建设工程施工劳务分包合同(示范文本)
建设工程施工劳务分包合同（示范文本）
工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：
劳务分包人：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、劳务分包人资质情况
资质证书号码：
发证机关：
资质专业及等级：
复审时间及有效期：
2、劳务分包工作对象及提供劳务内容
工程名称：
工程地点：
分包范围：
提供分包劳务内容：
3、分包工作期限
开始工作日期：年月日，结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天
4、质量标准
工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。
5、合同文件及解释顺序
组成本合同的文件及优先解释顺序如下：
（1）本合同；
（2）本合同附件；
（3）本工程施工总承包合同；
（4）本工程施工专业承（分）包合同。
6、标准规范
除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：（1）
（2）
7、总（分）包合同
7．1工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。
当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。
7．2劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。
8、图纸
8．1工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人提供图。
《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》
《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》建设工程施工劳务分包合同(示范文本)第一章总则第一条合同的目的和范围本合同的目的是为了明确建设工程施工劳务分包的权责，保障各方合法权益，加强合同管理，确保施工工作的顺利进行。
第二条合同的定义建设工程施工劳务分包合同，是指在总包合同的基础上，将某些特定的劳务项目委托给劳务分包商进行施工的合同。
第三条相关法律法规和规章制度本合同的订立、履行和解释，应遵守国家相关法律法规和规章制度以及有关建设工程施工劳务分包的政策。
第二章合同的主体第四条甲方甲方为建设工程的总包商，具有相应的资质和经验。
第五条乙方乙方为劳务分包商，能够提供相应的劳务分包服务，并具有相应的资质和经验。
第三章合同的内容第六条劳务分包内容1. 甲方委托乙方进行具体劳务分包工作，工作内容包括但不限于：施工人员的招募和管理施工材料和机械设备的供应施工现场的管理和协调2. 乙方必须按照甲方的要求和工期完成劳务分包工作，并对工作质量负责。
第七条合同价款和支付方式1. 合同价款为人民币X元（大写:X），乙方应按照合同约定的支付方式和时间收取合同价款。
2. 乙方应提供有效的发票和相关凭证，甲方应按照约定的支付方式和时间支付合同价款。
第八条效果日期和工期1. 本合同自双方签署之日起生效，至工程竣工验收合格之日止。
2. 工期为个工作日/月，具体工期根据施工计划确定。
第九条合同的变更和解除1. 甲方有权根据工程的实际情况，对合同内容进行变更，并书面通知乙方。
2. 乙方应对变更后的合同内容进行确认，如有异议应及时提出并协商解决。
3. 若因不可抗力等原因需要解除合同，双方应协商解决，并按照法律法规进行相应的赔偿和补偿。
第四章合同的违约和争议解决第十条合同的违约责任若任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方造成的损失。
第十一条争议解决方式本合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；若协商不成，应提交相关争议解决机构进行调解或仲裁。
建设工程施工劳务分包合同(住建部2014征求意见版)
建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（征求意见稿）二〇一四年六月第一部分合同协议书承包人：劳务分包人：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程劳务作业承包事项协商一致，共同达成如下协议：一、总包工程概况1. 总包工程名称：2. 总包工程地点：3. 总包工程立项及批准文号：二、劳务分包作业范围劳务分包作业范围及内容：。
三、劳务分包作业期限计划开始日期：年月日计划完工日期：年月日作业总日历天数为：天。
作业总日历天数与根据前述计划开始、完工日期计算的天数不一致的，以作业总日历天数为准。
四、劳务作业质量标准劳务作业质量应符合标准，并符合承包合同有关质量的约定。
五、劳务分包合同价格1. 签约合同价为：元（人民币），大写﹕元。
2. 合同价格形式：。
六、劳务分包人资质资质证书编号：资质专业及等级：七、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：1. 中标通知书（如果有）；2. 投标函及其附录（如果有）；3. 专用合同条款及其附件；4. 通用合同条款；5. 技术标准和要求；6. 图纸；7. 已标价工作量清单或预算书（如果有）；8. 其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件的组成部分。
上述各项合同文件中包括合同当事人就该项合同文件所做出的补充和修改，属于同一类型内容的文件应以最新签署的为准。
八、承诺1. 承包人承诺按照劳务分包合同约定的期限和方式支付合同价款。
2. 劳务分包人承诺，按照法律规定及合同约定组织完成劳务分包工作，确保劳务作业质量和安全，不进行转包及再分包，并按时足额的向劳务作业人员发放工资。
3. 承包人和劳务分包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工作另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
九、附则1. 合同订立时间：年月日2. 合同订立地点：3. 本合同自生效。
4. 本合同一式份，具有同等法律效力，承包人执份，劳务分包人执份。
GF-2003-0214建设工程施工劳务分包合同.doc
GF—2003—0214建设工程施工劳务分包合同示范文本（示范文本）中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局2003年8月建设工程施工劳务分包合同示范文本工程承包人(施工总承包人或专业工程承（分）包人)：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿劳务分包人：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于＿＿＿＿＿(以下简称为“发包人”)与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承(分)包合同(以下称为“总(分)包合同”)，双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、劳务分包人资质情况资质证书号码：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿发证机关：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿资质专业及等级：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿复审时间及有效期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿工程地点：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿分包范围：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿提供分包劳务内容：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿3、分包工作期限开始工作日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日结束工作日期：＿＿＿年＿＿＿月＿＿＿日总日历工作天数为：＿＿＿天4、质量标准工程质量：按总(分)包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必达到质量评定＿＿＿＿等级。
5、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：(1)本合同；(2)本合同附件；(3)本工程施工总承包合同；(4)本工程施工专业承(分)包合同。
6、标准规范除本工程总(分)包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：(1)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(2)＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿7、总（分）包合同7．1工程承包人应提供总(分)包合同(有关承包工程的价格细节除外)，供劳务分包人查阅。
当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同(有关承包工程的价格细节除外)的副本或复印件。
GF-2003-0214建设工程施工劳务分包合同
i附件二GF-2003-0214建设工程施工劳务分包合同（示范文本）中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局2003年8月建设工程施工劳务分包合同示范文本工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：劳务分包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、劳务分包人资质情况资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：复审时间及有效期：2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：提供分包劳务内容：3、分包工作期限开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天4、质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定等级。
5、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）本合同附件；（3）本工程施工总承包合同；（4）本工程施工专业承（分）包合同。
6、标准规范除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：（1）（2）7、总（分）包合同7.1 工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。
当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。
7.2 劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。
8、图纸8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人提供图纸套，以及与本合同工作有关的标准图套。
9、项目经理9.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目经理为，职务：，职称：。
2003年建设工程施工劳务分包合同(示范文本)
2003年建设工程施工劳务分包合同(示范文本)一、合同双方本合同由以下两个单位签订：甲方：____________________________ (以下简称“发包单位”)乙方：____________________________ (以下简称“分包单位”)二、合同目的和范围1.为了保证工程质量，按合同约定分别履行各自的工作职责，双方在平等自愿的基础上，就发包单位将工程的一部分劳务分包给分包单位的有关事项达成了以下约定。
2.本合同项下的分包内容为___________(详细描述分包内容和工作范围)。
三、合同金额1.分包金额为 ___________(具体金额以人民币大写和小写表示)，包含人工、材料等费用。
2.付款方式：(详细说明付款方式)3.发生变更的费用各自承担。
四、工期1.工程期限自____年___月___日起至____年___月___日止。
2.工程进度由发包单位和监理单位共同监督。
五、质量保证本工程由发包单位和监理单位共同檢验验收和评定成果。
六、保证金分包单位需按照标准规定交纳保证金，具体数额为_________(以人民币大写和小写表示)。
七、施工安全和劳动保护1.双方应严格遵守国家、省、市安全生产和劳动保护法律、法规、规章制度，对施工人员进行安全和劳动保护教育，提高安全生产和劳动保护意识。
2.因工程质量或安全事故由于双方原因造成的损失和责任由双方共同承担。
八、违约责任1.若任何方未能履行本合同规定之任何一项，其他方有权通过法律途径追究其责任，并应承担相关的赔偿责任。
2.如因不可抗力因素，不能完全实行本合同，经双方协商一致可予解除合同，但分包单位须退还已领取的保证金，其他的损失由各自承担。
九、争议解决方式双方如发生任何争议，应当以友好协商的方式解决。
若无法协商解决，则可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。
十、合同解除本合同有效期届满，自动终止；在合同有效期内，双方协议或法律规定解除本合同的，应当互相协商解决。
建设工程施工劳务分包合同(示范文本)
建设工程施工劳务分包合同（示范文本）全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：建设工程施工劳务分包合同甲方：（全称）鉴于甲方拟在（项目名称）工程中委托乙方承担建设工程劳务分包任务，双方经友好协商一致，就相关事宜达成如下合同：一、合同工程名称：（项目名称）二、合同工程内容：1.工程地址：（具体地址）2.工程范围：（工程范围描述）3.工程内容：（施工内容描述）三、乙方承包的劳务内容及费用：1.劳务内容：乙方承担（具体劳务内容描述）2.劳务费用：（劳务费用明细）四、工作期限：1.本合同工期为（具体工期时限）。
2.如因特殊原因需要变更工期，双方须经协商一致后签署书面变更协议。
五、质量标准：1.本合同工程应符合国家有关法律法规和工程质量标准要求，达到设计要求和技术规范。
2.甲方享有对乙方工作过程和成果的监督和检验权利，乙方应积极配合，并对甲方提出的整改要求予以认真处理。
六、支付劳务费用：1.甲方应按约定的劳务分包费用及验收合格后的工程支付乙方劳务费用。
2.支付劳务费用的进度和方式：（按合同约定的支付方式）3.如工程质量验收不合格，应按照实际承包情况进行对应扣款或者补偿。
七、违约责任：1.甲方如未按期支付劳务费用，应按未支付劳务费用金额的（日／月）支付相应的违约金给乙方。
2.乙方不按约定工期及质量要求完成工程的，应按损失及违约金给予赔偿。
八、保密条款：双方在履行本合同过程中所知悉的对方的商业秘密、技术秘密及其它保密信息均应保密。
九、争议解决：1.本合同履行中如发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，应提交至（争议解决机构）进行调解或仲裁。
2.争议解决地点：（具体地点）十、其他事项：（其他事项的约定）十一、合同生效及变更：1.本合同自双方签字盖章之日起生效。
2.如需变更本合同，双方应经协商一致后签署书面变更协议，变更协议与本合同具有同等法律效力。
十二、合同解除：1.本合同如需解除，应经双方协商一致后签订解除协议。
《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》(GF一2003一0214)
GF-2003-0214建设工程施工劳务分包合同（示范文本）中华人民共和国建设部国家工商行政管理总局年月日建设工程施工劳务分包合同示范文本工程承包人（施工总承包人或专业工程承（分）包人）：中煤建工集团有限公司劳务分包人：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同或专业承（分）包合同（以下称为“总（分）包合同”），双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、劳务分包人资质情况资质证书号码：发证机关：资质专业及等级：复审时间及有效期：2、劳务分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：提供分包劳务内容：3、分包工作期限开始工作日期：年月日结束工作日期：年月日总日历工作天数为：天4、质量标准工程质量：按总（分）包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程施工及验收规范》和《建筑安装工程质量评定标准》，本工作必须达到质量评定合格等级。
5、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：（1）本合同；（2）本合同附件；（3）本工程施工总承包合同；（4）本工程施工专业承（分）包合同。
6、标准规范除本工程总（分）包合同另有约定外，本合同适用标准规范如下：（1）国家推行的强制和现行的有关标准和规范（2 河北省及张家口市地方现行的有关标准和规范7、总（分）包合同7.1 工程承包人应提供总（分）包合同（有关承包工程的价格细节除外），供劳务分包人查阅。
当劳务分包人要求时，工程承包人应向劳务分包人提供一份总包合同或专业分包合同（有关承包工程的价格细节除外）的副本或复印件。
7.2 劳务分包人应全面了解总（分）包合同的各项规定（有关承包工程的价格细节除外）。
8、图纸8.1 工程承包人应在劳务分包工作开工天前，向劳务分包人提供图纸套，以及与本合同工作有关的标准图套。
北京市建设工程劳务分包合同 示范文本
北京市建设工程劳务分包合同示范文本《北京市建设工程劳务分包合同示范文本》甲方（以下简称“发包方”）：乙方（以下简称“分包方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《北京市建设工程施工分包管理暂行规定》等有关法律、法规的规定，经双方平等协商，达成一致，签订本劳务分包合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：____________________1.2 工程地点：____________________1.3 工程内容：____________________1.4 工程规模：____________________1.5 工程价款：人民币（大写）：____________________元整（小写）：____________________元。
第二条劳务分包范围2.1 乙方承担本合同第一条所述工程的劳务分包工作，包括但不限于：____________________。
2.2 乙方应按照甲方的要求，完成劳务分包范围内的各项工作，并保证工程质量、安全、进度等指标的达到。
第三条合同价格及支付3.1 本合同工程价款为固定价格，均为不含税金的价格。
3.2 甲方应按照本合同约定的付款节点和付款比例支付乙方工程价款。
3.3 甲方支付给乙方的工程价款，乙方应按国家相关法律法规规定缴纳税费。
第四条合同履行4.1 乙方应按照甲方的要求，按时提供合格的劳务人员，并保证劳务人员的工资、福利、保险等合法权益。
4.2 乙方应严格按照国家有关法律法规和甲方的管理制度，做好施工现场的安全生产、文明施工等工作。
4.3 乙方应确保工程质量，不得出现质量问题，如出现质量问题，乙方应承担相应的维修、返工等费用。
4.4 甲方应按照合同约定，及时向乙方支付工程价款，否则乙方有权暂停施工。
第五条违约责任5.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任。
5.2 乙方未按照约定完成劳务分包工作的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
建设工程施工专业分包合同示范文本
3.1开始工作日期：＿＿年＿月＿日，结束工作日期：＿＿年＿月＿ 日，总日历工作天数：＿＿天。工期如需顺延，必须经甲方书面同意。
3.2详细施工计划〔含节点计划〕甲方将根据业主总工期及分项工期要求另文下达，作为本合同附件，乙方必须严格执行。乙方应按照合同约定工期组织施工，确保甲方总工期目标的实现。因乙方原因造成的工期延误，甲方损失的费用由乙方负担；非乙方原因造成的工期延误，工期顺延。如因业主调整工期，本合同工期相应调整，乙方不得因此提出索赔。乙方作业期限超出分段节点期限，则每日按合同总额的万分之五向甲方支付违约金，最高不超过合同总额的20%。
7.10 乙方应履行按时足额发放其聘用、雇用、管理、使用人员和农民工工资的义务。未履行该义务时，应接受甲方所采取的相应解决措施，相应费用及损失和其他后果由乙方承担。进场作业人职工资的发放执行本合同15条的约定。
7.11 乙方应严格执行《劳动法》、《劳动合同法》的规定，并按照其规定聘用、雇用、管理、使用人员和农民工缴纳保险金。
6.10有权代扣代发乙方在本项目应支付的进场作业人职工资。发现乙方拖欠其作业人职工资时，有权采取相应的解决措施，所发生的费用及造成的损失由乙方承担；如由此给甲方造成不利影响，视为乙方严重违约，甲方有权解除合同并追究乙方的违约责任。
6.11有权就分包工程范围内的有关工作向乙方发出指令，乙方应执行；假设乙方拒不执行指令，甲方可委托其他施工单位完成该指令事项，发生的费用从应付给乙方相应款项中扣除；有权要求乙方更换甲方认为元〔大写元〕，其中不含税价款元〔大写元〕，增值税元〔大写元〕。最终总价以审计单位确定的工程造价下浮%作为乙方的决算价，过程验工按附表一清单执行。
5.2本合同清单固定综合单价包括了为实施本合同内容所发生的人工费、机械设备进出场费、临时设施的建设与拆除、劳务、材料〔不含甲供料，假设含甲供料应从结算中扣除〕、机械、燃油、管理费、利润、保险等以及完成施工图明示或暗示工程量涉及的所有责任、义务、风险、税费，详见附表一，均为一次包干，不予调整。
建设工程施工劳务分包合同示范文本(2024精)
建设工程施工劳务分包合同示范文本1. 合同背景及目的本合同由甲方（简称“总包方”）与乙方（简称“劳务分包方”）共同签署，旨在明确双方在建设工程施工劳务分包合作中的权利、义务和责任，保障双方的合法权益。
2. 合同内容2.1 项目概述甲方承包某建设工程项目，根据项目需要，将部分劳务分包给乙方，乙方将按照甲方的要求提供相关劳务。
2.2 工程范围劳务分包方应根据甲方提供的工程设计和施工方案，按时提供劳务，并确保所提供的劳务符合法律法规和相关标准。
2.3 付款方式根据劳务分包方完成的工作量和质量，甲方按照双方协商确定的价格和付款方式进行支付。
3. 劳务分包方的权利和义务3.1 权利劳务分包方有权要求甲方提供施工所需的设计图纸、材料清单等必要文件，以便按时完成工程。
3.2 义务劳务分包方应按照甲方要求提供劳务，并确保劳务的质量和安全。
如发生劳务质量问题或安全事故，劳务分包方有责任承担相应的法律责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
4. 总包方的权利和义务4.1 权利总包方有权要求劳务分包方按照合同要求提供劳务，并对劳务的质量和安全进行监督和检查。
4.2 义务总包方应根据乙方提供的劳务情况，按照约定的付款方式和价格支付劳务费用。
5. 合同变更与终止条款5.1 变更任何一方在履行合同过程中，如需变更合同内容，必须经过双方协商一致，并签订书面变更合同，方可生效。
5.2 终止6. 法律适用与争议解决6.1 法律适用本合同的成立、有效性、解释和履行，应适用相关法律法规。
6.2 争议解决双方如发生争议，应首先互相协商解决，若无法协商一致，可向有关仲裁机构提出仲裁申请，或根据约定向人民法院提起诉讼。
7. 其他约定7.1 本合同未尽事宜由双方协商解决，并以书面形式确认。
7.2 合同的附件与合同正文具有同等效力。
7.3本合同自双方签字盖章之日起生效。
本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。