场地平整(含土方外运)工程合同(1)

合集下载

合同-建设工程土方外运合同(通用3篇)

合同-建设工程土方外运合同(通用3篇)

建设工程土方外运合同(通用3篇)建设工程土方外运合同(通用3篇)建设工程土方外运合同篇1工程地点:________年____月甲方:乙方:经甲乙双方协商同意,就工程土方外运事宜土石方运输合同达成如下协议:一、承包范围、方式:1、承包范围:工程土方外运(一切费用)2、承包方式:运输费、包安全、包燃油、包挖机等机械台班、乙方进退场费用、劳务工社保、交通运输过程所遇一切费用等包含于综合单价内(即按元一方结算,不包含任何税收费用)。

二、承包价款:承包单价:三、工程计量:1、根据甲方指定的施工范围,以现场工程师签字确认方数、有关补充条款为计量依据。

2、合同所订的单价为综合单价,其单价均包含完成相应项目的机械设备燃油费、人工费、劳务工社保、乙方所有进退场费、交通运输过程所遇一切费用、生活及生活所需等费用。

四、付款方式:1、工程按每完成万方支付单价%,余款在________年____月____日前结清。

2、乙方若因自身原因中途违约或未能达到甲方要求清退出场,甲方有权扣除履约保证金不予支付。

五、合同工期:1、合同工期为________年____月____日前拉完。

2、按甲方总体规划的施工进度计划,乙方应准备足够自卸车(泥头车),随时听从甲方安排。

六、双方责任及制度:1、甲方责任(1)、甲方提供施工图纸及地下隐蔽设施图纸(包括水、电、煤气管道等地下管网设施等)(2)、根据施工需要,分派工作面,具体的施工进度计划应提前天通知乙方。

(3)、甲方指派专人行使协议制定的权利。

(4)、在场内运输时向乙方提供生产场地。

(5)、按协议规定及时支付款项续。

2、乙方责任(1)、外运土方由乙方自己负责联系弃土场及有关道路交通部门协调,乙方承担上述费用。

(2)、服从甲方对本工程的实施完成的工作安排,接受甲方规定的施工现场各项管理体制。

3、施工现场安全制度(1)、进入施工的人员,必须经安全教育,交底后方能上岗,上岗必须持上岗卡。

未经安全教育、交底上岗者,发生任何事情或事故后果自负。

土方运输承包合同6篇

土方运输承包合同6篇

土方运输承包合同6篇土方运输承包合同 (1) 甲方:乙方:根据《中华人民共和国合同法》及国家有关法律规定,结合本程具体情况,为明确双方责任,确保工程施工质量和安全,经甲乙双方友好协商,就乙方为甲方提供工程项目土石运输车运输任务一事,达成以下合同条款:第一条:工程项目名称说明一、工程项目:1、用工内容:乙方为甲方提供㎡容量的前二后八自卸车台至台,并按车辆进场数量合理安排挖机数量。

2、工程地点:。

3、工程量:首签进制万方,具体的按实际运输设方量计算,并按工程进度相应增加。

4、工程期限:5、进场时间:双方签订本合同后于月日乙方安排台车辆进场,以后按施工进度陆续安排进场。

进场时间甲方通知。

6、工作时间:24小时运营,具体工作时间按照实际项目部相关规定执行。

7、北京东路至牛场,单价为。

8、倒土场如有变动,双方另行协商。

第二条价格及结算方式1、乙方只负责运输,进入工地装车、至卸渣土后平整、推压均由甲方负责。

2、统计结算以双方现场委托的统计员签字单据为工程款的结算依据,具体单据以原件为准,如发生弄虚作假车数按两倍加款。

3、甲方确保乙方运输费用按照每天结一次(当天的运输票据在第三天上午10:00点前,乙方须交付甲方财务或委托付款人。

甲方于当日下午15:00点之前付清头一天的运输款),乙方车队有票据遗失甲方有权拒付结算款数额(周六、日及节假日不结算,延后至星期一和节假日结束后一起结算。

)4、乙方委托作为乙方财务结算代表,其他人无权结算。

如乙方有特殊原因应由本合同签约人用书面形式向甲方提出申请,才能予以结算。

5、结算人员为:乙方代表,甲方代表以上人员一起点票结算。

第三条甲方权利、义务责任1、工程施工变更:甲方应提前以书面形式通知乙方并签订补充合同或另行办理施工签证。

否则造成乙方经济损失全部由甲方负责。

(政府行为、不可抗拒因素除外)。

2、甲方负责路保(交警、路政、超载、超限、路拆、路障、抛洒、扰民罚款等)社会上恶性干扰车辆运行现象给乙方造成的经济损失均由甲方负责,并解决现场装、卸过程中出现的问题。

地平施工合同范本

地平施工合同范本

地平施工合同范本甲方:__________乙方:__________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行场地平整(地平)施工事宜,经友好协商,达成以下合同条款:一、工程概况1.1 工程名称:__________1.2 工程地点:__________1.3 施工内容:乙方负责完成甲方指定的场地平整(地平)施工,包括但不仅限于拆除工程用地的地上附着物、清理垃圾、进行场地平整等,使其达到工程施工的要求。

二、工程总价本工程总价人民币____元整(大写:_________________________元整),其中包括材料、机械设备及运输费用等。

乙方应按照甲方的要求,提供相关发票。

三、承包方式甲方将该工程承包给乙方,由乙方负责组织施工。

乙方应确保施工过程中的安全生产,严格遵守国家法律法规及行业标准,严禁违章作业。

施工过程中发生的安全事故由乙方负责,甲方不承担任何责任。

四、施工期限乙方应在本合同签订之日起____个工作日内完成该工程。

如因不可抗力等因素导致工程进度受到影响,双方可协商顺延工期。

五、结算方式本工程全部完成后,由甲方进行现场验收。

验收合格后,甲方应支付乙方工程款的____%,余款作为工程质量保证金,待工程保修期满后支付。

六、质量标准乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规、行业标准进行施工,确保工程质量达到合格标准。

如工程质量出现问题时,乙方应负责及时修复,并承担由此产生的一切费用。

七、违约责任双方应严格履行本合同各项条款,如一方违约,应承担违约责任,向守约方支付违约金,并赔偿因此给对方造成的损失。

八、争议解决双方在履行本合同过程中发生的争议,应首先通过友好协商解决;如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。

九、其他约定9.1 本合同一式两份,甲乙双方各执一份。

9.2 本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且款项支付完毕之日终止。

平场地合同范本(实用12篇)

平场地合同范本(实用12篇)

平场地合同范本(实用12篇)平场地合同范本第1篇甲方:_______(以下称甲方)乙方:_______身份证号码:_______(以下称乙方)经甲、乙双方共同商定,甲方将宏昌置业开发的双沟新城首府小区内临时道路和场地平整交于乙方施工,双方达成如下协议:一、工程内容:小区内场地平整及部分余土外运场地内转运和场区内临时砼道路二、承包性质:包工包料,按时完成。

三、承包价格:按顸算价为86万场地平整,临时道路为55万。

四、工程约定工期:35天完成场地平整和小区内临时砼道路工程,按期完成。

毎延迟一天罚款20xx元/天,延迟10天以上按毎天罚款全额加倍处罚。

五、工程要求:1、道路做法:①清理好路基采用20T压路机压实;②做30cm厚3:7灰土二次压实;③做20cm厚C30商品硂面层,覆盖养护好后交付使用;2、场地平整:小区场地高差起落较大,机械场地拉运并要求干整,高差控制在±10cm范围内。

六、付款方式:工程结束验收合格后一次付95%,余款5%三个月内付清。

施工过程中所发生的'一切安全亊故及损失均由乙方自行承担。

本合同签订后,双方签字后生效。

甲方:_______乙方:___________年____月____日____年____月____日平场地合同范本第2篇甲方(全称):乙方(全称):依照_合同法及其他相关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公开和诚信的原则,结合当前实际情况甲乙双方就项目部办公区及构建制作场地平整施工事项协商一致,自愿达成如下协议:一、工程名称:办公区及构件制作场地平整工程二、工程地点:李楼铁矿和吴集铁矿(北段)联合建设工程厂区三、工程内容1项目部地基垫渣:28m××2职工宿舍地基垫渣:×12m×3构件制作场地垫渣:×118m×四、工程造价1单价:以上均按单价28元/m3计算,不记取机械台班费。

2结算以现场验收实量。

场地平整施工合同模板

场地平整施工合同模板

场地平整施工合同模板甲方:(委托方)住所:联系人:联系电话:乙方:(承包方)住所:联系人:联系电话:经甲、乙双方平等、自愿协商,就甲方拟委托乙方对其指定的场地进行平整施工达成如下协议,本着互惠互利、诚实守信的原则,共同遵守,共同执行,保证合同实施顺利,保证工程质量。

第一条项目名称本合同项目名称为:场地平整施工。

第二条工程内容1、甲方拟委托乙方进行指定场地的平整施工工作,包括但不限于场地整体勘测、规划设计、机械设备租赁、施工人员安排等。

2、双方就具体工程内容将另行签订工程量清单。

第三条工期安排1、本项目工期为自双方签订合同之日起XX天完成。

2、如因不可抗力因素导致工期延长,双方应协商解决,延长的天数不得超过10天。

第四条工程质量1、乙方承诺严格按照相关建设标准和甲方要求进行工程质量控制,确保施工质量符合要求。

2、如工程出现质量问题,乙方应主动承担相关责任,并按照双方协商的方式进行整改。

第五条施工费用1、甲方应按照双方商定的工程量清单及施工计划按时支付工程款,共计XXX元(人民币)。

2、如因工程内容变更导致费用发生变化,双方应重新商定工程量清单及施工款支付。

第六条保修期条款1、工程竣工后,乙方应提供XXX个月的保修期,保修期内如出现问题,乙方应及时进行维修。

2、在保修期内,如因乙方施工质量问题导致工程出现问题,乙方应负责修复并承担相关费用。

第七条违约责任条款1、如因一方违约导致合同无法继续执行,对方有权提出解除合同的请求,并要求违约方承担相应的违约责任。

2、如乙方在工程施工过程中出现违约行为导致损失的,乙方应承担相应的赔偿责任。

第八条争议解决1、双方在履行本合同过程中如发生争议,应协商解决;协商未果的,应向合同签订地法院提起诉讼。

第九条其他事项1、双方均声明对本合同内所有条款已充分理解并同意执行,不构成违法行为。

2、本合同自双方签字盖章之日起生效。

甲方(盖章):乙方(盖章):签订日期:签订日期:以上为场地平整施工合同范本,甲乙双方在签订合同之前应充分沟通,明确双方权利义务,确保合同的有效执行。

土方回填外运合同范本3篇

土方回填外运合同范本3篇

土方回填外运合同范本3篇篇一甲方(发包方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________乙方(承包方):名称:______________________法定代表人:________________地址:____________________联系方式:________________一、工程概况1. 工程名称:____________________2. 工程地点:____________________3. 工程内容:土方回填及外运二、工程期限1. 本工程的工期自____年__月__日起至____年__月__日止,总工期为__天。

2. 如遇不可抗力或其他不可预见、不可避免的因素,导致工期延误,双方应协商解决。

三、工程质量及要求1. 乙方应按照国家和地方相关标准及甲方的要求进行土方回填和外运工作,确保工程质量符合要求。

2. 回填土方的土质、压实度等应符合设计要求和相关规范。

3. 外运土方应按照指定的地点和路线进行运输,不得随意倾倒,确保运输过程中不造成环境污染和道路损坏。

四、工程价款及支付方式1. 本工程的总价款为人民币______元(大写:____________________元整)。

此价款为固定总价,包含但不限于土方运输、装卸、回填、压实、税费等一切费用。

合同签订后__个工作日内,甲方向乙方支付工程价款的__%作为预付款;工程进度达到__%时,甲方向乙方支付工程价款的__%;工程竣工验收合格后__个工作日内,甲方向乙方支付工程价款的__%;剩余工程价款的__%作为质量保证金,在质保期届满后无质量问题的情况下,甲方一次性无息支付给乙方。

五、双方责任1. 甲方责任提供施工所需的相关资料和文件,确保施工场地具备施工条件。

按时支付工程价款。

协助乙方协调与工程相关的各方关系。

最简单的运输土方合同范本(精选5篇)

最简单的运输土方合同范本(精选5篇)

最简单的运输土方合同最简单的运输土方合同范本(精选5篇)随着人们对法律的了解日益加深,合同的用途越来越广泛,正常情况下,签订合同必须经过规定的方式。

拟定合同的注意事项有许多,你确定会写吗?下面是小编帮大家整理的最简单的运输土方合同范本(精选5篇),欢迎阅读,希望大家能够喜欢。

最简单的运输土方合同1甲方:身份证号:乙方:身份证号:甲乙双方现就万达广场土方外运一事经友好协商,一致订立下列土方运输合同条款,以便双方共同遵照履行。

一、因工期紧张,乙方保证每天晚运200汽车的土方,如乙方24小时运土方,应保证每天运400辆车的土方,同时,乙方应保证运土车厢体积不低于20m3。

二、乙方应确保每小时运17辆车的土方,双方商定,每辆车运土方的价格为人民币238元,此价格不含税,不含渣土费。

三、双方商定,甲方应保证运土现场的道路畅通,万达广场门口一公里内保洁由甲方负责。

四、双方商定,土方运输费的结算方式为每运800辆车结款一次给乙方,如甲方不能及时结算付款给乙方,则乙方不能保证运输土方进度。

五、双方商定,乙方在白天运土方时,交警、市容的问题由甲负责出面协调处理。

六、双方商定,在运土过程中,如遇暴雨,乙方运输可暂停,但乙方应保证三天内恢复正常运输。

七、乙方在保证能完成外运土方进度的前提下,甲方不得允许第三方进入万达广场运土方。

八、为保证工期,甲方指定的倒土点在实际发生费用的情况下,双方协商另行计价。

九、双方商定,乙方应打20万元保证金给甲方待该保证金打倒到甲方银行卡号时合同生效。

待该工程结束时,20万元保证金如数退还给乙方,该保证金不计息。

十、本合同一式两份,双方各执一份备查。

十一、本合同经双方签字按指印时生效。

甲方(公章):_________乙方(公章):_________法定代表人(签字):_________法定代表人(签字):__________________年____月____日_________年____月____日最简单的运输土方合同2甲方:(托运方)乙方:(承运方)合同双方在平等、自愿和协商一致的基础上,就东营市河口区油区办建设工程项目孤岛管理中心办公楼土方工程运输作业事宜,达成如下协议:第一条运输任务由乙方负责天河机场土方运输作业任务,乙方承担的运输量按合同履行过程中的实际运输数量计算(见图纸)。

土方外运承包合同(4篇)

土方外运承包合同(4篇)

土方外运承包合同发包人:(简称甲方)承包人:(简称乙方)根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等规定,甲方把场地内土方外运工程承包给乙方,经双方友好协商达成如下协议:一、承包内容:标红线范围内多余的土方,根据甲方的需要,乙方按甲方的指令将土方外运。

二、甲方职责:负责场地内外运土方的装车。

负责工程量的结算。

三、乙方职责:负责外运土方的一切费用及交通事故,包括城管以及卸土区等相关事宜概由乙方自理。

四、承包单价、付款方式:外运土方按每立方元,在外运土方量达到外运总量的____%时,按实际外运数量支付___%的工程款,其余额待所需外运土方全部外运完工时,办理结帐手续,60天内一次性付清。

五、在施工过程中,乙方必须服从建设单位及甲方的管理,否则甲方有权终止合同,终止合同时按实际完成工作量的____%结算,10天内一次性付清,其余做罚款处理。

六、本合同一式肆份,双方各执贰份,双方签字生效。

未尽事宜,双方协商解决。

甲方(公章):__________ 乙方(公章):__________法定代表人(签字):__________ 法定代表人(签字):__________ ____年____月____日 ____年____月____日土方外运承包合同(二)甲方:乙方:为优质、快速搞好昭云大道下穿京广铁路工程项目的土石方外运,双方本着公开、公正、友好、自愿的原则,乙方在充分了解了该工程现状(包括土质变化、地貌现状及卸土区、施工现场现状等)后,就该项目的土石方外运事宜,双方经友好协商自愿达成如下协议:一、工程承包内容本项目下穿铁路框架桥顶进基坑土石方、排水管顶管、工作井等土石方外运承包给乙方:本工程土石方开挖、装车由甲方自行组织挖、装,乙方负责组织自卸车外运:土石方外运至甲方或业主方指定的卸土区卸土。

总方量约25000立方米。

二、承包方式乙方承包的本项目土石方外运不区分土石方类别、含水量等因素,按运费、渣土准运、外运途经道路清洗、运营管理、人机保险等费用综合单价包干形式。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

Xxx场地平整(含土方外运)工程施工合同发包人(全称):承包人(全称):发包人决定委托承包人承担xxx场地平整(含土方外运)工程的施工任务。

根据《中华人民共和国合同法》及有关规定,为明确双方在施工过程中的权利、义务和责任,经双方平等协商同意签订本合同。

1、工程概况工程名称:xxx旁场地平整(含土方外运)工程工程地点:2、工程承包范围及要求2.1 本合同项目范围:xx与xx之间土方场地平整约xxx㎡及土方外运至甲方指定地点约xxxm3。

3、合同工期3.1 x 年x 月x 日开工,x 年x 月x 日竣工交付。

3.2 遇人力不可抗拒的因素,则工期顺延。

可抗力主要包括以下几种情形:(1)自然灾害、如台风、地震、洪水导致无法施工;(2)政府行为,如征收、征用;4、承包方式及合同价款5.1 本合同采用总价包干承包方式,总包干金额为人民币(大写)xxx元整(¥:xx)(不含税),该价格包括完成本合同规定的全部工作需要的一切费用、拟获得的利润、保险、施工措施、政策性文件规定费用、机械和人工的进出场费用、工程周围各条道路清洗、相关执管部门应缴费用、清扫及合同规定承包方应承担的风险费用。

价格不受国家政策调价及市场价格的影响,即为固定不变价。

在合同执行期内,承包人应严格按发包人要求及时进行施工。

5.2 承包人应充分考虑实际施工时与投标时的工程量变化及市场价格的变化,由此引起的费用不作调整,请在风险费中一并考虑,合同总价不作调整。

6、付款方式6.1 本工程无预付款6.2 本工程全部完工并经监理和发包人现场代表共同签证确认承包方完成全部工程量后,承包商开始办理付款(即结算),结算付至总工程款的95%,(监理和发包人签字时考虑其竣工工程无任何质量、进度、安全文明及环境保护等方面问题,如有应给予相应比例的扣款);6.3 质量保证:5%质保金,质保金在本合同全部工程的保修期满一年并确认无任何遗留问题时一次性支付给承包方。

若保修期满时尚需承包人完成剩余工作,则发包方有权在付款证书中扣留与剩余工作所需金额相应的质保金。

7、设备和物资供应本合同项目所需的所有设备和材料均由承包人自行采购、运输和保管,且必须是国家认证和检测的合格产品并由监理人及发包人现场代表认定质量符合设计要求后,经监理人及发包人认可后方可用于本工程。

承包人采购材料、设备的产品合格证明书必须提供给监理人及发包人现场代表。

由于施工材料质量问题造成的一切损失由承包人承担,发包人不承担任何责任,也不支付差价。

8、施工质量及技术要求8.1承包人负责本工程的负责人为xxx ,在工程施工过程中,承包人不得擅自更换负责人,若因特殊情况更换负责人,必须经监理及发包人认可。

若监理及发包人认为该负责人不能满足工程需要,监理及发包人有权要求承包人撤换。

承包人应无条件地及时指派监理及发包人认可的合格负责人。

8.2承包人应建立和健全质量保证体系,配备专职的质量检查人员,建立完善的质量检查制度,确保工程质量。

承包人应对工程的所有部位和施工工艺进行全过程的质量检查,详细作好质量检查记录,编制工程质量报表,提交发包人审查。

8.3承包人应严格执行隐蔽工程验收制度,凡隐蔽工程完工后,必须经过验收合格后方能进行下一工序的施工(特殊情况拍照存档)。

隐蔽工程由承包人书面通知监理及发包人现场代表验收,并办理隐蔽工程验收手续。

8.4承包人在施工中发现工程质量问题及隐患必须及时向监理及发包人报告并设法消除,并作好书面记录。

8.5承包人必须服从监理及发包人现场代表的指挥,施工中应与其它相关专业、单位和工序工种之间的协调配合,不能以各种借口作为推迟工期的理由。

9、竣工验收9.1工程具备隐蔽条件或达到中间验收部位,承包人进行自检,并在隐蔽或中间验收前48小时以书面形式通知监理和发包人现场代表验收。

通知包括隐蔽和中间验收的内容、验收时间和地点。

承包人准备验收记录,验收合格,监理和发包人现场代表在验收记录上签字后,承包人可进行隐蔽和继续施工。

验收不合格,承包人在监理和发包人现场代表限定的时间内修改后重新验收。

9.2经监理和发包人现场代表验收,工程质量符合标准、规范和设计图纸等要求,验收24小时后,监理和发包人现场代表不在验收记录上签字,视为监理和发包人现场代表已经认可验收记录,承包人可进行隐蔽或继续施工。

9.3工程具备竣工验收条件,承包人按国家工程竣工验收有关规定,向监理和发包人现场代表提供完整竣工资料及竣工验收报告一式三份,监理和发包人现场代表接到申请后1日内,确定验收时间并组织验收。

承包人按规定对工程实行保修,保修时间自通过竣工验收之日算起。

9.4工程竣工验收报告经监理和发包人现场代表认可后1天内,承包人未能向发包人递交竣工结算报告及完整的结算资料,造成工程竣工结算不能正常进行或工程竣工结算价款不能及时支付,发包人要求交付工程的,承包人应当交付;发包人不要求交付工程的,承包人承担保管责任。

如因承包人结算资料不完整,从发包人要求承包人进行提交补充资料之日起14天后,承包人仍未能按要求提交完整资料的,发包人有权按发包人所掌握的资料进行结算。

10、安全文明施工及协调10.1承包人应对其工作人员进行安全生产和安全防范教育,建立完善的安全施工管理体系,保证安全文明施工(包括工作人员与非工作人员)。

在施工中若出现任何安全事故,均由承包人自行负责,发包人不承担任何责任和费用。

10.2为保证工程按期完工,承包人应自行协调好与地方及相关单位的各种关系,发包人提供协助,由此发生的所有费用已包含在合同总价中。

10.3承包人必须根据工程内容制定出具有可操作性的施工计划安排与安全文明施工的组织管理保障措施,并保证接受发包人及监理人的监督与考核。

10.4承包人必须优质、安全、文明施工,每天保证工完、料尽、场地清,如不能按要求做到,每出现一次罚款200元,由发包人对承包人进行监督考核。

10.5承包人的临建设施、机械设备、材料必须按发包人现场代表提供的施工总布置图布置,否则,由此引起转迁费用全部由承包人承担。

10.6除以上说明外,承包人还必须严格遵守发包人制订的规章制度,违者按相应制度中考核条款严格执行。

11、违约责任与保修11.1由承包人责任造成工程质量不符合合同规定的,承包人应负责无偿修理或返工。

由于修理或返工造成逾期交付的,承包人应按每天1000元支付违约金。

11.2如承包人未能按合同规定的工期完工,每误工期一天(不足一天的按一天计算)按结算总造价的千分之二赔偿给发包人,工期延误赔偿金限额按结算总价的20%计算,违约金将从工程结算款中扣除。

11.3本工程质量保修期为壹年,自竣工验收合格签字之日起算。

在办理竣工结算时承包人应向发包人提交质量保修证书,工程质量保修书中应写明保修范围、保修期限和保修责任等。

保修期内,如有质量缺陷,承包人应承担工程缺陷修复工作,否则每处按1000元支付违约金。

11.4承包人不得拖欠民工工资,并承担拖欠民工工资的一切后果。

11.5承包人与外界一概帐务往来无发包人无关;11.6其他违约责任按《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

12、组成合同的文件组成本合同的文件包括:(1)工程报价单或预算书(2)经双方确认进入合同的其他文件及双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部份。

以上文件与本合同有矛盾时,按本合同执行。

13、合同争议的解决13.1凡与本合同有关而引起的一切争议,双方应首先通过友好协商解决,如经协商后仍不能达成一致时,任何一方都可向项目工程所在地地法院提出诉讼。

13.2在进行诉讼审理期间,除提交诉讼审理的部分外,合同的其它部分仍应继续执行。

14、合同生效及其它14.1本合同适用法律为《中华人民共和国合同法》及中国有关法律。

14.2如需修改或补充合同内容,双方应签署书面修改或补充协议,该协议将作为本合同的一个组成部分。

14.3发包人承担按照合同规定付款并承担合同规定的发包人的全部责任。

14.4承包人在工程施工过程中必须加强原始资料的收集整理工作,按国家有关规定进行原始签证,并根据档案法、国家有关规范及发包人有关文件要求进行归档整编和移交。

14.5承包人在施工期间不能影响当地交通,不能影响其他施工单位的施工,否则由此增加的一切费用由承包人自行承担。

14.6如因发包人原因需调整工期,承包人必须按照发包人要求的工期完成合同规定的施工工作,但费用不再调整。

14.7本工程不得分包。

未经发包人同意,承包人擅自发包的,承包人应当向发包人承担违约金元。

同时,发包人有权单方解除合同,由此造成的全部损失由承包人独自承担,承包人无条件自动退场,发包人另行安排队伍施工,承包人不得以任何方式阻碍施工,已完成部分的工程款待本工程竣工验收后一并结算14.8若因承包人原因中途无故停工,发包人有权终止合同,按已完成工程量的50%进行结算,并不予退还履约保证金。

14.9因承包人欠薪导致其雇员直接向发包人讨薪或游行、示威、闹事等有损发包人形象、利益和社会秩序的行为的,发包人有权从应付工程款和承包人所缴纳的履约保证金中直接扣除承包人所欠雇员工资并直接向雇员发放,同时承包人承担欠薪金额20%的违约金,同时,发包人有权拒绝支付承包人工程款,并有权单方面解除合同,由此造成的所有损失均由承包人承担。

14.10本合同经双方法定代表人或其授权代表人签名并分别加盖本单位公章后生效;所有工程款项全部结清后失效。

14.11本合同一式六份。

发包人执3份,承包人执2份,监理1份。

14.12本合同附件与合同等效。

发包人:(盖单位章)法人代表开户行:账号:税号:电话:传真:邮编:承包人:(盖单位章)法人代表(负责人)开户行:账号:税号:电话:传真:邮编:年月日年月日。

相关文档
最新文档