工程建设招标投标合同样式常用版(word模板).docx
工程建设招标投标合同(合同协议书)
工程建设招标投标合同(合同协议书)全文共四篇示例，供读者参考第一篇示例：工程建设招标投标合同(合同协议书)一、甲方：__________法定代表人：__________地址：__________电话：__________邮编：__________鉴于甲方为_______项目招标，现委托乙方作为招标人参加_______工程的投标，双方本着平等、自愿的原则，经协商一致，就本工程的投标事宜，达成如下协议：第一条：招标范围1、甲方委托乙方参加_______工程的招标，招标编号为_______。
2、招标范围包括_______(具体招标范围)。
第二条：投标资格1、乙方有参加_______工程招标的相关资质及技术能力。
2、乙方应对甲方提供的招标文件进行认真研究，确保招标文件中的内容完整、准确，并且对所要求的投标文件提出细致、明确的方法。
3、乙方确保所提供的所有方面的技术资料真实、准确，并对细则、文件进行适当的签字、加盖公章。
1、乙方在报价时应充分考虑所涉及工程的实际情况，并根据招标文件中的要求提出合理、准确、有竞争力的投标价。
2、乙方承诺其所提供的价格没有任何差错或变动，如有变动必须得到甲方同意。
3、投标报价形式为：(具体的投标报价形式)第四条：资金保证1、乙方应按照招标文件的要求按时、足额提供投标保证金，并按要求提供相关的资质证明文件。
2、如乙方在投标评审过程中被确定为中标人，应按照合同规定的时间和要求付清履约保证金。
第五条：投标文件的提交1、乙方在投标时，不得在投标截止日期前撤回其投标文件。
2、如乙方投标文件中的信息有误，可据实证明的，得在投标截止日期前重新修订并提交相关的修订文件。
第七条：投标的截止时间和地点1、招标截止时间：_______年_______月_______日_______时_______分。
第八条：评审标准1、投标人的资质、经验等情况将作为评审的标准之一。
2、投标报价的合理性及竞争力也将是评审的重要依据。
建设工程招标代理合同(示范文本)5篇
建设工程招标代理合同(示范文本)5篇篇1建设工程招标代理合同(示范文本)甲方：（委托人单位全称）地址：联系人：联系电话：乙方：（代理人单位全称）地址：联系人：联系电话：为了明确双方在建设工程招标代理事宜上的权利和义务，甲乙双方经友好协商，达成如下协议：一、服务内容1. 乙方接受甲方委托，负责代理甲方进行建设工程招标工作，包括但不限于：组织编制招标文件、发布招标公告、组织前期会议、接待澄清疑问、领取投标文件、组织招标评标、签订合同等工作。
2. 乙方承诺按照国家相关法律法规和规范要求，诚信、勤勉地完成委托的工作，确保招标工作的合法、公正、透明和有效。
二、服务费用及支付方式1. 甲方应按约定向乙方支付招标代理服务费用，费用标准为（具体费用标准）。
2. 服务费用支付方式：分次付款，分次付款比例为（付款比例），首次付款时间为合同签订之日起（具体时间）日内支付第一笔付款，后续付款时间为（具体时间）。
三、保密条款双方应对在履行本合同过程中所获得的对方机密信息保密，未经对方书面同意，不得泄露或向第三方透露。
四、违约责任1. 乙方未按照本合同约定履行建设工程招标代理服务义务的，应承担违约责任，并按双方协商约定进行赔偿。
2. 甲方未按照本合同约定支付服务费用的，应承担违约责任，并按双方协商约定进行赔偿。
五、合同终止1. 合同期限自签订之日起生效，至服务完成之日止。
2. 合同期间如有需要解除合同，应提前书面通知对方，解除合同需双方协商一致并签字确认。
六、争议解决本合同如有任何争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向所在地人民法院起诉解决。
七、其他事项1. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
2. 本合同一式两份，各自留存一份，自双方签字盖章后生效。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：篇2建设工程招标代理合同甲方（委托方）：（单位名称）法定代表人：（姓名）联系地址：（详细地址）联系电话：（电话号码）乙方（代理方）：（单位名称）法定代表人：（姓名）联系地址：（详细地址）联系电话：（电话号码）根据相关法律法规，甲乙双方本着平等、自愿、互利的原则，经友好协商，就甲方委托乙方代理进行建设工程招标事宜达成如下协议：一、委托内容甲方委托乙方代理议、垫资和组织招投标的工作。
工程招标合同范本5篇
工程招标合同范本5篇篇1甲方（招标方）：___________乙方（投标方）：___________鉴于甲方需要对_____________工程进行招标，乙方愿意按照甲方的要求进行投标并承担该工程的建设任务。
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就本次工程招标事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_____________工程。
2. 工程地点：_____________。
3. 工程规模：_____________。
4. 工程内容：_____________。
（包括具体建设内容、工程量等）二、招标范围及要求1. 招标范围：本次招标的工程范围包括_____________等。
2. 招标要求：乙方需按照甲方的招标文件要求，提交完整的投标文件，包括但不限于公司简介、资质证明、技术方案、工期计划等。
三、投标方资格要求1. 乙方必须具备独立的法人资格，并具有相应的施工资质和安全生产许可证。
2. 乙方在近三年内必须完成至少一项类似规模工程的承建，并具有良好的信誉和业绩。
3. 乙方需具备充足的资金实力和技术支持，确保工程按期完成。
四、投标流程1. 乙方需按照甲方招标文件的要求，编制并提交投标文件。
2. 甲方将对乙方的投标文件进行审核，初步筛选合格的投标方。
3. 甲方将组织评标委员会对初步筛选合格的投标方进行评审，确定中标方。
4. 中标方需与甲方进行合同谈判，达成一致后签订工程承包合同。
五、合同条款1. 工程价款及支付方式：_____________。
2. 工程工期及进度要求：_____________。
3. 工程质量和验收标准：_____________。
4. 安全生产和文明施工要求：_____________。
5. 违约责任及赔偿方式：如甲乙双方任一方违反合同约定，均应承担违约责任，并赔偿由此给对方造成的损失。
具体违约责任及赔偿方式详见合同附件。
工程建设招标（投标）合同（精选20篇）
工程建设招标（投标）合同（精选20篇）工程建设招标（投标）合同篇1本于_________年_________月_________日由_________(以下简称“业主”)为一方与_________(以下简称“承包人”)为另一方签定。
鉴于业主欲建成本项工程，即_________并已接受承包人提出的承担该项工程之施工、竣工并修补其任何缺陷的投标书。
兹为以下事项达成本协议：1.本协议书中的措辞和用语应具有下文提及的合同条件中分别赋予它们的相同的含义。
2.下列文件应被认为是组成本协议书的一部分，并应被作为其一部分进行阅读和理解(a)中标函;(b)上述投标书;(c)合同条件;(d)规范;(e)图纸;(f)工程量清单。
3.考虑到下文提及的业主准备付给承包人的各项款额，承包人特此立约向业主保证在各方面均遵照合同的规定进行施工及竣工并修补其任何缺陷。
4.业主持此立约保证在合同规定的各项期限和以合同规定的方式向承包人支付合同价格或合同规定的其它应支付的款项，以作为本工程施工、竣工并修补其任何缺陷的报酬。
特立此据。
本协议书于上面所定的日期，由有关双方根据其各自的法律签署订立。
在_________在场的情况下，盖的正式印章如下或在_________在场的情况下，由下述签字盖章并递交。
业主(签章)：___________________________年_________月________日承包人(签章)：_________________________年_________月________日工程建设招标（投标）合同篇2一、工程概况（1）工程概述：______________________________________________________（工程名称、地点、规模和招标范围及现场条件等。
）（2）主要工程数量：____________________________________（3）工期和质量要求：__________________________________二、建设依据和资金来源（1）建设依据：________________________________________（2）资金来源：________________________________________三、投标人资格要求（1）投标只发给资格预审合格的投标人（当采取邀请招标或议标方式而未进行资格预审时，可进行资格后审，各投标人必须按要求报送资格后审资料）。
工程建设招标投标合同范本6篇
工程建设招标投标合同范本6篇篇1工程建设招标投标合同范本甲方：(招标人名称)乙方：(投标人名称)根据《中华人民共和国建设工程招标投标法》及有关法律法规的规定，为明确双方之间的权利义务，特订立本合同。
第一条合同的签订甲方通过公开招标方式选定乙方承建工程项目，双方在合同签订之日起正式建立合同关系。
第二条工程概况项目名称：工程地点：工程规模：工程内容：工程期限：第三条合同价款本工程总价款为(具体金额)。
合同价款包括劳务费、材料费、设备费、管理费、税金及其他合同约定的费用。
第四条付款方式1. 甲方应按照工程进度及质量要求，结算和支付合同价款。
2. 工程总价款分期付款，具体付款及结算方式双方另行商定。
第五条工程质量和验收标准1. 乙方应按照合同约定的工程标准和技术规范，确保工程质量。
2. 工程验收标准为国家相关标准。
第六条违约责任1. 一方违反合同规定未按时履行或者不完全履行合同义务，应承担违约责任。
2. 违约方应承担相应的违约金或赔偿责任。
第七条索赔和争议解决任何一方在履行本合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。
如果协商不成，可依法向有关部门申请调解或仲裁。
第八条合同变更和解除1. 未经对方同意，任何一方不得单方面变更合同内容。
2. 根据实际情况需要，双方可协商变更合同内容，变更后的协议应书面确认生效。
3. 双方一致同意，可解除本合同。
第九条合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至工程竣工验收合格为止。
第十条合同争议解决因履行本合同所发生的一切争议，由双方友好协商解决；如不能协商解决的，应提交______仲裁委员会按其仲裁规则仲裁。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：地址：地址：签订日期：签订日期：本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
【温馨提示】此处仅为招标投标合同范本，具体合同内容可根据工程项目实际情况进行调整和修改，双方在签署合同时应仔细审查条款，确保权益不受损害。
建设工程招标代理合同(示范文本)5篇
建设工程招标代理合同(示范文本)5篇篇1合同编号：XXXXXXXXXX甲方（招标人）：XXXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXXXXXX联系方式：XXXXXXXXXXXXXXX电子邮箱：XXXXXXXXXXXXXX乙方（招标代理机构）：XXXXXXXXXX公司地址：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX法定代表人：XXXXXXXXXXXX联系方式：XXXXXXXXXXXXXXX电子邮箱：XXXXXXXXXXXXXX鉴于甲方需要委托乙方进行建设工程招标代理，经双方友好协商，达成如下协议：一、定义与解释本合同中所涉及的术语及解释如下：1. 建设工程招标代理：指乙方接受甲方委托，负责组织和实施建设工程的招标活动，包括编制招标文件、发布招标公告、组织投标、开标、评标等工作。
2. 工程图纸及技术文件：指用于工程建设的施工图纸、设计文件及其他相关技术文件。
二、合同范围与内容本合同的具体范围和内容如下：1. 乙方代理甲方进行建设工程的招标工作。
2. 乙方负责编制招标文件，包括但不限于工程概况、招标范围、资格要求、评标标准等。
3. 乙方负责发布招标公告，并接收潜在投标人的报名及投标文件。
4. 乙方组织投标活动，确保投标过程公开、公平、公正。
5. 乙方负责组织开标和评标活动，并编写评标报告。
6. 乙方协助甲方与中标单位签订合同。
7. 其他与招标相关的辅助工作。
三、合同期限与进度安排本合同自双方签署之日起生效，至招标活动结束并成功签订中标合同为止。
进度安排如下：1. 合同签署后XX个工作日内完成招标文件编制。
2. 发布招标公告后XX日内完成报名及资格审查。
3. 投标准备期XX周。
4. 开标及评标活动在投标截止后XX周内完成。
5. 评标结果公示期不少于XX个工作日。
6. 中标合同签订时间在中标公示结束后XX个工作日内完成。
四、费用及支付方式1. 代理费用：甲方应向乙方支付招标代理费用，具体金额根据工程规模及复杂程度确定。
建筑工程材料采购招标协议标准范本(6篇)
建筑工程材料采购招标协议标准范本需方（甲方）：北京有限公司供方（乙方）：经营部经协商同意订立合同如下：第一条：甲方向乙方订货总价值为人民币_____元。
第二条：货款及费用等付款及结算办法：货款在合同有效期内结清。
本合同自签订之日起有效期二月。
第三条：产品名称、规格、型号、质量、等级（技术指标），见附表。
第四条：验收方法：严格按照国家建材标准执行。
第五条：交货规定建1.交货方式：所有货物由供方送往供需双方共同约定的交货地点，所需运输费用由供方承担。
2.交货日期：3.交货地点：4.运输费用：第六条：经济责任（一）乙方应负的经济责任1.乙方产品规格、型号、质量、等级不符本合同规定时，甲方有权向乙方提出退货或保换，由于上述原因致延误交货时间，影响工程进度，每逾期一日，乙方应按逾期交货部分货款总值的百分之三计算向甲方偿付逾期交货的违约金。
2.乙方未按本合同规定的产品数量交货时，少交的部分，甲方如果需要，应照数补交。
甲方如果不需要，可以退货。
由于退货而造成的损失，由乙方承担。
如甲方需要而乙方又不能交货，则乙方应付给甲方不能交货部分货款总值的5%的罚金。
3.产品交货时间不符本合同规定时，每延期一天，乙方应偿付甲方延期交货部分货款总值的万分之三的罚金。
（二）甲方应付的经济责任。
1.甲方如中途变更产品、品种、规格、数量、型号、等级。
应提前3天与乙方协商解决。
2.甲方如中途退货。
应事先与乙方协商，乙方同意退货时，应由甲方偿付乙方退货部分货款总值的30%的罚金。
乙方不同意退货时，甲方应按合同规定收货。
3.属甲方自提材料，甲方应在提货前____日内告知乙方。
4.甲方如未按规定日期向乙方付款，甲方应向乙方提前告知，说明原因，取得对方谅解。
如有问题协商解决。
第七条：产品价格如需调整，必须双方协商，在双方没有达成协议前，乙方仍应按合同供货，如乙方因价格问题而影响交货，则每延期交货一日，乙方应按延期交货部分总值的百分之三作为罚金交给甲方。
建设工程施工合同示范文本常用版
编号：_______________ 本资料为word版本，可以直接编辑和打印，感谢您的下载建设工程施工合同示范文本常用版甲方：___________________乙方：___________________日期：___________________1.一般约定1.1词语定义1.1.1 合同1.1.1.10 其他合同文件包括：1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4 监理人：名称：;资质类别和等级：; 联系电话：;电子信箱：;通信地址：。
1.1.2.5设计人：名称：;资质类别和等级：; 联系电话：;电子信箱：;通信地址：。
1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：1.1.3.9永久占地包括：。
1.1.3.10临时占地包括：。
1.3 法律适用于合同的其他规范性文件：1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：发包人提供国外标准、规范的份数：;发包人提供国外标准、规范的名称：。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：。
1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：;发包人向承包人提供图纸的数量：;发包人向承包人提供图纸的内容：。
1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：1.一般约定1.1词语定义1.1.1 合同1.1.1.10 其他合同文件包括：1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4 监理人：名称：;资质类别和等级：;联系电话：;电子信箱：;通信地址：。
1.1.2.5设计人：名称：;资质类别和等级：;联系电话：;电子信箱：;通信地址：。
1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：1.1.3.9永久占地包括：。
1.1.3.10临时占地包括：。
1.3 法律适用于合同的其他规范性文件：1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：发包人提供国外标准、规范的份数：;发包人提供国外标准、规范的名称：。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_________________ 工程建设招标投标合同样式常用版
甲方：________________________________________________
乙方：________________________________________________
签订日期：_________年______月______日
根据本保证书，(单位名称)注册地址为(详细地址)(以下称承包人)，和(保证人姓名)注册地址为(详细地址)(以下称保证人)在此以担保全额为(货币名称、数额)共同格守对(业主名称)(以下称为业主)的义务。
根据本保证书，承包人与保证人应保证自己，以及其继承人和受让人承担共同的及各自的对该项支付的义务。
根据以业主为一方，承包人为另一方所达成的协议，承包人已承担了合同义务(以下称为所签合同)去实施并完成某项工程，并在工程出现任何缺陷时，按上述合同中有关条款规定进行修补。
兹将上述书面保证的条件表述如下：如果承包人正确地履行和遵守所签合同中规定的承包人一方按合向的真实主旨、意向和含义应履行和遵守的所有条款、条件及规定，或者如果承包人违约则保证人就赔偿业主因此而蒙受的损失，直到达到上述保证金总额，届时，本保证书所承担之义务即告终止和失效。
否则仍保持完全有效。
但所签合同条款，或对工程的实施。
完成及修补其缺陷的性质和范围的任何变更，以及业主或监理工程师根据所签合同给予的时间宽限或业主或上述监理工程师方面对所签合同有关事宜所做的任何容忍或宽恕均不解除保证人所承担之上述保证书规定的义务。
但只在下述情况下保证人才承担清偿业主蒙受损失之义务：
(___)收到业主与承包人双方书面通知，说明业主与承包人已一致同意应向业主支付这一笔损失赔偿费;或者(b)保证人收到一份与所签合同条款规定相一致的、按仲裁程序签发的、并在法律上证明的裁决书副本，说明应向业主支付这一笔损失赔
偿费。
代表(承包人名称) 代表(保证人姓名)由(签字人姓名) 由(签字人姓名)
以的资格以的资格
在(证明人)证明下在(证明人)证明下
签于________年________月________日签于________年________月________日。