小型建筑工程施工合同范本范本
建筑施工简单版合同范本(精选5篇)
建筑施工简单版合同范本〔精选5篇〕建筑施工简单版合同范本〔精选5篇〕建筑施工简单版合同1建立单位： (以下简称甲方)施工单位： (以下简称乙方)根据《中华人民共和国经济合同法》《建筑安装工程承包合同条例》及有关规定，经甲乙双方协商一致，甲方愿把儋州市天湖花园住宅小区经济适用房工程承包给乙方施工，为明确双方责任，确保工程顺利完成，特订立如下合同条款，以致共同遵守：一、工程工程1、工程名称：儋州天湖花园经济适用房。
2、工程地址：儋州市中兴大道。
3、工程范围：按设计图纸要求所有内容到达开工验收，交房使用标准。
除桩根底外的2栋楼的土建、水电安装工程;地上11+1层2栋，框剪构造，含电梯和公共局部装修，毛坯房和电梯标准(参照松涛花园5#、6#楼)含根底挖运土方，外运土方等全部内容;4、总建筑面积约1____4㎡(以施工图纸为准)。
5、给排水做到外墙1.5米，室内给水，到入户水表后安装一个阀门;6、承包方式：一次性固定单价合同，包括一切不可预见费用;7、承包单价：1750元/每平方米，工程款预计：2426万(含税金);8、强弱电工程;设计包括的强、弱电，配电箱、配电柜、入户进入端子箱等均由乙方负责。
弱电局部只预埋不穿线。
9、防水、保温、楼梯、栏杆、铝合金等按设计及标准要求标准施工;公共局部电梯间及楼梯间地面为防滑地砖、墙面为白色仿瓷涂料;入户门价格必须到达每樘1000元;品牌由甲方确定。
二、施工准备1、甲方(1)负责做好水通、电通和道路通;(2)组织有关人员进展施工技术交底;(3)委派为现场代表，对工程质量进展监视、检查，负责签证，核实工程量及进度报表以及负责甲方应该承当的有关部门事宜。
2、乙方(1)负责红线内的临时设施、水、电接入及运料道路;(2)现有板房使用，按原价折给乙方所有，从合同生效开场办理交接手续;(3)组织施工人员和材料、机械进场;(4)负责编制施工组织设计、施工方案及内业资料,确保到达交工验收标准;(5)委派为现场代表，负责工程施工质量，施工平安，提供工程进度报表以及负责乙方应该承当的有关部门事宜。
小型施工合同范本5篇
小型施工合同范本（实用）5篇(小型工程本)发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)工程名称：工程地点：结构类型：承包范围：承包方式：质量等级(优良或合格)：合格工程承包造价(金额大写)：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，就本项工程建筑有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：第1条工期1.1本合同工程于年月日开工：于年月日竣工。
合同工期日历天数为天。
工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为天。
1.2承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：1.3工期提前或延后的奖罚，由双方协商后在合同中约定第2条图纸。
发包方于年月日，向承包方提供套图纸。
第3条发包方、承包方驻工地代表。
发包方项目经理姓名：;承包方项目经理姓名：。
第4条发包人工作开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质回来地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与坐标控制点位置以书面形式提交给承包方，于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题。
第5条承包人工作5.2 遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、整洁卫生等各项工作，做和施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护。
发现地下障碍和文物时，及时报告有关部门并采取有效保护措施，按有关具体规定处置，发包方承担由此发生的费用，延误的工期新颖顺延。
第6条工程质量检查及验收。
6.1 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参加，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。
小型建筑工程施工合同范本5篇
小型建筑工程施工合同范本5篇小型建筑工程施工合同范本1发包方(甲方)：承包方(乙方)：为了对装饰工程顺利进行，明确双方权利义务，经双方商定达成协议如下：一、工程概况1、工程地点：2、承包范围：3、承包方式：4、工程质量等级(优良或合格)：5、工程工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工，总工期天数为天。
6、合同价款：二、甲方工作1、开工前天，向乙方进行现场交底，腾空房屋，消除影响施工障碍物。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。
对工程质量、速度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。
3、由乙方办理。
4、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担费用。
三、乙方工作1、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。
按要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
2、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定。
做好各项质量检查记录。
参加竣工验收编制工程结算。
3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线等不受损坏。
四、有关工期的约定1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，经双方协商同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4、因设计变更，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。
5、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方元;甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天向乙方支付元违约金。
6、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付元违约金。
五、于工程质量及验收的约定1、设计变更和国家制订的施工及验收规范为质量验收标准。
2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。
小型土建工程合同范本4篇(土建小工程承包合同)
小型土建工程合同范本4篇(土建小工程承包合同)下面是我分享的小型土建工程合同范本4篇(土建小工程承包合同)，以供借鉴。
小型土建工程合同范本1甲方：乙方：甲方现将在通羊镇黄金咀村陈家湾的一幢四层私人住宅楼承包给乙方。
以包工不包料形式施工，乙方包工项目：泥工、模板工、钢筋工、要包以下材料：即模板、顶木、方条、升机架和一切施工机械等。
经双方友好协商如下：一、工程质量要求：施工方必须按照严格的建筑施工规范来施工、工人不能穿拖鞋上班、垃圾要及时清好、不能故意损坏财物、保质保量完成工程项目。
二、乙方承包工程如下：乙方需要提供工人住宿、或工棚，施工队工人进场后一定服从甲方管理。
严格按图纸保质保量施工，甲方如有更改图纸，应提早通知乙方，需双方协议后才进行施工。
三、乙方工价：进场施工、甲方提供水电、乙方按建筑实际面积计算、每平方米按：贰佰伍拾元计算（￥250.00 元）。
四、甲方付款方式：乙方建筑工程进场后开工，每倒好一层楼面甲方须付工程款壹万伍仟元人民币。
五、装修工程严格按图纸施工，批好内外墙水泥档，甲方须付工程款壹万伍仟元人民币。
以上工程按85%结算、完工验收合格后三个月内一次付清全部工程余款。
六、竣工时间：每层按15天的工程量计算，从8月15日开始到10月15日封顶，不得延迟。
七、以上协议甲、乙双方各执一份，都具有同等法律效力，如有工程质量问题或其它问题，乙方负责解决。
注：工程施工责任：乙方施工队应该按正规建筑操作程序施工、不得马虎，如施工队工人发生工伤或安全事故都由施工方负责，施工队、工人自己承担一切费用与一切后果，一切与甲方无关，施工队和工人也自愿承诺放弃一切民事与法律追究责任。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________法定代表人（签字）：_________法定代表人（签字）：__________________年____月____日_________年____月____日小型土建工程合同范本2甲方：乙方：经甲乙双方商定，甲方增项部分承包给乙方，具体内容如下：一、责任和义务：甲方除新建锅炉房及设备基础以外，新增土建项目继续承包给乙方，甲方提供水、电等保证施工期间需求，负责指导新增项目交底，进行施工前交底。
施工小型合同范本(6篇)
施工小型合同范本(6篇)甲方：乙方：为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和__批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
第一条、工程名称、规模、投资额、建设地点甲主委托乙方承担____工程的设计项目，建筑安装面积为____平方米，批准总投资为____万元，建设地点在____第二条、甲方的义务1、甲方应在________年____月____日以前，向乙方提交业经上报批准的设计任务书、工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告）、燃料、水、电、运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料、需要经过科研取得的技术资料。
甲方在________年____月____日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料、施工的条件，以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
2、及时办理各设计阶段的设计文件审批工作。
3、在工程开工前，甲方应组织有关施工单位，由乙方进行设计技术交底；工程竣工后，甲方应通知乙方参加竣工验收。
4、在设计人员进入施工现场进行工作时，甲方应提供必要的工作条件，并在生活上予以方便，在设计和施工过程中因技术上的特殊需要进行试验，所需一切费用以及为配合甲方到外地的差旅费均由甲方负责。
5、甲方必须维护乙方的设计文件，不得擅自修改，未经乙方同意，甲方不得复制、重复使用或擅自扩大建设范围。
甲方有义务保护乙方的设计版权，不得转让给第三方重复使用。
第三条、乙方的义务1、乙方必须在________年____月____日以前，向甲方交付初步设计文件；在________年____月____日以前，向甲方交付技术设计文件；在________年____月____日以前，向甲方交付施工图设计文件。
其中，初步设计文件一式__份，技术设计文件一式__份，施工图设计文件一式__份，甲方另需增添文件份数和需要模型费，另行收费。
施工合同小型工程范本(集锦6篇)
施工合同小型工程范本（集锦6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!施工合同小型工程范本（集锦6篇）施工合同小型工程范本第1篇甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称甲方)一、工程概况工程地点：大同二、承包方式：双包(包工、包料)三、承包范围：乙方承包三层住宅楼(见施工图)。
小型工程合同范本通用版本5篇
小型工程合同范本通用版本5篇第1篇示例：小型工程合同甲方（委托方）：（甲方单位名称）鉴于甲、乙双方为了完成一定规模的小型工程项目，经友好协商，达成如下合同，共同遵守并履行：一、项目名称：（项目名称）二、项目内容：根据甲方的委托，乙方将负责完成项目中的具体工程内容，包括但不限于设计、施工、监理等。
三、项目地点：（项目具体地址）四、工程预算：本次工程项目的预算总额为（具体金额），由甲方在签订本合同后支付给乙方。
五、工程标准：乙方承诺在完成工程项目过程中，符合相应的国家标准和规定，确保工程质量。
六、工期安排：甲、乙双方协商确定工程项目的具体工期，并在合同中明确注明，双方保证严格按照工期完成工程项目。
七、合同变更：如在工程项目实施过程中需要对合同内容进行变更，须双方协商一致，并以书面形式进行变更。
八、验收标准：工程项目结束后，乙方应当根据项目要求进行验收，甲方有权根据验收情况决定是否支付尾款。
九、违约责任：如因一方违约导致项目延误或损失，需承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
十、争议解决：如在履行合同过程中发生争议，甲、乙双方可以通过友好协商解决，如仍无法达成一致意见，可向有关部门申请调解。
十一、本合同自双方签署后生效，有效期至工程项目完工验收结束。
甲方（盖章）：日期：年月日以上是小型工程合同的通用版本，希望双方遵守合同内容，保证工程项目顺利完成。
感谢甲、乙双方的合作与支持。
第2篇示例：小型工程合同范本甲方：（委托方）地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方拟委托乙方对小型工程进行施工，双方经友好协商，按照平等自愿、公平、公正的原则，就有关事宜达成如下合同：一、工程名称：小型工程施工合同。
二、工程地点：（详细地址）三、工程内容：（详细描述工程内容）四、工程进度：工程预计开始日期为（具体时间），预计完成日期为（具体时间）。
五、工程费用：本工程总费用为人民币（具体金额），由甲方于工程开工前支付工程款的（具体比例），余款在工程竣工时支付。
简单建筑施工合同范本6篇
简单建筑施工合同范本6篇简单建筑施工合同范本 (1) 甲方：乙方：经甲乙双方协商达成如下协议：一、在施工过程中所有的水电路三通，由甲方负责二、在施工中安全质量第一，现场工伤事故由乙方负责，甲方不承担任何责任。
三、在施工中如：砌墙要正，不能误差太大，灰份要匀，砖缝要一条线，井桩、地梁、防震柱、上圈梁，壳子板要正、平、不能偏，扎钢筋混凝土比例必须按要求，粉墙要平、瓷砖要粘土正，上下左右要均匀，地砖必须要平、正、不能有斜块，顶要平整。
房顶、防水要做好、保证不漏水。
四、在施工中甲方发现乙方不按要求操作，或偷工减料现象者，第一以说服，第二再说服，要是第三次发现甲方有权终止合同或扣10%的现金。
五、施工中如果甲乙双方有不同意见发生争吵，先由村委会调协，如果调协不成则在乡一级调协。
六、在付款方面，第一次减5%，第二次减5%，这10%在交付钥匙时一次性付清。
七、本协议一式二份，甲乙双方各执一份，签合同签字之日起生效。
九、工程完工时自动结束。
十、工期为：3月9日动工，5月10完工，甲乙双方合作愉快。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日简单建筑施工合同范本 (2) 甲方：________________________乙方：________________________根据《中华人民共和国合同法》《国家建筑施工规范》及相关条例，本着互惠互利的原则，经甲、乙双方协商，甲方确定把兴安县世纪冰川旅游区宾馆工程承包给乙方施工管理。
为进一步明确双方的责任和权利特签订如下协议：一、工程概况1、工程名称：____________________________________；2、工程地点：____________________________________；3、建筑结构：____________________________________；4、承包内容及施工范围：土建水电工程按建筑施工图，结构施工图水电施工图及设计说明。
建筑施工合同范本(优秀5篇)
建筑施工合同范本(优秀5篇)建筑施工合同范本篇1甲方：某某装饰工程有限公司乙方：根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的规定，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：一、工程概况分包范围：工程分包方式：工期：年月日——年月日(共天)。
工程质量：本工程严格按照设计图纸、国家相关规范施工工艺要求施工，施工质量达到合格标准。
合同价款(暂定)￥二、甲方责任：1)由甲方工地项目部全权负责合同履行，对工程质量、施工进度进行督导、检查，组织人员进行技术、安全交底等，对隐蔽工程进行专项验收及变更签证等其它管理工作。
2)协调各分包工队之间工程进度交接验收等配合工作，协调各分包工队之间施工现场安全、用电、卫生、垃圾处理等工作。
三、乙方责任：1)乙方对进场工人应根据甲方要求进行岗前安全、卫生、技术等教育培训，佩带胸牌。
安全帽上岗，工牌由甲方统一办理，并收取工本费__元，__元押金(押金可退还)。
如有丢失工队全部承担，费用__元/个。
每日上班无胸牌或故意不带胸牌着，不准进入施工现场，并处罚__元。
安全帽由分包负责人在甲方库房统一领取并进行登记，安全帽成本__元/顶，如有丢失，此款从工程款中扣除。
2)乙方进场施工人员，不论工种，均须穿甲方要求的工作服，并保持清洁。
工作服分包负责人在工地库房统一领取，工作服成本费每套__元，公司每套补助__元。
工队每套承担__元，此款从工程款中扣除。
如发现不穿工作服进场施工者每次罚款__元。
(实行单价包死据实结算)。
3)乙方施工前应对本工程图纸，现场及甲方要求进行认真评估，乙方严禁在施工过程中停工、撤场、单方终止合同，否则甲方有权不付工程款，且由此造成的一切损失由乙方负责。
4)施工所用材料，分包负责人应提前三天将材料计划单签字后交甲方项目部，经审核由甲方专人采购(接单三天内到场)，材料运到现场按工种或承包段由乙方派人组织人力上楼分类堆放时应按甲方要求存放整齐，如无人搬运上楼或拒不派人搬运上楼，由甲方派人搬运上楼，所有费用由乙方承担。
建筑工程施工合同书范本(8篇)
建筑工程施工合同书范本发包单位：（甲方）法人代表;承包单位：（乙方）法人代表;按照《中华人民共和国民法典》和《建筑安装工程承包合同条例》的原则，结合本工程的具体情况，经甲乙双方多次协商，并达到双方同意，有甲方在开发的工程发包给乙方施工，而乙方同意承包本项工程，为了双方在承包工程施工期间内责、权、利，经双方同意按照合同法、建筑法及国家有关相关的法律条款之规定，特定立如下本合同条款：一、工程名称：二、：工程座落位置三、工程概况和结构;四、承包方式：甲方是以包工包料、包质量、包安全、包各项设备和各项周转材料给乙方施工;五、乙方承包本工程范围和内容：（按本工程原设计和变更的水电、土建、门窗、消防、内外装饰屋面和卫生间防水、土方等项工程在内）;六、质量与工期：乙方在本工程施工中，必须按照国家建筑收规范标准和地方有关强制标准施工，必须达到合格工程，争取优良工程;乙方在本工程施工中，必须按照甲方下达的工期要求完成，施工工期为天，自____年____月____日开工至____年____月____日竣工。
七、工程造价：经双方确定，本工程合同造价暂定元，作为拨付工程款的依据。
按2008版《河南省建设工程工程量清单综合单价》及相关配套解释和有关文件，自行计算承包范围内的工程量、材料价格按《信阳市建设工程材料基准价格信息》为准计入合同总价，人工费按____年第三季度河南省标准定额站发布的人工指导价66元/工日计入固定合同总价，此部分材料及人工价差计入税前。
八、甲方工作：1、甲方在乙方进入工地时，保证三通一平;组织技术交底，向乙方提供施工图十套2.负责办理施工前、后的有关所有手续;3、各职能部门和四邻关系协调;4、按本合同支付工程款如期如数付给乙方;5、交户结算和决算按本合同规定如期办理决算;6.派出驻工地代表同志负责与乙方的日常工作联系，及时办理工科济、技术签证，并对工程质量进行监督、检查、处理工程技术问题，按国家的验收规范进行竣工验收。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑工程施工合同
甲方：
乙方：
签订日期：****年**月**日
甲方：
乙方：
根据《中华人民共和国合同法》等法律法规，遵循平等、自愿、公平的原则，就**工程事宜，双方经友好协商一致，达成如下协议，以资双方共同恪守。
—、工程名称：
二、工程地点：
三、工程内容
……（具体详见工程量清单）。
四、承包方式：双方商定采取下列第方式
（1）包工包料；
（2）包工、包部分材料；
（3）包工不包料。
五、施工日期：****年**月**日至****年**月**日
六、质量目标及技术要求
1、达到国家及行业现行验收规范合格标准。
2、严格按照甲方认可的方案组织施工。
七、合同价款及支付方式
1、合同价共计人民币：元整（小写：￥元）。
合同
价格包括材料、人员及其它税费等。
本合同价为固定价格，合同期内不作调整。
2、合同签订后甲方按合同价款的**%支付工程预付款。
本项目完工经甲方验收合格，满足使用要求，乙方办理完结算手续并提供全额增值税专用发票后，甲方向乙方支付合同价款至95%。
3、合同价款的5%作为质量保证金（无息）。
质量保证金在工程质保期满后由甲方支付给乙方。
八、甲方的权利义务
1、甲方有权对工程质量、施工进度进行检查和监督;对乙方施工中存在的问题有权提出整改要求，乙方应按要求和时限进行整改。
2、审核乙方提交的施工图纸、方案和进度计划。
3、组织对工程进行验收，验收不合格的，乙方应按甲方要求进行整改。
4、施工管理过程中甲方代表负责现场施工过程中相关协调事宜。
5、甲方提供的材料设备，应为符合设计和国家标准要求的
合格产品，并按施工进度计划及时供应到现场，双方对所供应材料的数量及外观进行共同验收，办理交接手续后由乙方负责保管。
因乙方保管不当造成损失，由乙方负责赔偿。
6、按照合同约定支付费用。
九、乙方的权利义务
1、乙方有权要求甲方按照合同约定支付费用。
2、乙方必须按照甲方选定的材料组织施工，乙方未按甲方选定的材料组织施工，甲方有权要求乙方无偿更换和返工，由此产生的费用由乙方承担，工期不予顺延。
3、对施工中存在的问题按照甲方的要求进行整改，由此产生的费用由乙方承担，工期不予顺延。
4、甲供材料未经甲方同意不得挪作他用，乙方如挪用，按挪用材料的双倍价格补偿给甲方。
5、乙方提供的材料、设备，必须与所供的材料明细表中的品种、规格、型号、等级、质量、计量标准及数量相符，
应为符合设计和国家标准要求的合格产品，经甲方签字认可后方可使用。
6、工程未验收之前，乙方负责已完工工程的成品保护工作，保护期间发生损坏丢失，乙方负责修复和赔偿。
7、乙方负责施工现场的安全、防火、防盗、清洁卫生，文
明施工。
8、乙方承担施工期间的水电费缴纳以及施工垃圾的清理工作。
9、乙方须接受本工程甲方代表监督管理。
十、验收
1、竣工工程验收以国家、行业有关标准或规定和本合同的约定以及竣工资料为依据。
2、乙方确保本工程质量符合方案要求。
3、工程竣工后，乙方通知乙方甲方进行验收，质量不符合要求时，甲方有权要求乙方返工，所发生的费用均由乙方承担，工期不予顺延。
十一、质量保证
1、本工程质量保证期为工程验收合格之日起2年。
屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏质保期为5年。
2、在保修期内因施工质量发生的问题，乙方须在接到通知后24小时内到场处理，其在质保期内所发生用于处理本工程的一切费用由乙方承担。
十二、违约责任
1、施工质量达不到规范的要求时，乙方应无偿返工直至合
格，其所发生的费用全部由乙方承担，并赔偿因其违约给甲方造成的损失。
2、乙方不能按合同工期竣工，施工过程中无故拖延工期，每延误一天向甲方支付合同价款1‰的违约金，并赔偿因其违约给甲方造成的损失。
乙方在施工过程中，如遇不可抗力，工期可相应顺延。
3、甲方未按约定期支付工程款的，每延误一天向乙方支付合同价款1‰的滞纳金。
4、甲方未按合同规定的时间、要求提供材料，应偿付乙方因此造成的停工、误工的实际损失。
十、解决合同纠纷的方式
本合同在履行过程中发生争议，由当事人双方协商解决。
协商不成，任何一方可向甲方所在地人民法院进行诉讼。
十一、合同的变更和解除
合同生效后，任何一方不得擅自变更、中止，如确需更
改，双方应协商一致并以书面形式确认。
十二、其它
1、施工现场发生安全事故，责任和费用由乙方负责，甲方不负任何责任。
2、本合同未尽事宜，双方协商解决。
3、本合同自双方签字盖章之日起生效，合同一式陆份，甲方执肆份、乙方执贰份，具有同等法律效力。
附件：1、工程量清单
2、
3、
甲方：乙方:
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
联系人：联系人：
联系电话：联系电话：
开户行：行：户开
帐号：号：帐
月日年合同签订日期：
您好，欢迎您阅读我的文章，本WOR文档可编辑修改，也可以直接打印。
阅读过后，希望您提出保贵的意见或建议。
阅读和学习是一种非常好的习惯，坚持下去，让我们共同进步。