建设工程施工合同范本专业版(精篇)
建设工程施工合同专业版(5篇)
建设工程施工合同专业版甲方：乙方：根据某某有限公司工程建设的需要，时间紧，任务重，经领导同意，现将某某建设工程承包给某某。
为了保质保量，保证工期，施工验收有据可依，本着公平自愿平等互利的原则，经双方同意达成协议签定如下合同：一、工程名称：_____________________________________。
二、工程结构：砖混结构。
三、工程范围：土建、水电暖安装。
四、承包性质：包工包料。
五、建筑面积：本工程建筑总面积为6100.47m2。
六、工程造价：6100.47m2892.00元/m2=5441619.20元（伍佰肆拾肆万壹仟陆佰壹拾玖元贰角整）（含税）;（平方造价依据：1、以2#公寓楼平方预算造价土建922.92元+水电暖59元+网线、电话线9.20元=991.12元。
2、依据新办公楼承包方式，预算价下降10%=991.12元_99.10元=892.02元）。
七、工期：____.08.15____.01.15八、质量要求：执行国家建筑工程施工验收规范的标准。
九、工程内容与做法：内容：施工图纸的全部内容，图纸变更内容。
做法：1、地面：住宅地面为原土夯实，C15砼厚度为80mm，15mm厚1：2水泥砂浆随打随抹面层压光，油漆踢脚线150高;卫生间地面：原土夯实，C15砼厚度为80mm找坡、50mm厚1：2水泥砂浆找平，聚氨脂防水层厚度为3mm，细砂软垫层10mm;地板砖面层：走廊、门厅、楼梯间为80mm厚C15垫层，石材地面，颜色另定，瓷砖踢脚线150高，颜色另定。
2、楼地面、住宅及水箱间为20mm厚1：2水泥砂浆地面表面压光，（水箱间地面做聚氨脂防水层3mm厚）红色油漆踢脚线150高，卫生间为20mm厚1：2水泥砂浆找坡，聚氨脂防水层3mm，细砂软垫层10mm，瓷砖面层;走道、门厅为石材面层，瓷砖踢脚线150高。
3、楼梯踏步及栏杆：踏步为石材面层同1#公寓楼石材及颜色，栏杆同2#公寓楼，铁红色油漆。
建设工程施工合同专业版6篇
建设工程施工合同专业版6篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________鉴于甲、乙双方经友好协商一致，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：包括但不限于是对__________（具体施工内容）进行施工、竣工和保修。
二、合同工期开工日期：_______年______月______日。
竣工日期：_______年______月______日。
合同工期总日历天数：______天。
若因甲方原因造成工程停工超过半年以上的，乙方有权终止合同并撤场。
合同工期顺延。
三、质量与检验标准篇2甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________4. 工程规模：____________________二、工期1. 开工日期：自合同签订之日起____日内开工。
2. 竣工日期：预计自开工之日起____天内完成。
三、合同价格及付款方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
2. 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总造价的____%作为预付款。
（2）工程竣工并经甲方验收合格后，支付剩余款项。
四、工程质量及验收1. 乙方应按照国家和地方的相关施工规范、设计文件及甲方要求进行施工，确保工程质量。
建设工程施工合同书专业版6篇
建设工程施工合同书专业版6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1建设工程施工合同书专业版一、合同双方甲方（建设单位）：____________（单位名称）、法定代表人：____________，地址：____________乙方（施工单位）：____________（单位名称）、法定代表人：____________，地址：____________二、工程基本情况1. 工程名称：____________2. 工程地点：____________3. 工程规模：____________4. 工程内容：____________5. 工程造价：____________6. 工期：____________7. 施工要求：____________8. 材料、设备要求：____________三、合同总价款及付款方式1. 合同总价款：____________（大写：____________）2. 付款方式：（1）工程开工前，甲方支付合同总价款的_____%作为预付款；（2）工程施工过程中，按照工程进度支付总价款的_____%；（3）工程竣工后，乙方提出结算书，甲方在______日内支付尾款。
四、工程质量要求1. 乙方承诺按照国家规定的相关标准和规范进行施工，并保证工程质量符合相关法律法规的要求。
2. 乙方应按照工程设计文件要求，确保工程施工过程中不得擅自改动设计方案，如有变更需经甲方同意。
3. 乙方在工程竣工前，应配合甲方对工程质量进行验收，确保工程符合相关标准。
五、施工进度管理1. 乙方应按照合同约定的工期要求，制定详细的施工计划，及时汇报工程进度。
2. 如因不可抗力等原因影响施工进度，乙方应及时通知甲方并提出解决方案。
3. 若乙方因施工进度延误造成的损失，须承担相应的违约责任。
六、安全生产保障1. 乙方应加强工地安全管理，严格执行国家有关安全生产的法律法规，确保施工过程中的安全。
2. 乙方应对施工人员进行安全生产教育培训，建立健全安全管理制度。
建设工程施工合同专业版（四篇）
建设工程施工合同专业版第一章总则第一条合同目的及定义根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，为明确双方权责，保障合同履行的顺利进行，甲方和乙方在平等、自愿、公平的基础上，依法订立本合同。
第二条合同的履行地点和期限本合同的履行地点为乙方所在地。
本合同自双方盖章之日起生效，至工程验收合格阶段或发生异议解决完毕之日终止。
第三条合同价款支付方式1. 乙方在与甲方签订本合同时，应向甲方支付合同价款的30%作为预付款。
2. 工程进度款的支付方式为甲方每月支付相应的工程进度款，支付时间为本月的10个工作日内。
3. 工程竣工后，甲方应及时支付合同尾款，尾款支付金额为合同价款扣除已支付款项的余额。
第四条合同价款变更事项1. 若工程变更需改变合同价款，甲、乙双方应重新协商确定。
经协商一致后，甲方应及时支付差额，不得拖延。
2. 工程价格变动若超过10%，乙方有权提出对合同进行修改或终止。
第二章乙方的权利和义务第五条乙方的权利1. 乙方有权获得甲方提供的合理的工程设计图纸、工程实施方案和施工材料。
2. 乙方有权按合同要求对施工条件进行检查和监督，确保施工质量和工期的达到合同要求。
3. 乙方有权要求甲方按合同约定支付工程进度款，并在工程竣工后要求支付合同尾款。
第六条乙方的义务1. 乙方应按照工程设计图纸和实施方案进行施工，并确保施工质量达到合同要求。
2. 乙方应按照合同约定的工期完成施工任务，并保障工程质量符合法律、法规和国家标准的要求。
3. 乙方应及时通知甲方工程进度和质量情况，并遵守工程安全和环境保护的相关法律法规。
第三章甲方的权利和义务第七条甲方的权利1. 甲方有权要求乙方按照设计图纸和实施方案进行施工，并对施工进程和质量进行监督和检查。
2. 甲方有权要求乙方按合同约定的时间完成施工任务，并对工程质量进行验收。
3. 甲方有权要求乙方支付合同约定金额的工程进度款和尾款。
第八条甲方的义务1. 甲方应提供合理有效的工程设计图纸和施工要求，并提供合格的施工材料。
工程施工合专业版5篇
工程施工合专业版5篇工程施工合专业版【篇1】发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现就本建设工程具体施工事项，为明确双方的权利和义务，经友好协商一致，达成如下合同条款：一、工程概况1.工程名称：2.工程地址：3.承包范围和内容：二、承包方式：三、合同金额(大写)：四、双方一般权利和义务(1)发包人责任：a.负责协调各施工单位之间的关系和现场施工监督。
b.做好施工现场三通一平，保证做好供电、供水。
c.甲方应按时支付乙方工程进度款，按合同签订之日如有拖延则每天支付合同总额的0.05%为违约金。
(2)承包人责任：a.严格按图施工，工程质量就符合设计方案图材料标准甲、乙双方验收，确保工程质量.b.做好现场文明施工、安全生产。
c.组织施工管理人员和材料、施工机械进场。
d.在施工过程中，原因由承包方造成的事故由承包人负责。
e.服从甲方统一安排指挥。
f.由乙方原因造成工期拖延每天支付合同总额的0.05%违约金。
五、合同工期1、本合同工期总日历天数天。
以合同签订正式开工之日起开始计算。
如遇以下情况，工期相应顺延：a.发包方要求更改已确认的设计方案影响工程进度;b.一周内非承包方原因停电、停水8小时以上，影响正常施工;甲方材料未及时进场。
c.发包方原因造成影响下一道工序施工;d.未按合同规定支付工程款而影响施工工期;e.不可抗力的因素如恶劣天气(暴雨、高温、地震、台风)无法施工及政府行政行为而延误工期;f.发包方代表同意工期顺延的其它情况。
六、工程质量1、承包方必须严格按照施工方案图施工，接受发包方代表监督。
2、承包方在施工中若发生质量问题，就及时报告发包方代表，协同解决。
七、工程款的支付和结算本合同签订生效后，施工人员进入现场,甲方支付乙方合同总额：30%计人民币作为进场费;余款随工程完工后结清。
建设工程施工合同书专业版(4篇)
建设工程施工合同书专业版发包人(简称甲方)：承包方(简称乙方)：根据《中华人民共和国民法典》及我国其他法律法规规定，并结合工程的具体情况，为明确双方责任、协作配合，确保工程施工质量，经甲乙双方平等、自愿协商，达成以下合同条款供双方遵照履行。
第一条：工程概况1、工程名称：2、工程建设地：3、工程规模、特征：4、工程施工任务(内容)与技术要求：须符合《建筑地基处理技术规范》JGJ79-2002要求。
5、预计施工工作量：6、完成施工工作量测量方式：7、质量标准：第二条：甲方应向乙方提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责：1、本工程批准文件、用地(附红线范围)，以及施工许可等批件复印件。
2、工程施工任务委托书，技术要求和工作范围的地形图、建筑总面积布置图、工程所需的坐标与标高资料。
第三条：合同工期1、本工程定于于_____年_____月_____日竣工，总工期为天。
2、施工有效期限以合同约定的时间为准，若遇设计图纸变更、工程量变化等特殊情况，经甲方同意，可顺延工期。
第四条：计费标准及付费方式1、本工程施工约定包干价方式计费，每平方米固定价为元，总价预计为_____元(大写： ) ，总价款以最终施工测量面积为准结算。
2、本合同生效后日内，甲方向乙方预支约定总工程款 30 %的款项，计元;地基基础工程完成强夯工作量 50 %时，甲方向乙方支付工程进度款 60 %的款项，计元。
剩余 10 %款项待工程基础验收合格后由甲方一次性支付，计第五条：双方责任1、甲方委托任务时，必须以书面形式明确施工任务，并按第二条规定提供文件资料。
2、甲方应为乙方提供基本的工作条件，如3、乙方应按国家技术规范、标准、规程和甲方委托书及技术要求进行工程施工技术，并按合同约定的工期提交合格的施工成果。
4、乙方施工人员应遵守安全和保密规则，对施工过程中发生的安全事故负责，并对与本合同有关的资料负有保密义务。
第六条：违约责任1、因甲方未向乙方提供基本的工作生活条件，致使乙方停工、窝工或延误工期的，甲方应补偿乙方停工、窝工损失，损失金额按约定总工程款的平均日产值计算。
建设工程施工合同范本专业版（四篇）
建设工程施工合同范本专业版【建设工程施工合同】合同编号：____________甲方（委托人）：____________乙方（承包方）：____________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，就建设工程施工事宜，达成如下合同：第一条总体要求1.1 本合同的目的在于明确甲乙双方在建设工程施工中的权利和义务，规范双方的合作关系，确保工程顺利进行。
1.2 本合同的有效期为起始日期至工程竣工验收合格并结算完毕之日。
若在合同有效期内发生争议，可根据合同约定或协商解决。
第二条工程内容2.1 工程名称：____________2.2 工程地点：____________2.3 工程规模和内容：____________2.4 工程进度计划：____________第三条价款和支付方式3.1 工程总价款为____________，具体支付方式和进度如下：（1）合同签订后，甲方需支付工程总价款的50%作为预付款，支付时间为__________。
（2）工程进展到达一定阶段后，乙方可向甲方提出中期进度款的支付要求，中期进度款支付比例为_______，支付时间为__________。
（3）工程竣工验收合格后，甲方应支付尾款，尾款支付时间为__________。
3.2 若甲方不能如期支付款项，须在支付日期前提前告知乙方，并经甲乙双方协商书面确认支付日期延期。
3.3 如出现特殊情况导致工程无法继续进行，甲方可根据实际情况与乙方协商调整工程总价款。
第四条工期4.1 工程起始日期为__________，竣工日期为__________。
4.2 若因甲方原因导致工期延误，由甲方承担相应的赔偿责任。
第五条质量要求5.1 乙方承诺按照相关规定和标准进行施工，保证工程质量符合法律法规和约定要求，并提供相应的质量保证书。
5.2 工程竣工后，乙方对工程质量负责，质量问题的修复和维护期限为__________。
建设工程施工合同书专业版6篇
建设工程施工合同书专业版6篇篇1甲方（发包方）：____________________地址：______________________________法定代表人：________________________联系方式：__________________________乙方（承包方）：____________________地址：______________________________法定代表人：________________________联系方式：__________________________鉴于甲、乙双方就本建设工程施工事项，经过友好协商，在平等、自愿、公平的基础上，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________________________________。
2. 工程地点：__________________________________。
3. 工程内容：__________________________________。
包括土建、安装等施工图纸中的所有内容。
4. 工程规模：__________________________________。
以施工图纸的实际工程量为准。
二、合同工期与进度安排1. 工程开工日期：自本合同签订之日起计算，具体开工时间以甲方书面通知为准。
2. 工程竣工日期：自开工之日起计算共计______天，具体竣工时间视实际情况而定。
如遇不可抗力因素导致工期延误，双方协商解决。
3. 进度安排：乙方应按照甲方制定的进度计划进行施工，确保按期完成工程任务。
如遇特殊情况需调整进度计划，双方应共同协商确定。
三、合同价款及支付方式1. 工程总价款：人民币______元整（￥______元）。
该价款为包干价，包括人工费、材料费、机械使用费及其他相关费用等。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付工程款，具体支付节点和比例如下：（1）基础工程完成并经甲方验收合格后，支付工程总价款的______%；（2）主体工程完成并经甲方验收合格后，支付工程总价款的______%；（3）装修工程完成并经甲方验收合格后，支付工程总价款的______%；（4）竣工验收合格并移交完毕后，支付工程总价款的剩余部分。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
( 合同范本 )甲方：_____________________________乙方：_____________________________日期：__________年______月______日精品合同 / Word文档 / 文字可改建设工程施工合同范本专业版(精篇)The contract concluded after the parties reached a consensus through equal consultations stipulates the mutual obligations and the rights they should enjoy.建设工程施工合同范本专业版(精篇)建设工程施工合同范文1建设方：以下简称甲方施工方：以下简称乙方甲方原有一层因现须要加建二层，以包工给乙方施工，为了保质保量的完成本工程，经双方协商成达协议如下：一、甲方供应原材料，乙方负责从主体到装修的全部工程施工，设计方面乙方应听从甲方的意见执行。
二、单价，按建筑面积计算，每平方米为壹佰叁拾伍元付给乙方(包水电安装在内)。
三、质量要求：主体二层上下垂直误差应在2公分之内，不能超过2公分，砂浆应饱满，装修抹灰要求中级，偏差度应按施工规范实行必须粘结牢固，无脱层空鼓，面层无爆灰和裂缝，地板砖、无空鼓、歪斜、缺椤、掉角，其它装修应符合施工规范。
四、主体结构要求，板面筋布150mm150mm，扎筋应按建筑施工强制性要求满扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁应按物理学性能的制作，混凝土浇灌要求，立柱楼板、梁所有浇筑混凝土标号C20，立柱，梁无空洞和露筋，楼面平整无裂缝。
五、乙方在施工期间应做好安全防护设施，保证安全第一，质量第一，如在施工过程中，发生自身伤亡和第三者伤亡事故，一切后果应由乙方负责，甲方不负任何责任。
六、付款办法：乙方在施工中途要求付款，甲乙双方协商支付，待工程全部完成验收合格后一次性付清。
七、本协议一式二份，甲乙双方各保存一份。
望双方共同执行。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日建设工程施工合同范文2发包单位(甲方)：承包人：(乙方)：根据中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包合同条例的原则，结合本工程具体情况，双方达成如下协议：第1条：工程概况1.1、工程名称：九龙明珠D标段工程地点：工程内容：含如下内容：地下室基础承台及基础梁的开挖、桩头的破除、开挖后基坑的抽水(抽水工具由甲方提供)、基坑基槽采用人工整平、砖胎模完工后的回填整平、多余的土方由乙方用大挖机甩到地下室主道的两侧后由甲方负责外运。
工程总价：按下室占地面积18元(此价格含不可考虑的因素，没有任何价格调差)。
工期：第2条：合同使用标准和法律2.1、合同使用标准：GBJ789、JGJ94942.2、适用法律：中华人民共和国经济合同法和建设安装工程承包合同条例第3条：甲方工作3.1公布工地各项管理制度，对工程质量、安全、进度、文明施工、材料耗用等进行检查、督促，监督施工质量并协调解决施工过程中的各种问题。
3.2按照合同条款按时按量支付工程款。
3.3如乙方不服从甲方指挥，不能按时完成甲方规定的施工任务，或发生重大失误导致工程停工，甲方有权终止合同。
对造成甲方经济损失的，由乙方负责赔偿。
3.4负责加强安全管理、完善安全规章制度，做好安全设防。
3.5对乙方违反各种管理制度、操作规程、安全生产、文明施工规定的人员甲方有权清理出施工现场。
乙方不服从甲方现场施工员的安排，不能按时、按量、按要求完成施工任务(或整改内容)的，甲方有权另行安排人员完成，造成的一切费用均由乙方负责，对消极对待、屡教不改的，甲方有权终止协议;中途退场的，甲方有权不付任何工资费用。
第4条：乙方工作4.1乙方须安排一个负责人长期呆在现场协调工作，至该工作内容全部完成为止，4.2乙方严格按照甲方测量出的桩顶标高进行破除，标高测量中乙方必须派人员配合，严禁用炮机凿除，人工破除过程中不能伤及桩钢筋，破除后的桩头必须保持平整完好。
预留钢筋必须按甲方的要求所预留。
破除完的的桩头由乙方用挖机吊出基坑，并掩埋在车库底板以下。
4.3前期进场必须保证有一台大挖机和两台小挖机方可开始施工，施工中乙方必须按照甲方的进度相应的增加机械人员，如进度达不到要求，甲方有权终止合同，并按完成的50%结算。
4.4乙方进场后，甲方负责提供住宿及生活水电，乙方自带破桩工具(包括空压机)。
在施工过程中，甲、乙双方必须紧密配合，确保施工进度以保证工程的如期完成。
乙方人员在施工中必须注意安全，上班必须安全帽，穿胶鞋，如发生安全事故，由乙方完全负责，严格遵守公司的各项安全，生产制度和各种生活制度。
另乙方必须保证施工进度，如进度严重跟不上，甲方有权中止乙方的合作。
第5条：工程款工程款支付金额和时间：按地下室后浇带分成六块，每块垫层砼完成后按完成工程量的70%支付一次工程款，其余款项待地下室垫层全部浇筑完一周内全部付清，甲方违约的责任：甲方不按期付款，乙方有权停工，甲方应承担乙方停工期间的一切损失。
乙方所收的工程款不含任何税金，乙方只提供收款收据。
第6条：合同的生效与终止合同签字之日起生效，工程完成、工程款全部付清后合同自行终止。
第7条：合同份数:甲乙双方各执2份。
第8条：合同款未尽事宜，经双方协商后，用补充协议补充或协商解决。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日建设工程施工合同范文3甲方：乙方：甲、乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律、法规的规定，为明确双方的权利、义务和责任，保证工程正常顺利进行、双方本着平等互利的原则达成如下协议：第一条、工程概况1、施工名称：办公楼内墙面装修2、施工地点：四平市铁东区开发区大路2499号第二条、承包范围：行政办公楼内墙粉刷。
第三条、工程要求：符合吉林省的有关规定及国家验收标准。
第四条、合同工期：总工期为(日历工期)4天。
(2013年9月日2013年9月日)第五条、合同文件使用的语言文字及使用的法律1、合同使用的语言：汉语。
2、适用法律、法规：中华人民共和国有关法律、法规。
第六条、工地代表甲方代表：乙方代表：王*军第七条、工程量、合同造价、结算方式：1、工程量：粉刷面积为。
2、合同造价：甲方以固定总价的标准计算合同价款，共计人民币(大写)，小写：(：)元整。
3、付款方式：工程竣工验收合格并结算审核后支付至总价的95%，剩余5%做保修金，保持期满一年验收无缺陷后一次支付完毕。
3、结算方式：结算审核后，由施工方出具四平地区税务部门开具的全额工程类发票，甲方于七日内将工程款的95%，一次性付给乙方。
第八条、甲方工作1、甲方提供工人的就餐场所，费用由施工方承担。
2、甲方负责定位基准点、技术交底等技术要求及相关问题，并负责组织工程竣工验收等。
3、提供施工临时用水、用电主干管和接驳口，并提供一个二级主配电匣供乙方接驳使用，工程用水、用电费用由乙方另行缴纳。
4、组织甲、乙双方工程技术人员进行验收。
5、负责协调乙方施工现场与相关单位之间的关系。
6、协助乙方接洽政府、地方有关部门对施工现场的各项检查。
7、监督乙方的安全生产、文明施工，同时为乙方提供施工便利条件，如办公室、食堂等。
第九条、乙方工作1、自行解决施工所需的手头工具及施工机械设备。
2、接受甲方的工作指导及工程质量的监督。
3、确保安全施工并达到甲方的要求的工程质量和工期，如发生质量问题，根据损失给予甲方相应赔偿，如工程逾期，每日历天由工程款内扣除工期违约金1000元。
第十条安全及防护要求1、施工方须设置专职安全员，负责施工现场安全，作好施工现场安全管理工作。
2、严格按照《劳动法》规定对现场施工人员进行管理，按照安全操作规程和现场各项规章制度进行施工，并采取严格的安全防护措施，3、承担由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用。
第十一条技术要求1、乙方根据工程的具体情况，派驻1名工程师或技术人员对施工进行全过程技术指导。
2、乙方在施工过程中，须按照甲方的技术交底施工，每道工序须按照建筑装饰施工规范操作。
3、施工中的材料如大白浆、乳胶漆等必须使用国标正品原料，不得出现脱落、发霉等现象。
第十二条文明施工1、乙方在施工过程中必须遵守吉林省建筑装修行业及白象食品股份有限公司吉*分公司的有关文明施工的规定，不得扰乱建设单位正常秩序。
2、进入现场施工的人员应有礼貌，不得顶撞甲方。
3、使用的生活设施应保持整洁卫生，施工人员不得随地大小便，不得在厂区内吸烟，由此引起的罚款由责任方承担。
第十三条违约责任1、由于一方过失造成合同不能履行时，由过失一方承担违约责任，如属双方过失，根据实际情况，由双方承担各自的违约责任。
2、遇有不可抗力因素致使合同无法履行时，甲、乙双方应协商解决。
3、当合同双方发生争议时，可以通过协商或申请施工合同管理机构有关合同管理部门调解，不愿通过协商调解或调解不成的，可以向合同签定所在地人民法院提起诉讼。
第十四条附则1、本合同未尽事宜，甲乙双方应本着友好合作的精神，另行商定补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
2、本合同经双方签字(盖章)后生效。
3、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日云博创意设计MzYunBo Creative Design Co., Ltd.。