建筑工程施工劳务承包合同
建筑施工劳务合同模板(8篇)
建筑施工劳务合同模板发包方（甲方）：_____承包方（乙方）：_____兹有乙方现承包甲方发包的装修工程，根据有关法律、法规的规定，结合本工程的具体情况，甲、乙双方在平等、自愿的基础上协商一致，达成如下条款，并共同遵守执行。
一、工程概况：1、工程名称：_____2、工程地点：_____3、承包内容：_____4、承包范围：_____5、承包方式：_____6、质量要求：_____7、工期要求：____年____月____日至____年____月____日。
二、甲方工作：1、甲方指派为驻工地代表，负责履行本合同的相关事宜，全面、全权负责现场的管理工作，对乙方的工程质量、进度、用料、安全文明等工作进行监督、检查。
2、负责向乙方提供临时水电。
三、乙方工作：1、乙方为驻工地代表，常驻现场，负责履行合同范围内的应尽职责，按照甲方要求组织施工，保质、保量、按期完成施工任务，服从甲方工地代表的监督和管理。
2、做好承包范围内各相关工种间的交叉配合工作，竣工验收交钥匙前的成品保护工作由乙方负责。
3、未经甲方同意，不得擅自拆改原建筑结构或设备管线。
四、关于质量的约定：1、乙方须严格按照甲方要求和施工图纸、作法说明及设计变更等进行施工，工程质量达到施工合同要求，相关质量验收规范（gb50210______、gb50303______、gb50242______、gb50327_____等）作为本工程的质量评定验收标准。
2、如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收，其返工费用由乙方承担，工期不顺延。
3、如因甲供材料质量不合格而影响工程质量，其返工费用由甲方承担，工期顺延。
4、本工程质保期为壹年，质量保修期自竣工验收之日起计。
保修期内如发生质量问题，乙方须无偿履行保修责任。
五、关于工期的约定：1、如因甲方不能按约给付乙方工程进度款而影响工期，工期顺延。
2、如因乙方责任造成中途无故停工、窝工而影响工期，工期不顺延。
3、因业主等不可抗力的因素而影响工期，工期顺延。
工程施工劳务合同范本(精选8篇)
工程施工劳务合同范本〔精选8篇〕工程施工劳务合同范本〔精选8篇〕工程施工劳务合同1甲方：_______________________乙方：_______________________按照《_____》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和老实信誉的原那么，在双方平等协商的根底上，为进一步明确双方在本工程施工事项中的权利和义务，顺利完本钱工程工程，双方签订了本工程合同。
一、工程概况1、工程名称：_______________________2、工程地点：_______________________3、资金_______________________二、承包方式______平米包干〔包工不包料〕。
1、甲方负责交纳税金及各项管理费用，并提供钢筋、混凝土、红砖、砂石料、屋面瓦、防水材料、安装材料、脚手架、架材架木、模板等零星消耗材料，包括现场内平安用电、临时用水等。
2、乙方提供人工及技术，并包括施工工具、机械设备等辅助用具。
三、工程内容图纸范围内的土建、室内外简装修、安装工程及室外围墙等，为该工程施工及施工现场内发生的一切用工〔包括防水工程、屋面、门窗、内外墙面抹灰涂料、机械土方开挖回填、墙柱钢筋电渣压力焊、套丝等工程〕。
以上分包工程、乙方不计取任何费用。
四、承包费按图纸建筑面积计算，单价______元/㎡，工程开工结算以实际施工建筑面积计算承包费。
五、工期工期为______天，乙方必须按照甲方指定工期为准，严格服从甲方指挥，按照甲方指定的工期任务按时完成。
六、双方约定应做的工作1、乙方在认真履行本合同约定的前提下，必须服从甲方的统一协调、统一指令、统一管理、互相配合、互相支持、互相信任，部分利益服从全局利益，一切从大局出发，保证甲方工程的正常施行。
2、在现场浇注砼施工时，技术人员必须坚守现场，发现缺一次，罚款____元〔如须解手、吃饭等，应与旁站监理协商，两人可轮换，但必须保持一人在场〕。
建筑工程劳务合同(通用6篇)
建筑工程劳务合同〔通用6篇〕建筑工程劳务合同〔通用6篇〕建筑工程劳务合同1甲方：乙方：甲方承建的工程______________工程工程，因工作需要，甲乙双方愿意就抹灰工程签定承包协议。
本着公平、互利的原那么，特定以下条款，双方共同遵守。
一、承包该工程的工作范围及工作内容该工程所需材料场内程度、垂直运输，抄平放线、选砖、铺灰、砌砖、挂线、吊直、预留预埋管线槽配合、安装补烂。
墙面清扫，落地灰处理，建渣转运，后台上料筛砂，洗石计量过磅，水泥袋回收，后台及料场四周的整理。
搭拆简易操作架及运料跑道。
砼墙、梁、柱等等暴模在厚1.5厘米、宽0.5平方米之内的自行梯打，对拉片处理。
1、抹灰：清理、修补、潮湿基层、墙眼堵塞、挂网、砼墙柱、甩浆、厨卫间、含2次抹灰、修补、安装线槽、调运砂浆、清扫落地灰、分层抹灰找平、洒水潮湿、罩面压光等。
2、外墙面粘贴面砖：清理工作面、抛浆、刮糙灰、找平抹灰;清理工作面、抛浆、刮糙灰、找平抹灰、粘贴面砖、勾缝、清洁工作面到达开工条件。
3、外墙压光抹灰：清理工作面、抛浆、刮糙灰、找平抹灰、压光收面、清洁工作面。
二、工程进度要求按照建立方下达的施工任务及方案组织施工。
三、工程质量要求保证洞口高度、宽度准确。
抹灰厚度按照标准执行，保证抹灰观感质量，抹灰厚度不超过15ram凸出局部的砼自行梯打，严格按国家有关标准规定执行，按分项工程验证标准检查验收。
四、乙方自备斗车、灰盆、灰桶、靠尺、赶枋、夹具、广线、冲击钻、脱水管、平安带、平安帽、扫把、铁铲等工具及合格的平安劳保用品。
五、承包单价乙方承包工程范围的所有费用，由基价、质量、平安、工期、文明施工单价组成。
内抹综合单价按图计算为_______元/m2，外墙面粘贴面转综合单价按图计算为_______元/m2，外墙压光抹灰综合单价按图计算为_______元/m(以上三项其中都包含质量单价为_______元/m2;文明施工单价_______元/m2;工期进度单价_______元/m2;平安单价_______元/m2)六、付款方式乙方垫资到春节前付完成量的_______%，以后每月付_______%，余额工程完工后半年付清，乙方在这之前可向甲方食堂借菜票，从领款金额中扣回，余额_______%作为工程保证金，保证工程施工质量、平安、工期、文明施工、劳动力保证、机具材料合理使用等。
建设工程施工劳务分包合同范本6篇
建设工程施工劳务分包合同范本6篇篇1建设工程施工劳务分包合同范本甲方（承包商）：______________（营业执照号码：________________；法定代表人：______________；地址：______________）乙方（分包商）：______________（营业执照号码：________________；法定代表人：______________；地址：______________）根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建筑工程质量管理条例》及其他相关法律法规，甲、乙双方在平等、自愿、协商的基础上，就甲方承包的建设工程施工劳务分包事宜，达成如下协议：第一条项目名称及位置甲方承包的建设工程项目名称为______________，位于______________。
第二条范围及内容1. 乙方承担甲方工程施工劳务分包工程的______________工作，具体工作内容详见附件《分包工程范围及内容清单》。
2. 乙方须按照劳务分包合同约定的工作范围、工期、施工质量标准及其他有关要求，按时、按质完成工程施工。
第三条工程价款及结算方式1. 工程施工总价款为______________元，根据实际工程施工情况，由双方商定分期结算，结算方式为______________。
2. 工程施工总价款的支付方式为______________。
3. 若发生工程变更，需另行商议支付方式。
第四条时间节点1. 工程施工期限为______________，自______________年______________月______________日起算。
2. 如乙方无故延误工程进度，每延误一天，甲方有权按照合同约定向乙方追加赔偿款______________元。
第五条施工安全与质量1. 乙方承包施工过程中，应切实加强安全管理，保障工程施工现场安全，确保不发生事故。
2. 乙方应遵守国家有关建筑工程质量管理法规和标准，确保工程质量符合要求。
建筑工程施工劳务承包合同范本(3篇)
建筑工程施工劳务承包合同范本甲方：__________乙方：__________为确保甲方承建的____工程劳务承包合同工程顺利完工，根据施工安排，甲方将____工程承包给乙方施工，根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》和《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件使用法律问题的解释》的有关规定，为确保优质按期完成施工任务，按照高标准、严要求完成施工任务的总体目标，同时也为明确甲乙双方在施工过程中的权利、义务及经济责任，经双方协商，签订本合同，条款如下：第一条工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程数量：__________4.工程数量及内容：__________第二条工期1.开工日期：____年____月____日开工。
2.竣工日期：____年____月____日竣工。
3.总工期为：日历天____天。
4.阶段性工期目标：以甲方阶段施工计划为准。
第三条承包方式与工程造价1.承包方式：综合单价承包，工程项目承包单价详见附件一《工序单价承包一览表》。
清单所列单价应视为包括了为实施和完成本工程所进行的所有工作项目。
2.工序单价包含的内容：指完成合格的工程项目且合同规定应单独计量的工序单价费用。
包括工程修建及其缺陷修复中所需的一切劳务（包括劳务的管理）、各类材料消耗超耗、施工机械、机场管理、施工调遣、小临设施、施工风险、成本节约形成的利润，工程结束后的现场清理以及他应支付的一切费用。
3.本合同施工均含完成本项工作所有的工作内容和缺陷修复，有及合同明示或暗示与本工程有关的所有责任、义务和一切风险等的费用。
除清单所列项目外，其他与本工程项目内容有关的施工项目应人微言轻完成本项工程的辅助工作，不再另行计价。
4.工程实际造价按甲方施工技术部门签证的实际完成的且经业主、监理验收合格的工程量乘以合同的单价计算。
5.本工程造价单项价格一次包死，不受天气变化、市场价格、职工生活费用增加、甲方相关工程施工进度、国家政策调整等因素的影响，如遇不可抗力，双方协商解决（不可抗力是指当事人不能预见、不可避免、不能克服的事情）。
建筑劳务承包合同范本6篇
建筑劳务承包合同范本6篇篇1建筑劳务承包合同范本甲方：（委托人）地址：联系人：电话：身份证号：乙方：（承包人）地址：联系人：电话：身份证号：鉴于甲方拟委托乙方进行建筑工程劳务承包，经双方友好协商，达成以下合同：一、项目名称本合同所指建设工程项目为：二、委托范围1. 乙方接受甲方的委托，承接建筑工程劳务承包，包括但不限于人工、辅助材料等。
2. 乙方需按照合同约定的工程图纸、设计要求和工程规范，按时保质保量完成工程。
3. 乙方应确保工程安全施工，遵守劳动法规和相关规定，保障工人的劳动权益。
4. 乙方应按照施工进度及时提供工程进度报告，并接受甲方的监督。
三、工程价款1. 根据工程的性质、规模和难易程度，双方协商确定工程价款为人民币（大写）。
2. 工程价款的支付方式为：分期付款。
具体支付比例和时间由双方协商确定。
3. 甲方在支付工程价款时，应提供相应的发票和结算资料。
四、工程质量及保修1. 乙方应保证建设工程的质量符合国家相关标准和要求，并承担工程质量保修责任。
2. 工程竣工验收合格后，乙方应提供不少于年的维修保养期，对工程中出现的质量问题及时进行修补。
3. 如工程质量问题属于乙方责任造成的，乙方应承担所有修补费用，包括但不限于人工、材料等费用。
五、违约责任1. 任何一方违反本合同规定，应承担相应的违约责任，并承担由此造成的一切经济损失。
2. 如果乙方未按时完成合同约定的工程，并无正当理由的，甲方有权解除合同并要求乙方支付违约金。
3. 如因不可抗力因素导致工程无法完成，双方均免除责任，但应及时通知对方，并尽力减少损失。
六、保密约定双方在履行合同过程中，涉及到的商业秘密及其他保密信息，应保密，不得向第三方透露。
否则，应承担相应的法律责任。
七、争议解决因本合同引起的任何争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，可向有关仲裁机构申请仲裁；仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。
八、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完成并经甲方验收合格后终止。
建筑工地劳务合同范本(5篇)
建筑工地劳务合同范本(5篇)一、工程概况1、工程名称：建筑工地劳务合同范本（精选5篇）2、工程地点：在人们愈发重视契约的社会中，越来越多的场景和场合需要用到3、承包范围：合同，合同能够促使双方正确行使权力，严格履行义务。
相大家又4、劳务期限：在为写合同犯愁了吧，下面是我编写整理的建筑工地劳务合同范本甲乙双方约定，本合同的劳务期限从_______年_______月（精选5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
_______日起到_______年_______月_______日止，总日历天数_______天。
建筑工地劳务合同1甲方（雇主）：二、甲方责任和义务乙方（雇员）：1、负责统一制定各项管理目标，组织编制施工计划、物资需用住址：量计划表，实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工、计量检测、依照《中华人民共和国合同法》及国家相关法律、法规和公司文实验化验的控制、监督、检查和验收。
件相干规定，遵循同等、自愿、公平和诚的原则，甲、乙单方就2、负责与业主、监理、设计及有关部门工作联系，协调现场工______________________工程劳力施工承包事宜协商达成一致。
订立作关系。
本条约。
建筑工地劳务条约范本（精选5篇）3、根据工程情形要求乙方增减施工人数，满足施工生产需要。
对施工质量底劣、技术差、不平从批示、有违法乱纪行为的职员予以清退。
4、及时提供由甲方供应的施工机械设备、周转材料。
5、按本条约约定，向乙方领取劳动报酬。
三、乙方责任和任务1、遵守国家政策和法律法规；遵守业主和甲方企业的相关规章制度，做好安全、文明施工、环境和职业安康安全、劳动保护等工作。
2、严格按照设计图纸、施工验收规范、有关技术要求及施工组织设计精心组织施工，确保工程质量达到约定的标准，对本条约劳务承包范围内的工程质量向甲方负责；根据业主或甲方的计划要求（包括调整后的打算），合理组织，科学安排作业打算，投入足够的人力、物力、保证工期；承担由于自身责任造成的质量返修、工期拖延损失及各种罚款。
建筑施工劳务合同范本8篇
建筑施工劳务合同范本8篇建筑施工劳务合同范本1发包单位：(以下简称甲方)承包单位：(以下简称乙方)因甲方承包的工程的需要，现将该工程部分分项承包给乙方，双方本着平等、自愿、公平、公正和诚信的原则就本协议各项条款协商达成一致并订立如下协议以资甲乙双方共同遵守执行。
一、工程项目：二、工程地点：1、承包方式及范围：2、劳务大包，含本工程部分劳务费用、辅材、耗材、周转材料(包括木板、方木)机械设备，如塔吊、施工电梯、搅拌机、钢筋机械，各种小型工具材料现场运费。
临时办公用房(不含甲方办公用房)配电总柜一级电箱以下所有电线、电缆、照明用具，配电箱，所有工人的人身意外伤害保险，特殊工种上岗证的费制。
3、承包范围：主体工程如木工、钢筋工、砼工、二次结构如：砌砖、预制过梁、栏板、构造柱，粉刷工程如(内端粉刷，外端粉刷、细托毛、上炉渣、屋面找平)。
室外.5米以内的散水不包括散水以外的工程。
4、乙方不包括：钢筋、水泥、沙子、石了、砖、沙浆添加剂、植筋胶、防水、门商，外墙保温材料及人工费，室内外油漆涂料，地板砖，厨房瓷砖、卫生问瓷片、水电暖__装、楼梯扶手。
室内外回填土方等。
5、甲方应负责提供水电到位，道路通畅、硬化及施工场区__全围护和住房，排除外部干扰。
三、合同期处罚条款：1、年月________年____月____日完工。
2、由于乙方原凶造成工期延误，甲方给予乙方每延误一天，按壹仟元人民币的处罚，南于气候和不可抗力原因造成工期延误，工期相应顺延。
属于甲方原因造成的误工、停工、资金不足、手续不全、材料供应不及时，水电__装跟不上，误工费按入场人员名单每人每天贰佰元计算。
(包括塔吊、钢管、扣件、丝杆等所有租赁费由甲方承担)。
四、__伞生产，文明施工。
(一)__全生产1、乙方在施工过程中，必须健全自己内部的__全保证体系、严格按照《施工现场__全检查评分》G59-99、《建筑工程__全生产管理条例》等法律的要求进行施工。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建筑工程施工劳务承包合同工程名称：建设单位：施工单位：劳务单位：签订日期：年月日建筑工程施工劳务承包合同发包方：（以下简称甲方）承包方：（以下简称乙方）为了将工程能按时保质交付使用，甲方特将本工程土建人工、机械及周转材料承包给乙方施工。
为了明确甲、乙双方的权利、义务、利益及职责，经甲、乙双方认真、仔细的洽商，本着平等、互利、公平、公正、合理的原则，根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》有关条文，结合省、市相关政策和条例，结合本工程的实际情况，特签订本合同条款如下，供双方相互监督执行。
第一条：工程概况1.工程名称：2.工程地点：3.工程结构：4.建筑面积约平方米，结算时按实际面积计算。
第二条：承包方式1.甲方将本工程的土建施工，按包工不包料的方式承包给乙方施工，具体分包项划分界定见附表1。
乙方承包本工程在施工中所有的（除甲方提供主材及机械设备）周转材料、机械设备、手用工具及工程辅料、耗材等,具体分包项划分界定见附表1。
2.本工程除桩基，基础土方开挖，护坡、门窗、护栏、消防、地暖、电梯、弱电安装、水、电、暖、通风安装均由甲方承担施工及费用外，其他施工图纸土建承包范围内钢筋焊接及制安、模板支拆、商品砼浇捣、外架、安全防护搭拆、二次结构、植筋、施工区域内洒水、坡道、文明工地施工均由乙方承担劳务施工。
3.垫层施工前的道路硬化、场地平整、门牌材料费由甲方负责承担，人工费由甲乙双方现场作价。
第三条：劳务承包单价.承包价按建筑面积计算一次性包干，按每平米元/m2计算（其中一次结构按元/m2计算；二次结构（含装修）按元/m2计算）。
含文明工地施工费用。
其费用构成如下：（1）劳务合同中规定的乙方应承担的各项管理费用。
（2）乙方原因造成的返工费用及赔偿甲方的材料费用及相应产生的其他费用。
（3）乙方施工生产中发生的医疗费、劳保费和各种保险金。
（4）施工场区内的材料、机具设备的二次倒运费用。
（5）机械设备、周转材料的租赁费用及购置费用。
辅料、钢筋套管、耗材购置的费用。
（6）三级箱、电缆、电线购置、安装拆除的费用。
（7）工人的工资。
（8）冬雨季施工人工降效窝工及施工措施费用。
（9）高层建筑超高（人工及机械）降效、窝工费用。
（10）工程施工中不可避免的工程技术费用（甲方提供图纸两套）（11）电工、电焊工、放线工等特殊工种的用工费用。
（12）地区性停水、停电、政府性重大会议、活动等影响造成的停窝工费用。
（13）正常施工中的剔除、凿毛、打磨处理费用。
（14）成品、半成品保护，工完场清用工费用。
（15）夜间施工加班抢工补贴费用。
（16）管理人员办公用品及费用。
（17）工人床铺和厨房设备。
（18）现场施工资料、实验及竣工资料均有乙方负责。
（19）生活区水电费及施工过程中的辅料均有乙方承担。
第四条：工程款决算及付款方式工程主体施工至地上层封顶后28个工作日内，付已完工程量的%；二次结构完成28个工作日内，付已完工程量的%；装修工程按每两月进度付款，付已完工程量的%：每月的25日乙方向甲方上报本月已完成工程量，次月10日前付给乙方经审核确认工程量的%，第五条：质量保修期及保修金支付方式1.质量保修期：双方根据《建筑工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期如下：（1）地基基础工程和主体结构工程为设计使用年限。
（2）装修工程为二年。
（3）防水工程为二年。
第六条:合同履约金甲乙双方签订本建设工程施工合同，乙方进场可以正式施工时向甲方交纳民工工资保证金万元，甲方在乙方施工至本年度放假，退还本保证金用于支付民工工资，并向乙方全部返还保证金（不计利息）。
第七条：工期、质量要求1.工期：工期为日历天。
2.开工、竣工时间：按甲方开工通知单为准，从基础褥垫层施工开始计算有效日期。
3.乙方在接到甲方通知后，不能按甲方要求时间组织设备人员进场，或人员组织设备不齐全，不能全面有效的组织施工，工期不顺延，应承担全部责任，重则按违约处理没收合同履约金。
4.工程质量：乙方严格按照国家颁发的施工验收规范及工程设计图纸要求进行施工，工程质量应达国家或专业质量检验评定标准的条件。
本工程要求质量等级为合格。
第八条：暂停施工监理工程师在发现乙方施工的工程质量、安全存有重大缺陷和隐患，有权让乙方暂停施工，并在12小时内提出处理意见，乙方在实施甲方代表和监理工程师处理意见后，向甲方提出复工申请，经业主，甲方文字批准后，方可继续施工。
非甲方、乙方责任而停工，责任在业主，有业主承担发生的费用，工期顺延；责任在乙方，有乙方承担发生的费用，工期不予顺延。
第九条：工期顺延对以下造成竣工日期推迟的延误，经甲方代表确认，工期相应顺延。
1.工程量大量增加和设计变更，并经甲方文字同意。
2.一周内，非乙方原因停水、停电、四邻干扰累计超过24小时，工期顺延一天。
3.不可抗力：八级大风以上，大雨、大雪、五级以上地震，战争、政府行为，每停工一天，工期顺延一天。
4.经甲方代表同意工期顺延的其他情况。
5.甲方分包工程造成的工程延误。
6.工期顺延必须有甲方工地代表签字确定，否则视为工期不予顺延。
第十条：安全、文明施工1.甲方有权对乙方施工人员在施工中不服从指挥，违章作业的行为，予以坚决制止，并责令停工纠正，对不听劝阻造成事故的责任人，按公司安全处罚条例进行严肃处理。
2.安全生产、文明施工，因违章操作、野蛮施工的原因，造成安全事故引起的一切经济损失，均由乙方承担，造成的工期损失和其他间接损失，责任由乙方承担。
3.本工程必须按文明工地要求进行施工，严格按照省、市有关文明施工方面文件执行。
4.乙方应该提前7天向甲方上报材料计划表（甲方供材料），乙方在施工中发现不合格材料可拒绝使用，并向甲方现场管理人员反映，予以解决。
5.甲方有权利对乙方不合格的施工人员责令退场，如老、弱、病、残、孕、儿童等不适应建筑施工要求的人员严禁进入施工现场，不服从现场人员管理，乙方施工人员必须年满十八岁以上公民，严禁使用童工。
6.乙方应对所有施工设备、设施进行安全检查后，方可进场。
对施工现场进行安全防护，对工人进行安全教育，定期巡查，排除安全隐患。
安全用水、用电、防火、防盗。
凡乙方承包范围内的安全问题，由乙方全部负责并承担责任。
第十一条:双方权力和义务及施工现场总代表人1.甲方的权力及义务（1）甲方负责完善施工前的准备工作，在施工中协调好现场内外的关系。
甲供材料按时进场，确保乙方正常施工，向乙方提供图纸2套。
（2）甲方有权随时对乙方的施工质量、进度、安全、文明施工等进行检查，发现乙方有工程质量缺漏、进度滞后，重大安全隐患、不文明施工等行为有权责令停工整改，返工及罚款处理的权力。
（3）组织业主进行图纸会审及技术交底。
（4）按合同约定及时拨付工程进度款。
（5）甲方有权对乙方职工的偷盗、打架、赌博、酗酒、闹事等违法违纪行为视情节轻重处1000-50000元的罚款，情节严重触犯刑法的移交司法机关处理。
2.乙方的权力及义务（1）乙方必须在施工前组织一个能吃苦耐劳、综合素质高的施工队伍，组建一个施工经验丰富、技术力量强的管理领导班子。
精心施工，科学管理，并将管理人员相关资料复印交甲方备案。
（2）乙方在施工中必须熟悉设计施工图纸，并严格按照设计施工图及相关规范、规程施工并服从甲方、监理的管理，对于提出的整改意见，要严格执行。
（3）乙方自收到图纸后15日内向甲方提供施工组织设计和工程进度计划，按甲方批准的施工组织设计进度计划施工。
（4）甲方批准的时间：自接到施工组织设计和进度计划7日内。
（5）各种工种需按相关规定持证上岗。
（6）乙方应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格安全标准组织施工，并随时接受行业安全检察人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
（7）乙方在工程竣工验收后未交付甲方使用前，乙方负责成品的保护工作。
保修期间非业主原因造成的损坏，乙方自费修复完好。
（8）遵守甲方施工现场的各项管理规定和条例。
（9）在甲方按合同约定支付工程款后，应按时足额支付工人工资，不得拖欠，甲方发现有拖欠行为的，在下次拨付工程款时，有权直接支付工人工资。
如因拖欠，造成农民工上仿，闹事等恶性时间的发生，每发生一次，甲方有权处以1万—3万/次的罚款，由此给甲方造成的损失，其损失全部由乙方承担，由此造成的停工，工期不予延续。
乙方签订的各项租凭合同及材料购销合同在甲方留复印件存档，应乙方未及时支付材料及设备租赁费用而造成的纠纷与甲方无任何关系，如确需要甲方协调，甲方有权从乙方工程款中扣除双倍的相应费用。
（10）进场前乙方应报全部工人名单及每个工人的身份证复印件和特殊工种的上岗证件原件及复印件，并对其真实性负责，提供管理人员原件及复印件，以备有关部门查验，但必须是一人一证件，严禁一人多证件。
（11）乙方必须具备垫资至地上层封顶的资金，因资金紧张，导致工程停工连续5日，甲方有权单方终止合同，乙方应无条件服从，并可扣留决算款的10%作为乙方付的违约金。
（12）乙方应无条件服从紧急状态下的业主、甲方指令（如地震、抗洪、发生重大灾害事故的突发事件及政府指令等）否则，造成的一切后果均由乙方承担，如造成罚款，其罚款均由乙方承担。
（13）乙方的主管、负责人未经甲方同意不得随意更换，并按时参加每周的调度会及例会，每旷勤一次，处以每人每次200元的罚款，有事向甲方请假的例外。
（14）乙方进场的设备、新购买的须有合格证，租赁的设备及旧设备必须有年检报告，否则，造成有关部门罚款停工的，其全部责任由乙方承担，工期不予顺延。
（15）乙方和任何第三方签订的合同、协议、文书对甲方没有任何约束力，甲方不承担任何责任。
（16）乙方负责收集及整理范围内的各项工程资料，待竣工验收后将完整的竣工资料移交甲方。
双方施工现场总代表人：甲方负责人：乙方负责人：乙方拟派驻本项目负责人须提交相关证件及复印件。
第十二条：违约责任1.乙方进场开工后其设备、周转材料、人员等必须按工程进度要求准时到位，现场管理必须按甲方要求严密组织，乙方应按本合同规定垫资到位。
施工期间如有工人集体性罢工、闹事，出现进度严重滞后或严重质量问题及重大安全事故等以上原则视为乙方违约，乙方违约处赔偿甲方损失外，另按经济合同法之规定赔偿甲方直接及间接损失，甲方有权终止合同，乙方无条件退场。
2.在甲方提出整改意见后，乙方仍无法到达监理及甲方满意，甲方可视为乙方无施工能力，有权终止合同，乙方无条件退场，并认价赔偿甲方损失。
3.乙方必须按期保质保量竣工并通过竣工验收，由于乙方原因造成的工程工期延误，工程每延误一天，按工程总价款的2%向甲方支付违约金。
如甲方原因造成的工程工期延误，工程每延误一天，按工程总价款的2%向乙方支付违约金。
，第十三条：隐蔽工程，中间验收对隐蔽工程和部分分项工程，乙方应提前24小时通知甲方及监理，组织验收，经监理验收合格并签字后，方可进行下一道工序的施工。