终端配电箱，用YJV4×95+1×502电缆一根。
(2)办公大楼配电房至4#楼终端配电箱，用YJV4×50+1×252电缆一根。
(3)办公大楼配电房至5#楼终端配电箱，用YJV4×50+1×252电缆一根。
(4)开挖地面沟槽，铺设管线，砌井，电缆沟回填，混凝土补沟槽，整理场地、垃圾清理。
5.2工程材料：由乙方按照甲方指定要求负责采购，进场后由甲方指定现场人员XXXX 负责验收，材料不合格造成的质量问题，由乙方负责，由此造成的损失由乙方承担。
5.3工程质量：必须符合本工程设计图纸和国家有关规范要求，如质量不符合要求，影响本工程设施使用功能或寿命而必须返工时，由乙方承担返工损失费。
5.4工程验收方式及质量等级：达到建设工程竣工验收备案的条件，按甲方验收达到优良标准。
协议范本电工承包合同范本(2040字)5篇
协议范本电工承包合同范本(2040字)5篇篇1电工承包合同范本甲方：（委托方）名称：_________法定代表人：_________地址：_________电话：_________乙方：（承包方）名称：_________法定代表人：_________地址：_________电话：_________鉴于甲方欲对其_______（项目名称）进行电工施工，现委托乙方进行施工，并按照以下内容就合同进行约定，双方同意遵守并履行如下条款：第一条施工内容1.1 乙方应按照图纸和技术要求，完成甲方委托的电工工程施工，包括但不限于电气线路布置、插座安装、配电箱设置等。
1.2 乙方应根据实际施工需要及时调整施工计划，并保证施工质量符合行业标准和国家相关规定。
1.3 乙方应选用质量合格的材料进行施工，保证施工的耐久性和安全性。
第二条施工期限2.1 乙方应在双方签订合同之日起_______天内完成电工工程的施工。
2.2 如有不可抗力因素导致施工延期，乙方应提前向甲方提交书面延期申请，并根据实际情况重新确定施工期限。
第三条价款及结算方式3.1 甲方应按照以下方式支付电工工程款项：（1）施工进度付款：按照实际施工进度支付相应款项，每次支付比例不得超过已完成工程的比例。
（2）竣工结算：乙方完成所有工程后，甲方应在_______天内完成竣工结算并支付尾款。
3.2 价格条款：乙方提供的报价中已包含所有施工所需材料、人工和其他费用，不得另行向甲方索要费用。
3.3 付款方式：甲方应将款项支付至乙方指定的账户，支付完成后应提供相应的付款凭证。
第四条施工保障4.1 甲方应提供必要的施工条件，包括但不限于施工现场的清理和安全保障措施、施工材料的存放等。
4.2 如施工现场有违规操作或者其他影响施工的情况，甲方应及时予以整改并承担相应责任。
第五条质量保修5.1 乙方应对所提供的施工工程和材料负责，保证施工的质量符合行业标准和国家相关规定。
5.2 乙方应在竣工验收后保修_______年，期间内如因质量问题导致设备损坏或者影响使用，乙方应免费进行维修。
电工承包合同范本(精选16篇)
电工承包合同范本（精选16篇）电工承包合同范本篇1发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》及其相关法律，行政法规，遵循平等、自愿、公开和诚实信用的原则并结合工程的实际情况，甲乙双方就业主的工程施工事项协商一致，达成如下协议：一、工程名称：二、工程地点：三、承包范围：四、工期：开工日期：年月日竣工日期：年月日工期：天五、合同价款：本工程采用方式计价。
室外工程另外计算。
合同总价款为。
六、双方责任：1、甲方责任：⑴负责技术交底工作，对施工现场进行质量检查。
⑵负责向乙方提供施工图一式_____份。
⑶ 及时供应合同规定的材料(包工不包材料时)。
(4)提供临时宿舍给乙方，水，电及一切费用(5)及时办理工程结算。
2 、乙方责任：⑴严格按施工规范要求及国家质量标准施工。
⑵必须按图纸施工。
⑶应保证工期要求，确保工程如期完成。
七、材料供应：1、主材：由甲方负责提供。
2、辅材：由甲方负责提供。
八、材料消耗：工程消耗材料按实际发生为准，损耗量按百分之计算，废料归方。
九、施工与验收：1、乙方按图纸及施工规范严格施工，随时接受甲方代表及委派人员有关部门检查、检验。
2、工程完工时组织相关部门验收。
十、结算方式：工程款支付，每月按进度实际工程量支付百分之八十五，工程完工自检能达到验收要求支付百分之十，余款待该工程竣工验收合格后十天内支付总工程款，(含已付工程款在内)，甲方以现金方式支付乙方，不包含任何发票及一切费用。
十一、其它：1、本协议一式份，正本份，副本份。
2、本协议自双方盖章签字之日起生效。
3、本协议待工程款付清以后自行终止。
十二、补充条款：1、图纸变更应该在乙方施工前，提供正式变更通知单，如果乙方按原图纸施工后，甲方要求更改，一切费用应由甲方承担，如乙方没有达到技术要求，要无偿反工，如因材料质量问题，乙方不负责。
2、附加工程(临时工程)甲方应以每工日__元工资即时支付给乙方，不能与承包工程款项一起支付。
协议范本电工承包合同范本(2040字)7篇
协议范本电工承包合同范本(2040字)7篇第1篇示例：电工承包合同范本甲方：（委托方）地址：_____________电话：_____________法定代表人：_____________鉴于甲方拟对_________（工程名称）进行电气方面的施工及维护工作，经双方协商一致，达成以下协议：第一条项目内容1.1 乙方承包甲方_______（工程名称）电气施工及维护工作，工作内容包括但不限于线路布线、配电箱安装、电缆敷设、设备接线等。
第二条合同价格2.1 甲乙双方商定的合同价格为人民币________元整（大写：________元）。
2.2 价款支付方式：总价款分两期支付，首期支付____%作为预付款，尾款在工程完工并经甲方验收合格后一次性支付。
第三条工程周期3.1 乙方应在受到通知后____天内开始施工，并保证按期完成整个工程，时间为____个工作日。
3.2 工程延期的，责任方需承担违约责任。
第四条质量要求4.1 乙方承包的工程应符合相关国家标准和规定，保证施工质量，确保工程安全可靠。
4.2 如发现工程质量问题，甲方有权拒绝接受并要求乙方进行整改或退还相关款项。
第五条材料供应5.1 乙方应按照相关规定选用质量合格的材料进行施工，不得私自替换、节约材料。
5.2 材料费用由甲方承担，乙方负责采购。
第六条安全保障6.1 施工期间乙方应加强安全管理，遵守作业规范，确保施工现场安全。
6.2 如因乙方过失导致的安全事故，责任方需承担相应的赔偿责任。
第七条税费支付7.1 乙方承担本合同项下的相关税费。
第八条违约责任8.1 任何一方违反本合同的规定，应承担相应的违约责任。
8.2 如因不可抗力等原因导致工程无法按期完成，责任方应向对方提前____天书面通知并报备相关证明。
第九条纠纷解决9.1 双方因本合同发生争议，应协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
第十条其他约定10.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工验收结束为止。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
最新电工工程承包合同范本【正式版】发包方：______________________(以下简称甲方)法定代表人：________________________________通讯地址：__________________________________联系方式：__________________________________银行账户：__________________________________银行卡号: __________________________________承包方：______________________(以下简称乙方)法定代表人：________________________________通讯地址：__________________________________联系方式：__________________________________银行账户：__________________________________银行卡号: __________________________________签订地点：__________________________________风险告知：作为发包方，为预防欺诈问题，发包方应当事先了解承包方主要的情况，包括确认承包方的主体资格是否真实与合法，该工程公司是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，是否具有从事民用建筑工程的资质，资质等级符合本次施工的要求;对方委派代表签约人的，应该要确认签约人的资格，若是委托代理人是否具有授权委托书;同时要事先了解承包方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力，必要时可以去参观承包方正在施工的现场。
__________________________________________楼的所有水电工分项工程承包给乙方施工，为维护双方的利益，保证工程的顺利进行，依据《中华人民共和国合同法》以及《建筑工程质量管理相关条例》，甲、乙双方在平等互利的基础上达成如下协议：第一章：专用条款第一条：分包项目内容1. 本工程所有水、电的工作内容。
及时提供材料计划。
风险告知：关于材料提供的事项，合同中提供了几项可供选择的方式。
既有约定由承包方包工包料的形式，也有承包方包工部分包料、或者承包方包工甲方包料的形式。
具体的选择方式有合同双方经协商一致自行选择，但在这里需要提醒的是，在由承包方提供材料的情况下，承包方提供的材料和设备质量必须符合国家标准，有质量检验合格证明，同时必须符合国家环保标准。
若承包方提供的材料和设备不符合标准，应当立即更换和重做。
2. 负责现场所有临时水电安装、维修，排除小型机械故障。
3. 负责各工种的机械及临时用电的安装、拆卸。
4. 按照图纸及变更、规范、强条规定进行操作。
5. 加班必须有电工值班，确保现场不断电. 配合安全员做好各种报验准备。
第二条：施工要求1. 现场清理，楼层清理。
2. 负责材料按指定位置归堆，保持现场材料堆放整齐。
3. 应节约原材料，杜绝材料浪费。
4.要积极配合甲方做好每道工序的验收工作，力求一次性通过，如验收通不过，及时返工。
否则甲方将追究由此造成的工期拖延责任。
验收费用由乙方承担。
5. 雨具，劳动保护用品自备，不得影响雨季及安全施工。
第三条：工程质量标准力创武汉市优良(黄鹤杯)工程，文明样板工地，乙方施工必须达到建筑规范标准，否则按合同价的80%结算。
第四条：劳务费及支付办法按建筑面积计算，承包单价为______元/m2 ，主体封顶后付总造价的80%，余款到竣工结算后一次付清，如果中途退场，按所做的工作量按上述单价的50%结算付给乙方。
工程完工或者春节乙方应该确保工人有序退场。
不得以各种方式讨要工钱。
否则甲方有权要求乙方解除合同关系，拒付工程款，不退还履约保证金，并且按恶意欠薪罪交由法律机关处理。
第二章：通用条款第一条：进场人员1.乙方进入施工现场人员要有身份证明，向甲方提供进场人员花名册，花名册中应有姓名、性别、身份证号码、出生年月、常住地址、联系方式等内容。
2.乙方进场人员不得少于____人/天，如乙方减少人员须经过甲方同意，否则甲方有权采取必要措施。
3.乙方或其指定全权委托人(____ )必须常驻工地指挥施工，配合甲方把好工程质量关、进度关、安全关。
不论任何原因，乙方或其指定全权委托人有事外出都必须经甲方工地负责人批准后方可离开，时间不得超过4小时，否则甲方有权按离场时间30元/小时罚款(从乙方的劳务承包费中扣，以下罚款均按此办理)。
4，乙方负责提供：劳务分包资质证书，营业执照，上岗证，特种工作业证，劳务分包备案证。
第二条：工地管理1.乙方人员必须遵纪守法，服从建设方、监理方及甲方的管理，严格遵守工地规章制度。
如发生打架滋事行为，处以500元/次的罚款，情节严重的交当地派出所处理。
2.乙方人员应爱护工地财产，不得有偷盗行为，工人外出必须经甲方人员检查所带物品后方能离开，如发现偷盗行为罚款500元/次，情节严重的交当地派出所。
3.讲文明，施工现场必须每天按照文明施工要求进行清理，如通不过行业主管部门的文明施工现场检查，罚款1000元/次。
生活区应每天打扫干净，收拾整洁，不得随地大小便，不得乱扔乱倒垃圾，如有违反，情节严重的，罚款200元/次。
4.乙方施工任务由甲方分配，密切配合其他工种，不得对其他工种造成施工障碍，如造成其他工种的施工延误，甲方将根据其他工种的损失追究乙方的经济责任。
5.乙方应按时参加甲方组织的各种会议，并落实好会议精神。
第三条：施工安全1. 乙方配备1-2名以上兼职安全员上报甲方并参加培训，严格执行安全规范及安全交底。
2.乙方人员在施工中应遵守工程建设安全生产管理规定，牢固树立安全第一的原则，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施(乙方自备符合要求的安全帽、安全带)，消除事故隐患。
3. 严禁设备带病作业。
发现安全隐患及时停止操作并报甲方安全员或项目部处理。
如因不听指挥，野蛮施工所造成的一切后果由乙方负责。
4.非他方原因发生的一切安全责任事故均由乙方承担，不得与甲方发生纠葛，甲方只作人道主义慰问。
5.注意安全用电。
未经甲方同意，乙方人员不得随意接电，否则罚款500元/次。
第四条：工程质量乙方所分包的工程质量须达到优良标准。
乙方应保证工程质量，如造成质量事故由乙方承担材料费及返工费用并负责返工达到验收标准。
如造成工期延误，还将追究乙方的经济责任。
第五条：工程工期1.本工程乙方分包项目的工期为____个有效工作日，乙方应保证工程工期并力争提前完成。
非天气原因及他方因素影响，工期每拖延一天罚款1000元。
天气原因及他方因素影响的工日，双方办理签证，未签证的延期工日无效。
具体开工日期以甲方书面通知为准。
2.无论何种原因乙方未完成工程量而中途要求退场，作违反合同处理，甲方不予结帐。
如乙方人员技术素质差、自备材料跟不上造成分段工期与计划工期相差超过5天，甲方有权责令乙方退场，乙方同意甲方按所完成工程量的60%结帐。
乙方不能拒不退场而无理纠缠，否则甲方将追究乙方法律和经济责任。
3.工程开工前，甲乙双方根据建设方的工期要求制定施工进度计划并办理签字手续，其效力等同于本合同。
4.服从大局，无条件参加甲方组织的突击性工程任务，乙方不得讨价还价。
5.工期紧张时，乙方应自觉安排加班。
第六条：质量保修1.本分包工程质量保修期为与总包方保修合同保修期同步。
2.保修金为劳务费总额的_______%，无质量问题，保修期满后30日内全额返还。
风险告知：为了保障发包方的合理利益，在合同中应当明确约定对建设工程的检查与验收手续。
在建设合同中应当约定，工程竣工后承包方应通知发包方验收，发包方在合理时间内组织验收，并办理验收移交手续。
如果发包方不能在规定时间内组织验收，及时通知承包方另行安排时间验收。
若发包方在验收时发现不符合质量标准的，可要求承包方赔偿或返工。
第七条：违约责任在乙方发生下列情况之一时，甲方可以随时解除合同并将乙方清退出场，乙方必须自行退场并付清所属人员的劳务工资，甲方按乙方所完成量的60%给予结算，同时本合同终止，乙方应在甲方退场通知后叁天内无条件退场，借口拖延每天罚款壹仟元;违反法律、法规和治安管理条例的;严重违反甲方的规章制度、违反劳动纪律且屡教不改的;施工过程中，经相关人员连续叁次检查达不到甲方对工期、质量、安全生产的要求的;违反操作规程，经教育不改的;乙方因技术力量。
中途发生较大的质量事故及乙方技术力量不足，施工质量差的;多次不服从甲方管理人员合理指挥调配的;乙方现场管理人员未经请假连续三天不在工地，或把该工程再次进行转包的。
第七条：其它事项1.乙方签订合同时必须交纳________元信誉保证金，工程竣工验收后全额退还。
进场时间由甲方通知，在规定时间未进场合同作废，乙方的信誉保证金不退。
2.本合同未尽事宜按国家现行法律法规及建筑行业规范执行。
3.甲乙双方发生争议应协商解决，协商不成的，向有管辖权的人民法院提起诉讼。
风险告知：关于争议解决方式的约定，可以选择到有管辖权法院诉讼或者选择仲裁，二者的本质区别是若约定仲裁解决仲裁一裁终局，约定向法院提起诉讼两审终审。
4.此合同一式两份，甲方、乙方各执一份，属自愿签订，签字生效。
发包方(公章)：__________________ 承包方(公章)：__________________法定代表人(签章)：______________ 法定代表人(签章)：______________________年_____月_____日________年_____月_____日承包工程合同的注意事项一、关于发包人与承包人：1、对发包方主要应了解两方面内容：①主体资格，即建设相关手续是否齐全。
②履约能力即资金问题。
施工所需资金是否已经落实或可能落实等。
2、对承包方主要了解的内容有：①资质情况;②施工能力;③社会信誉;④财务情况。
承包方的二级公司和工程处不能对外签订合同.上述内容是体现履约能力的指标，应认真的分析和判断。
二、合同价款应注意：1、《协议书》第5条“合同价款”的填写，应依据建设部第107号令第11条规定，招标工程的合同价款由发包人、承包人依据中标通知书中的中标价格在协议书内约定。
非招标工程合同价款由发包人承包人依据工程预算在协议书内约定。
”2、合同价款是双方共同约定的条款，要求第一要协议，第二要确定。
暂定价、暂估价、概算价、都不能作为合同价款，约而不定的造价不能作为合同价款。
三、发包人工作与承包人工作条款应注意：1、双方各自工作的具体时间要填写准确。
2、双方所做工作的具体内容和要求应填写详细。
3、双方不按约定完成有关工作应赔偿对方损失的范围、具体责任和计算方法要填写清楚。