订制品购销合同

合同编号：

供方：（甲方）

需方：（乙方）

一、产品明细（此表如不足可用付表补充）。

品名规格数量单价金额备注

总金额（大写）

二、制版费用有方承担，每色元，共计色，合计金额元。

三、交货时间：按照乙方确认样稿并签字（同意制作）起开始计交货时间，即年月日。

乙方对甲方所供样稿应仔细核对，制版及印刷内容以乙方签字样稿为准，如若因乙方审核不严，发生连带损失，甲方概不承担。

四、交货地点：甲方可负责托运乙方处运费由方承担。

五、结算方式：甲、乙双方在本合同上签字盖章后，乙方应付甲方本合同总金额的30%（不含制版

费），即元，余款在提货时一次性付清。

六、甲方应对乙方所制版辊及胶片进行妥善保管，保证不影响第二次使用，如果乙方连续六个月不

追加订单，甲方不再为其保管，可另作处理。

七、合同签订甲方收到订金后开始生产，否则延误交货时间与甲方无关。

八、本合同履行完毕后，如乙方继续追加订单，必需以书面形式提前5天通知甲方，若所需产品与

本合同不符，须另行签订。

九、乙方在接到甲方提货通知后，七日内应将货物全部提走，如20日内甲方多次通知，乙方仍不提

货，甲方有权自主处理此批货物，一切损失乙方自负，与甲方无关：如乙方货物须暂存甲方处，双方须签订书面协议。

十、如确因自然灾害等不可抗力，影响或延期交货，甲方不负任何责任。

十一、其它事项：

十二、本合同一式两份;甲、乙双方各持一份，自签订之日起开始生效。

甲方（盖章）：乙方（盖章）：

经办人（签字）：经办人（签字）：

年月日年月日

2016产品购销合同范本下载

2016产品购销合同范本下载甲方：乙方：本合同于________年________月________日，由 ______________________(以下简称甲方)和______________(以下简称乙方)，在________________经过友好协商签订，双方共同遵守执行。第一条乙方所提供的产品及费用清单产品名称型号规格数量单价(元) 合计(元) 总金额(大写) 第二条包装：由乙方按国家标准进行包装。任何因包装不善所致之损失均由乙方负责。第三条交货期：自本合同生效之日起至验收合格之日止_______天。第四条交货地点和方式 1.交货地点：______________________________________________。 2.交货方式：乙方将货物运至甲方指定的目的地。乙方负责办理货物运至甲方指定的目的地，包括保险和储存在内的一切事项，有关费用已包括在合同总价中。第五条付款方式 1.本合同生效后，甲方在___个工作日内向乙方支付本合同总价的____% 作为预付款;

2.甲方对乙方所提供的产品验收合格后，乙方出具合同总价的全额销售发票，甲方在________个工作日内支付本合同全部余款。第六条质量保证和售后服务 1.乙方承诺所提供甲方的产品质量具有可追溯性，产品质量保证期为 ________天，自交付之日起计算。 2.在产品质量保证期内，如出现产品质量问题，甲方有权随时要求乙方免费维修或更换;如属甲方人员使用不当不能正常使用，乙方也应及时提供维修服务，但甲方应承担乙方人员的差旅费和材料成本费用。第七条合同的修改任何对本合同条款的变更、修改均须双方签订书面的修改书。变更后的内容与本合同(被修改部分除外)具有同等法律效力。第八条违约责任在合同履行期间，乙方延期交货、甲方延期付款，除双方协商同意免责外，均按未交付/未支付本合同价款日的____%承担违约责任第九条争端的解决合同实施或与合同有关的一切争端应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，各方均可向有管辖权的人民法院起诉。第十条合同生效及其它 1.本合同应在双方授权代表签字、单位盖章、预付款到达乙方指定账户生效。 2.本合同正本一式四份，双方各持两份，具有同等法律效力。 3.合同如有未尽事宜，须经双方共同协商后作出补充规定，补充规定与本合同具有同等效力。甲方：(盖章)____________ 乙方：(盖章)_____________ 法定代表人：______________ 法定代表人：_______________ 签约日期：______________ 签约日期：_______________ 购销合同范本2

木制品定制购销合同

合同名称: 木制品定制合同甲方名称: 乙方名称:

木制品定制购销合同甲方： _________________________________ 乙方: __________________________________ 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合《建设工程施工合同（示范文本）》、成都市有关规定和本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，同意签订以下合同条款。 —、工程范围：_________________________________ 。二、工程地址：_________________________________ 。三、承包方式： 1按本合同确定的款式、材料、技术标准及质量要求执行合同，由乙方包工期、质量、材料、设计、加工、油漆、五金开孔、税收（开发票增收5% 的税金），含安装及运输，其中实木房门不含五金件。 2、本产品质保壹年，终生维护。四、工程材料： 1、材料为见报价单材料项； 2、颜色按双方确认色板，设计方案及尺寸由双方签字确认为准。五、工程造价：人民币佰拾万仟佰拾元整（Y 元）, 如有增减项目，按实际订单数量及合同相应单价结算，若有损耗由甲方承担。注：后附报价单和图纸。六、付款方式： 1、双方确定好设计方案并签字认可后，签订合同，由甲方支付乙方合同额作为预付款，乙方在确定详细尺寸后经甲乙双方签字后方可下单生产

2、乙方送货安装前甲方支付乙方合同额%（Y _____________ ） 3、安装完毕后甲方应在三个工作日内支付乙方合同额（Y _________ ）七、质量要求： 1、详细按照设计方案要求生产，产品满足家俱相关国家标准。 2、油漆表面平整、光滑、无颗粒，满足国家相关标准。 3、木材无死结、虫眼、腐烂，含水率在12%-18%t间。八、交货日期：自签订合同，货款到帐及确定下单尺寸后 _______ 个工作日交货（节假日顺延）。九、争议与违约责任：（一）争议： 1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。 2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商不成时，双方可向成都市人民法院起诉。（二）违约：合同双方任何一方不能履行合同条款，均属违约；违约所造成的损失，按本合同规定及相关法规，由违约方承担。十、本合同未尽事宜，双方本着友好合作诚意协商解决。十^一、本合同经双方签字盖章后生效，合同壹式贰份，双方各持壹份具同等效力。十二、合同附件与本合同具有同等法律效力，合同附件有双方认可的设计方案及报价表细单。（双方履行完合同规定的责任和义务后失效）甲方（签章）：乙方（签章）：

产品销售合同范本

产品销售合同甲方（需方）：乙方（供方）：本着平等、互惠的原则，经供需双方协商，特订立本销售合同，双方一致同意遵照下列订货内容。第一条产品序号产品名称规格型号数量单价金额（元） 1 2 合计：备注：以上单价含供方运输费用，不含其它费用。第二条产品质量要求与产品验收： 1.乙方所供产品按国家现行标准执行、生产、检验； 2.甲方应于收∕提货当日内进行验收。甲方未在约定期限内验收的，视为产品的品种、型号、规格、数量、质量符合约定。 3.甲方在验收中，如果发现产品的品种、型号、规格、数量和质量不符合约定，在妥善保管产品同时，应当于验收之日起 5 日内向乙方提出书面异议，未按约定时间提出的，视为产品符合本合同约定。因甲方使用、保管、安装、保养不善等造成产品质量问题的，责任由甲方自行承担。第三条产品供货要求：甲方根据本合同第一条约定分批次订货，乙方根据甲方订货单分批次供货。乙方所供产品按合同及合同附件和甲、乙双方认可的书面文件执行。甲方对乙方所供产品的尺寸、规格及技术要求等由甲方指定人员签字或盖公章确认。在订货单上甲方

指定签字(或者盖章)，并代表甲方对所提供的订单和相关书面文件负责。当甲、乙双方中任意一方，对所供产品的要求发生变更时，以变更方书面通知并由双方认可的书面文件为准，由于变更所造成的损失由变更方负责。第四条供货时间：本合同生效后，乙方于收到甲方每批次订货单之日起日内供货。若因不可抗拒因素而延误，供货时间顺延，乙方不承担因此而导致的一切损失及相关费用。第五条交货方式、运输费用、产品验收与签收： 1.交货方式：供方提供运输费用；货物毁损、灭失的风险自甲方收∕提货之日起由甲方承担。若产品运至指定地点后，不是由于乙方质量问题甲方未签收的产品，乙方有权对产品进行处置，并由甲方承担相应违约责任。 2.收∕提货人的授权：甲方特别授权以下人为提货人及收货人：。第六条定金及付款方式： 1、付款方式：签订合同日内，甲方支付定金元，乙方收到上述定金后本合同正式生效； 2.甲方应于每批次货物到货之日起日内付清。甲方指定收款账户：开户行：开户名：账号： 3.甲、乙双方以甲方订货单和乙方送货单（甲方授权收∕提货人签字确认）作为货款结算依据； 4.若甲方未按合同约定，迟延付款，则乙方有权用甲方支付的定金折抵拖欠货

木制品购销合同范文(完整版)

合同编号：YT-FS-4278-60 木制品购销合同范文(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

木制品购销合同范文(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。购货方：)合同编号：供货方：签订地点：一、在平等自愿，互惠互利的基础上，经甲乙双方的友好协商，就甲方向乙方购中纤板达成如下协议：二、质量要求技术标：按国家GB18580-20xx、GB/T9846-20xx标准执行三、交(提)货地点、方式：于20xx年2月8日至20xx年06月30日内分批发完(不可抗力因素除外)。四、运输方式及到达站港和费用负担：供方负责代办送到需方地址五、结算方式及期限：货到付款，以转账现金结算六、本合同在执行期间，如有未尽事宜，得由甲乙双方协商，另订附则于本合同之内，所有附则在法律上均与本合同有同等效力。

七、违约责任：按《中华人民共和国合同法》有关规定执行。八、解决合同纠纷的方式：因履行本合同发生的争议，由当事人协商解决，协商不成依法向人民法院起诉。九、其它约定事项：双方承诺，本合同供、需方签章之日生效。甲方：乙方：年月日：年月日：这里填写您企业或者单位的信息 Fill In The Information Of Your Enterprise Or Unit Here

2021木门购销合同正式版

The cooperation clause formulated through joint consultation regulates the behavior of the parties to the contract, has legal effect and is protected by the state. 2021木门购销合同正式版

2021木门购销合同正式版下载提示：此协议资料适用于经过共同协商而制定的合作条款，对应条款规范合同当事人的行为，并具有法律效力，受到国家的保护。如果有一方违反合同，或者其他人非法干预合同的履行，则要承担法律责任。文档可以直接使用，也可根据实际需要修订后使用。甲方：乙方：双方就客房、进户门及卫生间木门事宜，自愿达成协议如下：一、产品明细表：合同总价暂订为1339960元（大写：壹佰叁拾叁万玖仟玖佰陆拾元整）二、共同约定： 1、门扇厚度50mm，内芯做法，32*40杉木方，方格间距200*200，内装防火隔音棉，两边用E1级九厘多层复合胶木板贴60丝红樱桃木皮，乙方提供多层复合

胶木板样品，按甲方指定品牌进货。门扇上所有五金件孔由供方出厂前开好，门扇上合页孔、锁眼孔处必须用木料加固衬实。 2、门套及线条，门框为AAA级，细木工板为材质，断面尺寸以现场墙厚为准，门框背面做防潮处理，门套线条用实木线条，40*15，材质为红樱桃实木。 3、木门油漆为大宝环保PU漆。三、质量要求：按照现行国家标准，真实有效的板材、产品资料及双方封样，产品须经业主、需方共同验收。四、交货地点、方式、日期

经销商货物签收协议书

货物签收协议书甲方（供应商）：XX纸业集团有限公司分公司乙方（经销商）： SAP编号: 为保障双方的合法权益，规范双方交易过程中的货物交接流程，双方经过友好协商制订本协议，并承诺严格执行。第一条送货地址 1、根据《XX纸业集团有限公司2019年ZX通路经销商购销协议》（以下简称“主协议”）有关条款约定，乙方确认收货地址如下： 2、乙方公章及营业执照上记载的法定代表人/负责人/经营者的签字是乙方货物签收当然、合法、有效的凭证与依据。同时，乙方确认只要具备如下样章、印章以及个人签字之一即为其货物签收的合法有效凭证与依据，并完全代表乙方行为，并由乙方承担由此产生的法律责任。第二条甲方有权审核乙方提供的送货地点，不符合甲方公司相关制度与流程要求时，乙

方必须无条件整改。第三条双方进行货物交接时，乙方必须将此协议交给甲方公司的送货人员审核，甲方公司的送货人员在货物交接过程中，发现收货专用章或者货物签收人的签字（或盖章）与本协议的约定不符时，有权要求乙方按本协议的约定执行，否则乙方必须凭公司正式公章签收货物。第四条以上任一项内容发生变更时，一方须提前两个月以书面形式告知另一方，以避免双方在货物交接过程中产生的风险，同时甲乙双方必须重新签订《货物签收协议书》，在未重新签订新《货物签收协议书》之前一律按原《货物签收协议书》执行。第五条乙方变更送货地点并未及时通知甲方，甲方将货物送达本合同约定的两个送货地点之一，即视为甲方已经将货物安全送达，后续货物产生的毁损灭失等风险，由乙方自行承担，乙方不得以货物未送达作为抗辩理由。第六条乙方不得私自通知货物司机将货物送至本合同约定的送货地址之外的其他地址，若乙方私自通知货物司机将货物送至本合同未约定地址而导致货物毁损、灭失、遗失等情形的，一切后果均由乙方自行承担且视为甲方已完成货物送达，甲乙双方货物交接验收完成。第七条本协议作为“主合同”的组成部分，具有同等法律效力。第八条双方此前签订的合同如与本合同有冲突，概以本合同为准。第九条本协议经甲乙双方签章后生效，协议有效期限同主合同。第十条本协议一式叁份，甲方执贰份，乙方执壹份。

-----企业产品购销合同范本

企业产品购销合同范本合同编号：甲方：委托代理人：联系地址：联系电话：开户行：账号：乙方：委托代理人：联系地址：联系电话：开户行：账号：风险提示：仔细审查合同相对方是否具有签约资格和履约能力，避免相对方恶意欺诈或无力履行合同而导致损失。在签约前应保留对方的营业执照复印件并尽量通过工商部门查询了解其真实情况，还可以通过电话、网络查询，最好亲自上门察看一下，尽可能多地了解对方的资格、信用状况、留意对方的营业执照是否年检，是否是假执照、单位经营（办公）场所和登记的是否一致，股东构成如何，是否有不良记录，要求提供经审计的财务报告来判断经营状况等。根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、法规之规定，买卖双方经过协商，确认根据下列条款订立合同，以资共同遵照执行。风险提示：合同订立应采取书面形式并使用比较标准的合同范本或采用自己一方提供的范本。因为非书面形式在发生纠纷时不好确定责任，也为免被人利用进行欺诈，订立合同应尽量采用书面形式。合同的内容应合法，且能充分保护自身权益，避免不利条款。根据合同双方力量的对比，尽可能争取相对有利的合同条款，不要签义务多、责任重、权利少的一边倒的合同。仔细审核合同主要条款是否齐全，力求用语准确、清晰、避免歧义，严防笔误、涂改。一、产品名称，厂家，数量，金额，供货时间及数量产品名称规格型号计量单位

数量单价总金额交（提）货时间及金额合计人民币（大写）签定时间：年月日二、质量与技术标准和产品包装 1、质量与技术标准：产品的质量技术标准为产品制造商（下称原厂商）制定的质量技术标准。卖方已知悉上述标准，并确认采用该标准的产品能满足买方对产品的要求。 2、产品包装：（1）有原厂包装的，按原厂包装标准；（2 ）没有原厂包装的，按卖方包装标准进行包装。三、收货事项 1、本合同设备的到货日期为：合同生效起_______ 个工作日内。 2、本合同实际支付金额为人民币（大写）_________________ 。 3、甲方给乙方的付款方式：（）支票；（）电汇；（）银行汇票；（）LC ；（）T /To 4、本合同经双方签订后正式生效，付款方式: _________ 。 5、甲方未付齐货款全款（100%）之前，货物所有权归乙方所有。 6、定金: _______________ 风险提示：应明确约定付款的时间。模棱两可的约定会给合作方找到拖延付款的理由。如约定乙方在收货后一次性付清款项”此约定只有始期，即收货”无终期，即到底是收货后当日/当时支付款项，还是收货后一日/两日/十日内付清？应该有明确的始期和终期。四、包装、运输、交货、验收及异议的提出 1、货物包装为制造商原包装。 2、货物的运输和运输过程中的保险由________ 方负责办理，费用由_______ 方承担。 3、乙方负责在将货物交付给甲方。甲乙双方应对设备共同验收，随设备箱内所提供装箱单作为验收的标准件，乙方供应货物在数量、质量和包装上符合生产厂家的规定，则视为乙方交货

木制品购销合同范本(完整版)

合同编号：YT-FS-2577-47 木制品购销合同范本(完整版) Clarify Each Clause Under The Cooperation Framework, And Formulate It According To The Agreement Reached By The Parties Through Consensus, Which Is Legally Binding On The Parties. 互惠互利共同繁荣 Mutual Benefit And Common Prosperity

木制品购销合同范本(完整版) 备注：该合同书文本主要阐明合作框架下每个条款，并根据当事人一致协商达成协议，同时也明确各方的权利和义务，对当事人具有法律约束力而制定。文档可根据实际情况进行修改和使用。日期：20xx 年月日合同编号：甲方：宁波经济技术开发区中基翔飞贸易有限公司 (购货方) 乙方：台州黄岩新浪潮工艺礼品有限公司 (供货方) 一、品名、规格、单位、数量、单价、金额 1、乙方的货物质量、技术要求除无特殊约定外，应由甲方或者外商指定的检验机构出具验货报告或外商派员检验的验货报告为准。 2、乙方的产品如属于国家法定出口商检范围内的，乙方应办理检验检疫手续并承担相应费用。三、交货时间、地点、方式 1、乙方应根据约定安排生产并保证能按时、按质、

按量交货。 2、乙方根据指令应按时负责将货物送至甲方或者外商直接指定的地点，费用由乙方承担。四、包装标准要求以及其他 1、符合出口包装的标准要求。 2、乙方对出口货物以及包装如涉及商标、专利等其他知识产权纠纷，乙方自行向权利人承担相应的法律责任。五、结算方式及期限甲方在收到外商货款后，根据乙方开具的真实、合法的增值税专用发票、外商的验货报告以及双方签署的其他结算协议书在扣除甲方应收取的费用后个工作日内将货款支付给乙方。六、违约责任 1、如乙方货物存在质量问题、延期交货等原因导致外商索赔或不付款给甲方造成损失的，乙方承担一切法律责任。 2、如甲方在收汇后不付款或者付款不及时，应当

印刷纸张采购合同

印刷纸张购货合同合同编号：甲方(购货方)：乙方(供货方)：经协商同意，本着平等互利的原则。现就乙方向甲方供应生产物资事宜，达成一致意见，为明确双方权利和义务。根据《中华人民共和国经济法》的规定，订立合同如下：一：甲方向乙方订货总值为人民币元。本合同总价款为含税价（含增值税，要求乙方开据增值税发票），履行期间合同总价款不变。其产品名称、规格、数量、单价、总价等如表所列：二：质量标准及验收方法： 1质量标准：甲方授权乙方供应符合国家质量标准和甲方生产要求的货物。乙方的货物必须是符合规定的标准和甲方的要求。 2.验收方法：依据盛丰印务有限公司原料质量检验办法验收。具体检验办法合同第四页附件《原辅材料检验标准及判定规则》三：货物交货方式、地点、日期。货款及费用的付款和结算办法。 1.交货方式：由乙方运送货物至甲方指定地点。乙方应在发货前日通知甲方到货时间。乙方提供的货物发货前未通知甲方的，甲方有权拒收货物，由此引起的风险，由乙方承担。 2.交货地点： 3.交货日期： 4.运输费：由乙方负责。 5.货款付款方式：银行电汇、银行承兑汇票 6.结算方式及期限：月结60当月实际收货数量的货款在次次月30号之前结清）。实际收货量计算。四：包装方式：平板纸由上下甲板包装，编织带固定，卷筒纸编织带包装。包装费用由乙方承担，包装不回收。五：乙方应负的经济责任 1.产品花色、品种、规格、质量不符合本合同规定或样品时，甲方同意利用者，按质论价。不能利用的，乙方应负责保修、保退、保换。由于上述原因致延误交货时间，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的计算向甲方偿付逾期

产品采购合同范本标准

产品采购合同合同编号: 需方(甲方): (以下简称“甲方”) 供方(乙方): (以下简称“乙方”) 根据《中华人民共和国合同法》等相关法律规定,遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,经双方友好协商,就甲方购买乙方产品事宜达成以下条款: 一、乙方所提供的产品明细及费用清单 1、1 1、2 上述价格为甲方在本合同项下应向乙方支付的最终价格,其中已经包括所有的运费、安装费、售后服务费和税费等,除该合同金额外,甲方不再支付任何其他费用。二、付款时间及方式 2、1 付款:签订合同后甲方付合同总额的定金,即元,剩余货款元发货前全额付清。(具体付费情况以商谈为准) 2、2 所有款项均以人民币结算,支付方式可为现金、支票、电汇方式。 2、3 发票:乙方向甲方开具17％增值税发票。

三、交货时间、地点和方式等 3、1 交货时间: 交货地点: ,或甲方在乙方交货前以书面方式具体指定交货地点。 3、2 交货联系人: 电话: 3、3 安装调试:本合同设备由乙方提供免费安装调试。 3、4 如不能如期交付货物,乙方应立即通知甲方,甲方有权采取其他补救措施,由此增加的费用由乙方承担。四、包装及运输 4、1 乙方按照本合同向甲方提供的所有产品及相关配件应当是该产品生产商生产的全新的合格产品;并且符合生产商的产品出厂包装的要求。如果乙方提供的产品的包装不符合生产商的产品通常出厂包装的要求,或产品存在划痕或被毁损的现象,甲方均有权要求乙方更换该产品或做退货处理。 4、2 运输方式为: 4、3 乙方承担产品交付甲方前的一切费用及风险(本条款所指交付是乙方将货物运送至甲方指定地点,并经甲方验收合格并出具验收合格证明后视为交付)。五、检验与验收 5、1 若乙方提交的货物与本合同约定不符,甲方有权要求乙方免费更换或退货,乙方应按照甲方的要求进行修理或退换并承担由此而产生的一切费用。 5、2 验收标准: 验收标准按照乙方给甲方提供的货物样品,以甲方确认的样品质量为准。 (若无样品,验收标准为符合行业标准) 5、3 合同产品的验收期限自甲方签收乙方产品之日起7个工作日,甲方应在此期限内验收完毕。 5、4 甲方收货验收并不免除乙方对合同产品质量应当承担的责任,如果甲方在使用或销售合同产品或含有合同产品的产品时发现因合同产品在设计、安装、制造、材料、工艺等方面的缺陷导致的任何质量问题,乙方仍应承担责任。六、服务与保修 6、1 乙方承诺对合同产品提供年免费保修服务。年内产品质量出现任何问题,乙方负责在24小时之内免费到场维修或更换,如履行不及时需承担给甲方造成的损失。质保期内实行三包(包维修,包换货,包退货),同时产生的费用由供方自行承担。该免费保修期自甲方最终验收合格之日起次日起算。 6、2 乙方应按甲方提供的技术要求并满足该产品的正常使用性能配备备件并随货同行。七、品质和保证 7、1 乙方保证其提供的产品符合国家标准、行业标准以及乙方产品说明书中所规定的产品的功能和性能以及双方约定的其它质量标准(详见产品明细清单)。

商品购销合同范本

商品购销合同范本（文中蓝色字体下载后有风险提示）甲方（供应商）：电话/传真、开户银行/帐号：风险提示：仔细审查合同相对方是否具有签约资格和履约能力，避免相对方恶意欺诈或无力履行合同而导致损失。在签约前应保留对方的营业执照复印件并尽量通过工商部门查询了解其真实情况，还可以通过电话、网络查询，最好亲自上门察看一下，尽可能多地了解对方的资格、信用状况、留意对方的营业执照是否年检，是否是假执照、单位经营(办公)场所和登记的是否一致，股东构成如何，是否有不良记录，要求提供经审计的财务报告来判断经营状况等。乙方（零售商）：电话/传真、开户银行/帐号：根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规的规定，甲、乙双方遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就商品进货购销事宜协商订立本合同。风险提示：合同订立应采取书面形式并使用比较标准的合同范本或采用自己一方提供的范本。因为非书

面形式在发生纠纷时不好确定责任，也为免被人利用进行欺诈，订立合同应尽量采用书面形式。合同的内容应合法，且能充分保护自身权益，避免不利条款。根据合同双方力量的对比，尽可能争取相对有利的合同条款，不要签义务多、责任重、权利少的一边倒的合同。仔细审核合同主要条款是否齐全，力求用语准确、清晰、避免歧义，严防笔误、涂改。一、订购商品 1、商品的种类、品名、品牌、规格、生产厂厂名及厂址、等级、质量标准、包装要求、计量单位及单价等详见本合同。 2、甲方在本合同签订时，应当提供营业执照、税务登记证等自身主体资格的证明，同时提交有关商品生产、代理、批发或进口许可等有关附随文件。 3、上述商品价格已经双方确认，如因原材料价格、生产经营成本、市场供求关系等变化导致合同期内商品价格变化，要求价格变动一方应当提前15日通知对方，经对方书面确认后方可调价。价格变动自确认之日起生效，适用于确认之日后的新订单。 4、乙方对本合同中所列商品特别指定原料或样式等专门条件时，需在签订本合同的同时向甲方提交指示说明书或样式说明书。 5、甲方所提供商品的外包装应当符合中华人民共和国相关法律法规的规定，用中文标明产品名称、生产厂厂名与厂址、规格、等级、采用的产品标准、质量检验合格证明、使用说明、生产日期和安全使用期或者失效期、警示标志及其它说明等。商品应当使用正规条形码，以便

合同协议范本木制品购销合同模板

木制品购销合同模板木制品购销合同范文篇一供方：合同编号：需方：签订地点：签订时间：年月日一：产品名称、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量二：质量要求技术标准，供方对质量负责的条件和期限：三：交（提）货地点、方式：四：运输方式及到达港站和费用承担：五：合理损耗及计算方法：六：包装标准、包装物的供应与回收：七：验收标准、方法及提出异议期限：八：随机备品、配件工具数量及供应办法：九：结算方式及期限：十：如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。十一：违约责任：十二：解决合同纠纷的方式：十三：其他约定事项：有效期限：年月日至年月日监制部门：陕西省工商行政管理局木制品购销合同范文篇二日期：20xx 年月日合同编号：甲方：宁波经济技术开发区中基翔飞贸易有限公司（购货方）乙方：台州黄岩新浪潮工艺礼品有限公司（供货方）一、品名、规格、单位、数量、单价、金额 1、乙方的货物质量、技术要求除无特殊约定外，应由甲方或者外商指定的检验机构出具验货报告或外商派员检验的验货报告为准。 2、乙方的产品如属于国家法定出口商检范围内的，乙方应办理检验检疫手续并承担相应费用。

三、交货时间、地点、方式 1、乙方应根据约定安排生产并保证能按时、按质、按量交货。 2、乙方根据指令应按时负责将货物送至甲方或者外商直接指定的地点，费用由乙方承担。四、包装标准要求以及其他 1、符合出口包装的标准要求。 2、乙方对出口货物以及包装如涉及商标、专利等其他知识产权纠纷，乙方自行向权利人承担相应的法律责任。五、结算方式及期限甲方在收到外商货款后，根据乙方开具的真实、合法的增值税专用发票、外商的验货报告以及双方签署的其他结算协议书在扣除甲方应收取的费用后个工作日内将货款支付给乙方。六、违约责任 1、如乙方货物存在质量问题、延期交货等原因导致外商索赔或不付款给甲方造成损失的，乙方承担一切法律责任。 2、如甲方在收汇后不付款或者付款不及时，应当承担付款责任并承担乙方造成的利息损失。 3、乙方在此确认，因乙方产品质量、延期交货等原因，导致甲方部分或者全部未收汇，乙方放弃要求甲方支付未收汇部分货款的权利，自愿承担该风险责任。七、解决合同争议的方式本合同在执行过程中如发生争议，双方首先应友好协商解决，当协商不成时向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定的事项本协议未尽事项双方另行协商，如有其他约定

木制品定制购销合同

合同书合同名称：木制品定制合同甲方名称：乙方名称：

木制品定制购销合同甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合《建设工程施工合同（示范文本）》、成都市有关规定和本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，同意签订以下合同条款。一、工程范围：。二、工程地址：。三、承包方式： 1、按本合同确定的款式、材料、技术标准及质量要求执行合同，由乙方包工期、质量、材料、设计、加工、油漆、五金开孔、税收（开发票增收 5%的税金），含安装及运输，其中实木房门不含五金件。 2、本产品质保壹年，终生维护。四、工程材料： 1、材料为见报价单材料项； 2、颜色按双方确认色板，设计方案及尺寸由双方签字确认为准。五、工程造价：人民币佰拾万仟佰拾元整（￥元），如有增减项目，按实际订单数量及合同相应单价结算，若有损耗由甲方承担。注：后附报价单和图纸。六、付款方式： 1、双方确定好设计方案并签字认可后，签订合同，由甲方支付乙方合同

额%（￥元）作为预付款，乙方在确定详细尺寸后经甲乙双方签字后方可下单生产。 2、乙方送货安装前甲方支付乙方合同额%（￥）。 3、安装完毕后甲方应在三个工作日内支付乙方合同额% （￥）。七、质量要求： 1、详细按照设计方案要求生产，产品满足家俱相关国家标准。 2、油漆表面平整、光滑、无颗粒，满足国家相关标准。 3、木材无死结、虫眼、腐烂，含水率在12%-18%之间。八、交货日期：自签订合同，货款到帐及确定下单尺寸后个工作日交货（节假日顺延）。九、争议与违约责任：（一）争议： 1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。 2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商不成时，双方可向成都市人民法院起诉。（二）违约：合同双方任何一方不能履行合同条款，均属违约；违约所造成的损失，按本合同规定及相关法规，由违约方承担。十、本合同未尽事宜，双方本着友好合作诚意协商解决。十一、本合同经双方签字盖章后生效，合同壹式贰份，双方各持壹份具同等效力。十二、合同附件与本合同具有同等法律效力，合同附件有双方认可的设计方案及报价表细单。（双方履行完合同规定的责任和义务后失效）

采购合作协议2017版

编号:_____________ 采购合作协议甲方：XXXX ___ (以下简称xx) 地址：省市XXXX 乙方：____________________________________（以下简称供应商）地址：____________________________________ 甲方是专业的五金零件制造公司，并致力于为客户提供一站式五金制品及配套产品的服务。乙方是_______________________________________________________________________ 企业。经过相互考察、洽谈和友好协商，决定建立长期的供需伙伴关系，并就有关事宜规定如下：一、XX基本要求 XXX(以下简称XX)以市场为主导，技术为核心，质量为基础，服务为宗旨，注重企业诚信，鼓励不断学习和发展优秀管理方法与经验，强化公司竞争力，从而力求赢得更多的客户信赖，实现企业可持续发展。我司在管理方面，取得了： ISO9001：2015质量管理体系认证； ISO/TS16949：2009 （IATF16949：2016）“质量管理体系—汽车行业生产件与相关服务件的组织实施 ISO9001的特殊要求”的认证； QC080000：2012 有害物质过程管理体系认证；同时根据不同客户与行业要求，实施对应的管理体系与技术控制，如RoHS, EN71,美泰玩具标准,宝洁公司 QAKE 等要求；为此在合作中涉及到具体产品，需要满足相关的管理和技术要求，并需要配套开展相应的工作。二、合作相关方分类我司合作的相关方，分：

1、战略合作：指在技术和业务能实现互补，更好的为客户提供一站式服务，如螺钉制造，车床，CNC，注塑，金属蚀刻等方面的配套供应商； 2、技术合作：指在产品实现过程中，技术上紧密合作，共同开发，旨在更好的提高产品竞争力，实现双赢。如，热处理、电镀、喷涂，自动化等方面的合作商。 3、合格供应商：双方建立供求合作关系，相互认同，旨在长期合作，完成产品配套生产和服务。 4、项目合作：指合作的相关方在一定的时间段，根据项目的生命周期建立的合作关系。三、合作的围我司的合作围，涵盖产品或项目生命周期，包括： 1.咨询：为产品开发，提供相应的资讯服务，适当分享一些产品或行业信息；通常为免费的； 2.报价：配合采购询价、比价、议价，以便最终确定客户产品报价； 3.打样：根据采购提供的技术要求，如图纸，实物，规格等，安排样品制作；打样根据实际产生的成本，如材料，人工，机台费，模具费，运输成本等等，可以适当收费或者给予有条件的免费。 4.技术研发或工艺改进：一些特殊材料，工艺或产品，需要投入较多的精力和费用来开展工作，并有一定的风险，不一定能确保成功；这时，可以成立项目，建立项目合同，明确相应资源投入。 5.开模或工装夹具制作：根据产品制造/加工的需要来确定，产生的费用和所有权需要明确；可以建立相应的模具或工装夹具合同，并下对应的采购订单。 6.订购：包括以下类型： ---材料采购：需要向合格供应商采购，并保证材料的质量和可追溯性； ---半成品采购：需要向合格供应商采购，需要控制质量并保证材料和工艺的可追溯性； ---成品采购：需要向合格供应商采购，需要控制质量并保证材料和工艺的可追溯性； ---外协生产：提供半成品给合格供应商，需要控制质量并保证工艺的可追溯性，同时有能力承担相应的不良品损失和赔偿责任； ---外发加工：提供材料给合格供应商，需要控制质量并保证工艺的可追溯性，同时有能力承担相应的不良品损失和赔偿责任； ---辅料采购：需要保证质量，并能提供可追溯性资料； ---设备采购：需要保证质量，并建立采购合同，明确相应责任与服务要求； ---配套服务：需要保证质量，并建立采购合同，明确相应责任与服务要求； 7.项目合作：需要建立项目合作协议，有明确项目计划、项目团队及控制措施和违约责任。四、报价要求：由于我司以市场为主导，终端客户的询价较多，并且要求反应迅速而又准确，因此报价工作在双方合作中

产品购销合同范本简单版

产品购销合同范本简单版产品购销合同范本销货方：________(以下简称甲方) 购货方：________(以下简称乙方) 签约时间：______________ 签约地点：______________ 第一条经购销双方协商交易活动，必须履行本合同条款。具体品类(种)，需签订要货成交单，并作为本购销合同的附件;本合同中的未尽事宜经双方协商需补充的条款可另附协议书，亦视为合同附件。合同附件与本合同具有同等效力。经双方确认的往来信函、传真、电子邮件等，将作为本合同的组成部分，具有合同的效力。签订成交单，除上级规定按计划分配成交外，其余商品一律采取自由选购，看样成交的方式。第二条合同签订后，不得擅自变更和解除。如甲方遇不可抗拒的原因，确实无法履行合同;乙方因市场发生骤变或不能防止的原因，经双方协商同意后，可予变更或解除合同。但提出方应提前通知对方，并将“合同变更通知单”寄给对方，办理变更或解除合同的手续。按乙方指定花色、品种、规格生产的商品，在安排生产后，双方都需严格执行合同。如需变更，由此而产生的损失，乙方负

担;如甲方不能按期、按质、按量按指定要求履行合同，其损失，甲方负担。第三条成交单中的商品价格，由双方当事人商议决定，或以国家定价决定。在签订合同时，确定价格有困难，可以暂定价格成交，上下幅度双方商定。国家定价的商品，在合同规定的交(提)货期限内，如遇国家或地方行政部门调整价格，按交货(指运出)时的价格执行。逾期交货的，如遇价格上调时，按原价执行;遇价格下调时，按新价执行。逾期提货的，遇价格上调时，按新价执行，遇价格下调时，按原价执行。由于调整价格而发生的差价，购销双方另行结算。第四条运输方式及运输费用等费用，由双方当事人协商决定产品购销合同范本简单版产品购销合同范本简单版。第五条各类商品质量标准，甲方严格执行合同规定的质量标准，保证商品质量。第六条商品包装，必须牢固，甲方应保障商品在运输途中的安全。乙方对商品包装有特殊要求，双方应具体合同中注明，增加的包装费用，由乙方负担。第七条商品调拨，应做到均衡、及时。对合同期内的商品可考虑按3∶3∶4的比例分批发货;季节性商品按承运部门所规定的

木制品购销合同范本

The obligee in the contract can accomplish the goal in a certain period by discussing the agreed rights and responsibilities. 甲方：___________________ 乙方：___________________ 时间：___________________ 木制品购销合同

编号：FS-DY-41438 木制品购销合同日期：20xx 年月日合同编号：甲方：宁波经济技术开发区中基翔飞贸易有限公司(购货方) 乙方：台州黄岩新浪潮工艺礼品有限公司(供货方) 一、品名、规格、单位、数量、单价、金额 1、乙方的货物质量、技术要求除无特殊约定外，应由甲方或者外商指定的检验机构出具验货报告或外商派员检验的验货报告为准。 2、乙方的产品如属于国家法定出口商检范围内的，乙方应办理检验检疫手续并承担相应费用。三、交货时间、地点、方式 1、乙方应根据约定安排生产并保证能按时、按质、按量交货。

2、乙方根据指令应按时负责将货物送至甲方或者外商直接指定的地点，费用由乙方承担。四、包装标准要求以及其他 1、符合出口包装的标准要求。 2、乙方对出口货物以及包装如涉及商标、专利等其他知识产权纠纷，乙方自行向权利人承担相应的法律责任。五、结算方式及期限甲方在收到外商货款后，根据乙方开具的真实、合法的增值税专用发票、外商的验货报告以及双方签署的其他结算协议书在扣除甲方应收取的费用后个工作日内将货款支付给乙方。六、违约责任 1、如乙方货物存在质量问题、延期交货等原因导致外商索赔或不付款给甲方造成损失的，乙方承担一切法律责任。 2、如甲方在收汇后不付款或者付款不及时，应当承担付款责任并承担乙方造成的利息损失。 3、乙方在此确认，因乙方产品质量、延期交货等原因，导致甲方部分或者全部未收汇，乙方放弃要求甲方支付未收

木制品定制购销合同范本

合同书

合同名称：木制品定制合同甲方名称：乙方名称：木制品定制购销合同甲方：乙方：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规、规章，并结合《建设工程施工合同（示范文本）》、成都市有关规定和本工程的具体情况，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经友好协商，同意签订以下合同条款。一、工程范围：。

二、工程地址：。三、承包方式： 1、按本合同确定的款式、材料、技术标准及质量要求执行合同，由乙方包工期、质量、材料、设计、加工、油漆、五金开孔、税收（开发票增收5%的税金），含安装及运输，其中实木房门不含五金件。 2、本产品质保壹年，终生维护。四、工程材料： 1、材料为见报价单材料项； 2、颜色按双方确认色板，设计方案及尺寸由双方签字确认为准。五、工程造价：人民币佰拾万仟佰拾元整（￥元），如有增减项目，按实际订单数量及合同相应单价结算，若有损耗由甲方承担。注：后附报价单和图纸。六、付款方式： 1、双方确定好设计方案并签字认可后，签订合同，由甲方支付乙方合同额%（￥元）作为预付款，乙方在确定详细尺寸后经甲乙双方签字后方可下单生产。 2、乙方送货安装前甲方支付乙方合同额%（￥）。 3、安装完毕后甲方应在三个工作日内支付乙方合同额%（￥）。七、质量要求：

1、详细按照设计方案要求生产，产品满足家俱相关国家标准。 2、油漆表面平整、光滑、无颗粒，满足国家相关标准。 3、木材无死结、虫眼、腐烂，含水率在12%-18%之间。八、交货日期：自签订合同，货款到帐及确定下单尺寸后个工作日交货（节假日顺延）。九、争议与违约责任：（一）争议： 1、本合同在履行期间，双方发生争议时，在不影响工程进度的前提下，双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。 2、当事人不愿通过协商、调解解决或者协商不成时，双方可向成都市人民法院起诉。（二）违约：合同双方任何一方不能履行合同条款，均属违约；违约所造成的损失，按本合同规定及相关法规，由违约方承担。十、本合同未尽事宜，双方本着友好合作诚意协商解决。十一、本合同经双方签字盖章后生效，合同壹式贰份，双方各持壹份具同等效力。十二、合同附件与本合同具有同等法律效力，合同附件有双方认可的设计方案及报价表细单。（双方履行完合同规定的责任和义务后失效）

买卖合同民事起诉状模板

买卖合同民事起诉状模板原告:上海XX实业有限公司法定代表人:钱XX,总经理。联系方式:代理人曾镜同律师被告:南宁XXX纸业有限公司法定代表人:刘XX,董事长。诉讼请求: 一、判决被告支付原告货款160000元,并按中国人民银行发布的同期同类贷款利率标准支付原告自2013年2月1日起至本案判决生效之日止的利息; 二、本案诉讼费用由被告承担。事实与理由: 2010年5月15日,原告与被告签订了一份合同编号为JDX(NZ)1005046(SB)的《购销合同》,约定原告向被告供应合同总价格为360000元的流量开关、液位开关及转子流量计等设备。《购销合同》约定发生纠纷向需方所在地人民法院提出起诉。《购销合同》签订后,原告依约履行了合同义务,可是,被告只向原告支付100000元货款,尚欠原告货款260000元。经原告多次向被告催讨, 2012年10月23日,被告及广西XXX纸业有限公司向原告作出《付款计划》,内容为“经过三方详细核对,由南宁XXX纸业有限公司及广西XXX纸业有限公司欠你公司的货款分别为260000元及137902.76元,经三方友好协商,现计划如下的还款计划,所有货款397902.76元于2013年1月31日前全部付清,分别为两月每月还款15万元,最后一个月还款97902.76元”,可是,在《付款计划》作出后,被告仅向原告支付了100000元货款,到现在为止,被告仍欠原告货款160000元,而广西XXX纸业有限公司并没有向原告支付过货款。依据《中华人民共和国合同法》第八条“依法成立的合同,对当事人具有法律约束力。当事人应当按照约定履行自己的义务,不得擅自变更或者解除合同。依法成立的合