建设工程材料供应合同范本(标准版).docx
建设工程材料供应合同范文6篇
建设工程材料供应合同范文6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（采购方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方法人电话]乙方（供应方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方法人电话]鉴于甲方与乙方本着互利互惠的原则，经友好协商，就甲方向乙方采购建设工程材料事宜达成如下协议，以兹信守。
一、合同标的1.1 本合同涉及甲方向乙方采购用于建设工程的材料，包括但不限于混凝土、钢材、水泥、沙石等。
具体材料名称、规格型号、数量、单价等详见附件《材料采购清单》。
二、交货时间与地点2.1 乙方应按照甲方要求的交货时间，准时将材料送达甲方指定的交货地点。
具体交货时间和地点详见《材料采购清单》。
2.2 乙方在运输过程中应确保材料的安全，如因乙方原因造成材料损失或延误，乙方应承担相应责任和损失。
三、质量与检验3.1 乙方应保证所供应的材料符合国家相关质量标准，并提供相应的质量证明文件。
3.2 甲方有权对乙方提供的材料进行检验，如甲方发现材料存在质量问题，有权要求乙方退货并承担相应损失。
3.3 如因材料质量问题产生争议，双方应共同选择第三方检测机构进行检测，并以检测结果为准。
四、价格与支付方式4.1 本合同所涉及的材料价格以《材料采购清单》中约定的价格为准。
4.2 甲方应按照合同约定支付材料款项。
具体支付方式和时间详见《材料采购清单》。
4.3 如因甲方原因迟延支付材料款项，乙方有权要求甲方支付滞纳金。
五、保密条款5.1 双方应对本合同的内容和实施过程保密，不得向第三方泄露。
5.2 双方应妥善保管与本合同相关的商业秘密和机密信息。
六、违约责任6.1 如一方违反本合同的任何条款，违约方应承担相应违约责任，并赔偿对方因此遭受的损失。
6.2 如因违约导致本合同无法继续履行，守约方有权解除本合同。
七、不可抗力7.1 如因不可抗力因素导致一方无法履行本合同，该方应在第一时间通知对方，并共同协商解决方案。
建筑材料供货合同标准版(七篇)
建筑材料供货合同标准版甲方：_____地址：_____电话：_____邮箱：_____乙方：_____地址：_____电话：_____邮箱：_____第一条：甲方向乙方订购水电安装工程材料。
订货总数以双方签字认可的每批次货物之总和计算。
每种型号规格材料单价以双方签字认可材料报价单附于合同之后。
第二条：付款方式每批次货物运至施工现场，甲方验收后支付此批次货物总价款的，剩余____%货款于____年付清。
第三条：乙方负责将材料运至施工现场，承担运输费用。
第四条：经济责任（一）、乙方责任1、乙方需按质按量按约定交货，运输期日。
逾期未交货，乙方应按逾期交货部分货物总量的%向甲方偿付违约金。
2、乙方所供产品不能利用的，乙方负责无偿调换货物。
（二）、甲方责任1、甲方如未按规定的日期、金额向乙方付款，每延期一天，应按延期付款总额的____%付给乙方延期罚金。
2、乙方按合同约定送货而甲方拒收的，甲方承担因此造成的相关损失。
第五条：甲乙任何一方因不可抗力不能履行合同时，应及时通知对方，并免于承担违约责任。
第六条：本合同在执行中如发生争议或纠纷，甲乙双方应协商解决，解决不了时（一）申请仲裁机构仲裁。
（二）向人民法院起诉。
第七条：本合同双方签字盖章之日起生效，按本合同规定供货并结算完毕后自动作废。
如有未尽是由，得由甲乙双方协商，另订附则于本合同之内，所有附则在法律上与本合同有同等效力。
第八条：本合同共一式份，甲乙双方各执份，具有同等效力。
甲方：_____ 乙方：_____账号：_____ 账号：_____ 开户银行：_____ 开户银行：_________年____月____日 ____年____月____日建筑材料供货合同标准版（二）（二）（需方）甲方：（供方）乙方：根据《中华人民共和国民法典》和相关法律规定，经过充分协商，达成如下协议：一、货物名称，数量及单价甲方在建设工程中需用乙方供给的建筑保温材料名称，数量吨，单价为，如果由于其他原因致使供货量不足量，按照实际的供应材料款额计算。
建设工程材料供应合同范文5篇
建设工程材料供应合同范文5篇第1篇示例：建设工程材料供应合同范文甲方（供应商）：____________________乙方（需方）：____________________鉴于乙方拟对建设工程进行施工，现甲乙双方按照平等自愿、互利互惠的原则，就甲方为乙方提供建设工程所需材料的事宜达成如下合同：一、项目名称及说明1.1 项目名称：__________工程。
1.2 项目地点：______________（具体地址）。
二、服务内容2.1 甲方负责向乙方供应该工程所需的建筑材料，包括但不限于钢材、水泥、砖瓦等。
2.2 甲方需按照乙方的需要，保证提供的材料符合国家相关标准，并保证材料的质量。
2.3 甲方应在签订合同之日起_______（天/月）内将所需材料供应至乙方指定地点。
三、质量标准和验收3.1 乙方有权对甲方提供的材料进行质量检验和验收。
3.2 如甲方提供的材料不符合国家相关标准，乙方有权拒绝接收，并要求甲方重新提供符合要求的材料。
3.3 甲方应承担因提供劣质材料引起的所有损失，并按照乙方的要求进行赔偿。
四、价格及付款方式4.1 材料价格：_________元/吨（或其他计量单位）。
4.2 付款方式：乙方应在收到材料后_____（天/月）内支付给甲方相应款项。
4.3 乙方支付款项时，应出具正规的发票，发票金额与实际供应的材料数量和质量相符。
五、违约责任5.1 若甲方未能在约定的时间内提供所需材料，应相应降低乙方支付的价格。
5.2 若因甲方原因导致工程延误或造成其他损失的，甲方应承担相应的违约责任。
六、争议解决6.1 本合同的履行与解释均适用中华人民共和国法律。
6.2 凡双方因履行本合同而发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，应向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他事项7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程完工结束。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
签订日期：______________以上为建设工程材料供应合同的范本样式，双方需认真阅读并履行合同约定，确保合同的顺利履行。
建设工程材料供应合同5篇
建设工程材料供应合同5篇第1篇示例：建设工程材料供应合同合同编号：【合同编号】甲方：【甲方名称】地址：【甲方地址】联系人：【甲方联系人】电话：【甲方电话】鉴于甲方拟进行以下建设工程项目，需采购一定数量的建设工程材料，现甲乙双方本着平等自愿、互利互惠的原则，经友好协商，达成以下合作协议：一、项目名称：【项目名称】二、建设工程材料分类及规格：详见附件【建设工程材料清单】三、供货数量：根据实际需求量，由甲方提前与乙方协商确定具体数量。
四、交货期限：乙方应在收到甲方订单后，按照约定的时间及数量进行供货。
如有变更，需提前经甲方同意。
五、供货地点：根据实际需求，交货地点为【交货地点】。
六、运输方式及费用：根据乙方实际情况选定运输方式，并承担相应费用。
若由甲方安排运输，由甲方承担相应费用。
七、价格及付款方式：根据市场行情和双方协商确定。
付款方式为【付款方式】，货款应在供货后【天数】内支付至乙方指定账户。
八、质量标准：乙方需按照国家相关标准生产建设工程材料，并提供符合要求的质量证明文件。
九、违约责任：任何一方如因自身原因未能履行合同约定，应承担相应违约责任。
违约方应赔偿对方因此造成的一切经济损失。
十、争议解决：因履行合同所产生的争议，双方应友好协商解决；若无法协商解决，则提交【仲裁机构】仲裁。
十一、本协议自双方签字盖章之日起生效，至建设工程完工结束。
如需变更或补充内容，须经双方协商一致并签署书面协议。
甲方（盖章）：签字：日期：（附件：建设工程材料清单）以上为《建设工程材料供应合同》内容，双方应遵守合同约定，共同维护合同的有效性和权益。
希望双方合作愉快，共同开创美好未来。
合同见证人：【见证人签名】日期：【日期】第2篇示例：建设工程材料供应合同是工程建设过程中的重要文件，它规定了建设工程所需材料的供应和交付，保障工程的顺利进行和质量保证。
本合同由供货商和采购商双方共同签署，明确双方责任、义务及相关事宜，将有效地保障建设工程的进行。
供应合同建设工程材料供应合同范本6篇
供应合同建设工程材料供应合同范本6篇全文共6篇示例，供读者参考篇1供应合同合同编号：XXXXX甲方：（供应商名称）地址：（供应商地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）乙方：（需方名称）地址：（需方地址）法定代表人：（法定代表人姓名）联系电话：（联系电话）鉴于甲方是一家具有良好信誉和实力的供应商，能够按照乙方的要求及时提供所需的建设工程材料，并且乙方有意向购买甲方提供的建设工程材料，双方经友好协商一致，达成如下协议：一、产品名称和规格甲方将向乙方供应以下建设工程材料：1.名称：**（建设工程材料名称）**2.规格：**（具体规格要求）**3.数量：**（供应数量）**二、交货时间1. 甲方应当按照乙方的要求，按时按量交付建设工程材料。
具体交货时间和地址由乙方提前通知甲方。
2. 如果因为不可抗力等原因导致交货延迟，甲方应及时通知乙方，并尽最大努力缩短延迟时间。
三、质量标准1. 甲方供应的建设工程材料必须符合国家标准或行业标准，并且必须没有任何质量问题。
2. 乙方有权对甲方提供的建设工程材料进行质量检验。
如发现质量问题，乙方有权拒收并要求甲方承担相应责任。
四、价格及支付方式1. 乙方应按照双方约定的价格支付建设工程材料的采购费用。
具体价格为**（具体价格）**元/单位。
2. 乙方应当在收到甲方发出的结算单后7天内完成支付。
逾期未付的，每日按应付金额的5‰支付逾期滞纳金。
五、违约责任1. 如果任何一方未能履行本合同所规定的任何义务，给对方造成损失的，应当承担违约责任并赔偿损失。
2. 若因为一方的原因导致合同无法履行，另一方有权解除合同。
六、其他条款1. 本合同自双方签字盖章后生效，至**（合同结束日期）**止。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同如有争议，双方应友好协商解决。
协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：（签字）法定代表人：（签字）签署日期：**年**月**日篇2供应合同甲方：（甲方单位名称）乙方：（乙方单位名称）鉴于双方经友好协商，就甲方建设工程所需材料的供应事宜达成如下协议：第一条供应物品及数量1.1 乙方同意向甲方供应以下材料：（1）材料名称1：数量（2）材料名称2：数量……1.2 材料的质量、规格及执行标准需符合甲方的要求。
建设工程材料供应合同范文6篇
建设工程材料供应合同范文6篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（采购方）：[甲方公司名称]地址：[甲方公司地址]法定代表人：[甲方法人姓名]联系电话：[甲方法人电话]乙方（供应方）：[乙方公司名称]地址：[乙方公司地址]法定代表人：[乙方法人姓名]联系电话：[乙方法人电话]鉴于甲方因建设工程的需要向乙方采购工程材料，为了明确双方的权利义务，确保合同的顺利履行，依据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿的基础上，经过友好协商，达成如下协议：第一条合同目的及材料内容1.1 本合同的目的：甲方向乙方采购建设工程所需的材料，乙方按照合同约定的时间、质量、数量等要求供应材料。
第二条材料规格及质量要求2.1 乙方供应的材料应符合国家相关标准及规范的要求，并提供相应的质量保证文件。
2.2 材料的规格、型号、数量及质量要求详见附件《材料清单》。
第三条材料价格及支付方式3.1 材料价格：按照附件《材料清单》中约定的价格执行。
3.2 支付方式：甲方应按照合同约定及时支付材料款项，乙方在收到款项后按照约定时间发货。
第四条交货时间及地点4.1 乙方应按照附件《材料清单》中约定的时间，将材料送达甲方指定的交货地点。
4.2 交货地点：[具体交货地点]。
4.3 如因特殊原因需要变更交货时间或地点，双方应提前协商并签订书面变更协议。
第五条包装、运输及装卸5.1 乙方应妥善包装材料，确保在运输过程中不受损坏。
5.2 运输方式及费用承担：由乙方负责运输，费用已包含在材料价格中。
5.3 装卸费用：装卸费用由乙方承担。
第六条质量检验及验收标准6.1 甲方应在收到材料后按照合同约定及国家相关标准对材料进行质量检验。
6.2 如甲方发现材料存在质量问题，应当在收到材料后XX日内书面通知乙方，乙方应在接到通知后XX日内进行更换或处理。
6.3 验收标准：按照国家相关标准及附件《材料清单》中的要求执行。
第七条违约责任7.1 若甲方未按合同约定支付材料款项，应支付逾期付款违约金。
建设工程材料供应合同标准范本4篇
建设工程材料供应合同标准范本4篇全文共4篇示例，供读者参考篇1建设工程材料供应合同标准范本甲方（供货商）：__________（以下简称“甲方”）乙方（需方）：__________（以下简称“乙方”）鉴于甲方是一家具有供应建设工程材料的企业，具有合法的经营资格，能够提供优质的产品及服务；乙方是一家需要购买建设工程材料的企业，双方均同意按照平等、自愿的原则，达成以下合作协议，共同遵守并执行。
第一条交货时间及方式1.1 甲方应根据乙方采购订单中的要求，按时交付建设工程材料，并在交货前提前通知乙方，确保乙方做好接货准备。
1.2 乙方应在收到建设工程材料后，进行验收，如有质量问题应及时与甲方联系处理。
第二条建设工程材料质量标准2.1 甲方所供应的建设工程材料应符合国家标准及乙方的技术要求，品质优良，无二次污染，达到乙方预期的使用效果。
2.2 乙方应根据实际需要提供建设工程材料的详细规格，要求甲方进行符合要求的生产。
第三条价格及结算方式3.1 建设工程材料的价格及结算方式双方根据市场行情和实际情况协商确定，并在合同中明确定。
3.2 乙方应按照合同规定的付款时间及方式进行结算，如有特殊情况需要延期支付，应提前与甲方协商并取得书面同意。
第四条违约责任4.1 在合作过程中，如一方违反本合同规定致使对方遭受损失，应承担相应的违约责任。
4.2 如因不可抗力导致合同无法履行，双方应立即通知对方并协商解决方案，免除因不可抗力原因而导致的违约责任。
第五条保密条款5.1 双方应相互尊重商业秘密，不得将涉及合同内容的商业信息泄露给第三方，如因此造成的损失由泄露方承担。
5.2 因特殊情况需要透露合同内容时，需经过对方书面同意，并签署保密协议。
第六条争议解决6.1 双方在履行本合同过程中，如产生争议，应友好协商解决；协商不成时，可向双方协商确定的仲裁机构申请仲裁，仲裁裁决为终局裁决。
第七条其他事宜7.1 本合同自双方签字盖章后生效，有效期至合同约定的结束日期，届时自动终止，如需延长合作期限，需提前1个月书面通知对方并签订新的合同。
供应合同建设工程材料供应合同范本5篇
供应合同建设工程材料供应合同范本5篇篇1供应合同建设工程材料供应合同范本甲方（供货方）：乙方（需方）：为明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，达成以下协议。
第一条供货内容甲方通过购买或生产，自己具有的产品，供乙方购买。
甲方在甲方的工厂内进行加工或分包订单，按照约定的数量、质量和时间交货给乙方。
乙方负责接收产品并支付货款。
第二条产品规格根据乙方的具体业务需求，甲方在本供应合同签订之日起（含签订当日），与乙方就具体产品规格进行核实和确认。
第三条交货时间根据乙方的实际需求，甲方应按照协商达成的交货时间表，准时将产品送达乙方指定地址。
第四条交付地点产品交付地点为乙方指定的地点。
如乙方要求发往多个地方，甲方要执行。
第五条价格及支付方式乙方支付给甲方的产品价格为人民币（￥）_________元。
支付方式为月结，发票开具后一周内支付。
第六条产品质量甲方保证其供应的产品符合国家标准和合同的约定，保证产品无质量问题，如质量有问题，乙方可以拒绝收货。
甲方承担因产品质量问题所引起的一切经济和法律责任。
第七条违约责任如因任何一方非因不可抗力因素，导致不能履约或未能全部履约，造成的损失由违约方承担，违约方需给付另一方损失的赔偿。
第八条保密义务双方在供应合同的履行过程中的技术、商业信息等均应保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
第九条合同的解释与争议解决本合同如有争议，甲、乙双方应友好协商解决；协商不成，按照中华人民共和国法律解决。
第十条合同的签订和效力本合同一式两份，申卯双方各执一份，自双方签字盖章后生效。
甲方（供货方）：乙方（需方）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：签订日期：______年______月______日签订日期：______年______月______日注：本合同以下内容将以电子文本形式定义为原始合同，方便双方存档后查阅。
篇2供应合同甲方：_________(以下简称"甲方")乙方：_________(以下简称"乙方")为了明确双方在建设工程材料供应方面的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲乙双方经友好协商，在平等自愿的基础上签订本合同，并共同遵守合同的各项条款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
编号：_________________ 建设工程材料供应合同范本
甲方：________________________________________________
乙方：________________________________________________
签订日期：_________年______月______日
使用方（以下简称甲方）：______________有限公司项目部
供应方（以下简称乙方）：____________________________
第一条目的和背景条款
1．1 根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律法规和本项建设工程的具体要求，甲乙双方在协商一致基础上，本着自愿、公平和诚信的原则，就_________工程所需的供应事宜签订本合同，以资共同遵守。
第二条材料交货地点、供货期限
2．1 交货地址：
2．2 供货起止时间：_________年_________月_________日至_________年_________月_________日
第三条供应要求及价格
3．1 数量_______（m3）；单价________（元/m3）；货款金额________（万元）；最终以实际结算为准。
3．2 上述价格为到货价，且是综合单价。
含运费、装卸费、保险费（如有）、税款。
第四条结算和资金支付条款
4．1 结算方式：________________________________
4．2 约定的结算期限：__________________________
4．3 送到工地，甲方应指定专人在发货单上签字作为收货确认。
但签字不视为乙方材料合格，有关材料质量应按本合同第五条约定办理。
4．4 每月_________日前，供需双方对上月供应量进行核对，并办理有效签字手续。
4．5 付款方式和期限：____________________________
第五条质量标准和验收
5．1 乙方应对供应材料的质量负责。
5．2 材料应符合现行国家质量要求和行业有关标准，符合业主要求。
5．3 乙方货到后甲方应组织人员初验，初验合格的，甲方签收；初验不合格的，甲方退回乙方，由此引起的损失由乙方自担；如果本项工程对材料验收有特殊要求的，应按此规定办理；甲方初验合格，不意味材料最终完全合格，甲方将在实际使用过程中进行进一步检验和验收，如发现质量不合格或不能满足施工要求，甲方应立即通知乙方更换或作退货处理，乙方应立即作出处理，并承担相关损失和费用，否则甲方有权从未付材料款中扣除相关款项。
第六条甲方的责任和义务
6．1 甲方应根据施工进度，提前_________天向乙方提供货要求通知，通知包括但不限于书面、口头、传真、电话、电子邮件方式。
6．2 乙方按时送达材料后，甲方应及时组织初验，初验合格的，及时签收确认，初验不合格的，通知乙方退货或作换货处理。
第七条乙方的责任和义务
7．1 乙方应按合同要求及时保质保量供应材料，如不能按时供应，或供应的材料不合格，由此给甲方造成的损失，乙方应负责赔偿。
7．2 乙方应按国家有关规定及时向甲方提供相关资料。
7．3 乙方应遵守施工工地有关的规章制度，并负责乙方人员及设备的安全。
第八条甲乙双方其他约定条款
8．1 在预拌混凝土供应中，如需更改约定的重要技术数据，要求更改的一方必须出具有效的书面凭证，并征得另一方的同意。
8．2 材料使用后甲方若发现质量问题，应在_________小时内书面通知乙方，甲乙双方应及时协商解决。
8．3 乙方保证材料在供应之前所有权确为自己所有，不存在权利瑕疵，如若引发侵权责任由甲方承担。
8．4 双方约定由材料在运到乙方指定的地点前，产品毁损、灭失的风险由乙方承担。
8．5 甲乙双方在履行本合同过程中的联系方法以下表为准，如发生变更须以书面方式通知对方。
联系地址____________
电话________________
传真________________
联系人/电话_________
甲方________________
乙方________________
第九条违约责任
9.1 非因质量原因甲方中途退货的，应当承担退货价金______%的惩罚性违约金，不能继续履行合同的，乙方有权单方面解除合同；考虑到业方计价的滞后性，甲方不承担延期付款六个月内的违约责任。
9.2 乙方不能按期交货的，应当承担本批货款总价的1%的惩罚性违约金，并继续履行合同。
甲方提供的产品质量不符合双方约定的质量标准，应当承担合同总造价的______%的惩罚性违约金，如不能继续履行合同的，甲方有权单方面解除合同。
9．3 因不可抗力造成本合同不能履行的，任何一方均可解除合同，并互不承担违约责任。
第十条争议解决条款
10．1 因履行本合同发生的争议，由当事人双方协商解决
10．2 如仍未解决，依法向甲方企业法人住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第十一条合同生效及其他
11．1 合同经甲乙双方签字盖章后生效。
本合同一式_________份，甲乙双方各执_________份，每份具有同等法律效力。
11．2 本合同未尽事项，可由双方约定后签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
11．3 本合同附以下附件：___________
甲方（签章）：_______ 乙方（签章）：______
法定代表人：_________ 法定代表人：________
委托代理人：_________ 委托代理人：________
单位地址：___________ 单位地址：__________
电话：_______________ 电话：______________ 开户银行：___________ 开户银行：__________ 帐号：_______________ 帐号：______________ _______年____月____日______年____月____日。