土方外运增加距离补充协议

合集下载

土方工程补充协议书

土方工程补充协议书背景说明土方工程是指在建筑工程中对土壤、岩石等天然构造物进行开挖、填方、夯实等操作的过程。

在土方工程中，主要涉及到土方质量、工程进度、安全等问题，同时还要充分考虑地质条件、气候环境等因素。

因此，在土方工程施工中往往会出现各种不可预见的情况，如地质条件不符预期、天气原因导致施工停工等。

对于这些不可预见的情况，需要进行补充协议，明确双方权利和义务。

协议内容背景我方承担了某土方工程的施工任务，并在施工过程中遇到了一些不可预见的情况。

因此，我方与乙方商定进行补充协议，达成协议如下：内容1.受理时间补充协议受理时间为____年__月__日。

2.施工条件2.1 本协议中，土方工程指的是我方在原合同中承担的全部或部分土方工程。

2.2 本协议的补充条件适用于整个土方工程的施工过程。

3.补充工作3.1 根据实际原因发生的情况，我方需要进行以下补充工作（包括但不限于）：（1）原土方工程设计图中未定义地质结构图对应位置的矢量图制作；（2）地方结构图制作；（3）岩石分层描述；（4）渗透系数探测；（5）开挖预应力锚杆在爆破施工后的重新执行等工作。

3.2 补充工作内容、进度以及费用等问题应在本协议签订后及时确定。

4.交付时间4.1 补充协议所规定的工作的交付时间由本协议签订时确定，并写入协议内容中。

4.2 如果双方在补充协议中订立了补充工作的交付时间，其时间应作为计划完成时间，必须保证按此交付时间完成。

5.仲裁5.1 本协议任何一方在履行协议过程中发生争议，应当尽快协商解决，如果无法解决，则应通过仲裁处理。

5.2 双方同意，在仲裁解决过程中，不得影响协议履行进程。

结束语土方工程在工程施工中占有非常重要的地位，但同时，也面临着各种不可预见的情况。

补充协议为我们提供了一种解决的方式，可以让我们在遇到问题时能够及时处理，避免演变成更大的问题。

但是，我们仍然应该在施工前对环境、工程条件、地质条件进行彻底的调查和分析，以最大程度上避免不可预见因素的出现，保持工程进展的正常性和稳定性。

土方合同补充协议范本

土方合同补充协议范本甲方（发包方）：_____________法定代表人/授权代表：_____________地址：_____________联系方式：_____________乙方（承包方）：_____________法定代表人/授权代表：_____________地址：_____________联系方式：_____________鉴于甲乙双方于____年____月____日签订了《土方工程施工合同》（以下简称“原合同”），现因工程实际需要，经双方友好协商，就原合同中的部分条款达成如下补充协议：一、工程概况1.工程名称：_____________2.工程地点：_____________3.工程内容：对原合同中的土方工程量及具体施工要求进行明确或调整（如增加/减少工程量、变更施工方法等）。

二、补充条款1.工程量变更：(1)经双方实地勘察确认，原合同中的土方工程量由____立方米变更为____立方米。

(2)具体变更内容详见附件《工程量变更确认单》。

2.施工期限调整：(1)原合同约定的施工期限自____年____月____日至____年____月____日，现调整为自____年____月____日至____年____月____日。

(2)如有不可抗力因素导致工期延误，双方应另行协商确定新的工期。

3.合同价款调整：(1)根据工程量变更及市场价格波动，经双方协商，原合同总价由人民币____元整（大写：______）变更为人民币____元整（大写：______）。

(2)具体价款调整依据及计算方式详见附件《价款调整计算书》。

4.其他补充事项：（根据具体情况填写，如施工安全要求、材料供应方式、付款方式等）三、协议生效及法律效力1.本补充协议自双方签字盖章之日起生效，并成为原合同不可分割的组成部分，与原合同具有同等的法律效力。

2.除本协议中明确所作修改的条款之外，原合同的其余部分应完全继续有效。

3.本协议一式肆份，甲乙双方各执贰份，具有同等法律效力。

土方运输协议参考模板（五篇）

土方运输协议参考模板甲方（土方）身份证号码：乙方（车队）身份证号码：为确保甲方承运工程路基土方运输施工任务的顺利完成，经双方协商，达成如下运土事项，并签定本协议。

一、运土价格：每一公里每车按5斗计算，价格为每斗3.5元，超出一公里的外加10元。

二、乙方车辆必须性能良好。

三、运土计量方法：乙方车辆运输次数由现场甲方人员和乙方人员共同核对，每天核对当天运土车数。

四、乙方运土人员的食宿由乙方自行负责，车辆燃油费每升7.23元结算，月底结账时在乙方运费中扣除。

五、运费结算及付款方式甲方按乙方当月累计实际车数扣除油款后的80%付款给乙方，当年年底在春节前全部结清，工程结束后余款在壹个月内结清。

六、安全责任。

乙方在施工过程中发生的安全事故由乙方自负。

七、未尽事宜双方协商解决，协议经双方签字后生效，各执一份。

甲方（公章）：_____ 乙方（公章）：_____ 法定代表人（签字）：_____ 法定代表人（签字）：_____ ____年____月____日 ____年____月____日土方运输协议参考模板（二）甲方：_____ 身份证：_____（以下简称甲方）乙方：_____ 身份证：_____（以下简称乙方）经甲乙双方友好协商达成如下协议：甲方保证施工中道路、取土、装车、卸土的畅通。

乙方负责运输：运输地：要求乙方车辆：部（解放、东风王平头、斯太尔）；车箱长5.3米、车箱宽2.3米、车箱高1.4米运距：公里运费：元/结算方式：按车次结算，24小时结算一次（以现金方式结算）此协议双方认同，在约定时间内于____年____月____日乙方将施工车辆安排到现畅甲方负责联系住宿地方，乙方车队自己交房租。

甲方安排乙方工程项目收取合理的管理费：工程总费用的%违约罚金：乙方车队按约定到达后甲方如无工程安排，违约方应付给乙方违约金每车500元/天。

乙方车队没按约定到达工地并施工，违约方应付给甲方违约金500元/天。

此协议一式二份双方签定后具同等法律效力。

土方合同补充协议书范本(6篇)

土方合同补充协议书范本根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，为明确甲、乙双方权利和义务，本着互利共赢，平等合作的原则，就如下事宜达成合作协议：第一条委托人委托居间人就中房房地产土方清运工程推荐土方运输车队进行土方运输工程。

第二条居间期限：与土方运输合同期相同(附件：土方运输合同一份)。

第三条报酬及支付期限：居间人促成合同成立的，委托人需如实把每天土方运输车队实际运输车次告知居间人，并按如下支付居间费用支付给居间人：(1)每日土方运输车队实际运输车次元/车支付运输费用的，其中元/车作为居间费用支付给居间人。

(2)每日土方运输车队实际运输车次元/车支付运输费用的，其中元/车作为居间费用支付给居间人。

第四条委托人应在合同成立后按实际运输土方车次支付报酬。

未促成合同成立的，居间人不得要求支付报酬。

第五条本合同解除的条件1.当事人就解除合同协商一致;2.因不可抗力致使不能实现合同目的;3.在委托期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要义务;4.当事人一方迟延履行主要义务，经催告后在合理期限内仍未履行;5.当事人一方迟延履行义务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的。

第六条委托人的违约责任：委托人须按土方运输车队实际运输车次支付居间人报酬，否则按土方运输车队实际运输总车次(以土方运输合同时效为准)的两倍赔偿给居间人。

第七条本合同一式两份，委托人和居间人各持一份，在合同履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决;协商或调解不成的提交当地仲裁委员会仲裁或依法向当地人民法院起诉。

第八条本合同未作规定的，按《中华人民共和国合同法》的规定执行。

甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________法定代表人(签字)：__________ 法定代表人(签字)：__________ ____年____月____日 ____年____月____日土方合同补充协议书范本（二）发包人(全称)：承包人(全称)：本协议中的所有术语，除非另有说明，否则其定义与双方于____年____月___日签订合同编号为NP____Y合________SG____01的《毕节万晟置业土石方外弃工程施工合同》(以下简称“原合同”)中的定义相同。

买卖合同土方合同补充协议书范本5篇

买卖合同土方合同补充协议书范本5篇篇1甲方（买方）：XXX，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXX乙方（卖方）：XXX，身份证号码：XXXXXXXXXXXXXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就买卖合同土方合同补充事宜，达成如下协议：一、补充协议的目的和背景本次补充协议的目的是为了明确甲乙双方在买卖合同土方方面的权利和义务，确保双方的合作能够顺利进行。

本次补充协议是基于双方之前签订的买卖合同，对其中未尽事宜进行补充和说明。

二、补充协议的内容1. 土方工程量确认甲乙双方一致确认，本次买卖合同中的土方工程量以实际完成并经双方现场确认的工程量为准。

如在实际施工过程中，土方工程量有所增减，双方应及时进行现场确认，并相应调整合同价格。

2. 土方质量标准乙方应确保所提供的土方质量符合国家相关标准，同时满足甲方在合同中的具体要求。

如因土方质量问题导致甲方损失的，乙方应承担相应的赔偿责任。

3. 土方交付时间和方式乙方应在合同约定的时间内，将土方按时、按质、按量交付给甲方。

如因乙方原因导致土方交付迟延的，乙方应承担相应的违约责任。

4. 土方价款结算方式甲乙双方一致同意，本次买卖合同的土方价款按照实际完成的工程量及双方约定的单价进行结算。

结算周期为每月一次，乙方应于每个结算周期结束后XX日内向甲方提交结算报告，甲方应在收到报告后XX日内完成审核并支付相应款项。

5. 争议解决如甲乙双方在履行本次补充协议过程中发生任何争议，应首先通过友好协商的方式解决。

协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

三、补充协议的生效和执行1. 生效条件本次补充协议自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。

2. 执行方式甲乙双方应严格按照本补充协议的约定履行各自的义务。

如一方未履行或未完全履行义务的，应承担相应的违约责任。

3. 适用法律本次补充协议的签订、执行及解释均适用中华人民共和国的法律。

土方外运增加距离补充合同协议书范本

范》（)。

《省建设工程工程量清单计价定额》（）及相关配套文件进行计价核算。

五、付款方式
本合同价款为土方工程增加运距追加工程款，追加工程款支付与进度款同期支付。

六、其他事宜
1、弃土点应严格控制在平武县北山加油站和大坪。

2、承包人应严格执行绵阳市泥头车运输经营管理办法，杜绝使用非法泥头车；如有违反，一经发现，发包人将向有关部门举报并严肃处理。

3、本补充合同正本份，甲、乙双方各执份，具有同等效力。

副本拾
份，甲方执份，乙方执份，监理人执份。

本补充合同自甲、乙双方签字盖章后生效，补充合同与主合同相应条款有矛盾时，按本补充合同执行，其他未涉及的条款按主合同相应条款执行。

本补充合同与主合同一并执行。

七、合同生效：与原合同一起执行。

合同订立时间：
合同订立地点：
甲方：（公章）乙方：（公章）
法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）
或委托代理人：（签字）或委托代理人：（签字）。

土石方合同补充协议

土石方合同补充协议甲方：_______土石方工程有限公司乙方：_______建筑工程有限公司根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方向乙方提供土石方挖掘、运输、倾倒服务事宜，就原合同未尽事宜达成如下补充协议：第一条服务范围与内容扩展1.1 甲方应按照乙方的要求，提供额外土石方挖掘、运输及倾倒服务，服务范围包括但不限于乙方建筑工程项目的现场土石方调配及处理。

第二条服务时间2.1 甲方应在不影响乙方工程项目进度的前提下，按照乙方提供的土石方需求计划表提供服务。

2.2 如遇不可抗力因素导致服务时间延误，甲方应提前通知乙方，并采取合理措施减少对乙方工程进度的影响。

第三条服务质量与标准3.1 甲方应确保提供的土石方质量符合乙方工程要求，土石方含土量、粒径等指标须经乙方检验合格。

3.2 甲方应遵守环保法规，采取有效措施控制施工过程中的粉尘、噪音等污染。

第四条价格与支付条款4.1 甲方提供服务的价格按照双方另行签订的《土石方服务价格补充协议》执行。

4.2 乙方应按照完成的服务量支付甲方服务费用，支付方式、时间等细节按照原合同执行。

第五条违约责任5.1 双方同意，如有违约行为，应按照《中华人民共和国合同法》的有关规定承担违约责任。

5.2 甲方如未能按约定时间、质量提供服务，应向乙方支付违约金，违约金计算方式双方另行约定。

第六条争议解决6.1 双方因本补充协议产生的任何争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

第七条不可抗力7.1 因不可抗力导致任何一方不能履行或部分履行本补充协议的，受影响的一方应立即通知对方，并提供相关证明文件。

7.2 遭受不可抗力影响的一方应采取合理措施减轻损失，并在不可抗力结束后继续履行协议。

第八条合同的终止和解除8.1 在符合原合同约定的解除条件下，任何一方均可提出终止或解除本补充协议。

土方合同补充协议范本

2.乙方未按照约定时间ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ成土方作业的，应按照甲方造成的损失承担赔偿责任。
六、争议解决：
1.甲乙双方在履行本补充协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。
2.如协商不成，任何一方均有权向甲方所在地的人民法院提起诉讼。
七、其他：
1.本补充协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2.本补充协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：__________
乙方（盖章）：__________
签订日期：__________
2.乙方应保证土方作业的质量，满足甲方的需求和法律法规的要求。
二、土方作业时间：
1.乙方应按照甲方的要求，制定合理的土方作业进度计划，并提交甲方批准。
2.乙方应保证土方作业在约定的工期内完成，特殊情况需延长工期的，应提前向甲方申请并获得甲方同意。
三、土方作业费用：
1.乙方应按照甲乙双方签订的《土方合同》约定的价格，计算土方作业的费用。
2.乙方应在土方作业完成后，向甲方提交详细的费用清单，经甲方确认后支付。
四、安全生产：
1.乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和甲方的要求，进行土方作业。
2.乙方应承担土方作业过程中的安全生产责任，确保作业人员的人身安全和设备的完好。
五、违约责任：
1.乙方未按照约定完成土方作业的，应按照《土方合同》的约定承担违约责任。
土方合同补充协议范本
合同双方：
甲方：（全称）
乙方：（全称）
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行土方作业的相关事宜，达成如下补充协议：
一、土方作业内容：

1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。

补充协议书
发包人（甲方）：平武县国土局
承包人（乙方）：核工业岳阳建设工程有限公司
甲乙签约双方于平武县龙安镇双河沟泥石流应急排危
除险3标段合同（合同编号G ）（以下简称“原合同”），合同工程量清单的土方运距是按2公里考虑的。

由于在现场2公里范围内找不到弃土点，因此需要增加土方的运距，原合同价需作相应调整。

本工程的弃土点为平武县北山加油站和大坪，经实测距离为5公里，比原投标报价增加3公里。

依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就新增工程的相关事项协商一致，特订立本补充协议，作为主合同的组成部分，甲、乙双方共同遵守。

一、工程承包协议内容
承包协议范围：土方开挖弃土由原合同的2公里增至5公里的运距（即增加3公里）。

二、合同工期（见原合同）
开工日期：年月日
竣工日期：年月日
合同工期总日历天数天。

三、质量标准及等级
增加工程严格按照设计图、国家有关施工及验收规范施工，工程质量标准：合格。

四、合同计价及结算
采用《2008工程量清单计价定额》和中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2008)。

《四川省建设工程工程量清单计价定额》（2009）及相关配套文件进行计价核算。