【律师推荐】地铁工程设计总承包合同(新范本).doc
地铁线建设工程总承包合同
地铁线建设工程总承包合同甲方：地铁建设公司乙方：建筑承包公司鉴于甲方计划开展地铁线建设工程，现甲乙双方本着互利共赢的原则，经友好协商，达成本合同如下：一、工程范围1.1 本合同约定的工程范围为甲方规划的地铁线全部工程，包括线路设计、土地征用、隧道施工、站台建设以及相关配套设施。
1.2 工程分为多个阶段，具体每个阶段的工程范围和时间安排由甲方根据工程进展情况书面通知乙方。
二、工期和交付2.1 甲方将在签署本合同后30天内移交施工场地，并提供相应的设计图纸和工程计划。
2.2 乙方按照甲方提供的工程计划和要求，严格按照施工进度表安排工期，保证工程按时交付。
如因乙方原因造成工期延误，乙方需承担相应的违约责任。
三、工程价款和支付方式3.1 本工程的总价款为XXX万元人民币（大写：XXX万元整），具体价格按合同附件中的价款明细表执行。
3.2 支付方式分为两种：工程进度款和最终结算款。
3.2.1 工程进度款：按照甲方每个工程阶段的工程进度比例支付，款项支付条件和比例由甲方和乙方在施工前协商确定。
3.2.2 最终结算款：工程竣工后，甲方组织竣工验收合格后的工程，由双方共同组成结算委员会进行最终结算。
最终结算款的支付时间不得晚于验收合格后的30个工作日。
四、质量保证和责任4.1 乙方承诺对本合同约定的工程质量负责，确保工程达到国家相关规范和标准。
4.2 如工程竣工后，经甲方组织的验收发现存在质量问题，乙方需在接到通知后的合理期限内进行整改，若无法达到验收标准，乙方需承担相应的违约责任，并承担由此引起的全部费用。
4.3 乙方应合理安排施工人员和设备，确保施工过程中人员、设备及周边环境的安全。
如因乙方原因发生严重事故，乙方需承担相应的责任。
五、保险责任5.1 工程施工期间，乙方应按照国家相关法规和标准购买相应的施工保险，并提供给甲方备案。
5.2 如因工程施工期间发生意外事故，造成甲方财产损失或第三方人身伤亡，由乙方负责赔偿，并提供相应的保险证明。
地铁线路建设总包合同
地铁线路建设总包合同一、合同目的和背景此合同旨在明确地铁线路建设的总包责任和双方的权益，确保地铁线路建设的顺利进行和合同履行。
二、合同主要内容1. 合同双方甲方地铁建设公司乙方总包公司2. 合同签署日期和有效期签署日期YYYY年MM月DD日有效期自签署之日起有效，至工程竣工验收合格且结算完毕之日止。
3. 总包范围乙方承担甲方委托的地铁线路建设项目的总包工作，包括但不限于设计、施工、设备采购、材料供应以及质量监控等。
4. 工期及阶段性目标双方约定工期为从合同生效之日起至工程竣工验收合格的约定工期。
合同明确阶段性目标，以确保项目进度和质量控制。
5. 付款方式和金额根据工程阶段进度，甲方按约定时间和金额向乙方支付工程款项。
6. 质量保证和验收标准乙方负责保证工程的质量符合合同约定和相关标准规定。
合同约定工程竣工后进行验收，验收标准根据国家相关标准执行。
7. 双方权益和责任双方有义务全力配合并提供所需资源，确保地铁线路建设按计划进行。
双方应遵守相关法律法规，并对违约行为负责。
8. 保密条款双方应保守商业秘密和合同相关信息，未经对方同意不得披露或使用。
9. 合同变更和解除双方可以协商一致，通过书面形式进行合同变更或解除。
双方如有违约行为，对方有权解除合同并追究违约责任。
10. 争议解决双方在履行合同过程中如产生争议，应通过友好协商解决协商不成时，可向有管辖权的法院起诉。
三、合同效力和附则1. 合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同附件为合同的重要组成部分，与合同正文具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，甲乙双方可另行协商解决，形成补充协议，并作为本合同的附件。
成都地铁总承包合同范本
成都地铁总承包合同范本《成都地铁[线路名称]总承包合同》甲方（发包方）：名称：[甲方单位名称]法定代表人：[甲方代表姓名]地址：[甲方单位地址]联系方式：[甲方联系电话]乙方（承包方）：名称：[乙方单位名称]法定代表人：[乙方代表姓名]地址：[乙方单位地址]联系方式：[乙方联系电话]一、工程概况1. 工程名称：成都地铁[线路名称]2. 工程地点：[具体工程地点]3. 工程内容：包括但不限于地铁线路的土建工程、轨道工程、供电系统、通信系统、信号系统、通风空调系统、给排水及消防系统等的设计、施工、设备采购及安装调试。
二、合同工期1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[工期总时长]三、工程质量标准1. 乙方应按照国家和地方现行的有关地铁工程建设的规范、标准和技术要求进行施工，确保工程质量达到合格标准。
2. 工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料，并按照相关规定进行验收。
四、合同价款及支付方式1. 合同总价为人民币：[大写金额]元（小写：￥[具体金额]元）。
2. 支付方式：（1）预付款：合同签订后[具体时间]内，甲方向乙方支付合同总价的[预付款比例]作为预付款。
（2）进度款：乙方每月提交工程进度报告，经甲方审核确认后，按照完成工程量的[进度款支付比例]支付进度款。
（3）竣工款：工程竣工验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的[竣工款支付比例]。
（4）质保金：预留合同总价的[质保金比例]作为质保金，在质保期满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
五、双方的权利和义务1. 甲方的权利和义务（1）有权对工程进度、质量、安全等进行监督检查。
（2）按照合同约定及时支付合同款项。
（3）协助乙方协调与工程相关的外部关系。
（4）提供工程建设所需的相关资料和文件。
2. 乙方的权利和义务（1）按照合同约定的工期、质量标准完成工程建设任务。
（2）遵守国家和地方有关安全生产、环境保护等法律法规，确保施工过程中的安全和环保。
2024版城市轨道交通工程总承包合同
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024版城市轨道交通工程总承包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 合同当事人第二条合同项目内容及范围2.1 工程概述2.2 工程地点2.3 工程规模2.4 工程质量标准第三条合同价格与支付3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 预付款3.4 进度付款3.5 竣工结算3.6 支付方式与条件第四条合同履行与交付4.1 施工期限4.2 施工方案与工艺4.3 工程变更4.4 工程验收4.5 工程移交第五条合同担保与保修5.1 承包方担保5.2 发包方担保5.3 质量保修5.4 保修期限第六条合同变更与解除6.1 变更条件6.2 解除条件6.3 变更与解除的程序第七条违约责任与赔偿7.1 违约行为7.2 违约责任7.3 赔偿金额计算第八条争议解决8.1 争议解决方式8.2 争议解决机构8.3 诉讼或仲裁地点第九条合同的生效、终止与解除9.1 合同生效条件9.2 合同终止条件9.3 合同解除条件第十条合同的转让与分包10.1 合同转让10.2 分包管理10.3 分包合同第十一条税费11.1 税费承担11.2 税收优惠政策第十二条保密条款12.1 保密内容12.2 保密期限12.3 违约保密条款第十三条不可抗力13.1 不可抗力事件13.2 不可抗力后果13.3 不可抗力应对措施第十四条其他条款14.1 合同附件14.2 补充协议14.3 合同修改与补充14.4 合同解除或终止后的权利义务14.5 合同争议的延长条款第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方发包方是指根据本合同的规定，具有发包资格的轨道交通工程建设管理单位，负责对工程项目的资金、质量、安全、进度等各项工作进行总体协调和管理。
1.2 承包方承包方是指根据本合同的规定，具有总承包资格的企业，负责承担轨道交通工程的设计、采购、施工、试运行等总承包工作。
地铁建设工程设计合同模板
地铁建设工程设计合同模板甲方（业主）：________________乙方（设计单位）：_______________鉴于甲方拟进行地铁建设工程，并希望委托乙方提供相应的工程设计服务，甲乙双方本着平等互利的原则，经充分协商，就地铁建设工程设计事宜达成如下合同：第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在地铁建设工程设计过程中的权利、义务和责任，确保工程设计的顺利进行，并保障工程质量满足相关规定和甲方需求。
第二条工程设计范围1. 乙方应根据甲方提供的工程概况和要求，完成地铁建设工程的初步设计、施工图设计及相关设计文件。
2. 设计内容包括但不限于：线路规划、站点布局、车辆基地、机电设备、施工方案等。
3. 乙方应确保设计符合国家及地方的相关法律法规、标准规范，并满足甲方的技术要求。
第三条设计阶段及交付成果1. 初步设计阶段：乙方应在合同签订后的____天内完成初步设计方案，并提交给甲方审核。
2. 施工图设计阶段：初步设计方案经甲方审核通过后，乙方应在____天内完成施工图设计，并提交最终设计成果。
3. 交付成果包括：设计图纸、计算书、技术说明书、材料清单等。
第四条设计费用及支付方式1. 双方经协商确定设计费用总计为人民币________元。
2. 甲方应按以下方式支付设计费用：a. 合同签订后____天内支付预付款人民币________元，占总费用的____%。
b. 初步设计方案审核通过后支付第二笔款项人民币________元，占总费用的____%。
c. 施工图设计完成后支付尾款人民币________元，占总费用的____%。
第五条双方权利与义务1. 甲方权利与义务：a. 及时提供工程设计所需的基础资料和要求。
b. 组织并参与设计方案的审核工作。
c. 按合同约定支付设计费用。
2. 乙方权利与义务：a. 按照合同约定完成工程设计任务。
b. 保证设计质量，满足甲方的技术要求。
c. 配合甲方进行设计变更和后续服务工作。
地铁工程承包合同(模板)
地铁工程承包合同1. 引言本合同是根据甲方（地铁工程建设方）和乙方（承包商）之间就地铁工程承包达成的一致意见，双方约定条款和条件。
2. 合同内容2.1 工程描述甲方将委托乙方承担地铁工程的施工和建设任务。
具体工程范围包括但不限于地基处理、隧道挖掘、轨道铺设、车站建设、电力设备安装等等。
2.2 工程进度和期限双方约定工程开始日期和工程完工日期。
乙方应按照约定的工程进度和期限完成工程建设任务，并保证工程的质量和安全。
2.3 工程费用甲方将向乙方支付工程费用，具体金额和支付方式将在另行约定的付款计划中详细规定。
2.4 工程质量与保修乙方应确保工程的质量达到相关法律法规和行业标准的要求。
工程竣工验收合格后，乙方应对工程质量提供合理的保修期，并在保修期内负责修复由于乙方施工问题导致的质量问题。
2.5 保险和责任乙方需购买适当的施工保险来覆盖可能发生的意外事故和损失。
在施工期间，乙方应对施工现场的安全负有责任，并采取必要的措施防止任何事故发生。
2.6 变更和解除双方如需变更合同内容，应通过书面形式进行，并经双方协商达成一致。
如因不可抗力等特殊情况，导致工程或需要提前解除合同的，双方应及时沟通并妥善处理。
2.7 争议解决双方如发生争议，应通过友好协商解决。
如协商未果，可提交相关仲裁机构进行仲裁。
3. 其他条款3.1 知识产权乙方在施工过程中所使用的技术和知识产权归乙方所有，除非在合同中另有约定。
甲方不得未经乙方同意使用、复制或泄露乙方的知识产权。
3.2 保密条款除非双方另有约定，双方在履行合同过程中获取的任何商业秘密和机密信息应予以保密，不得向第三方披露。
3.3 法律适用和管辖本合同适用于的法律。
如发生任何法律纠纷，应提交至甲方所在地人民法院解决。
4. 合同的生效和变更4.1 合同生效本合同自双方正式签署之日起生效，并取代之前所有口头或书面的约定和协议。
4.2 合同变更本合同的任何修改、补充或变更应经双方书面同意，并以书面形式作为合同附件。
地铁建设工程设计合同精选3篇
地铁建设工程设计合同（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。
工程名称：******工程地点：******合同编号：(由设计人编填)设计证书等级：******发包人：******设计人：******签订日期：****发包人：******设计人：******发包人托付设计人担当工程设计，经双方协商全都，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：1.1《民法典》、《建筑法》、《建设工程勘察设计市场管理规定》。
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
其次条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
序号分项目名称建筑规模设计阶段及内容估算总投资(万元)费率%估算设计费(元)层数建筑面积(M2)方案初步设计施工图说明第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件序号资料及文件名称份数提交日期有关事宜第五条本合同设计收费估算**元人民币。
设计费支付进度详见下表。
付费次序占总设计费%付费额(元)付费时间(由交付设计文件所打算)第一次付费本合同签定后三日内其次次付费第三次付费第四次付费第五次付费说明：1.提交各阶段设计文件的同时支付各阶段设计费。
2.在提交最终一部分施工图的同时结清全部设计费，不留尾款。
3.实际设计费按初步设计概算(施工图设计概算)核定，多退少补。
实际设计费与估算设计费消失差额时，双方另行签订补充协议。
4.本合同履行后，定金抵作设计费。
第六条双方责任6.1发包人责任：6.1.1发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交资料及文件，并对其完整性、正确性准时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
发包人提交上述资料及文件超过规定期限15天以内，设计人按合同第四条规定交付设计文件时间顺延；超过规定期限15天以上时，设计人员有权重新确定设计文件的时间。
地铁线建设工程总承包合同
地铁线建设工程总承包合同《地铁线建设工程总承包合同》【合同正文】第一章总则一、合同双方甲方：（以下简称“建设单位”）地址：法定代表人：联系人：电话：传真：乙方：（以下简称“承包单位”）地址：法定代表人：联系人：电话：传真：二、项目名称：地铁线建设工程项目地址：项目概况：合同价款：施工周期：第二章合同范围一、项目范围1. 地铁线设计、土建施工、电气设备安装、通信系统建设等工程；2. 相关辅助设施的施工，包括车站、出入口、设备房等。
二、合同价款1. 总价款：2. 阶段支付计划：阶段一：完成工程进度的百分之十，支付相应款项；阶段二：完成工程进度的百分之二十五，支付相应款项；阶段三：完成工程进度的百分之四十，支付相应款项；阶段四：支付剩余款项。
第三章合同条款一、工程质量要求1. 承包单位应按照国家相关标准和规范，确保工程质量达到合同约定的要求。
2. 承包单位应严格遵守工程施工的相关技术规程，采用合适的施工方法和材料。
二、工期要求1. 承包单位应按照工程进度计划，合理安排施工人员和资源，确保工期的准时完成。
2. 如遇不可抗力因素、建设单位延迟交付场地等情况，可协商延长工期。
三、安全管理1. 承包单位应建立完善的安全管理制度，确保施工期间的人员和设备安全。
2. 承包单位应按照国家相关法规，配备必要的安全防护设施，并进行安全培训。
四、合同变更和索赔1. 如遇合同范围变更或工程变更，需双方协商一致，并签订变更协议。
2. 如遇施工期间发生不可抗力等原因导致损失，承包单位有权提出索赔要求。
五、违约责任1. 若建设单位拖欠款项或延迟提供必要的场地，导致承包单位工期延误，建设单位应承担相应的违约责任。
2. 若承包单位未按合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
第四章合同生效与解除一、合同生效1. 双方在合同签订之日起生效，并按照合同约定履行各自责任。
二、合同解除1. 经双方协商一致，可以解除合同，需书面通知对方并签订解除协议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
地铁工程设计总承包合同（新版）范本
设计总承包合同（新版）协议书
一、本合同（新版）书由大连市地铁工程建设指挥部（以下简称“发包人”）与（以下简称“设计总承包单位”）于 20GG 年月签署。
工程名称：大连市地铁一期工程设计总承包
合同（新版）编号：
工程地点：辽宁省大连市
二、工作范围
大连市地铁一期工程的工程总体设计、设计总体工作、总包管理、初步设计（含设计概算及招标所需的工程量清单编制）、施工图设计（含预算编制和施工配合）、为专项课题研究和科研提供技术支持、提供与本合同（新版）工作相关的技术支持和服务。
以上工作范围各阶段设计不包括人防工程设计、电力外网设计。
三、工期要求：
20GG年6月完成总体设计和初步设计；20GG年7月提交第一批基础施工图。
四、合同（新版）价款：
本合同（新版）为固定费率合同（新版），根据设计总承包单位投标时所报的各分项工程设计费计算的取费费率在合同（新版）实施期间保持不变。
本工程设计总承包合同（新版）总价暂定为人民币万元（小写）￥元。
即各分项工程设计费取费费率乘以对应的各暂定分项工程费用（各分项工程费暂定金额详见招标文件第四部分《大连市地铁一期工程各专业工程投资估算表》）得出各分项工程设计费用的暂定合同（新版）价格，各分项工程设计费、总体设计费及总承包管理费、其他费用之和为暂定合同（新版）总价。
最终合同（新版）价格中的设计费用以批复的初步设计概算相应分项工程费
用乘以合同（新版）中相应设计费费率确定。
五、本协议中的措词和用语与所属的设计总承包合同（新版）条款及有关附件同义。
六、下列文件均为本合同（新版）的组成部分
1、设计总承包合同（新版）协议书
2、设计总承包合同（新版）补充协议（如有）
3、中标通知书
4、投标文件
5、设计总承包合同（新版）条款
6、设计总承包合同（新版）附件
7、招标文件
在实施过程中共同签署的补充与修正文件作为本合同（新版）的组成部分。
上述文件将相互补充，若有不明确或不一致处，以上述排序在前者为准。
七、设计总承包单位同意，按照本合同（新版）的规定，承担本合同（新版）中议定范围内的服务。
八、发包人同意按照本协议书注明的期限和方式，向设计总承包单位支付根据本合同（新版）规定应支付的款项，作为设计总承包单位履行合同（新版）的报酬。
九、本合同（新版）经双方签字盖章即生效，至设计服务期满并结清设计费用报酬时终止。
十、本合同（新版）正本一式二份，具有同等法律效力，发包人、设计总承包单位各执一份。
副本八份，发包人和设计总承包单位各四份。
十一、本协议书及合同（新版）条款如有变化，一方应及时通知另一方。
发包人：（公章）设计总承包单位：（公章）
法定代表人或法定代表人或
委托代理人：委托代理人：
地址：地址：
邮编：开户银行：
电话：帐号：
传真：邮编：
电话：
传真：签订日期：年月日
设计总承包合同（新版）条款
1.名词定义、适用语言和法律
1.1下列名称和用语，除上下文另有规定外，具有如下含义：
1.1.1合同（新版）条款：是根据法律、法规和其他规范性文件规定及建设工
程实施的需要订立，用于大连市地铁一期工程设计的合同（新版）条款；
是发包人与设计总承包单位根据法律、法规和其他规范性文件规定，结
合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款。
1.1.2本工程：指大连市地铁一期工程（即大连市地铁1号线一期工程和大连
市地铁2号线一期工程）。
1.1.3设计服务：指本合同（新版）约定的，在发包人委托工作范围内进行的
设计工作。
1.1.4发包人：指合同（新版）协议书中明确的发包人以及其取得相应资格的
合法继承人。
1.1.5发包人代表：由发包人授权的代表发包人执行本合同（新版）并行使发
包人权力的人员。
1.1.6设计总承包单位：在合同（新版）协议书中约定的作为大连市地铁一期
工程的工程总承包管理及总体设计、初步设计（含设计概算及招标所需
的工程量清单编制）、施工图设计（含预算编制和施工配合）、为专项课
题研究和科研提供技术支持、提供与本合同（新版）工作相关的技术支
持和服务的设计单位，以及其合法继承人。
设计总承包单位可以根据工
程的实际需要选择若干有相应资质的设计单位（需报发包人审定），在设
计总承包单位的管理下共同完成合同（新版）约定的设计工作。
1.1.7项目组：由设计总承包单位根据合同（新版）约定而为完成本工程设计
成立的团队。
1.1.8第三方：是指除发包人、设计总承包单位以外与工程建设有关的当事人。
1.1.9设计文件：指按合同（新版）规定的，设计总承包单位提供的设计过程
文件、最终成果及互提资料等文件，载体是纸张，并相应有电子文件。
1.1.10日：是指任何一个24:00至下一个24:00的时间段。
1.1.11月：是根据公历从一个月份中任何一日开始到下一个月相应日期的前一
日的时间段。
1.2本合同（新版）适用的法律是国家的法律、行政法规，以及专用条款中
议定的部门规章或工程所在地的地方法规、地方规章和其他规范性文件。
1.3编制建设工程设计文件应当以国家及地方相关规定为依据。
编制依据具
体见技术需求。
1.4本合同（新版）的书写、解释和说明的语言为中文。
1.5如本合同（新版）当事人对本合同（新版）及其附件有关条款的理解有
争议，应当按照《中华人民共和国合同（新版）法》规定确定其真实含
义。
2.发包人的权利和义务
2.1发包人对部分设计质量关键节点与设计总承包单位共同研究确立项目的
合理功能，同时监督设计总承包单位落实。
2.1.1如果设计人员渎职或不能圆满地执行任务，服务态度恶劣，影响设计工
作进行，发包人认为有必要更换并出具书面通知（不需说明理由），则设
计总承包单位应立即撤换，代之以一位具有满足本设计工作需要能力的
人员。
2.1.2在阶段审查或设计工作检查中，发包人有权对设计总承包单位或其分包
单位不胜任的工作发出改正、停工的指令，因此造成的费用增加和进度。