水电站项目总承包合同
2024年大型水电站建设总承包合同模板
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年大型水电站建设总承包合同模板本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 合同工程1.4 合同金额1.5 工程地点1.6 工程期限第二条合同范围及内容2.1 工程设计2.2 设备采购2.3 施工安装2.4 调试与验收2.5 技术培训2.6 售后服务第三条合同价格及支付3.1 合同价格3.2 支付方式3.3 进度付款3.4 竣工付款3.5 违约金第四条合同履行及进度4.1 工程进度4.2 质量标准4.3 安全要求4.4 变更管理4.5 工程验收第五条技术要求及标准5.1 技术参数5.2 技术文件5.3 技术更新5.4 知识产权第六条保密条款6.1 保密内容6.2 保密期限6.3 违约责任第七条合同的变更与解除7.1 变更条件7.2 解除条件7.3 变更或解除的程序第八条争议解决8.1 争议解决方式8.2 仲裁地点8.3 仲裁效力第九条违约责任9.1 发包方的违约责任9.2 承包方的违约责任9.3 违约赔偿第十条不可抗力10.1 不可抗力事件10.2 不可抗力后果10.3 不可抗力应对措施第十一条合同的生效、终止与解除11.1 合同生效条件11.2 合同终止条件11.3 合同解除条件第十二条合同的监督与检查12.1 监督机构12.2 检查权限12.3 检查程序第十三条合同的转让13.1 转让条件13.2 转让程序13.3 转让后果第十四条其他条款14.1 法律适用14.2 合同语言14.3 送达地址14.4 合同附件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方甲方为_______公司，是一家依法设立并合法经营的企业，具备本次合同工程所需的技术、资金和人员等条件。
1.2 承包方乙方为_______公司，是一家具备相应资质和能力，专门从事_______业务的企业。
1.3 合同工程本合同所指的合同工程为位于_______的大型水电站建设，包括但不限于电站的设计、设备采购、施工安装、调试与验收等工作。
水电站承包经营合同范本推荐6篇
水电站承包经营合同范本推荐6篇篇1甲方（发包方）：_________水电站乙方（承包方）：_________有限公司鉴于甲方拥有一座水电站，并有意将该水电站的经营权发包给乙方，经双方友好协商，达成如下协议：一、承包范围1. 本合同涉及的水电站位于_____________，具体承包范围包括但不限于发电、供电、设备维护等经营活动。
2. 乙方需遵守国家法律法规和相关政策，负责水电站的经营和管理。
在合法合规的前提下，乙方享有经营自主权，承担经营风险。
二、承包期限本合同承包期限为_____年，自_____年___月___日起至_____年___月___日止。
承包期满后，双方可协商续签。
三、承包费用及支付方式1. 承包费用：乙方每年向甲方支付承包费用，具体金额和支付方式详见附件。
2. 支付方式：乙方应按照约定时间将承包费用支付至甲方指定账户。
如乙方逾期支付，应按未支付金额的百分之___向甲方支付违约金。
四、设备维护与管理1. 乙方负责水电站的日常管理和设备维护。
如因乙方管理不善导致设备损坏，乙方应承担修复费用。
2. 乙方需确保水电站的设备正常运行，如设备发生故障，乙方应及时组织维修。
3. 乙方需建立健全设备档案，定期上报设备运行情况。
五、安全生产与环保1. 乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保水电站安全生产。
如因乙方原因导致安全事故，乙方应承担全部责任。
2. 乙方应关注环保问题，采取有效措施降低水电站对环境的影响。
如因乙方原因导致环保事故，乙方应承担相应责任。
六、合同变更与解除1. 本合同一经签订，双方应共同遵守。
如因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商变更或解除合同。
2. 未经甲方同意，乙方不得擅自转包水电站经营权。
如乙方违反此约定，甲方有权解除合同。
七、违约责任1. 如乙方违反本合同约定，应承担违约责任，包括支付违约金、赔偿损失等。
2. 如因乙方原因导致合同解除，乙方应承担由此产生的全部损失。
八、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议解决均适用中华人民共和国法律。
水电站承包合同（精选17篇）
水电站承包合同（精选17篇）水电站承包篇1甲方(发包方)：乙方(承包方)：发包方拟实施流水电站工程总承包，发包人与承包人于20_年月日在友好协商下，达成协议施工协议，接受承包人以合同价人民币约亿元(以实际结算工程量为准)作为本工程施工、完工和不缺陷等的投标价，双方达成如下协议：1、工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额20_》为计算依据一级一档下浮15%取费计算，材料费采用工程所在地每季度公布的材料价格进行调差计算，工程完工验收标准按09标准执行验收。
2、承包人在签订本合同之日向发包方交纳20_万元作为工程保证金，转入发包方的基本账户双控。
招投标程序完成后，在承包方人员、机械进场三日内发包方举行开工典礼，开工三个月后一次性全部解控。
如承包方不履行本协议，该工程保证金作为履约保证金，由发包方予以没收;如在上述资金双控期间乙方严重违约的，没有解控的工程保证金余额作为履约保证金由发包方予以没收。
3、本工程安全文明施工费和临时工程费用按工程总价的0.5%计算4、本合同自第二条约定的20_万元保证金双控手续完善之日起生效。
5、结算方式：承包方进场施工三个月后，发包方在接到承包方报送的价款结算相关资料后七日内完成审核，发包方对承包方完成工程量和价进行核定，该期间发包方无需向承包方支付任何款项。
以后双方按每月结算，承包方每月25号申报单月工程量，发包方在接到承包方报送的相关资料后十日内完成审核，以发包方审核的量和价在七日内承包方支付工程完成量价款的85%，双方按此方式进行结算和支付工程款至工程完工。
工程竣工验收合格发包方在扣除总价款的5%作为质量保证金，将工程全部尾款一个月内支付给承包方，工程质量保证金在合同约定条件成就时或竣工验收合格后一年支付给承包方。
6、履约保证金：发包方在签订本合同时不收取履约保证金，以本合同第二跳约定的承包方进场施工三个月所完成的工程量核定价款作为履约保证金，如该工程款额低于20_万元的，以完成20_万元工程量的价款作为履约保证金。
水利水电站建设工程总承包合同
水利水电站建设工程总承包合同甲方： [甲方名称]乙方： [乙方名称]为了确保水利水电站建设工程的顺利进行，甲乙双方经协商一致，达成以下合同条款：第一条总承包范围1.1 甲方委托乙方担任水利水电站建设工程的总承包商，负责项目的设计、采购、施工、试运行等整个建设阶段的工作。
1.2 本合同包括但不限于水利水电站的基础设施、水利和水电设备的采购安装、设备调试、施工过程管理等内容。
第二条工程条件2.1 水利水电站建设工程的具体位置、规模、技术指标等详细信息详见附件一。
2.2 甲方将提供建设工程所需的相关资料和权属证明，并保证其真实性和合法性。
第三条总价款和支付方式3.1 本工程的总价款为人民币[金额]万元（大写：[金额大写]），具体支付方式详见附件二。
3.2 甲方按照约定的支付方式和时间节点及时支付相应款项，以确保工程进度。
第四条工期4.1 乙方应在本合同签订后[日期]天内完成建设工程的设计，并提供初步施工方案。
4.2 乙方应按照初步施工方案，合理安排施工进度，并提前向甲方报备。
4.3 工程的最终完工时间为[日期]，乙方应确保按时交付合格的水利水电站。
第五条工程变更5.1 任何一方在工程建设过程中发现需要变更的情况，应提前书面通知对方，并经过双方协商达成一致意见。
5.2 如因甲方原因导致工程变更，变更费用由甲方承担；如因乙方原因导致工程变更，变更费用由乙方承担。
第六条设备保修6.1 乙方向甲方提供的设备和材料应具有质量保证期限，按照相关标准进行维修和更换。
6.2 在保修期内，乙方必须按照约定提供免费的保养、维修和更换服务。
如需延长保修期限，应另行协商确定。
第七条违约责任7.1 乙方如未按照约定时间节点完成工程，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任，包括但不限于罚款、赔偿等。
7.2 如甲方未按照约定时间节点支付相应款项，乙方有权要求甲方承担相应的违约责任，包括但不限于停工、索赔等。
第八条争议解决8.1 双方在执行合同过程中发生争议，应优先通过友好协商解决；如协商无果，可根据双方共同约定的仲裁机构进行仲裁。
水电总承包合同6篇
水电总承包合同6篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方水电工程总承包给乙方事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________2. 工程地点：___________________3. 工程内容：本工程包括给水、排水、电气等系统的安装施工。
具体包括但不限于以下内容：水管安装、电缆铺设、电气设备安装等。
二、承包方式乙方采用包工包料的方式承包本工程，负责提供施工所需的人工和材料，并负责施工管理和质量控制。
三、合同总价及支付方式1. 合同总价：人民币______元（大写：______元整）。
该总价已包括人工费、材料费、机械费及其他相关费用。
2. 支付方式：甲方按工程进度支付乙方工程款。
具体支付节点和比例为：工程开工后支付合同总价的30%，工程过半支付合同总价的40%，工程竣工验收合格后支付剩余的30%。
四、工期及质量要求1. 乙方应按照甲方要求的工期完成本工程，不得延误。
如有特殊情况需延期，应提前与甲方协商。
2. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
3. 甲方有权对乙方施工过程和工程质量进行监督，如发现质量问题，有权要求乙方整改或返工。
五、安全责任及保修条款1. 乙方在施工过程中应严格遵守安全操作规程，确保施工现场安全。
如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
2. 工程竣工验收合格后，乙方应提供一年的保修服务。
在保修期内，如因乙方施工质量原因造成的损坏，由乙方负责免费维修。
六、违约责任1. 甲乙双方应遵守合同约定，如一方违反合同约定，应承担违约责任。
2. 如因乙方原因延误工期，每延误一天，应向甲方支付合同总价千分之五的违约金。
3. 如因甲方原因未按合同约定支付工程款，甲方应向乙方支付滞纳金。
水利水电站建设工程总承包合同
水利水电站建设工程总承包合同甲方：（全称）__________________ 地址：__________________电话：__________________ 邮箱：__________________乙方：（全称）__________________ 地址：__________________电话：__________________ 邮箱：__________________鉴于甲、乙双方就水利水电站建设工程的总承包事宜达成一致意见，特此签订本合同，并同意按照以下条款和约定进行合作。
第一条合同的目的和范围1.1 本合同的目的是确保甲乙双方在水利水电站建设工程的总承包过程中，合作顺利，履行各自的责任和义务，最终完成工程项目。
1.2 本合同的范围涵盖了水利水电站建设工程的全部过程，包括但不限于项目策划、设计、施工、监理等环节。
第二条合同的约定2.1 甲方的责任：2.1.1 提供项目相关的土地、手续和技术资料，确保项目的合法性和可行性；2.1.2 提供项目所需的资金和保证金，在工程过程中保证按时足额支付乙方的合法费用；2.1.3 提供必要的配合，协助乙方顺利进行工程建设。
2.2 乙方的责任：2.2.1 根据甲方提供的资料和要求，进行项目策划和设计，并提供详尽的施工方案；2.2.2 按照约定的工期和质量要求，进行水利水电站的施工和安装，并承担施工过程中的安全责任；2.2.3 根据甲方的要求和合同约定，选择合适的监理机构，对工程进行质量监控和管理。
2.3 双方共同遵守的约定：2.3.1 按照国家相关法律法规进行合作，确保项目的合法合规；2.3.2 遵循合同精神，诚实守信，共同致力于工程的顺利进行；2.3.3 在工程施工过程中，妥善处理可能出现的问题和纠纷，并秉持友好协商的原则解决。
第三条付款方式和税费3.1 甲方支付给乙方的款项应按照项目进度进行分期支付，并在支付前提供相应的验收报告。
3.2 合同金额中已包含应交的税费，由乙方承担。
2024年大型水电站建设总承包合同模板版B版
20XX 专业合同封面COUNTRACT COVER甲方：XXX乙方：XXX2024年大型水电站建设总承包合同模板版B版本合同目录一览1. 合同主体及定义1.1 发包方1.2 承包方1.3 项目1.4 工程1.5 合同2. 合同范围与内容2.1 工程范围2.2 工程内容3. 合同价格3.1 合同总价3.2 价格调整3.3 支付方式4. 合同履行4.1 施工期限4.2 施工质量4.3 材料与设备4.4 人员与设备管理5. 合同变更与解除5.1 合同变更5.2 合同解除6. 违约责任6.1 发包方违约6.2 承包方违约7. 争议解决7.1 协商解决7.2 调解解决7.3 仲裁解决7.4 法律途径8. 合同的生效、修改与终止8.1 合同生效8.2 合同修改8.3 合同终止9. 保密条款9.1 保密义务9.2 保密期限10. 合同的转让10.1 发包方转让10.2 承包方转让11. 法律适用与争议解决11.1 法律适用11.2 争议解决12. 其他条款12.1 不可抗力12.2 税收12.3 环境与安全12.4 文物保护13. 合同附件13.1 附件一：工程量清单13.2 附件二：技术规范13.3 附件三：设计文件13.4 附件四：施工组织设计14. 签字盖章14.1 发包方签字盖章14.2 承包方签字盖章第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1 发包方发包方是指按照本合同约定，承担水电站建设项目的法人或其他组织，具体名称见合同附件。
1.2 承包方承包方是指按照本合同约定，承担水电站建设总承包业务的法人或其他组织，具体名称见合同附件。
1.3 项目项目是指发包方根据国家发展规划和产业政策，拟建设的大型水电站项目，具体名称见合同附件。
1.4 工程工程是指按照本合同约定，承包方负责设计和施工的水电站主体工程和配套工程，具体范围和内容见合同附件。
1.5 合同合同是指发包方与承包方签订的，关于水电站建设总承包业务的书面协议，包括合同及附件。
水电站承包合同8篇
水电站承包合同8篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作计划、工作总结、条据文书、合同协议、规章制度、应急预案、心得体会、教学资料、作文大全、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as work plans, work summaries, policy documents, contract agreements, rules and regulations, emergency plans, reflections, teaching materials, essay summaries, and other sample essays. If you want to learn about different sample essay formats and writing methods, please stay tuned!水电站承包合同8篇为了确保双方在交易中的利益不受损害，我们需要仔细研究和制定合同细节，提前拟定一份详细的合同能够确保双方的利益不会受到不可预见的风险的侵害，本店铺今天就为您带来了水电站承包合同8篇，相信一定会对你有所帮助。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
水电站项目总承包合同篇一：水电站工程承包合同工程承包合同发包方： (甲方)承包方： (乙方)发包方拟实施河流域水电站开发工程总承包，发包方与承包方于XX年月日在友好协商，达成施工协议，接收承包方的合同价约叁亿人民币（以实际结算工程量为准）作为工程施工、完成和修补缺陷等的投标价，达成如下施工协议：1、计价方式；工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额XX》为计算依据（二级一类取费计算），材料费、人工费采用工程价所在地每季度公布的价格调差计算，工程完工验收标准按07标准执行验收。
2、承包方采用垫资入场施工方式，完成工程量XX万人民币后，每月以工程量的85%结算（以实际工程量为准）。
签订合同之后，承包方人员、机械进场，三日内发包方举行开工典礼，具体入场时间由双方商议而定。
合同签订三日内承包方缴纳XX万元人民币双控资金（双方指定人员双控管理）。
开工后十日内双控资金解控1000万，开工后第二个月再解控1000万，作为工程启动资金。
3、本工程安全文明施工费另计，取费率为工程总价的%，临时工程费用为工程总价的8%，据实结算。
4、本合同自双控XX万元资金手续完成之日起生效。
5、每月的工程进度款承包方在收到承包方报送的价款结算申请书及相关资料后七日内完成审核。
承包方每月25号申报当月工程量，次月10号内发包方审核完毕并支付工程量的85%工程进度款。
双方按此方式结算至工程完工。
工程竣工后发包方扣除工程款总价的5%作为工程质保金，工程尾款在工程完工一个月之内支付给承包方，质保金在工程竣工一年后（验收合格）支付给承包方。
6、发包方必须保证承包人中标，如果承包人未能中标，则由发包人赔偿承包人损失费1000万元人民币。
7、如果承包方入场施工后，没有垫资XX万元工程款的，则承包方向发包方赔偿1000万人民币损失。
8、如果发包方不能按约定支付工程款，承包方不得以此为由停工，但发包方应向承包方支付资金占用损失。
发包方如果未支付进度款超过1个月，发包方应向承包方按欠付工程进度款承担利息（银行贷款利息的3倍）并以水电站的产权作抵押。
9、炸材购买、管理由发包方统一购买保管，承包方在发包方库房领用，价格按市场价计算（在工程款中扣除）。
10、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包方的全部责任和义务。
11、施工期间承包方原因造成的安全事故含法律责任均由承包方承担，未经发包方认可承包方不得私自停工，不得转包、分包。
民工保证金由承包方缴纳和承担。
本工程总工期为30个月。
在30个月完不成每月罚款200万，提前完工一个月奖励200万，以此类推。
12、本协议为自愿协议，招投标程序完善后双方补充协议或其他文书对合同进行完善，如有异议以本合同为准。
13、本合同书一式六份(其中正本两份，副本四份)，发包方执叁份(包括正本一份)，承包方执叁份(包括正本一份)。
发包方：承包方：法定代表人：法定代表人：签字日期：年月日篇二：工程承包合同(水电站完整版)工程承包合同发包方： (甲方)承包方： (乙方)发包方拟实施流域水电站开发工程总承包，发包方与承包方于XX年月日在友好协商，达成施工协议，接收承包方的合同价约叁亿人民币（以实际结算工程量为准）作为工程施工、完成和修补缺陷等的投标价，达成如下施工协议：1、计价方式；工程项目单价采用《四川省水利水电建筑工程预算定额XX》为计算依据（二级一类取费计算），材料费、人工费采用工程价所在地每季度公布的价格调差计算，工程完工验收标准按07标准执行验收。
2、由承包方向发包方交纳履约保证金3000万元。
支付方式和期限：（1）、在签订本协议书当日支付1000万元，本合同自发包方收到该履约保证金生效，逾期未支付该笔款项本协议不生效；（2）、自承包方接到进场通知书之日起三个工作日内支付 1000 万元；（3）、余款 1000 万元在承包方收到开工令之日起三个工作日内支付 1000 万元。
发包人不接收银行履约保证金保函。
承包人支付的履约保证金担保合同履行的期限在发包人颁发保修责任终止证书前一直有效。
发包人应在保修责任终止证书颁发后15天内将履约保证金无息退还给承包人。
3、本工程安全文明施工费另计，取费率为工程总价的%，临时工程费用为工程总价的8%，据实结算。
4、本合同自发包方收到第一笔履约保证金生效。
5、每月的工程进度款承包方在收到承包方报送的价款结算申请书及相关资料后七日内完成审核。
承包方每月25号申报当月工程量，次月10号内发包方审核完毕并支付工程量的85%工程进度款。
双方按此方式结算至工程完工。
工程竣工后发包方扣除工程款总价的5%作为工程质保金，工程尾款在工程完工一个月之内支付给承包方，质保金在工程竣工一年后（验收合格）支付给承包方。
6、发包方必须保证承包人中标，如果承包人未能中标，则由发包人赔偿承包人损失费1000万元人民币。
7、如果承包方入场施工后，没有垫资XX万元工程款的，则承包方向发包方赔偿1000万人民币损失。
8、如果发包方不能按约定支付工程款，承包方不得以此为由停工，但发包方应向承包方支付资金占用损失。
发包方如果未支付进度款超过1个月，发包方应向承包方按欠付工程进度款承担利息（银行贷款利息的3倍）并以水电站的产权作抵押。
9、炸材购买、管理由发包方统一购买保管，承包方在发包方库房领用，价格按市场价计算（在工程款中扣除）。
10、承包方保证按照合同规定全面完成各项承包工作，并承担合同规定的承包方的全部责任和义务。
11、施工期间承包方原因造成的安全事故含法律责任均由承包方承担，未经发包方认可承包方不得私自停工，不得转包、分包。
民工保证金由承包方缴纳和承担。
本工程总工期为30个月。
在30个月完不成每月罚款200万，提前完工一个月奖励200万，以此类推。
12、本协议为自愿协议，招投标程序完善后双方补充协议或其他文书对合同进行完善，如有异议以本合同为准。
13、本合同书一式六份(其中正本两份，副本四份)，发包方执叁份(包括正本一份)，承包方执叁份(包括正本一份)。
发包方：承包方：法定代表人：法定代表人：签字日期：年月日篇三：小型水电站工程总承包合同管理与投资控制小型水电站工程总承包合同管理与投资控制摘要：根据国家水利部《水利水电工程等级划分及洪水标准》（sl252-XX）的规定，装机容量5mw以下为小型水电站工程。
小型水电站工程相对于大、中型水电站工程建设投资规模较小，在工程项目合同执行模式的选择上多采用施工总承包的方式。
由于施工总承包为固定总价合同，在进度结算支付以及合同管理方面与固定单价合同有很大不同，项目法人在项目管理中必须以新思路、新方法才能保证工程建设得以顺利实施。
关键词：小型水电站；总承包；合同管理；投资控制中图分类号：文献标识码：a 文章编号：1001-828x （XX）06-00-01工程简介：某小型水电站总装机容量，采用引水式发电，工程设计概算静态总投资亿元，建安工程合同固定总价亿元，总工期36个月。
一、总承包工程合同的特点很显然，总承包工程为固定总价合同，完成该工程项目施工任务的支付总价与签订的合同价一致，不发生改变。
本工程合同中约定：由于工程技术方案发生重大变更(如坝址、厂址、正常蓄水位、装机规模等变更)，由此增加的费用由发包人承担；除此之外，在合同有效期内，签约合同承包总价和工期不因设计变更及变更设计等任何因素调整。
水电站建安工程大多为固定单价合同，即项目法人承担工程实施过程中工程量的变化带来的风险，承包人承担物价变篇四：牛颈溪、江根水电站施工承包合同电站施工承包合同发包方：庆元县大利源水电开发有限公司（以下简称甲方）承包方：（以下简称甲方）甲方为了充分利用水资源，开发电力事业，根据《中华人民共和国合同法》和《水利水电建设工程规范》及《建筑安装工程承包合同条例有关规定》，结合本工程实际，双方互利为原则，经双方友好充分协商，达成条款如下：一、工程承包施工地点及范围：庆元县牛颈溪、江根水电站项目工程，大坝、引水隧道、厂房、压力管道等土建部份。
二、施工质量：根据“设计施工图纸”及《水利水电建筑工程施工规范》保质、保量、保进度合理安排施工，保证合格。
三、承包方式：甲方为了便于管理、监督，采取全包（即包工、包料、包质量）。
四、工程价款：估价总价款约人民币壹亿，采取XX省定额总报价中的综合单价承包并以实际发生工程量结算。
同时根据甲方提供的报价清单结付给乙方，如设计单价和甲方提供清单有差别及审计有变更，与乙方无关。
五、工期：暂定两年，720个工作日，自甲方开据开工令或开工证明日为准，如遇下列情况，甲方认可后工期方可顺延：1、甲方在合同规定开工日期前，未提供乙方施工场地、施工便道、施工用电用水（即三通一平），影响乙方施工或开工。
2、如设计施工图纸未及时提供及有重大设计变更，提供地质勘探资料不准，引起基础超深、超挖，增加工程量，影响工程进度。
3、如遇特殊情况及天气影响和人力不可抗拒的自然灾害，如台风、特大雨雪天气、地震及自然原因发生火灾等而影响工程进度。
4、乙方完成每道工序，如需甲方现场代表检验，甲方代表无故拖延手续签证，影响下一道工序施工。
5、甲方上级主管部门和监理下达与本工程施工相关指令，影响工程施工进度。
六、双方职责：1、甲方：①为确使乙方保质保量顺利施工，提供施工设计图纸三套，并进行技术交底；②政策处理到位，并调解与处理当地部门单位政策与纠纷；③现场代表对乙方施工方案，工程质量进行监督、检查，并参与各道工序验收工作及签证，同时负责设计图纸的处理，设计变更联系单的签证；④根据乙方施工的每道工序，及时组织人员进行验收，并根据乙方施工进度月报，进行审查核实（算）；⑤对乙方施工各项项目、每道工序的工艺、材料、设备进行检查和检验，若发现不合格材料或项目及时发出不合格材料退场通知，对不合格施工项目及时发出返工或停工及复工通知书，造成损失乙方自负；⑥负责施工现场“三通一平”工程施工；⑦汇集建设资金，及时支付乙方施工工程款。
2、乙方：①双方签订合同后，乙方不得擅自转包，如发现转包承担违约责任；②施工前，编制“施工组织设计”施工期间五大员要到位，但项目经理、施工技术员、常驻工地每月不少于25天，同时配合甲方监理、施工技术相关人员，处理和解决有关工程事宜；③在保质保量的前提下，做到“文明施工、安全第一”，万一发生意外工伤事故或对周边人员造成伤害，一切损失责任自负，不涉甲方事，但甲方必须配合协助处理；④对每道工序施工质量进行自我评定，交甲方复核，质检单位核定。
七、付款及结算方式：1、甲方根据乙方当月25日施工进度及工程量月报，进行核实后次月5日前，按实际工程款90%支付（银行转帐）给乙方，其余工程款待工程竣工验收后，除扣留3%保质金外，壹个月内一次性结付清。