变压器安装工程施工合同协议书范本
变压器安装合同7篇
变压器安装合同7篇第1篇示例：变压器安装合同甲方：______________（以下简称甲方）乙方：______________（以下简称乙方）双方经友好协商，就甲方需要安装变压器的具体事宜，达成如下合同：一、变压器安装地点：甲方需提供详细的变压器安装地点，包括具体地址、场地平整程度等。
二、变压器安装时间：1. 甲方需与乙方协商确定变压器安装时间，双方应提前通知对方至少3个工作日。
2. 如因甲方原因导致变压器安装时间延期，乙方有权取消安装合同，并要求甲方支付相应的违约金。
三、变压器安装标准：1. 乙方应按照国家相关标准和规定，确保变压器安装质量。
2. 安装完成后，乙方需向甲方提供合格的变压器安装报告，并由双方共同签字确认。
四、变压器安装费用：1. 变压器安装费用为______________元/台，总计______________元。
2. 甲方需在安装完成后的7个工作日内支付全部费用给乙方。
五、变压器保修：1. 乙方对变压器安装后的设备进行一年的保修期，保修期内出现问题，乙方应免费提供维修服务。
2. 保修期外的维修服务，甲方需支付相应的维修费用。
六、变压器安装合同终止：1. 变压器安装合同在安装完成并经双方确认后自动终止。
2. 双方一致同意可以根据特殊情况协商解除合同，解除合同需书面确认。
七、变压器安装合同争议解决：1. 双方在履行本合同过程中如发生争议，应友好协商解决。
2. 协商无果的，应提交至甲方所在地法院处理。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：________年______月______日以上为《变压器安装合同》，双方请遵守合同内容，确保双方权益，谢谢！第2篇示例：变压器安装合同甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）鉴于甲、乙双方为就变压器的安装事宜达成一致意见，特订立本合同，共同遵守以下条款：第一条安装内容1.1 乙方应按照甲方要求，在指定位置安装变压器，并确保其安装符合相关规范标准。
变压器安装合同样本6篇
变压器安装合同样本6篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行变压器安装工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：变压器安装工程项目。
2. 工程地点：具体地址根据甲方提供的地点为准。
3. 工程内容：变压器的安装、调试及试运行等。
二、工程期限1. 工程开工日期：以甲方发出的开工通知为准。
2. 工程竣工日期：具体竣工日期根据工程实际情况确定，但必须在合同约定的时间内完成。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币__________元（大写：__________元整）。
该价款包含变压器设备费用、安装费用、调试费用等所有费用。
2. 支付方式：合同签订后，甲方按以下比例支付工程款项：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的30%作为预付款；（2）工程竣工并通过验收后，甲方支付乙方工程总价款的70%。
四、工程质量和检查验收1. 乙方必须严格按照国家相关技术标准和规范进行安装，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方需通知甲方进行验收，并提供完整的工程验收资料。
3. 甲方在收到验收通知后的七日内组织验收，验收合格后，双方签署验收合格证书。
4. 若工程验收不合格，乙方需按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。
五、工程安全1. 乙方在工程施工过程中应严格遵守安全生产的法律法规，确保安全生产。
2. 若因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款项，每逾期一日，应向乙方支付工程总价款千分之五的违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付工程总价款千分之五的违约金。
若因乙方原因导致工程无法完成，乙方应承担全部责任并赔偿甲方因此造成的损失。
七、争议解决1. 合同履行过程中如发生争议，双方应首先协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
变压器安装工程施工合同(模板)完整协议书范本完整版.doc
变压器安装工程施工合同协议书范本完整版1. 合同背景本合同由甲方（简称“甲方”）和乙方（简称“乙方”）双方根据《合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，现就变压器安装工程施工事宜达成如下协议：2. 工程概况乙方将按照甲方提供的设计图纸和技术要求，承担变压器安装工程的施工任务。
工程概况如下：•项目名称：___________________________•工程地点：___________________________•工程内容：___________________________•工程规模：___________________________•工期要求：___________________________•工程款项：___________________________3. 工程责任和权益3.1 甲方责任和权益甲方应向乙方提供支持：•提供工程的设计图纸和技术要求，并与乙方确认；•完成工程款项的支付，按照合同约定的时间和方式支付工程款项；•配合乙方进入工作场地，提供必要的办公场所、生活设施，并保证施工期间的安全；•根据工程的需要，提供相关材料、设备和机械等。
3.2 乙方责任和权益乙方应承担责任：•按照甲方提供的设计图纸和技术要求，按时、按质、按量完成工程施工任务；•严格遵守相关法律法规和安全规范，确保施工过程中的安全；•保障施工现场的环境卫生，保持工程场地整洁；•保护甲方的利益，确保施工质量符合合同约定的质量要求；•如果发现工程设计存在问题或需要修改，应及时向甲方提出并等待甲方的确认；•在施工期间保证施工进度，如遇不可抗力或其他不可预见因素导致施工延误，应及时通知甲方，协商解决办法。
4. 合同价款及支付方式4.1 合同价款本合同签订后，甲方按照工程内容和规模，以及双方友好协商的标准，支付给乙方的合同价款为人民币_______________。
4.2 支付方式合同价款支付方式约定如下：•工程开工前，甲方支付给乙方的预付款金额为人民币__________ _____；•工程完成验收合格后，甲方支付给乙方的工程进度款为人民币__ _____________；•工程竣工并经甲方验收合格后，乙方提供工程竣工报告和相关材料后，甲方支付给乙方的竣工款为人民币_______________。
变压器安装合同_变压器安装合同（通用5篇）
变压器安装合同_变压器安装合同（通用5篇）变压器安装_变压器安装合同篇1甲方：乙方：甲乙双方就甲方东冠繁华逸城小区基建变压器恢复安装等事宜经协商达成以下协议：一、工程内容：1、安装S11-250KVA油浸变压器一台;2、安装落地式配电箱两台;3、国标ZR-YJLV22-3*50-100米二、工程造价包含：以上工程价为77000元，经双方协商后同意按照 77000 元一次性包死，不做调整(含供电部门设计费用)。
二、工程工期：协议签定后乙方确保20xx年6月15日前施工完毕并送电。
三、付款方式：四、双方的权利和义务：1、甲方有权要求乙方按照供电的要求采用符合国标的材料和设备，甲方有权要求乙方在不违背供电局规范的前提下按照甲方的方案施工，甲方有义务协调施工过程中的周边事宜，甲方有义务为乙方提供必要的申请文件;2、乙方必须按照国标和供电局规范施工，必须采用国标材料和设备，不得偷工减料，工程质量按本行业的相关施工、设计规范及标准执行，乙方在实施过程中可根据现场情况对预算方案局部调整但必须按照合肥供电公司现行标准配备设备材料确保验收和送电，必须文明施工和安全施工，乙方对该工程施工期间的人员安全负责。
五、违约责任：1、乙方确保按照甲方和合肥供电公司要求设计和施工并确保工程工期，如乙方达不到甲方要求或因工期或质量给甲方造成损失甲方有权扣除乙方的工程款作为补偿;2、任何一方故意不履行合同规定条款给另一方造成损失的必须承担对方的所有损失;3、如遇双方均不可抗拒的原因(如自然灾害、国家政策重大变化等)造成一方重大损失的另一方不得追究其责任。
六、本协议未尽事宜双方友好协商解决，本协议一式贰份，甲乙双方各执壹份，签字盖章后生效，协议履行完后本合同自动失效。
备注：甲方：乙方：签字：签字：盖章：盖章：20xx年5月25日变压器安装合同_变压器安装合同篇2发包单位： (以下简称甲方)承包单位： (以下简称乙方)为明确甲乙双方在施工过程中的权利和义务，促进双方互相创造条件，搞好配合协作，按时保质保量地完成工程任务，经甲乙双方充分协商，特签订本协议，以便共同遵守。
变压器安装合同样本5篇
变压器安装合同样本5篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（委托方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]乙方（安装方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]鉴于甲方需要安装变压器，乙方具备相应的安装能力和技术，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，经友好协商，就本次变压器安装事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：变压器安装工程2. 工程地点：[具体地址]3. 变压器型号及规格：[具体型号及规格]4. 安装内容：变压器的现场安装、调试及试运行等。
二、合同范围1. 乙方应按照本合同约定的内容，负责变压器的安装工作，并确保安装质量符合相关标准和规范。
2. 乙方应提供必要的安装技术支持和指导，确保安装过程的安全和顺利进行。
3. 甲方应为乙方提供必要的现场工作条件，如电源、水源、通道等。
三、合同金额及支付方式1. 本工程安装费用总额为人民币[具体金额]（大写：[金额汉字大写]）。
2. 支付方式：签订合同后，甲方支付乙方工程总金额的XX%作为预付款；工程完工并验收合格后，支付剩余款项。
四、工程期限1. 乙方应在合同生效后XX日内完成变压器的安装工作。
2. 如因特殊原因需延期，双方应友好协商解决。
五、质量保证1. 乙方应确保所安装的变压器符合相关质量标准和规范。
2. 安装过程中，如因乙方原因造成变压器损坏或安装质量问题，乙方应承担相应责任。
3. 工程完工后，乙方应配合甲方进行验收，确保工程质量符合要求。
六、安全责任1. 乙方应遵守安全生产法规，确保安装过程中的安全。
2. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担相应责任。
3. 甲方应提供必要的安全保障措施，确保乙方工作人员的安全。
七、违约责任1. 如因甲方原因未按合同约定支付款项，甲方应按未付款项的XX%向乙方支付违约金。
2. 如因乙方原因未按期完成安装工作，乙方应按合同总金额的XX%向甲方支付违约金。
变压器安装施工(合同)标准协议书范本
变压器安装施工合同协议书范本一、项目概述本合同由甲方（简称“甲方”）与乙方（简称“乙方”）订立，旨在规定变压器安装施工工作的具体内容、工期、费用以及双方的权利和义务。
二、工作内容1.乙方负责变压器的安装、调试和验收工作。
包括但不限于变压器基础的施工、变压器设备的安装、接线的连接与调试。
2.乙方应确保工程质量符合国家相关标准和甲方的要求，保证施工过程中的安全。
3.乙方负责提供必要的施工设备、材料和人力，并按照甲方要求妥善保管并使用。
三、工期与交付标准1.乙方应在合同签订后的3个工作日内启动工程并提交详细的施工计划，包括施工进度、交付标准等，并经甲方确认。
2.工期约定为自工程启动之日起，到变压器安装、调试完毕并经甲方验收合格为止。
如遇不可抗力等不可预见因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方并提出调整计划。
3.乙方完成工程后，应向甲方提交详细的安装报告，包括安装过程中的施工记录、验收测试数据等。
四、费用与支付方式1.工程总费用为人民币X元。
付款方式约定为甲方于签订合同后，预付款50%作为工程启动资金；剩余50%在工程完工并经甲方验收合格后支付。
2.若工程期间发生额外费用，需提前与甲方沟通并取得书面确认。
五、质量保证与维修期限1.乙方对所提供的变压器安装工程质量承担10年保修责任，保修期限从工程竣工之日开始计算。
2.保修期内，如发生安装工程质量问题，甲方有权要求乙方免费维修或更换相应的部件。
3.在保修期限内，甲方应妥善使用设备，避免人为损坏，如有问题应及时联系乙方维修。
六、违约责任1.任何一方违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。
2.如因乙方原因导致工程延误，乙方应按照约定向甲方支付相应的违约金。
3.如因甲方原因导致工程延误或对乙方的施工造成不良影响，甲方应按照约定向乙方支付相应的赔偿款。
七、争议解决1.双方如对本合同的解释和履行发生争议，应协商解决。
如协商无果，可选择提交至所在地人民法院诉讼解决。
2.在解决争议的过程中，合同其他条款依然有效。
变压器安装施工合同书范本
变压器安装施工合同书范本随着中国经济持续健康高速发展，变压器的需求持续增加，那么变压器安装施工合同那怎么写呢?以下是店铺整理的变压器安装施工合同，欢迎参考阅读。
变压器安装施工合同范文一买方：兰博尔开封科技有限公司卖方：江苏亚威变压器有限公司买、卖双方根据2015 年3 月日设备项目(招标编号：( HNQSZB20150045 )招标结果和招标文件的要求，并依据《中华人民共和国合同法》等有关法律、行政法规的规定，同时在平等、公平、诚实和信用原原则下，经双方协商一致，订立本采购合同。
一、合同文件：招标文件、投标文件、技术澄清及询标答复的所有内容是构成合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力，当文件有相当矛盾之处，以时间后者为准。
二、变压器型号规格参数：三、合同金额(单位：元)以上价款以人民币进行结算。
四、设备质量要求及卖方对质量负责条件和期限：卖方提供的设备必须是符合招标货物要求的规格型号和技术指标。
卖方对设备提供不少于 24个月的保修期(设备另有超过24个月质保规定的按原规定执行)，保修期内非因买方的人为原因而出现质量问题的，由卖方负责包修、包换或者包退，并承担调换或退货的实际费用。
卖方不能修理和不能调换，按违约处理。
如因买方使用不当造成故障，卖方负责包修、包换或者包退，费用双方另行协商。
五、交货预约期：30 天，如有变动，买方根据工程建设进展情况，需提前交货的，则提前半个月通知卖方交货，卖方必须按买方要求将货物送达指定地点。
如需延期交货超过一个月以上，三个月以内，由卖方保管不另收保管费。
六、机组安装调试及技术服务：6.1合同所定货物卖方在生产前应向买方确认规格型号参数,买方有权变更招标文件中投标货物的型号规格,价格变更参考原相同或类似的投标型号.6.2 设备制作过程中，卖方应配合买方监造人员对设备制作过程经行质量检验。
6.3安装调试按照有关标准执行。
6.4卖方人员在安装调试期间的费用由卖方负责。
变压器安装工程施工合同协议范本
变压器安装工程施工合同协议范本第一条合同双方甲方（委托方）：[委托方名称]乙方（承包方）：[承包方名称]经双方友好协商，乙方同意承包甲方变压器安装工程施工，按以下条款签订本合同。
第二条工程内容1. 工程名称：变压器安装工程2. 工程地点：[工程地点]3. 工程规模及主要内容：[工程规模及主要内容的详细描述]第三条工期3. 工程工期为[工期]天，不包括法定节假日和其他不可抗力因素引起的工期延误。
第四条工程款项及支付方式1. 工程款项总额为[总工程款项]，包括劳务费、材料费、机械费等。
2. 工程款项支付方式：在签订合同后，甲方向乙方支付工程款项[首次支付款项]，作为工程开工资金。
工程完工后，甲方应在[完工后天数]天内支付工程款项的[百分之一]作为质保金。
工程验收合格后，甲方应在[验收后天数]天内支付剩余工程款项。
第五条工程质量与保修1. 工程施工应符合相关法律法规及标准要求。
2. 乙方对工程施工质量负责，保修期为[保修期]年。
3. 在保修期内，如发现工程质量问题，甲方应及时通知乙方，并要求乙方进行维修。
4. 保修期过后，乙方不承担任何工程质量问题的维修责任。
第六条违约责任1. 甲方违约：如甲方在工程进展过程中逾期支付工程款项，乙方有权中止工程施工，并要求甲方在[改正违约天数]天内支付相关款项。
如甲方拒绝支付违约金，乙方有权解除合同，并要求甲方赔偿相应损失。
2. 乙方违约：如乙方未按合同约定工期完成工程，甲方有权要求乙方加班或采取其他措施确保工程按时完工。
如乙方未履行合同规定的质量要求，甲方有权要求乙方进行整改，并要求乙方承担相应违约责任。
第七条争议解决合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决。
协商无果的，可向合同签订地的人民法院提起诉讼。
第八条其他事项1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：________________
变压器安装工程施工合同
甲方：________________________
乙方：________________________
签订日期：____年_____月_____日
甲方（发包方）：
法定代表人：
乙方（承包方）：
法定代表人：
依照《中华人民共和国合同法》和其他相关法律、法规的有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚实的原则，甲方将本协议第一条所述工程发包给乙方承包施工。
为明确双方的权利和义务，双方协商一致，达成以下协议条款：第1条工程概况和承包范围
1.1工程名称：___________________
1.2工程地点：___________________
1.3工程内容范围：
（1）VV22型电缆高压下火；
（2）欧式箱变输出380V计量；
（3）确保输出回路有6个接入点；
（4）接入点电器功率确保不低于400（A）;
（5）地下部分要做好防水，防止长期渗水造成潮湿腐蚀箱变铁质材料。
1.4承包方式：总价承包（包括但不限于：包申报、包规费、包工、包料、包安全、包质量、包工期、包下火、包验收合格等）。
1.5合同价款：签订合同价为人民币（大写）______________________ （¥ _______元），
价格构成详见《价格表》（工程预算书）。
第2条施工进场条件和开、竣工日期
2.1施工进场条件下列条件由甲方在开工日期之前实施完毕：
（1）甲方做好施工现场的障碍物清除、清苗赔偿、民事纠纷等社会事务工作；
（2）甲方做好施工现场的铁皮围墙的迁移工作。
2.2合同工期
根据国家工期定额和使用需要，双方商定工程工期总日历天数________________天。
2.2.1计划开工日期：________年_______月_______日
2.2.2计划竣工日期：________年_______月_______日
2.2.3如遇下列情况之一，工期可相应顺延：
（1）因甲方更改设计或施工条件不完全具备等原因而影响施工进度；
（2）因不可抗力而延误施工的；
（3）他非乙方的过失造成的。
第3条材料设备供应
3.1本合同项下的设备材料必须符合国家规定。
高压电气产品应取得国家认定机
构出具的型式试验报告；低压电气产品应获得国家强制性产品认证证书（即3C 证书）。
3.2设备材料的采购由乙方负责（包工包料形式）。
乙方供应设备材料，必须负责签订好购货合同并交一份附件给甲方。
3.3本工程用材质量必须确保甲方用电安全；规格、型号、及数量等见工程预算
书（即价格表）中所列，并作为本合同的重要组成部分。
第4条工程质量
4.1保修期：自工程竣工验收合格后通电之日起一年时间。
4.2工程质量必须达到国家标准《电气安装工程施工及验收规范》规定的质量标准。
因乙方购进材料原因工程质量达不到约定的质量标准时，乙方承担违约责任，甲方在使用中由于乙方安装材料原因造成安全事故，甲方有权追究乙方赔偿损失。
第5条甲方权利和义务
5.1委派甲方代表。
甲方确定____________________为甲方代表，履行本合同下的甲方
责任，该代表是本合同下经授权代表甲方的人。
甲方代表有权代表甲方对实施本合同进行监
督，决定对双方工作进行协调的程序。
5.2协调履行本合同所需的与第三方之间的关系，以便乙方顺利完成施工。
5.3按本合同约定的时间向乙方支付合同价款。
第6条乙方权利和义务
6.1委派乙方代表。
乙方确定____________________为乙方代表，履行本合同下的乙方
责任，该代表是本合同下唯一经授权代表乙方的人。
乙方代表应非常熟悉合同工程并有权代表乙方实施本合同。
6.2按合同约定时间完成工程施工。
6.3编制有关施工技术、作业计划、安全措施等方案，严格按照设计图纸要求组织施工。
6.4负责申报并取得与工程建设有关的许可与批文（包括负责政策处理工作）。
6.5负责安装调试，出现质量问题，由乙方负责返工，达合格标准为止。
6.6负责施工现场的安全保卫及文明施工，确保工程结束后场地清洁。
6.7竣工后一月内向甲方提供工程所涉及完整图纸和资料—套。
第7条安全施工
7.1执行电力建设安全施工管理的有关规定，认真采取安全防护措施严防事故。
7.2乙方承担安全措施不力出现事故，其责任和因此发生的全部费用由乙方承担；非乙方责任造成的事故由责任方承担责任及费用。
7.3乙方在动力设备、高电压线路、地下管道等特殊环境施工前，应向甲方提出安全保护措施，费用由乙方承担。
7.4因乙方设备质量问题或施工工艺问题出现安全隐患，造成甲方或它方损失的，由乙方负全责，涉及损失的，由乙方全额支付。
第8 条竣工验收
8.1当工程具备竣工验收条件时，乙方应按国家变配电工程竣工验收有关规定，及时组织申请电力主管部门竣工验收，并书面告之甲方代表并参与。
8.2甲方收到竣工验收书面告之后7 天内，对工程建设与施工图纸不符或工程存在缺陷，必须
在 3 天内给予认可或提出修改的意见。
乙方按要求修改，对存在缺陷进行消除。
8.3工程竣工验收通过，乙方送交申请竣工验收报告的日期为实际竣工日期。
工程按甲方要求修改后通过竣工验收的，修改后提请甲方验收的日期为实际竣工日期。
8.4未经验收交接手续的工程，甲方不得使用。
如甲方强行使用，由此发生的质量及其他问题，由甲方承担责任。
第9 条工程质量保证和售后服务
9.1 工程设备材料的保证期限按国家有关规定进行保证。
9.2 质量保证期为竣工验收合格后通电之日起一年时间，期间质量问题乙方负责修复。
过保修
期后，双方可协商由乙方提供有偿报修服务。
9.3工程质量保证金为合同总价款的5%，保修期满无任何质量问题，予以结算支付。
第10条工程造价及付款方式
10.1双方同意按以下标准确定本工程的工程承包预算价款。
(1)工程安装定额执行《X省农网20KV及以下配电网工程建设预算标准实施细则(试行)》；
(2)材料价款按施工期间市场价执行。
(3)双方同意以预算书为基础，对工程承包费进行协商，本工程承包费合计为
人民币(大写)_____________________ (¥_________元)。
10.2因设计变更或工程质量变动较大、主要设备和材料调价等原因而影响前述工程承包费的，由双方另行协商解决，并开具联系单作为调整结算的依据。
10.3甲方支付给乙方的工程承包费按以下方式支付：
(1) _____________________________________________________ 安装主设备材料进场经现场
比对验收通过后___________________________________________天内，甲方向乙方预付
工程承包款________%;
(2) _________________________________ 工程竣工验收合格通电后______________天内，甲
方支付工程承包款至___________________%;
(3) _________________________________ 经试用设施设备运行正常月内，甲方根据协商进行
工程结算，并支付工程余款的95 %;
(4)余款5 %在保修期满后一次性付清。
(5)甲方向乙方支付工程承包费，应支付至本合同所述银行帐户。
(6)乙方应开具工程建筑安装发票，凭票结算。
第11条违约责任
11.1甲方未按合同约定时间支付工程款的，逾期一天承担未付约定金额
5%o的违约金。
11.2因乙方原因造成工期延误的，乙方按每天5%工程款总额的比例支付违约金。
11.3任何一方因违反本合同条款或导致本合同的全部或部分服务终止时，除本合同另有约定
外，应向对方进行赔偿。
第12条争议的解决方式
因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，由合同各方协商解决，也可由有关
部门调解。
协商或调解不成的，应向工程所在地有管辖权的人民法院起诉。
第13条特殊约定
13.1由乙方购买的设备、材料所引发的事故由乙方负责。
13.2工程未经甲方书面同意，不得分包。
工程不得转包或以分包名义实质转包。
第14条其他
14.1本合同正本一式_________份，甲乙双方各执________份。
14.2本合同未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
14.3本合同自双方签章后生效。
签署时间：年月日
甲方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：
乙方（盖章）：
法定代表人或授权代表（签字）：。