土方开挖分包合同标准文本(通用本)2013、11、25
土方分包合同范本（通用4篇）
土方分包合同范本（通用4篇）土方分包篇1发包方 (以下简称甲方)分包方： (以下简称乙方)依照《中华人民共和国合同法》及有关规定，甲方将总包承建的工程中的劳务工程分包给乙方。
为了明确甲、乙双方权利、义务、责任，结合工程的实际情况，经双方协商一致，达成如下协议：第一条：工程概况第二条：分包具体工作内容第三条分包项目及包干单价3.1 乙方劳务分包费用实行包干单价结算，包干单价包括：人工费、税费、停窝工费、未能预见费、管理费等费用。
3.2 施工区域内的建筑材料、架料、机具的上、下车及人力转运(含二次转运)按每月每人元包干。
3.3 基础以上按建筑面积包干，建筑面积为：暂计m2，包干单价为元/m2，其中基价元/m2，质量元/m2，安全元/m2，工期元/m2，文明施工元/m2，材料节约元/m2。
注：若乙方在分包施工中不能达到本合同所约定的相关标准，则甲方有权扣除本合同第三条各包干单价中所含质量、工期、安全、文明施工、材料节约的相应部分价款，不再支付。
第四条有关质量、工期、安全、文明施工、材料节约的具体要求及其他约定4.1 质量：分包工程质量必须全部合格，质量等级达到，质量要求须由甲方现场项目工程部质监负责人按国家所规定的有关施工验收规范和标准验收和签发。
若乙方工程质量不符合验收标准，乙方须返工至验收标准为止，给甲方带来的一切损失(材料费、误工费、劳务费)由乙方承担，并按甲方与业主方的总合同所约定的质量处罚条款执行。
4.2 分包工程交甲方验收达到质量等级要求后，双方办理结算及财务手续时,应预留分包款总额的____%作为工程质量保证金(以下简称质保金),质保期为____年,保修期从单位工程移交业主之日起计算,保修期及期内权利义务按《建筑工程质量管理条例》及《重庆市建设工程质量保修证书》内容执行。
4.3分包工期以甲方现场项目工程部规定的分时分段具体工期及形象进度为准，工期由甲方项目工程部经理签发。
若乙方擅自退场、擅自停工(未提前天通知甲方)或延误工期，乙方承担由此给甲方带来的一切直接和间接损失，并承担违约金元/天。
土方开挖分包合同
土方开挖分包合同一、合同背景该土方开挖分包合同是由甲方（承包商）和乙方（分包商）签订，旨在明确双方在土方开挖工程中的权利、义务和责任，确保工程的顺利进行。
二、合同条款1. 合同目的：乙方将承担甲方委托的土方开挖工程的一部份，包括但不限于挖掘、挖土运输、填方等工作。
2. 工程范围：乙方负责根据甲方提供的图纸和设计要求，按时、按质完成土方开挖工程。
3. 工期：双方约定的工期为XX天/月，具体工期根据实际工程发展情况商议确定。
4. 工程报价：乙方根据甲方提供的工程量清单和技术要求，提交详细的工程报价。
甲方审核后，双方达成一致后签订正式合同。
5. 工程款支付：甲方按照合同约定的支付方式和时间节点，及时支付乙方工程款项。
乙方应提供符合法律法规要求的发票和相关证明文件。
6. 质量保证：乙方承诺按照国家有关标准和技术规范进行施工，确保土方开挖工程的质量符合合同要求。
如浮现质量问题，乙方应及时进行修复或者返工。
7. 安全保障：乙方应制定详细的施工方案和安全措施，确保施工过程中的人身安全和财产安全。
如发生安全事故，乙方应及时报告甲方，并采取措施进行处理。
8. 变更和索赔：如因设计变更、施工条件变化或者其他不可抗力因素导致工程范围、工期等发生变更，双方应及时商议并签订变更合同。
如乙方因甲方原因导致工期延误或者其他损失，乙方有权提出索赔。
9. 违约责任：任何一方未履行合同义务或者违反合同约定的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
10. 合同解除：发生以下情况之一时，合同可被解除：a. 双方商议一致解除；b. 一方严重违约，经通知后未能改正；c. 受到不可抗力影响，无法继续履行合同。
11. 争议解决：双方如发生争议，应通过友好商议解决。
如商议不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
三、合同附件1. 工程量清单：详细列出土方开挖工程的各项工程量和计价单位。
2. 技术要求：包括土方开挖的深度、坡度、挖掘机型号等技术要求。
通用范文(正式版)土方工程分包合同
土方工程分包合同1. 合同背景本合同是土方工程分包合同，由甲方（分包商）与乙方（主包商）达成。
2. 合同目的本合同的目的是明确甲乙双方在土方工程分包过程中各自的权利和义务，以保障合同双方的利益。
3. 合同内容3.1 工程范围土方工程分包合同的工程范围包括但不限于：土方开挖排土运输土方回填3.2 工程价格甲乙双方约定土方工程分包价格为_________________（具体金额），支付方式约定如下：•甲方需按照工程进度的完成情况支付乙方合同款项。
•工程的分期款项将与工程进度相对应支付。
3.3 工期本合同约定的工程期限为_________________（具体时间），甲方要求在合同期限内完成土方工程分包任务。
3.4 资材与设备甲乙双方约定了所需的资材和设备列表，乙方保证按照合同约定及时供应所需的资材和设备。
3.5 质量保证乙方在进行土方工程分包过程中，需保证工程质量符合相关标准要求。
如发生质量问题，乙方负责返工或赔偿。
3.6 安全生产甲乙双方在土方工程分包过程中，要严格遵守国家有关安全生产的法律法规和安全操作规程，确保工程进展过程中的安全。
3.7 知识产权在土方工程分包过程中，甲方享有乙方在工程中所创作的相关技术和设计的知识产权。
3.8 保密协议甲乙双方在土方工程分包过程中，要严格遵守保密协议，保守工程设计、施工和其他涉密信息，避免泄露。
4. 违约责任4.1 甲方违约责任如果甲方未按照合同约定支付款项或未按时提供所需的资材和设备，乙方有权要求甲方支付逾期违约金。
4.2 乙方违约责任如果乙方未按照合同约定完成土方工程分包任务或工程质量不符合标准，甲方有权要求乙方返工或赔偿。
5. 变更和解除合同5.1 合同变更在土方工程分包过程中，如遇到设计、施工方案变更等情况，甲乙双方可以协商一致进行合同变更。
变更后的合同须由双方签署，方可生效。
5.2 合同解除在下列情况下，甲乙双方可以协商解除合同：双方一致同意解除合同；出现不可抗力等无法履行合同的情况。
土方分包合同范本(通用)
土方分包合同范本(通用)1. 合同双方住所：法定代表人：联系方式：住所：法定代表人：联系方式：2. 合同目的本合同旨在明确甲乙双方之间关于土方分包的合作事宜，并规定双方的权利与义务，以确保项目的顺利进行。
3. 分包工作内容•完成土方工程相关施工；•提供土方工程所需设备和人员；•负责土方工程现场安全管理；•配合甲方进行工程进度和质量监控。
4. 工期本合同规定的工期为从合同生效之日起至工程完工日止。
工期为_____天，具体以项目实际情况而定。
5. 报酬与付款方式•甲方向乙方支付的总报酬为：_______元；•付款方式：_______；•付款日期：_______。
6. 质量要求乙方应确保土方分包工作的质量符合相关法规和工程规范，并按照甲方的要求提供相关质量保证。
7. 安全管理乙方负责土方分包工程现场的安全管理工作，包括但不限于：•制定并执行现场安全管理方案；•确保现场施工人员安全作业；•做好现场安全隐患排查与消除工作；•配合相关部门进行安全验收。
8. 变更和解除如果发生合同履行过程中的变更情况，双方应协商解决，并书面确认变更协议。
•乙方未按合同约定的质量要求完成工作；•乙方严重违反合同约定的其他情况。
9. 保密条款双方应对本合同所涉及的商业秘密和技术细节予以保密。
未经一方许可，任何一方不得向第三方透露、披露、转让相关信息。
10. 违约责任如一方未履行或违反本合同的义务，应承担相应的违约责任，赔偿守约方所遭受的损失。
11. 争议解决本合同的解释与争议应通过友好协商解决。
如协商不成，应提交至甲方所在地的仲裁委员会进行仲裁。
12. 其他约定事项（这里可根据实际情况填写其他约定事项，如违约金、保险责任等）13. 合同生效本合同签署后即生效，并成为双方之间具有法律约束力的文件。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：_______年_______月_______日。
土方开挖劳务分包合同模板
土方开挖劳务分包合同模板甲方（总承包方）：______________地址：______________法定代表人：______________联系电话：______________乙方（分包方）：______________地址：______________法定代表人：______________联系电话：______________鉴于甲方已获得某工程项目的总承包权，现需要将土方开挖工程进行劳务分包，乙方具有相应的资质和能力承担该工程的土方开挖工作。
甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方分包甲方土方开挖工程的有关事宜协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：______________1.2 工程地点：______________1.3 工程内容：土方开挖，包括但不限于挖掘、装车、运输、平整等工作。
1.4 工程量：约______立方米（具体工程量以现场实际测量为准）。
第二条分包范围2.1 乙方负责按照甲方提供的施工图纸和施工要求，完成土方开挖工程。
2.2 乙方应自行准备所需的机械设备、工具和劳动力。
第三条工程质量3.1 乙方必须严格按照国家和地方的有关土建工程质量标准进行施工。
3.2 乙方应保证工程质量，接受甲方和监理单位的检查和监督。
第四条工程期限4.1 开工日期：______年______月______日4.2 竣工日期：______年______月______日4.3 乙方应合理安排工期，确保按时完成工程任务。
第五条合同价款及支付方式5.1 合同总价款为人民币______元（￥______）。
5.2 支付方式：5.2.1 预付款：合同签订后______日内，甲方向乙方支付合同总价款的______%作为预付款。
5.2.2 进度款：根据工程进度，甲方按月向乙方支付相应比例的工程款。
5.2.3 竣工验收合格后，甲方在______日内支付至合同总价款的______%。
土方分包合同范本(通用)
土方分包合同范本(通用)1. 合同背景2. 项目概况2.1 项目名称【项目名称】2.2 委托范围甲方委托乙方进行土方工程分包，具体工作范围包括但不限于：土方开挖土方运输土方填充土方压实2.3 项目地点【项目地点】2.4 项目开始日期和完成日期本项目的开始日期为【开始日期】，完成日期为【完成日期】。
3. 协议条款3.1 合同价款甲方向乙方支付的合同价款为【合同价款金额】。
合同价款的支付方式和时间安排如下：预付款：【预付款金额】，在合同签订后【预付款时间】内支付。
进度款：【进度款比例】，根据工程进度支付。
最终付款：【最终付款金额】，在工程验收合格后【最终付款时间】内支付。
3.2 工期与延期本合同规定的工期为【工期天数】天，自开始日期计算。
如因不可抗力等原因，导致工期延长，甲方和乙方应协商解决，并在书面形式上达成一致意见。
3.3 违约责任3.3.1 乙方违约责任3.3.2 甲方违约责任3.4 保密条款双方同意在合同期限内以及合同终止后保守秘密，并对在履行合同过程中取得的商业秘密进行保密，不得泄露给任何第三方。
4. 合同生效与终止4.1 合同生效本合同自双方代表在合同上签字并盖章之日起生效，并具有法律效力。
4.2 合同终止5. 合同争议解决本合同的履行解释和争议解决，由双方协商解决，协商不成的，提交【仲裁/法院】解决。
甲方（委托方）签字盖章：_________________日期：_________________乙方（承包方）签字盖章：_________________日期：_________________。
通用范文(正式版)土方分包合同范本(通用)
土方分包合同范本(通用)1. 合同背景和目的本合同由甲方（完整公司名称）和乙方（完整公司名称）签订，旨在明确土方分包工作的委托和履行义务，确保双方权益得到合理保护。
2. 定义和解释2.1 甲方：指合同中完整公司名称的一方。
2.2 乙方：指合同中完整公司名称的另一方。
2.3分包工作：指甲方将土方工程相关的一部分工作委托乙方完成。
3. 分包工作范围3.1 甲方委托乙方完成的分包工作包括但不限于：•土方开挖•土方回填•土壤整平•土方材料的处理和处理3.2 分包工作的具体范围和要求详见附件A《分包工作任务书》。
4. 工期和工程进度4.1 分包工作的工期为（填写工期），自合同签署之日起计算。
4.2乙方应按照工程进度计划和甲方的要求，合理安排施工进度。
5. 价款和支付方式5.1分包工作的总价款为（填写总价款），合同签署后甲方应于（填写支付方式和时间）向乙方支付预付款（填写预付款金额）。
5.2甲方按照乙方实际完成的分包工作进行阶段支付，每次支付款项不超过已完成工程的40%。
5.3最后一次支付款项将在验收合格后支付，扣除可能的罚款、赔偿和其他应扣除的金额。
6. 质量保证和验收标准6.1乙方应按照甲方的要求和相关规范完成分包工作，并确保工程质量符合约定的标准和规范。
6.2甲方有权对乙方完成的工程进行质量验收，如发现不符合要求的情况，乙方应按照甲方要求进行整改。
6.3如乙方未能在规定时间内完成整改，甲方有权采取相应措施，并按照合同约定要求乙方赔偿。
7. 法律适用和争议解决7.1 本合同适用的法律为法律。
7.2如发生合同履行过程中的争议，双方应友好协商解决；如协商不成，应提交至合同签订地的人民法院诉讼解决。
8. 合同生效和终止8.1本合同自双方签署之日起生效，至分包工作完成并经甲方验收合格后终止。
8.2任何一方未履行合同约定义务的，另一方有权解除合同并要求追究违约责任。
9. 其他事项9.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商，达成补充协议。
土石方分包合同范本7篇
土石方分包合同范本7篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方土石方工程分包给乙方施工事宜，达成如下协议，以共同遵守。
一、工程概况1. 工程名称：__________土石方工程。
2. 工程地点：具体地址根据甲方提供的资料为准。
甲方（发包方）：乙方（承包方）：根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方土石方工程分包给乙方施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________土石方工程。
2. 工程地点：具体地址根据甲方提供的资料为准。
3. 承包范围和内容：本工程的土石方的开挖、运输等工作。
除基础工程以外的附属工程，如施工便道、临建等辅助工程也包含在承包范围内。
甲方提供施工所用的水电等。
乙方负责土石方的运输及卸土场的安排。
双方约定土石方分包单价为每立方固定价格。
现场挖土、装车、运输全部由乙方完成直至合格交付甲方场地。
本项目工程量预计达到一定规模。
本合同履约保证金具体数额需双方协商确定。
二、工期及进度1. 工程开工时间：具体开工时间以甲方通知为准。
2. 乙方必须按照甲方的施工进度要求，按时完工。
如因乙方原因造成工期延误，乙方需承担违约责任。
三、质量与验收1. 乙方必须按照国家和地方的相关质量标准进行施工，确保施工质量。
2. 工程竣工验收按照相关规定进行，如因乙方施工质量问题导致验收不合格，乙方需承担相应责任。
四、工程款支付与结算1. 工程款支付方式：具体支付方式和时间节点需双方协商确定。
2. 工程款结算方式：最终结算金额篇2发包方：[甲方全称]（以下简称甲方）承包方：[乙方全称]（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规的规定，甲、乙双方本着自愿、公平和诚实守信的原则，经双方充分协商达成一致意见，订立本合同，以便共同遵守。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程施工劳务分包合同工程承包人（以下简称“承包人”）：劳务分包人（以下简称“分包人”）：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则、鉴于（以下简称为“发包人”）与工程承包人已经签订施工总承包合同（以下称为“总包合同”）,双方就劳务分包事项协商达成一致，订立本合同。
1、分包工作对象及提供劳务内容工程名称：工程地点：分包范围：提供分包劳务内容：2、分包工作期限开始工作日期：工期控制节点：结束工作日期：，总日历工作天数为：天3、质量标准工程质量：按发包人与工程承包人签订的施工合同有关质量的约定、国家现行的《建筑安装工程质量验收规范》，分包作业内容必须达到质量评定的合格等级。
4、合同文件及解释顺序组成本合同的文件及优先解释顺序如下：4.1 合同履行过程中，双方协商一致并经双方合法授权人签署的书面文件（以倒顺序时间解释）；4.2 本合同书及合同中注明的附件；4.3 除工程价款之外的总包合同或专业承包合同；4.4 工程图纸（含注释）和技术说明，二者若发生歧义，以总包商的解释为准；5、标准规范本合同适用的标准规范与总包合同相同。
6、总包合同6．1工程承包人应提供总包合同(有关承包工程的价格细节除外)，供劳务分包人查阅。
6．2劳务分包人应全面了解总(分)包合同的各项规定(有关承包工程的价格细节除外)。
7、图纸工程承包人应在劳务分包工作开始三天前，向劳务分包人提供图纸壹套（视劳务分包人承包内容提供）。
8、项目经理8.1 工程承包人委派的担任驻工地履行本合同的项目（执行）经理（以下简称“承包项目经理”）为。
8.1.1项目经理的职责及权限：履行项目管理职责，行使合同规定或隐含的项目经理的任务和权力，承担项目实施的管理任务和目标实现的全面责任，但无权签订和修改本合同以及本承包项目的所有分包分供合同和承包合同。
8.1.2项目部的授权权限：项目部没有签订任何分包分供及承包补充合同的权利及资格，承包人项目部任何成员也没有签订合同的权利。
经济签证的权限为单项签证5000元以下（不含5000元）。
8.2劳务分包人委派的担任驻工地履行本合同的项目负责人（以下简称“分包项目经理”）为，岗位证书号，身份证号码：。
8.2.1职责及权限：代表劳务分包人履行本合同，承担分包项目劳务作业实施的管理任务和目标实现的全面责任，包括并不限于工程计量、签证、结算、劳务分包工程款的收取及劳务工资的发放。
9、工程承包人义务9.1工程承包人在劳务分包人进场前或施工过程中，负责完成下列与劳务分包人施工相关的前期工作，并交劳务分包人保管使用，平常保养、维护由劳务分包人负责：9.1.1提供劳务作业开工条件的施工场地，负责现场总体平面规划，统筹安排生产，协调解决施工及生活用水源、电源，交由乙方装表使用；9.1.2对劳务分包人进行相应的工程地质和地下管网线路资料的交底；9.1.3向劳务分包人提供相应的水准点与坐标控制点位臵，并交付劳务分包人保护；9.2 负责编制施工组织设计，统一制定各项管理目标，组织编制年、季、月施工计划、实施对工程质量、工期、安全生产、文明施工，计量检测、试验化验的控制、监督、检查和验收；9.3 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底，组织图纸会审，统一安排技术档案资料的收集整理并交工验收；9.4 按时提供图纸，及时交付应供材料、设备、周转材料；9.5 按本合同约定，向劳务分包人支付劳动报酬；9.6 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系。
9.7参入和监督分包单位的工资分配和发放，并要求劳务分包人按期提供工人工资发放清单。
9.8 负责向分包人出具项目主要人员的岗位职责分工及权限，并及时要求分包人提供由分包人签约人签字认可的分包人的人员分工表，便于双方业务办理。
10、劳务分包人义务10.1 对本合同劳务分包范围内的工程质量向工程承包人负责，组织具有相应资格证书的熟练工人投入工作。
10.2劳务分包人负责到有关行政管理部门进行人员登记备案，施工现场必须实行实名制管理，并做好工人出勤记录、任务完成记录，并每月25日更新提供给工程承包人。
10.3未经工程承包人授权或允许，不与发包人和监理工程师建立工作联系；自觉遵守法律法规和有关规章制度和发包人、监理方、工程承包人等的管理规定。
10.4 按本合同的约定投入足够的人力，物力，保证工期；加强安全教育，认真执行安全技术规范，严格遵守安全制度，落实安全措施，确保施工安全；承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱造成的损失及各种罚款。
10.5自觉接受工程承包人及有关部门的管理、监督和检查；接受工程承包人随时检查其设备、材料保管、使用情况，及其操作人员的有效证件、持证上岗情况。
与现场其他单位协调配合，照顾全局。
10.6按工程承包人统一规划堆放材料、机具，按工程承包人标准化工地要求设臵标牌，搞好生活区的管理，做好自身责任区的治安保卫工作。
10.7按工程承包人要求，提供应提供的原始技术经济资料，配合工程承包人办理交工验收。
10.8做好施工现场和已完工程部分的成品保护工作，因劳务分包人原因发生的损坏，劳务分包人自行承担由此引起的一切经济损失及各种罚款。
妥善保管、合理使用工程承包人提供或租赁给劳务分包人使用的机具、周转资料及其他设施。
10.9 无条件的接受工程承包人转发的发包人及工程师的指令;无条件接受工程承包人、工程发包人、监理单位对劳务工人工资支付的监督和管理。
10.10 除非本合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施、完工负责，劳务分包人应承担并履行总包合同约定的、与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
10.11劳务分包人在施工过程中，若由于施工现场的条件限制或其他特殊要求时，造成施工顺序和施工部位的交叉、颠倒，劳务分包人必须按要求负责施工，其费用不予增加；10.12劳务分包人保证节假日、农忙期间的正常连续施工（且在场工人不低于平常的80%），如不能保证，工程承包人有权安排相应工种进行部分部位的施工，由此发生的与劳务相关的一切费用均由劳务分包人承担。
10.13若本分包工程进行期间发生或因本分包工程引致人身伤亡及财产损坏，属劳务分包人责任范围内的，由劳务分包人承担费用（包括工程承包人所花的一切费用）、损失、索赔或诉讼的法律责任，并保证工程承包人免负该责任；10.14 若大面积的工程部位施工完后，留有少量的零星部位放弃施工时，工程承包人将安排其他队组进行施工，并从分包人劳务款中扣除安排其他队伍进行施工费用的2倍价格，此费用在付款时直接扣除，并在结算时予以扣除。
10.15 由于征地拆迁、设计及图纸、季节性施工形成的停工、窝工、待工或工程发生任何变故等原因而不能正常施工时，分包方应事先有应急预案，届时自行调剂各种施工生产资源配臵并承担责任及费用，分包方不得因上述情况出现而向承包方要求索赔、签证费用。
10.16负责在开工前向承包人包人出具由合同签约人签字认可的在本项目主要人员的岗位职责分工及权限，并在人员变动时及时更新，便于双方业务办理。
11、安全施工与检查11.1劳务分包人应遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准进行施工，并随时接受行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患。
由于劳务分包人安全措施不力造成事故的责任和因此而发生的费用，由劳务分包人承担，以上所发生的费用直接从结算价款中扣除，无须取得劳务分包人的同意。
11.2工程承包人应严格管理好自己的现场施工人员，对在施工场地的工作人员进行安全教育，并对他们的安全负责；工程承包人不得要求劳务分包人违反安全管理的规定进行施工。
因工程承包人原因导致的安全事故，由工程承包人承担相应责任及发生的费用。
11.3承分包单位安全责任的划分以本合同《承分包安全协议书》的约定为准。
12.安全防护12.1劳务分包人施工时，首先做好安全防护措施，在确保绝对安全的情况下从事施工作业。
一旦发现拟作业的地段不足以保障人身安全时，首先停止作业，并向工程承包人提出安全防护要求，经工程承包人认可后实施，否则由此导致的后果劳务分包人自负。
12.2劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品（如安全帽、安全带及其他保护用品和现场图形标识等）由劳务分包人按工程承包人的文明工地及企业的CI规定的标准统一购配臵，分包人按要求领用或安装，其费用已包括在分包单位分包合同的单价或总价内。
使用完毕后按领用清单归还，如有遗失或损毁照价赔偿。
12.3承分包单位安全防护责任的划分以本合同《承分包安全协议书》的约定为准。
13、事故处理13.1施工过程中，因劳务分包人违反国家、工程所在地政府及承包人的安全、质量生产相关规章制度、安全交底、工程指令和分包合同的相关约定等而导致的任何质量和伤亡事故，劳务分包人应对此承担全部责任及费用。
13.2一旦发生事故，劳务分包人应立即采取必要的措施保护现场，防止事态的扩大，同时向承包人报告事故详情。
劳务分包人应根据本合同的约定或总包商的指令，按国家和工程所在地政府规定的事故处理程序加以处理。
14、保险14.1劳务分包人必须为其雇佣的劳务人员和管理人员办理意外伤害保险，并为施工场地内自有施工机械设备办理保险，支付保险费用。
相应的保险费用已包括（综合）在分包合同的单价或合价内。
14.2 保险事故发生时，劳务分包人和工程承包人有责任采取必要的措施，防止或减少损失。
15、材料、设备供应15．1除本合同《分包工程实物量清单计价表及说明》明确约定由工程承包人供应的材料设备外，其它所有为完成合同约定的工作对象所需用的工程用材料和设备，工程承包人全部委托劳务分包人采购供应，费用已包含在本合同的综合单价或合价内，材料的节超费按本合同《分包工程实物量清单计价表及说明》的约定执行。
15.2工程承包人按约定的质量、品种、规格、型号、数量和供应时间等组织货源并及时交付，劳务分包人负责卸车、搬运、清理，费用已包含在承包单价或总价范围内；交付时分包商需要派出专人参加，同总包商工程部门、物资部门一同验收并办理接收手续，如质量、品种、规格、型号不符合要求，劳务分包人应在验收时提出，工程承包人负责处理；经验收后出现质量、品种、规格不符合要求由劳务分包人负责。
15.3 工程承包人提供的材料、设备，劳务分包人应妥善保管，周转材料在分包人使用期间应按承包人要求进行保养，费用已包含在承包单价或总价范围内，对于因管理不善、操作不当等原因造成施工中的材料损耗增加和保管不善造成材料损失、破坏或丢失的，承包人承担相应费用与索赔。
15.4由劳务分包人负责采购的辅材，作为竣工资料组成部分的合格证、质保书、试验报告等必需及时（按月）报送工程承包人备案。
因劳务分包人采购的辅材不合格造成的损失由劳务分包人承担。