2018年最新设计合同 1206(精品模板)
最新最新版合同协议范本-2018设计合同范本
最新最新版合同协议范本-2018设计合同范本甲方（委托方）：________________乙方（设计方）：________________鉴于甲方希望委托乙方提供设计服务，双方本着平等互利的原则，经协商一致，同意按照以下条款和条件订立本协议：1. 服务内容乙方应根据甲方的要求，提供包括但不限于以下设计服务：- 概念设计- 平面布局设计- 3D效果图制作- 施工图纸绘制- 项目跟进及设计变更2. 服务期限本协议自双方签字盖章之日起生效，服务期限为____个月，或直至双方书面同意的延长日期为止。
3. 费用支付甲方应按照以下方式向乙方支付设计服务费用：- 首期款项：合同签订后支付总费用的30%作为定金。
- 进度款项：设计阶段完成时支付总费用的40%。
- 余款：设计服务全部完成并通过甲方验收后支付剩余的30%。
4. 知识产权乙方完成的设计成果，其著作权归甲方所有。
未经甲方书面同意，乙方不得将设计成果用于其他目的或向第三方透露。
5. 保密条款乙方应对在履行本协议过程中获知的甲方商业秘密和其他保密信息予以保密，未经甲方书面同意，不得向任何第三方披露。
6. 违约责任如任何一方违反本协议的任何条款，违约方应向守约方支付违约金，并赔偿因违约造成的一切损失。
7. 争议解决双方因履行本协议而发生的任何争议，应首先通过友好协商解决。
如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 其他本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
本协议一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：________________乙方代表（签字）：________________日期：________________请注意，本范本仅供参考，具体合同内容应根据实际项目需求和当地法律法规进行调整。
在签订正式合同前，建议咨询法律专业人士。
2018年最新建筑安装工程设计合同(精品模板)
建筑安装工程设计合同工程名称：
委托单位：
设计单位：
设计编号：
合同编号：
年月日订
建筑安装工程设计合同
订立合同双方：
建设单位：，以下简称甲方；
设计单位：，以下简称乙方。
为了明确责任，分工协作，共同完成国家建设项目的设计任务，根据《建设工程勘察设计合同条例》的规定和________批准的计划任务书，经甲乙双方充分协商，特签订本合同，以便共同遵守。
一，工程名称，规模，投资额，建设地点
甲方委托乙方承担工程的设计项目，建筑安装面积为
平方米，批准总投资为万元，建设地点在
二，甲方的义务
1，甲方应在年月日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。
甲方在年月日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。
甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
2018年设计合同范本
2018年设计合同范本甲方：委托设计服务的一方。
- 乙方：提供设计服务的一方。
- 项目：指乙方根据甲方要求完成的特定设计工作。
## 3. 合同双方- 甲方名称：_____________________- 乙方名称：_____________________## 4. 项目描述- 项目名称：_____________________- 项目范围：详细描述乙方将提供的服务，包括但不限于设计类型、预期成果、项目阶段等。
## 5. 工作内容- 设计工作：乙方应完成的具体设计任务。
- 交付物：乙方需交付的设计文件和材料。
## 6. 费用和支付- 总费用：项目总费用为_________元。
- 支付方式：详细说明支付时间点和金额。
## 7. 时间表- 开始日期：项目开始的日期。
- 结束日期：项目预计完成的日期。
- 交付时间点：各个阶段或里程碑的预期完成时间。
## 8. 知识产权- 版权归属：明确设计作品的版权归属。
- 使用权限：甲方对设计作品的使用权限。
## 9. 保密协议- 保密条款：双方应遵守的保密义务。
## 10. 违约责任- 违约定义：明确何种情况下视为违约。
- 违约后果：违约方需承担的责任。
## 11. 合同变更和终止- 变更条件：合同变更需满足的条件。
- 终止条件：合同终止的情形。
## 12. 争议解决- 解决方式：双方如何解决合同执行过程中出现的争议。
## 13. 附加条款- 根据具体项目需要，双方可协商添加的其他条款。
## 14. 签字盖章甲方代表签字：______________________ 日期：____年____月____日乙方代表签字：______________________ 日期：____年____月____日注意：本合同范本仅供参考，具体合同内容应根据实际情况由专业法律人士起草或审核。
在签订正式合同前，请确保所有条款都已详细阅读并理解，以避免未来可能出现的法律纠纷。
装饰设计合同范本2018
装饰设计合同范本2018甲方（委托方）：________________乙方（设计方）：________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行装饰设计的事宜，达成如下协议：一、设计项目概况1.1 设计项目名称：________________1.2 设计项目地点：________________1.3 设计项目面积：________________1.4 设计项目类型：________________二、设计内容2.1 乙方根据甲方提供的资料和要求，负责完成本合同项下的装饰设计工作。
2.2 设计内容包括：室内装饰设计、家具设计、软装设计、照明设计等。
（1）平面布置图；（2）立面图；（3）天花吊顶图；（4）家具尺寸图；（5）照明设计图；（6）材质样板及色彩搭配方案；（7）软装饰品配置方案；（8）设计说明及施工图。
三、设计费用3.1 甲方应支付乙方设计费用共计人民币_______元（大写：________________元整）。
3.2 付款方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方设计费用的30%作为定金；（2）乙方提交初步设计方案后，甲方支付乙方设计费用的30%；（3）乙方提交最终设计方案及施工图后，甲方支付乙方设计费用的40%。
四、设计周期4.1 乙方应在合同签订后_______个工作日内完成初步设计方案。
4.2 甲方对初步设计方案提出修改意见后，乙方应在_______个工作日内完成修改。
4.3 乙方应在甲方确认初步设计方案后_______个工作日内完成最终设计方案及施工图。
五、知识产权5.1 乙方保证其设计成果不侵犯他人的知识产权，如因乙方设计成果侵犯他人知识产权而给甲方造成损失的，乙方应承担全部责任。
5.2 设计成果的版权归乙方所有，甲方仅享有合同约定的使用权。
六、保密条款6.1 双方在履行本合同过程中所获悉的对方商业秘密和技术秘密，应予以严格保密，未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或泄露。
最新版合同协议范本-2018设计合同范本
最新版合同协议范本-2018设计合同范本甲方（委托方）：______________地址：______________联系电话：______________乙方（设计方）：______________地址：______________联系电话：______________鉴于甲方需要进行设计服务，乙方具有相应的设计资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就甲方委托乙方进行设计服务事宜达成如下协议：第一条服务内容1.1 乙方应甲方要求，提供以下设计服务：[详细描述设计服务内容，如平面设计、室内设计、产品设计等]。
1.2 设计服务的具体要求和技术标准按照甲方提供的设计方案或双方协商确定。
第二条设计成果2.1 乙方应按照甲方的要求和双方确定的时间节点，提交设计成果，包括但不限于设计图纸、3D模型、设计说明等。
2.2 设计成果的提交形式为电子文档，乙方应确保提交的设计成果清晰、完整。
第三条服务期限3.1 本合同服务期限自合同签订之日起至[具体日期]止。
3.2 如因甲方原因导致设计服务延期，双方应协商确定新的服务期限。
第四条费用及支付方式4.1 本合同总费用为人民币[金额]元（大写：[金额大写]）。
4.2 甲方应在合同签订后[时间]内支付预付款，即合同总费用的[百分比]%。
4.3 设计成果经甲方验收合格后，甲方应在[时间]内支付剩余款项。
第五条知识产权5.1 乙方保证所提供的设计服务不侵犯任何第三方的知识产权或其他合法权益。
5.2 设计成果的知识产权归甲方所有，乙方在未经甲方书面同意的情况下，不得将设计成果用于其他任何商业用途。
第六条违约责任6.1 如乙方未能按期提交设计成果，每逾期一天，应向甲方支付合同总费用[百分比]%的违约金。
6.2 如甲方逾期支付款项，每逾期一天，应向乙方支付逾期款项[百分比]%的滞纳金。
第七条合同变更和解除7.1 因不可抗力导致无法履行或需变更合同的，双方应协商解决。
7.2 任何一方需解除合同，应提前[天数]天书面通知对方，并承担相应的违约责任。
2018年最新建筑安装工程设计合同(精品模板)
甲方委托乙方承担工程的设计项目，建筑安装面积为平方米，批准总投资为万元，建设地点在
二，甲方的义务
1，甲方应在年月日以前，向乙方提交业经上级批准的设计任务书，工程选址报告，以及原料（或经过批准的资源报告），燃料，水，电，运输等方面的协议文件和能满足初步设计要求的勘察资料，需要经过科研取得的技术资料。甲方在年月日施工图设计前，应提供经过批准的初步设计文件和能满足施工图设计要求的勘察资料，施工的条件，以及有关设备的技术资料。甲方对上述资料必须保证质量，不得随意变更。
六，奖励与违约责任
1.在合理的工程投资控制数内，由于乙方采用先进技术或合理建议而节省了工程投资，可以从节约投资额中提取％奖励乙方。
2.由于甲方不能按期、准确提供有关设计资料，致使乙方无法进行设计或造成设计返工，乙方除可将设计文件交付日期顺延外，还应由甲方按乙方实际损失工日，以每日元计算增付设计费。
3.甲方不按照合同规定的时间向乙方支付定金和设计费，应根据银行关于延期付款的规定，向乙方偿付违约金。
4.由于乙方的原因，延误设计文件的交付时间，每延误____天，乙方应向甲方偿付相当于设计费的____％的违约金（甲方可在设计费中扣除）。
5.因乙方设计质量低劣引起返工，应由乙方继续完善设计任务，并视造成的损失浪费大小减收或免收设计费。对于因乙方设计错误造成工程重大质量事故者，乙方除免收受损失部分的设计费外，还应付与直接受损失部分设计费相等的赔偿金。
2.原定任务书如有重大变更而重作或修改设计时，须具有设计审批机关或设计任务书批准机关的意见书，经双方协商，另订合同。已经进行了的设计费用的支付，按前条办法计算。
3.甲方因故要求中途停止设计时，应及时用书面通知乙方，已付设计费不退，并按该阶段的实际耗工日，增付和结清设计费，同时结束合同关系。
最新最新版合同协议范本-2018设计合同范本
最新最新版合同协议范本-2018设计合同范本发包人(甲方)：XXX设计工作室承包人(乙方)：XXX装饰工程有限公司双方根据《中华人民共和国担保法》、《建筑安装工程合同条例》等有关规定，经友好协商签订本合同。
第一条工程项目(1)工程名称: XXX小区公共区域改造工程(二)工程地点: XXX市XXX区XXX街道(3)工程内容及承包范围:1、对小区公共区域进行设计改造，包括景观设计、路面改造、照明方案等。
2、进行景观材料采购和施工。
3、安装照明设备并进行调试和维护。
4、改造期间的项目管理、监理以及质量控制。
第二条工期本工程开工日期以甲方出具的书面开工令为准，试运行期为30天。
工程交付使用时间应满足以下要求:计划竣工时间：年月日至年月日施工总工期：120日历日（包括设计、采购、施工、调试等工作）。
第三条承包方式和工程造价1、乙方应按甲方确定的设计要求和本工程的施工验收规范组织施工。
施工过程中，乙方应确保施工方案、工期和质量符合甲方的要求，通过甲方的验收。
2、合同金额：工程总成本为人民币XXX元，为总包价，包括风险、税金等相关工程费用。
第四条付款方式1、完成总工程量的50%双方核对工程量和工程造价并签字盖章后，7天内支付合同总价的50%。
2、工程竣工后，支付工程总造价的30%。
3、所有工程验收合格，竣工结算经甲方预算部批准确认后，乙方应在收到甲方提交的竣工结算报告和结算材料后15天内核实，并提出确定或修改建议。
总价应在30个月内支付20%。
4、保修期满后30天内一次性支付剩余余额的20%工程款。
第五条双方的职责(一)甲方的责任1、负责提供乙方设计施工所需的原始设计图纸和相关资料。
2、在施工过程中，对需要修改的设计方案或增加的项目发出书面变更通知，作为乙方施工变更和工程结算的依据。
3、负责工程中不同专业与界面接口的协调，提供乙方施工所需的水电，但水电费由乙方承担。
4、负责组织工程验收。
(二)乙方的责任1、乙方负责在合同签订后7天内进行设计优化完善，并提交甲方审批，并提交施工组织计划供甲方审批。
最新2018最新合同协议范本模板-设计费的合同范本
最新2018最新合同协议范本模板-设计费的合同范本合同编号：_____________甲方（需方）：_____________地址：_____________联系人：_____________电话：_____________乙方（设计方）：_____________地址：_____________联系人：_____________电话：_____________鉴于甲方需要进行设计工作，并委托乙方提供设计服务，双方本着平等互利的原则，经协商一致，订立本合同，以便共同遵守履行。
第一条合同目的本合同旨在明确双方在设计服务过程中的权利、义务和责任，确保设计工作的顺利进行和设计成果的交付。
第二条设计服务内容1. 乙方应根据甲方的要求，提供以下设计服务：- 初步设计方案的制定与提交；- 设计方案的完善与修订；- 设计图纸的制作与提供；- 项目实施过程中的设计咨询与支持。
2. 甲方应提供必要的项目背景资料和设计要求，以便乙方进行设计工作。
第三条设计费用及支付方式1. 双方经协商确定设计服务费用总额为人民币________元（大写：__________________________元整）。
2. 甲方应按以下方式支付设计费用：- 签订合同后五日内支付预付款人民币_______元，占总额的__%； - 设计初稿提交并通过审核后支付第二笔款项人民币_______元，占总额的__%；- 设计终稿提交并通过验收后支付尾款人民币_______元，占总额的__%。
第四条设计时间及交付1. 乙方应在合同签订后的__个工作日内提交初步设计方案。
2. 乙方应在甲方确认初步设计方案后的__个工作日内提交最终设计方案。
3. 所有设计成果应以电子文件形式交付，并由甲方确认接收。
第五条知识产权1. 设计成果的所有权和知识产权归甲方所有。
2. 乙方不得将设计成果用于除本合同约定项目之外的任何目的。
第六条违约责任1. 如乙方未能按期提交设计成果或设计成果未达到合同要求，甲方有权要求乙方按日支付违约金，违约金为合同总金额的__%。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2、设计费支付方式：银行转账，设计人提供等额正式发票。
3、第四次付费时，发包人和设计人按台江区政府投资项目审批中心审核的工程结算造价为设计费用限额调整设计费总额，在本期设计费支付时，应按照调整后的设计费总额对之前支付的设计费进行重新计算，按实调整和支付，支付不足的，在本期补足，超量支付的扣回）；
以财审为准），设计费浮动幅度为–20%。上述设计费总额和浮动幅度是设计人按照建设单位招标时公布的工程估算金额在投标时作出的报价。若工程估算金额与工程结算造价不一致的，则以后者金额为计费基数，按实调整设计费，合同价招标文件约定的设计费浮动幅度不变。设计费计算方法如下：
第五条本合同设计收费估算为投标中标价：贰佰肆拾叁万捌仟肆佰元人民币（243.84万元人民币）。设计费支付进度详见下表。
付费次序
占设计费%
付费额（万元）
付费时间
（由交付设计文件所决定）
第一次付费
10%
24.384
方案设计优化完成并获得批准通过后，设计人提出申请，发包人7日内支付
第二次付费
20%
48.768
签订日期：2016年12月
中华人民共和国住建部
监制
国家工商行政管理局
发包人：xx市xx区人民法院
xx市xx区房地产开发经营公司（代理单位）
设计人：yyy建筑设计院
发包人委托设计人承担 台江区人民法院审判法庭（勘察设计） 工程设计，经双方协商一致，签订本合同。
第一条本合同依据下列文件签订：
1.1《中华人民共和国合同法》 《中华人民共和国建筑法》 《建设工程勘察设计市场管理规定》。
(1)工程设计收费=工程设计收费基准价×(1±浮动幅度值)= 304.8万元×80%=243.84万元
(2)工程设计收费基准价=基本设计收费+其他设计收费=243.84万元
(3)基本设计收费=工程设计收费基价×专业调整系数×工程复杂程度调整系数×附加调整系数=243.84×1×1=243.84万元。
GF－2000－0209
建设工程设计合同（一）
（民用建设工程设计合同）
工程名称：台江区人民法院审判法庭
工程地点： 福建省xx市xx区
合同编号： 2016-15
(由设计人编填)
设计证书等级：建筑工程设计甲级资质
发包人： xx市xx区人民法院
xx市xx区房地产开发经营公司（代理单位）
设计人： yyy建筑设计院
1.2国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章。
1.3建设工程批准文件。
1.4招标编号为“榕市台江建安招2015001”的《台江区人民法院审判法庭（勘察设计）》招标文件及中标通知书为本合同的依据及组成部分。
第二条本合同设计项目的内容：名称、规模、阶段、投资及设计费等见下表。
序号
分项目名称
建设规模
扩初会审通过并经发包方确认后50日历天内提交；
6
根据施工图审查意见及相关部门审查意见修改后的建筑单体以及人防、消防、安防等施工图修订文本12份，
在施工图审查合格后15日历天；
7
专项设计（包含轻型钢结构、建筑智能化、环境设计等）12份，
在施工图审查合格后30日历天内提供；
8
室外总体（含道路广场、园林景观、给水排水、路灯照明等）施工图12份，
设计阶段及内容
估算总投资
(万元)
费率
%
估算设计费
（万元）
层数
建筑面积㎡
方案
初步设计
施工图
1
台江区人民法院审判法庭
地下两层，地上9层
约23463.3
10000
/
243.84
说
明
工作内容范围：包括方案设计、初步设计、施工图设计、设计概算、后续阶段设计、施工现场配合服务、图纸审查配合服务及工程竣工验收。包含建筑安装工程、装修工程（不包含精装部分）、室外总体工程等全部图纸设计；其中施工图设计包括建筑智能化工程、消防设施工程、人防工程和环境工程设计、地下室基坑支护设计、设计变更、提供设计技术交底、综合管线设计、附属配套工程设计（含室外总体智能化安防系统设计和绿化景观设计）、地面及地下车位规划设计、地面及地下交通标识导向系统设计、降噪工程等专业工程设计。
4、工程完成竣工验收时，设计人提出申请，发包人7日内，支付余款并结清设计费。
5、第三次付费的同时，发包人退回设计人提交的履约保证金。
第六条双方责任
6.1 发包人责任：
6.1.1 发包人按本合同第三条规定的内容，在规定的时间内向设计人提交基础资料及文件，并对其完整性、正确性及时限负责，发包人不得要求设计人违反国家有关标准进行设计。
初步设计完成并获得批准后，设计人提出申请，发包人7日内支付
第三次付费
45%
109.728
施工图完成设计并获得批准后，设计人提出申请，发包人7日内支付
第四次付费
15%
36.576
工程施工完成总工程量的一半时，设计人提出申请，发包人7日内支付
第五次付费
10%
24.384
工程完成竣工验收时，设计人提出申请，发包人7日内支付
2
用于会审的规划总平图10份，
发包人确定方案后10日历天提交；
3
用于方案审批的设计文件10份；
发包人确定方案后20日历天内提交
4
用于扩初审批的设计文件10份，根据审查意见修改后初步设计文件8份，工程概算5份，
方案优化设计文件经批准后30日历天内提交；
5
用于施工图审批的设计蓝图8份（指最终用于盖章的图纸，不含审查过程用图）及CAD、GDF电子文档2份，
第三条发包人应向设计人提交的有关资料及文件
序号
资料及文件名称
份数
提交日期
有关事宜
1
提供基础资料光盘一张
1
2
用地红线图及设计任务书
1
3
其它，发包人认为需提供的其它资料
1
4
审查通过的岩土勘察报告
2
5
方案优化设计意见
1
第四条设计人应向发包人交付的设计资料及文件：
序号
资料及文件名称、份数
提交日期
有关事宜
1
批准后的工程可行性研究报告及社会稳定分析评估报告、节能评估报告各10份；
在施工图审查合格后30日历天内提供；
9
最终成果的书面计算书一份，全部存档图纸的光盘两张，CAD图纸光盘应按照发包人要求提交（设计方不得加密、设置使用权 限等，应方便发包人编制工程控制价以及相关报建手续办理等）；
施工图审批设计文件经批准后10日历天内提交，
10
如另有加晒图纸。以A4图纸每张0.5元，A3图纸每张1元，A2图纸每张2元，A1以上图纸每张4元收取工本费；