2014年一级建造师《建设工程项目管理》真题
2014年一级建造师《建设工程项目管理》必考点资料
1Z201000 建设工程项目的组织与管理考点1：建设工程管理的内涵：建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段、实施阶段和使用阶段（或称运营阶段或称运行阶段）。
考点2：建设工程管理的任务：建设工程管理工作是一种增值服务工作，其核心任务是为工程的建设和使用增值。
考点3：建设工程项目管理的时间范畴是建设工程项目的实施阶段。
考点4：建设工程项目管理的内涵是：自项目开始至项目完成，通过项目策划（Project Planning）和项目控制（Project Control），以使项目的费用目标、进度目标和质量目标得以实现。
该定义的有关字段的含义如下：（1）“自项目开始至项目完成”指的是项目的实施阶段；（2）“|项目策划”指的是目标控制前的一系列筹划和准备工作：（3）“费用目标”对业主而言是投资目标，对施工方而言是成本目标。
（建设工程项目的实施阶段的组成图注意看看P4）考点5：项目管理的核心任务是项目的目标控制。
考点6：业主方是建设工程项目实施过程（生产过程）的总集成者——人力资源、物质资源和知识的集成，业主方也是建设工程项目生产过程的总组织者，因此对于一个建设工程项目而言，业主方的项目管理往往是该项目的项目管理的核心。
考点7：进度目标指的是项目动用的时间目标，也即项目交付使用的时间目标，如工厂建成可以投入生产、道路建成可以通车、办公楼可以启用、旅馆可以开业的时间目标等。
设计方作为项目建设的一个参与方，其项目管理主要服务于项目的整体利益和设计方本身的利益。
考点8：按国际工程的惯例，当采用指定分包商时，不论指定分包商与施工总承包方，或与施:工总承包管理方，或与业主方签订合同，由于指定分包商合同在签约前必须得到施工总承包方或施工总承包管理方的认可，因此，施工总承包方或施工总承包管理方应对合同规定的工期目标和质量目标负责。
考点9：建设工程项目作为一个系统，它与一般的系统相比，有其明显的特征，如：:( 1 )建设项目都是一次性，没有两个完全相同的项目；( 2 )建设项目全寿命周期一般由决策阶段、实施阶段和运营阶段组成，各阶段的工作任务和工作目标不同，其参与或涉及的单位也不相同，它的全寿命周期持续时间长；(3) —个建设项目的任务往往由多个，甚至很多个单位共同完成，它们的合作多数不是固定的合作关系，并且一些参与单位的利益不尽相同，甚至相对立。
2014 年一级建造师《建设工程项目管理》内部密押题 C
2014 年一级建造师《建设工程项目管理》内部密押题C后附答案一、单项选择题（共70 题，每题1 分。
每题的备选项中，只有1 个最符合题意)1、施工安全技术措施应能够在每道工序中得到贯彻实施，既要考虑保证安全要求，又要考虑现场环境条件和施工技术能够做到。
这表明施工安全技术措施要（）。
A．具有针对性和可操作性B．具有针对性和全面性C．具有可行性和可操作性D．力求全面、具体、可靠2、关于施工质量计划审批程序的说法，正确的是（）。
A．监理工程师提出的建议，施工质量计划编制主体应强制执行B．施工质量计划在实际过程中如因条件变化对某些重要决定进行修改后，修改内容不需要按审批程序进行审批C．充分发挥自控主体和监控主体的共同作用，在坚持项目质量标准和质量控制能力的前提下正确处理承包人利益和项目利益的关系D．施工质量计划由项目经理部主持编制，报施工企业组织管理层批准，经项目监理机构确认后，上报建设单位3、建设工程项目的竣工验收，可分为（）、竣工预验收和正式验收。
A．验收准备B．资料验收C．资料准备D．验收报批4、反映一个组织系统中各子系统之间或各元素(各工作部门或各管理人员)之间的指令关系的是（）。
A．组织结构模式B．组织分工C．工作流程组织D．组织论5、在合同执行过程中，由于通货膨胀而使工料成本增加，按合同规定对合同总价进行相应调整的合同形式为（）合同。
A．纯单价B．成本加酬金C．不可调值总价D．可调值总价6、承包商对合同偏差采取的调整措施中，不包括（）。
A．技术措施B．经济措施C．法律措施D．组织措施7、下列质量中，属于工程质量基础的是（）。
A．人工质量B．机械质量C．材料质量D．工序质量8、新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程（）。
A．同时规划、同时批准、同时立项B．同时设计、同时施工、同时使用C．同时参与、同时标识、同时发包D．同时发布、同时销售、同时上市9、下列施工准备工作的质量控制工作中，属于施工技术准备工作质量控制的是（）。
2014年一级建造师《建筑实务》真题及答案
2014年度全国一级建造师执业资格考试《建筑工程管理与实务》真题及答案解析一、单项选择题(共20题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意) 1．某受压细长杆件，两端铰支，其临界力为50kN，若将杆件支座形式改为两端固定，其临界力应为()kN。
A．50B．100C．150D．2002．预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于()。
A．C10B．C35C．C40D．C453．某受均布线荷载作用的简支梁，受力简图如下图所示，其剪力图形状为()。
4．关于钢筋混凝土框架结构震害严重程度的说法，错误的是()。
A．柱的震害重于梁B．角柱的震害重于内柱C．短柱的震害重于一般柱D．柱底的震害重于柱顶5．下列水泥品种中，其水化热最大的是()。
A．普通水泥B．硅酸盐水泥C．矿渣水泥D．粉煤灰水泥6．在混凝土配合比设计时，影响混凝土拌合物和易性最主要的因素是()。
A．砂率B．单位体积用水量C．拌合方式D．温度7．关于高聚物改性沥青防水卷材的说法，错误的是()。
A．SBS卷材尤其适用于较低气温环境的建筑防水B．APP卷材尤其适用于较高气温环境的建筑防水C．采用冷粘法铺贴时，施工环境温度不应低于0℃D．采用热熔法铺贴时，施工环境温度不应低于-10℃8．对施工控制网为方格形式的建筑场地，最方便的平面点位放线测量方法是()。
A．直角坐标法B．极坐标法C．角度前方交会法D．距离交会法9．关于岩土工程性能的说法，正确的是()。
A．内摩擦角不是土体的抗剪强度指标B．土体的抗剪强度指标包含有内摩擦力和内聚力C．在土方填筑时，常以土的天然密度控制土的夯实标准D．土的天然含水量对土体边坡稳定没有影响10．下列桩基施工工艺中，不需要泥浆护壁的是()。
A．冲击钻成孔灌注桩B．回转钻成孔灌注桩C．潜水电钻成孔灌注桩D．钻孔压浆灌注桩11．关于小型空心砌块砌筑工艺的说法，正确的是()。
A．上下通缝砌筑B．不可采用铺浆法砌筑C．先绑扎构造柱钢筋后砌筑，最后浇筑混凝土D．防潮层以下的空心小砌块砌体，应用C15混凝土灌实砌体的孔洞12．当设计无要求时，在240mm厚的实心砌体上留设脚手眼的做法，正确的是()。
2014年一级建造师执业资格考试真题及答案
2014年一级建造师执业资格考试真题及答案一、单项选择题（共20题，每题1分。
每题的备选中，只有1个最符合题意）1、利率与社会平均利润率两者相互影响（）。
AA、社会平均利润率越高，则利率越高B、要提高社会平均利润率，必须降低利率C、利率越高，社会平均利润率越低D、利率和社会平均利润率总是按同一比例变动2、在资金等值计算中，下列表述正确的是（）。
AA、P一定，n相同，i越高，F越大B、P一定，i相同，n越长，F越小C、F一定，i相同，n越长，P越大D、F一定，n相同，i越高，P越大3、某企业年初投资3000万元，10年内等额回收本利，若基准收益率为8%，则每年年末应回收的资金是（）万元。
B已知：（Ａ／Ｆ，８％，１０）＝０.０６９；（Ａ／Ｐ，８％，１０）＝０.１４９；（Ｐ／Ｆ，８％，１０）＝２.１５９A、324B、447C、507D、6484、某施工企业向银行借款100万元，年利率8%，半年复利计息一次，第三年末还本付息，则到期时企业需偿还银行（）万元。
CA、124.00B、125.97C、126.53D、158.695、年名义利率为i，一年内计息周期数为m，则年有效利率为（）。
BA、（1+i）m－1B、（1+i/m）m－1C、（1+i）m－iD、（1+i×m）m－i6、大型基坑石方开挖优先采用的爆破方法是（）爆破法。
BA．浅孔B．深孔C．洞室D．光面7、用浆液灌入岩体裂隙中以提高岩体的整体性和抗变形能力的灌浆称为（）灌浆。
BA.接缝B.固结C.接触D.回填8.某土坝工程级别为2级，该坝所在地区的设计地震烈度为8度，采用黏性土填筑，其设计压实度应为（）。
CA. 98％B.96％～98％C.100%D.98％～100％9. （）是评价辗压混凝土压实质量的指标。
CA.VC值B.干湿度C.相对压实度D.均匀性10、水闸中（）的作用是控制水位和流量，并兼有防渗防冲作用。
CA．上游连接段 B．下游连接段 C．闸室 D．翼墙11、高处作业时，安全网应随着建筑物升高而提高，安全网距离工作面的最大高度不超过（）m。
2014年全国一级注册建造师考试真题及参考答案
20##全国一级注册建造师考试真题与参考答案《建设工程法规与相关知识》一、单项选择题〔共70题,每题1分.每题的备选项中,只有1个最符合题意〕.1．关于城市、镇规划许可证的说法,正确的是〔〕.A．以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目,建设单位在取得划拨土地之后,方可向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出建设用地规划许可申请B．以出让方式取得国有土地使用权的建设项目,建设单位在取得建设用地规划许可证之后,才能取得国有土地使用权.C．以划拨方式提供国有土地使用权的建设项目,建设单位在取得建设用地规划许可证后,方可向县级以上地方人民政府土地主管部门申请用地D．以出让方式取得国有土地使用权的建设项目,在签订国有土地使用权出让合同后,建设单位应当向城市、县人民政府建设行政主管部分领取建设用地规划许可证2．关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法,正确的是〔〕.A．对发布有误的信息,由发布该信息的省、自治区和直辖市建设行政主管部门提出修改意见,并报国务院建设行政主管部门批准B．被公告的招标投标当事人认为公告记录与行政处理决定的相关内容不符合,可向公告部门提出书面复合申请C．行政处理决定在被行政复议或者行政诉讼期间,公告部门依法不停止对##行为的记录的公告,但行政处理决定被依法停止执行的除外D．原行政处理决定被依法变更或撤销的,公告部门应当与时对公告记录予以变更或撤销,无需在公告平台上予以声明3．某施工单位为降低造价,在施工中偷工减料,故意使用不合格的建筑材料、构配件和设备,降低工程质量,导致建筑工程坍塌,致使多人重伤、死亡.该施工单位的行为已经构成〔〕.A．重大劳动安全事故罪B．强令违章冒险作业罪C．重大责任事故罪D．工程重大安全事故罪4．建设工程合理使用年限是指从〔〕之日起,工程的地基基础、主体结构能保证在正常情况下安全使用的年限.A．施工许可证办理B．预验收合格C．工程竣工验收合格 D．质保期结束5．关于法人的说法,正确的是〔〕.A．法人以其登记注册地为住所B．企业法人自取得营业执照时起取得法人资格C．非企业法人是指行政法人和事业法人D．建设单位可以是没有法人资格的其他组织6．关于建设工程分包的说法,正确的有〔〕.A．总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体、非关键性工作分包给其他企业B．总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业C．总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业D．总承包单位经建设单位同意后,可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业7．除双方当事人意思表示一致以外,尚须交付标的物才能成立的合同,成为〔〕.A．要式合同B．实践合同C．有偿合同D．双务合同8．根据《民事诉讼法》,当事人申请司法确认调解协议,由双方当事人依法共同向〔〕基层人民法院提出.A．当事人住所地B．调解协议履行地C．调解组织所在地D．调解协议签订地9．某总承包单位与分包单位在分包合同中约定,由分包单位自行负责分包工程的安全生产,工程施工中,分包工程发生了安全事故,则该事故〔〕.A．按约定由分包单位自行承担全部责任B．分包单位承担主要责任,总承包单位承担次要责任C．总承包单位承担全部责任D．总承包单位与分包单位承担连带责任10．劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成.劳动争议仲裁委员会主任由〔〕担任.A．同级工会代表B．劳动行政部门代表 C．用人单位代表D．人民法院指定的人员11．下列安全生产条件中,属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是〔〕.A．制定完备的安全生产规章制度和操作流程 B．配备兼职安全生产管理人员C．各分部分项工程有应急预案D．管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训12．关于专利申请的说法,正确的是〔〕.A．两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的,专利权授予最先申请的人B．职务发明创造申请专利的权利属于发明人或设计人,申请被批准后,单位为专利权人C．在中国没有经常居所的外国人,在中国可以自行申请专利和办理其他专利事务的D．国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日,如果申请文件是邮寄的,以收到的邮戳日为申请日13．根据《安全生产许可证条例》,必须持特种作业操作证书上岗的人员是〔〕-A．项目经理B．兼职安全员C．建筑架子工D．BIM系统操作员14．某工程项目工期为12个月,其中合同价款中安全防护、文明施工措施费用为100万元.在合同没有约定或约定不明情况下,建设单位预付该部分费用最低应为〔〕万元.A．10 B．20 C．30 D．5015．下列仲裁协议约定的内容中,属于有效条款的是〔〕.A．仲裁协议约定的两个仲裁机构,且当事人不能就仲裁机构选择达成一致B．当事人约定争议可以向仲裁机构申请仲裁也可以向人民法院起诉C．劳动合同约定发生劳动争议向仲裁委员会申请仲裁D．双方因履行合同发生纠纷向仲裁委员会申请仲裁16．施工企业购买材料设备之后由保管人进行储存,存货人未按合同约定向保管人支付仓储费时,保管人有权扣留足以清偿其所欠仓储费的货物.保管人行驶的权利是〔〕.A．抵押权B．质权C．留置权D．用益物权17．关于建设工程质重保修##行为应承担的法律责任的说法,正确的是〔〕.A．施工单位不履行保修义务或者拖延履行保修义务的,责令改正,处10万元以上30万元以下的罚款B．缺陷责任期内,由承包人原因造成的缺陷,承包人负责维修并承担相应费用后,可免除对工程的一般损失赔偿责任C．缺陷责任期内,由承包人原因造成的缺陷,承包人应负责维修,并承担鉴定与维修费用D．建筑业企业申请资质升级、资质增项,在申请之日起半年内,未依法履行保修义务或拖延履行的并造成严重后果的,资质许可机关不予批准其申请18．关于办理施工许可证##行为法律责任的说法,正确的是〔〕.A．对于为规避办理施工许可证将工程项目分解后擅自施工的,由有管辖权的发证机关责令改正,对于不符合开工条件的,责令停止施工,并对建设单位和施工单位分别处以罚款B．对于未取得施工许可证擅自施工的,由发证机关责令停止施工,并对建设单位和施工单位分别处以罚款C．对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的,该施工许可证自行废止,并由发证机关对责任单位处以罚款D．对于采用虚假证明文件骗取施工许可证的,由原发证机关收回施工许可证,责令改正,并对责任单位处以罚款19．关于地方性法规、自治条例、单行条例制定的说法,正确的是〔〕.A．省、自治区、直辖市的人民代表大会制定的地方性法规由其常务委员会发布公告予以公布B．省、自治区、直辖市的人民代表大会常务委员会制定的地方性法规由人大主席团批准后予以公告C．较大市的人民代表大会与其常务委员会制定的地方性法规由其常务委员会直接公布D．自治条例和单行条例报经批准后,分别由自治区、自治州、自治县的人大常委会予以公布20．关于物权特征的说法,正确的是〔〕.A．物权是一种支配权,需要义务人的行为配合B．物权是一种财产权,直接体现为财产利益的权利C．物权是一种相对权,用以对抗特定的相对人D．物权是不具有排他性的权利,同一物上可以存在几个物权21．关于我们仲裁基本制度,正确的是〔〕.A．当事人对仲裁不服的,可以提起诉讼B．当事人达成有仲裁协议,一方向法院起诉的,人民法院不予受理C．当事人没有仲裁协议而申请仲裁的,仲裁委员会应当受理D．仲裁协议不能排除法院对案件的司法管辖权22．关于建筑市场诚信行为公布的说法,正确的是〔〕.A．不良行为记录应当在当地发布,社会影响恶劣的,还应当在全国发布B．诚信行为信息包括良好行为记录和不良行为记录,两种信息记录都应当公布C．省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审査整改结果,对整改确有实效的,可取消不良行为记录信息的公布D．不良行为记录在地方的公布期限应当长于全国公布期限23．根据《招标投标法》,关于开标主持人的说法正确的是〔〕.A．建设行政主管部门B．招标代理机构C．招标人D．投标人推选的代表24．关于保险索赔的说法,正确的是〔〕.A．保险事故发生后,投保人、被保险人或者受益人仅需向保险人提供与确认保险事故的原因和损失程度有关的证明和资料B．投保人重复保险的,除合同另有约定外,各保险人按照其保险金额与保险金额总和的比例承担赔偿保险金的责任C．保险人认为有关的证明和资料不完整的,可以多次通知投保人、被保险人或者受益人提供补充D．对其赔偿或者给付保险金的数额不能确定的,保险人应在最终确定赔偿或者给付保险金的数额后一次性支付保险金25根据《节约能源法》,房地产开发企业在销售房屋时,应当向购买人明示所售房屋的节能信息有〔〕. A．能效标识B．节能措施C．质重保修书D．建筑节能标准26．关于人身保险合同的说法,正确的是〔〕.A．人身保险的投保人在保险軎故发生时,对被保险人应当具有保险利益B．保险人对人寿保险的险费,不得用诉讼方式要求投保人支付C．人身保险合同的投保人不可以为受益人D．人身保险合同的投保人应当一次性支付全部保险费27．关于仲裁开庭和审理的说法,正确的是〔〕.A．仲裁开庭审理必须经当事人达成一致B．仲裁审理案件应当公开进行C．当事人可以协议仲裁不开庭审理D．仲裁庭不能做出缺席裁决28．关于建筑活动中发生的债的说法,正确的是〔〕.A．对于施工任务,建设单位是债权人,施工企业是债务人B．对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付,材料供应商是债权人C．在施工中产生噪音,扰乱居民,不会有债的发生D．材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债29．关于建设工程分包的说法,正确的是〔〕.A．分包单位没有资质要求B．分包单位不得再次分包C．分包单位由总包单位自由确定D．分包的工作内容没有限制30．根据国家有关消防法规和建设工程安全生产法规,施工单位应当建立施工现场消防组织并且至少每〔〕组织一次演练.A．一季度B．半年C．—年D．两年31．签署并公布由全国人大和全国人大常委会通过的法律的是〔〕.A．人大主席团B．国务院总理C．最高人民法院院长 D．国家主席32．可撤销的建设工程施工合同,有权撤销的机构是〔〕.A．人民法院B．建设行政主管部门C．工商行政主管部门 D．监理单位33．关于一级建造师执业X围的说法,正确的是〔〕.A．注册建造师不得同时担任两人以上建设工程项目负责人,所有项目均为小型工程施工项目的除外B．注册建造师担任施工项目负责人,在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前,经受聘企业同意的,可以再变更注册至另一家企业C．注册建造师担任施工项目负责人期间,若发包方与注册建造师受聘企业已解除承包合同的,可以更换施工项目负责人D．工程所在地省级建设主管部门和有关部门可以根据本地的实际情况设置跨地区承揽工程项目执业准入条件34．根据《行政复议法》,下列事项中,属于不可申请行政复议的情形是〔〕.A．对建设主管部门责令施工企业停止施工的决定不服的B．对建设主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的C．对规划行政主管部门撤销建设工程规划许可证的决定不服的D．对建设行政主管部门就建设工程合同争议进行的调解结果不服的35．下列国家标准中,属于强制性国家标准的是〔〕.A．工程建设重要的通用的信息技术标准B．工程建设行业专用的试验方法C．工程建设专业专用的术语、符号D．工程建设勘察行业专用的质重要求36．关于人民调解的说法,正确的是〔〕.A．人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性自治组织B．人民委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书具有相同的法律效力C．人民委员会经调解达成的调解协议具有法律约束力D．当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的,不得起诉37．根据《物权法》,不能设定权利质权的是〔〕.A．专利权中的财产权 B．应收账款债权C．可以转让的股权D．房屋所有权38．关于施工企业承揽工程的说法,正确的是〔〕.A．施工企业可以允许其他企业使用自己的资质证书和营业执照B．施工企业应当拒绝其他企业转让资质证书C．施工企业在施工现场所设项目管理机构的项目负责人可以不是本单位人员D．施工企业由于不具备相应资质等级只能以其他企业名义承揽工程39．关于仓储合同法律特征的说法,正确的是〔〕.A．因仓储物包装不符合约定造成仓库变质、损坏的,不免除保管人的损害赔偿责任B．仓储合同自仓储物交付时成立C．第三人对仓储物主X权利的,保管人不得自行向存贷人交付D．仓储合同自成立时生效40．对于非施工单位原因造成的质量问题,施工单位也应负责返修,造成的损失与返修费用最终由〔〕负责.A．监理单位B．责任方C．建设单位D．施工单位41．关于一级建造师注册说法,正确的是〔〕.A．取得##书的人员,经过注册才能以注册建造师名义执业B．取得一级建造师执业##书后即可申请注册C．初始注册者,可自##书签发之日起三年内提出申请,未按期申请的,不予注册D．注册申请应当向省、自治区、直辖市人民政府的人事部门提出42．某商品房开发工程因故停建,承包人与时起诉要求结算工程款并胜诉.法院在对该项目进行拍卖执行中,有许多债权人主X权利.各债权人的清偿顺序依法应为〔〕.A．承包人、抵押权人、普通债权人、全款购房人B．抵押债权人、普通债权人、全款购房人、承包人C．普通债权人、全款购房人、承包人、抵押权人D．全款购房人、承包人、抵押权人、普通债权人43．根据《劳动合同法》,用人单位与劳动者已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起〔〕内订立书面劳动合同.A．1个月B．2个月C．3个月D．半年44．关于建设工程质量保修的说法,正确的是〔〕.A．全部或者部分使用政府投资的建设项目,按工程价款结算总额3%的比例预留保证金B．由他人原因造成的缺陷,发包人负责组织维修,并从保证金中扣除维修费用C．建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的,产权所有人应当委托鉴定,并根据鉴定结果采取加固、维修等措施,重新界定使用期D．发包人在接到承包人返还保证金申请后,应于7日内会同承包人按合同约定的内容进行核实45．根据《建设工程安全生产管理条例》,出租的机械设备应当有产品合格证、自检合格证明和〔〕. A．生产企业资质证明 B．生产企业执业执照C．生产许可证D．第三方检测合格证明46．根据《文物保护法》,关于保护文物的说法,正确的是〔〕.A．拆除文物所需的费用应当列入建设工程预算B．建设工程选址应当是尽可能避开一切文物C．建设单位对于实施原址保护的文物应当到行政部门备案D．在文物保护单位的保护X围内不得进行建筑活动47．定作合同对于支付报酬的期限没有约定或者约定不明,又不能达成补充协议,按照合同有关条款或者交易习惯也不能确定的,定作人应当在〔〕支付报酬.A．合同生效后B．交付工作成果时C．完成工作成果50%时D．完成全部工作成果前48．关于投标保证金的说法,正确的是〔〕.A．投标保证金有效期应当与投标有效期一致B．投标保证金不得超过招标项目估算价的10%C．实行两阶段招标的,招标人要求投标人提交投标保证金的,应当在第一阶段提出D．投标截止后投标人撤销投标文件的,招标人应当退还投标保证金,但无需支付银行同期存款利息49．国家标准、行业标准的制定一般分为〔〕四个程序.A．准备、征求意见、修正、送审B．征求意见、修正、送审、报批C．准备、专家会审、征求意见、报批D．准备、征求意见、送审、报批50．根据《节约能源法》,用能产品的生产者、销售者,按照国家有关节能产品认证的规定,向经国务院认可监督管理部门认可的从事节能产品认证的机构提出节能产品认证申请,所依据的原则是〔〕.A．自愿原则B．强制原则C．限制原则D．申请原则51．工程经建设单位组织验收合格后投入使用,2年后外墙出现裂缝,经查是由于设计缺陷造成的,则下列说法正确的是〔〕.A．施工单位维修,建设单位直接承担费用B．建设单位维修并承担费用C．施工单位维修并承担费用D．施工单位维修,设计单位直接承担费用52．关于建设工程共同承包的说法,正确的是〔〕.A．中小型工程但技术复杂的,可以采取联合共同承包B．两个不同资质等级的单位实行联合共同承包的,应当按照资质等级高的单位的业务许可X围承揽工程C．联合体各方应当与建设单位分别签订合同,就承包工程中各自负责的部分承担责任D．共同承担的各方就承包合同的履行对建设单位承担连带责任53．承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,竣工日期〔〕.A．以合同约定的竣工日期为准B．相应顺延C．以承包人提交竣工报告之日为准D．以实际通过的竣工验收之日为准54．根据《大气污染防治法》,我国颁发主要大气污染物排放许可证的机构是〔〕.A．国务院环保部门B．各级地方政府环保部门C．酸雨控制区内的人民政府环保部门D．大气污染排放总量控制区内的人民政府55．根据《招标投标法实施条例》,国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目,关于如何确定中标人的说法,正确的是〔〕.A．招标人可以确定任何一名中标候选人为中标人B．招标人可以授权评标委员会直接确定中标人C．排名第一的中标候选人放弃中标,必须重新招标D．排名第一的中标候选人被查实不符合条件的,应当重新招标56．关于施工企业资质序列的说法,正确的是〔〕.A．专业承包企业可以将所承接的专业工程再次分包给其他专业承包企业B．专业承包企业可以将所承接的劳务作业依法分包给劳务分包企业C．劳务分包企业只能承接施工总承包企业分包的劳务作业D．劳务分包企业可以承接施工总承包企业或专业承包企业或其他劳务分包企业分包的劳务作业57．关于环境保护设施竣工验收的说法,正确的是〔〕.A．环境保护设施未经竣工验收,主体工程投入使用的,由环境保护行政主管部门责令停止使用B．需要进行试生产的建设项目,环境保护设施应当在投入试生产前申请竣工验收C．分期建设、分期投入生产或者使用的建设项目,其相应的环境保护设施应当同时验收D．建设项目投入试生产超过三个月,建设单位为申请环境保护设施竣工验收的,应当处10万元以下的罚款58．关于不可移动文物保护的说法,正确的是〔〕.A．尚未核定公布为文物保护单位的由省级人民政府予以登记B．文物保护单位的周围不得设立建设控制地带C．历史文化名域的保护办法由国务院制定D．在历史文化名域X围内可以进行采石活动59．关于评标的说法,正确的是〔〕.A．评标委员会可以向招标人征询确定中标人的意向B．招标项目设有标底的,可以投标报价是否接近标底作为中标条件C．评标委员会成员拒绝在评标报告上签字的,视为不同意评标结果D．投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误的,评标委员会可以要求投标人作出必要澄清、说明60．根据《担保法》,除担保合同另有约定之外,主合同无效的,担保合同〔〕.A．效力待定B．可变更C．无效D．可撤销61．关于施工现场大气污染防治的说法,正确的〔〕.A．重点是防治排放污染物B．爆破作业选择风力小的天气进行,做好计划C．结构施工阶段,作业区的目测扬尘高度小于1米D．施工现场非作业区达到目测扬尘高度0.5米62．生产安全事故综合应急预案应当包括的内容是〔〕.A．应急组织机构与其职责、预案体系与响应程序、危险性分析、应急培训与预案演练B．应急组织机构与其职责、预案体系与响应程序、可能发生的事故特征、应急培训与预案演练C．应急组织机构与其职责、预案体系与响应程序、事故预防与应急保障、应急培训与预案演练D．应急组织机构与其职责、危险性分析、可能发生的事故特征、应急培训与预案演练63．关于民事诉讼正确的说法,正确的是〔〕.A．在民事诉讼中,书证可以只提交复印件B．凡是知道案件情况的单位和个人,都有义务出庭作证C．未经过当事人同意私自录制的谈话资料不能作为证据使用D．当事人对鉴定结论有异议,鉴定人可以书面答复而不必出庭作证64．延付或者拒付租金的诉讼时效期为〔〕年.A．1 B．2 C．4 D．2065．根据《建设工程安全生产管理条例》,工程监理单位在实施监理过程中,发现存在安全隐患且情况严重的,应当〔〕.A．要求施工单位整改,并与时报告有关主管部门B．要求施工单位整改,并与时报告建设单位C．要求施工单位暂时停止施工,并与时报告有关主管部门D．要求施工单位暂时停止施工,并与时报告建设单位66．甲公司业务员王某被开除后,为报复甲公司,用盖有甲公司公章的空白合同书与乙公司订立一份建材购销合同.乙公司并不知情,并按时将货物送至甲公司所在地.甲公司拒绝,引起纠纷.关于该案代理与合同效力的说法,正确的是〔〕.A．王某的行为为无权代理,合同无效B．王某的行为为表见代理,合同无效C．王某的行为为表见代理,合同有效D．王某的行为为委托代理,合同有效67．根据《著作权法》著作权是〔〕.A．随作品的发表而自动产生B．随作品的创作完成而自动产生C．在作品上加注标记后自动产生D．在作品以一定的物质形态固定后产生68．在正常使用条件下,基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程的最低保修期限为〔〕. A．设计文件规定的该工程的合理使用年限B．5年C．2年D．2个采暖期、供冷期69甲、乙、丙、丁四个公司分别出资500万、200万、200万、100万建造一栋楼房,约定建成后按投资比例使用,但对楼房所有权归属和管理未做约定.关于该楼所有权和管理的说法,正确的是〔〕.A．丁公司对其享有的份额有权转让B．该楼发生的管理费用平均承担C．该楼所有权为共同共有D．甲公司投资占50%,有权决定该楼的重大修缮事宜70．关于项目经理的说法,正确的是〔〕.A．项目经理的权利来自于企业法人的授权B．施工项目可以设有项目经理C．项目经理具有相对独立的法人资格D．由项目经理签字的材料款项未与时支付,材料供应商应以项目经理为被告进行起诉二、多项选择题〔共30题,每题2分.每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项.错选,本题不得分；少选,所选每个选项得0.5分〕.71．某工程已具备竣工条件,承包人在提交竣工验收报告的同时,向发包人递交竣工结算报告与完整的结算资料.关于该工程竣工验收的质量责任等的说法,正确的有〔〕.A．工程质量保证金应在保修期满后返还B．发包人要求承包人完成合同以外零星项目,承包人未在规定时间内向发包人提出施工签证的,施工后可向发包人申请费用赔偿C．建设工程竣工时发现的质量问题或者质量缺陷,无论是建设单位的责任还是施工单位的责任,施工单位都有义务进行修复或返修D．当事人对工程造价发生合同纠纷时,应当向仲裁机构申请仲裁或向人民法院起诉。
2014年一级建造师《建设工程项目管理》真题及答案
2014年一级建造师《建设工程项目管理》真题及答案1.关于关键工作和关键线路的说法正确的是（）。
A.关键线路上的工作全部是关键工作B.关键工作不能再非关键线路上C.关键线路上部不允许出现虚工作D.关键线路上的工作总时差均为零【答案】A【解析】选项B非关键线路上也有可能有关键工作；选项C关键线路上允许有虚工作；选项D，只有在计划工期等于计算工期时关键工作的总时差才为零。
参见教材P152。
2.在FIDIC系列合同条件中，《EPC交钥匙项目合同条件》的合同计价采用（）。
A.固定单价B.变动单价C.固定总价D.变动总价【答案】C【解析】《EPC交钥匙项目合同条件》适用于在交钥匙的基础上进行的工程项目的设计和施工，承包商要负责所有的设计、采购和建造工作，在交钥匙时，要提供一个设施配备完整、可以投产运行的项目。
合同计价采用固定总价方式，只有在某些特定风险出现时才调整价格。
参见教材P352。
3.某双代号网络图如下图所示，存在的错误是（）。
A.工作代号相同B.出现无箭头连线C.出现无箭头节点箭头D.出现多个起点节点【答案】A【解析】工作①，②，表示两个工作，在双代号网络图中每一项工作都必须用一条箭线和两个代号表示。
参见教材P130。
4.项目投资的动态控制中，相对于工程合同价，可作为投资计划值的是（）。
A.工程支付款B.工程结算C.工程预算D.项目估算【答案】C【解析】工程概算和工程预算相对于工程合同价是计划值。
参见教材P59。
5.建设行政主管部门市场诚信信息平台上良好行为记录信息的公布期限一般为（）。
B.6个月C.1年D.3年【答案】D【解析】良好行为记录信息公布期限一般为3年。
参见教材P335。
6.根据《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF2011-0216），发包人的义务是（）。
A.组织竣工验收一建包guo q184 020 817B.提交临时占地资料C.提供设计审查所需的资料D.负责办理项目备案手续【答案】D【解析】发包人的主要义务和权利如下：负责办理项目的审批、核准或备案手续。
2014年一级建造师真题
1.某受压细长杆件，两端校支，其临界力为为50kN，若将杆件支座形式改为两端固定，其临界力应为()kN。
A、50B、100C、150D、200答案：D2. 预应力混凝土构件的混凝土最低强度等级不应低于()。
A、C10B、C35C、C40D、C45答案：C三、案例分析题(一)背景材料：某办公楼工程。
地下二层，地上十层，总建筑面积27000m3，现浇钢筋混凝土框架结构。
建设单位与施工总承包单位签订了施工总承包合同。
双方约定工期为20个月，建设单位供应部分主要材料。
在合同履行过程中，发生了下列事件：事件一：施工总承包单位按规定向项目监理工程师提交了施工总进度计划网络图(如图所示)，该计划通过了监理工程师的审查和确认。
施工总精度计划网络图(时间单位：月)事件二：工作B(特种混凝土工程)进行1个月后，因建设单位原因修改设计导致停工2个月。
设计变更后，施工总承包单位及时想监理工程师提出了费用索赔申请(如表所示)，索赔内容和数量经监理工程师审查符合实际情况。
事件三：在施工过程中，由于建设单位供应的主材未能按时交付给施工总承包单位，致使工作K的实际进度在第11月底时拖后三个月：部分施工机械由于施工总承包单位原因未能按时进场，致使工作H的实际进度在第11月底时拖后一个月;在工作F进行过程中，由于施工工艺不符合施工规范要求导致发生质量问题，被监理工程师责令整改，致使工作F的实际进度在第11月底时拖后一个月。
施工总承包单位就工作K、H、F工期拖后分别提出了工期索赔。
事件四：施工总承包单位根据材料清单采购了一批装修材料，经计算分析，各种材料价款占该批材料价款及累计百分比如下图所示。
各种装饰装修材料占该批材料价款的累计百分比一览表序号材料名称所占比例(%)累计百分比(%)问题1. 事件一中，施工总承包单位应重点控制哪条线路(以网络图节点表示)?2. 事件二中，费用索赔申请一览表中有哪些不妥之处?分别说明理由。
3. 事件三中，分别分析工作K、H、F的总时差，并判断其进度偏差对施工总期的影响，分别判断施工总承包单位就工作K、H、F工期索赔是否成立?4. 事件四中，根据“ABC分类法”，分别指出重点管理材料名称(A类材料)和次要管理材料名称(B类材料)。
2014年一级建造师《建设工程项目管理》考试真题
2014 年一级建造师《建设工程项目管理》考试真题一、单项选择题（共70 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有 1 个最符合题意）1.关于施工总承包模式与施工总承包管理模式相同之处的说法，正确的是（ ）。
A.与分包单位的合同关系相同B.对分包单位的付款方式相同C.业主对分包单位的选择和认可权限相同D.对分包单位的管理责任和服务相同【答案 D 教材 P46 】2.根据《建设工程监理规范》（GBT503192013），工程建设监理实施细则应在工程施工开始前编制完成并必须经（ ）批准。
A.专业监理单位工程师B.发包人代表C.总监理工程师D.总监理工程师代表【答案 C 教材 P77 】3.某双代号网络图如下图所示，正确的是（ ）。
A.工作 C、D 应同时完成B.工作 B 的紧后工作只有工作 C、DC.工作 C、D 完成后即可进行工作GD.工作 D、完成后即可进行工作 F【答案 C 教材 P131 】4.某建设工程发生一起质量事故，经调查分析是由于“边勘察、边设计、边施工”导致的，则 引起这些事故的主要原因是（ ）。
A.社会、经济原因B.技术原因C.管理原因D.人为事故和自然灾害原因【答案 A 教材 P203 】5.项目投资的动态控制中，相对于工程合同价，可作为投资计划值的是（ ）。
A.工程支付款B.工程结算C.工程预算D.项目估算【答案 C 教材 P60 】6.下列项目目标动态控制中，正确的是（ ）。
A.收集项目目标的实际值→实际值与计划比较→找出偏差→进行目标调整B.收集项目目标的实际值→实际值与计划比较→找出偏差→采取纠偏措施C.收集项目目标的实际值→实际值与计划比较→采取控制措施→进行目标调整D.实际值与计划比较→→找出偏差→采取控制措施→实际值与计划比较【答案 B 教材 P57 】7.确定预警级别和预警信号标准，属于安全生产管理预警分析中（ ）的工作内容。
A.预警监测B.预警信息管理C.预警评价D.预警评价指标体系的构件【答案 C 教材 P239 】8.下列施工成本分析方法中，用来分析各种因素对成本影响程度的是( )。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2014年度全国一级建造师执业资格考试《建设工程项目管理》真题及答案解析一、单项选择题1.关于关键工作和关键线路的说法正确的是（）。
A.关键线路上的工作全部是关键工作B.关键工作不能再非关键线路上C.关键线路上部允许出现虚工作D.关键线路上的工作总时差均为零2.在FIDIC系列合同工作中，《EPC交钥匙项目合同条件》的合同计价采用（）。
A.固定单价B.变动单价C.固定总价D.变动总价3.某双代号网络图如下图所示，存在的错误是（）。
A.工作代号相同B.出现无箭头连线C.出现无箭头节点箭头D.出现多个起点节点4.项目投资的动态控制中，相对于工程合同价，可作为投资计划值的是（）。
A.工程支付款B.工程结算C.工程预算D.项目估算5.建设行政主管部门市场诚信信息平台上良好行为记录信息的公布期限一般为（）。
A.1个月B.6个月C.1年6.根据《建设项目工程总承包合同示范文本（试行）》（GF—2011—0216），发包人的义务是（）。
A.组织施工验收B.提交临时占地资料C.提供设计审查所需的资料D.负责办理项目备案手续7.工程施工质量事故的处理方法包括①事故调查②事故原因分析③事故处理④事故处理的鉴定验收⑤制定事故处理方案；正确的程序是（）A.①→②→⑤→③→④B.①→②→③→④→⑤C.②→①→③→④→⑤D.①→②→⑤→④→③8.在施工合同实施中，项目经理将各种任务的责任分解，并落实到具体人员，该活动属于（）的内容。
A.合同分析B.合同跟踪C.合同交底D.合同实施控制9.建设工程施工工地上，对于不适合再利用、且不宜直接予以填埋处置的废物，可采取（）的处理方法。
A.减量化处置B.焚烧C.稳定固化D.消纳分解10.建设工程项目总承包方项目管理工作涉及（）的全过程。
A.决策阶段B.实施阶段C.试用阶段D.全寿命周期11.根据《建设工程监理规范》（GBT50319-2013），工程建设监理实施细则应在工程施工开始前编制完成并必须经（）批准。
A.专业监理工程师B.发包人代表C.总监理工程师D.总监理工程师代表12.某施工项目某月的成本数据如下表，应用差额计算方法得到预算成本增加对成本的影响的是（）万元。
项目单位计划实际预算成本万元600640成本降低率%45A.12B.8C.6.413.根据FIDIC《施工合同条件》，对投标书中明显数字计算错误的修正，正确的是（）。
A.业主应征求投标人意见后才能进行评标B.当总价和单价计算结果不一致时，以总价为准调整单价C.当总价和单价计算结果不一致时，以单价为准调整总价D.投标人有一次修改报价的机会14.根据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），工程缺陷责任期自（）起计算。
A.合同签订日期B.竣工验收合格之日C.实际竣工日期D.办法工程验收证书之日15.关于单代号搭接网络计划时距的说法，正确的是（）。
A.时距是某工作具有的特殊时间参数B.相邻工作间只能有一种时距的限制C.时距一般标注在箭头的上方D.时距是时间间隔的特殊形式16.在直方图的位置观察分析中，若质量特性数据的分布居中，边界在质量标准的上下界限内，且有较大距离时，说明该生产过程（）。
A.质量能力不足B.易出现质量不合格C.存在质量不合格D.质量能力偏大17.关于施工成本分析的说法，正确的是（）。
A.施工成本分析的实质是在施工之前对成本进行估算B.施工成本分析是科学的预测成本水平及其发展趋势C.施工成本分析贯穿于施工成本管理的全过程D.施工成本分析是预测成本控制的薄弱环节18.某土方工程合同约定，合同工期为60天，工程量增减超过15%时，承包商可提出变更，实施中因业主提供的地质资料不实，导致工程量由3200m3增加到4800m3，则承包商可索赔工期（）天。
A.0B.16.5C.21D.3019.下列项目质量风险中，属于管理风险的是（）。
A.项目实施人员对工程技术的应用不当B.社会上的腐败现象和违法现象C.采用不够成熟的新结构，新技术，新工艺D.工程质量责任单位的质量管理体系存在缺陷20.根据政府对工程项目质量监督的要求，项目的工程质量监督档案应按（）建立。
A.建设项目B.单项工程C.分部工程D.单位工程21.关于施工总承包模式与施工总承包管理模式相同之处的说法，正确的是（）。
A.与分包单位的合同关系相同B.对分包单位的付款方式相同C.业主对分包单位的选择和认可权限相同D.对分包单位的管理责任和服务相同22.地方各级安全生产监督管理部门的应急预案，应当由（）备案。
A.上一级人民政府B.国务院安全生产监督管理部门C.同级安全生产监督管理部门D.同级人民政府23.某工作有且仅有两个紧后工作C，D，其C工作最早开始时间为10（计算坐标系，下同），最迟完成时间为18，持续时间为5天，D工作最早开始时间为10，最迟完成时间20，持续时间为6天，该工作和C工作间的时间间隔为2天，与D 工作间的时间间隔4天，则该工作的总时差为（）天。
A.3B.4C.5D.624.下列施工成本分析方法中，用来分析各种因素对成本影响程度的是（）。
A.相关比率法B.连环置换法C.比重分析法D.动态比率法25.根据《建筑施工组织设计规范》（GB/T50502-2009），施工组织设计应由（）主持编制。
A.施工单位技术负责人B.施工单位负责人C.项目技术负责人D.项目负责人26.某双代号网络图如下图所示，正确的是（）。
A.工作C、D应同时完成B.工作B的紧后工作只有工作C、DC.工作C、D完成后即可进行工作GD.工作D完成后即可进行工作F27.下列环境管理体系内容要素中，属于辅助性要素的是（）。
A.记录控制B.环境方针C.环境因素D.内部审核28.建设工程管理工作的核心任务是（）。
A.项目的目标控制B.为项目建设的决策和实施增值C.实现工程项目实施阶段的建设目标D.为工程建设和使用增值29.施工成本的过程控制中，人工费的控制实行（）方法。
A.量化管理B.量价分离C.弹性管理D.指标包干30.根据物资采购管理程序，物资采购首先应（）。
A.进行采购策划，编制采购计划B.明确采购产品或服务的基本要求C.进行市场调查，选择合格的产品供应单位D.采用招标或协商等方式确定供应单位31.确定预警级别和预警信号标准，属于安全生产管理预警分析中（）的工作内容。
A.预警监测B.预警评价C.预警信息管理D.预警评价指标体系的构建32.关于施工成本控制的说法，正确的是（）。
A.施工成本管理体系由社会有关组织进行评审和认证B.要做好施工成本的过程控制，必须制定规范化的过程控制程序C.管理行为控制程序是进行成本过程控制的重点D.管理行为控制程序和指标控制程序是相互独立的33.项目人力资源管理的目的是（）。
A.提高员工的业务水平B.建立广泛的人际关系C.降低项目的人力成本D.调动所有项目参与人的积极性34.实施性成本计划是在项目施工准备阶段，采用（）编制的施工成本计划。
A.估算指标B.概算定额C.施工定额D.预算定额35.关于施工质量计划的说法，正确的是（）A.施工质量计划是以施工项目为对象由建设单位编制的计划B.施工质量计划应包括施工组织方案C.施工质量计划一经审核批准不得修改D.施工总承包单位不对分包单位的施工质量计划进行审核36.某建设工程发生一起质量事故，经调查分析是由于“边勘察，边设计，边施工”导致的，则引起这起事故的主要原因是（）。
A.社会、经济原因B.技术原因C.管理原因D.人为事故和自然灾害原因37.采用平行委托施工的单项工程，其施工进度计划应由（）编制。
A.业主方B.设计方C.施工方D.投资方38.施工成本计划的编制以成本预测为基础，关键是确定（）。
A.目标成本B.预算成本C.固定成本D.实际成本39.对于重要的或对工程资料有重大影响的工序，应严格执行（）的“三检”制度。
A.事前检查、事中检查、事后检查B.自检、互检、专检C.工序检查、分项检查、分部检查D.操作者自检、质量员检查、监理工程师检查40.下列项目目标动态控制的流程中，正确的是（）A.收集项目目标的实际值—实际值与计划值比较—找出偏差—采取纠偏措施B.收集项目目标的实际值—实际值与计划值比较—找出偏差—进行目标调整C.收集项目目标的实际值—实际值与计划值比较—采取控制措施—进行目标调整D.实际值与计划值比较—找出偏差—采取控制措施—收集项目目标的实际值41.债务人不转移对拥有财产的占有，将该财产作为债权的担保，债务人不履行债务时，债权人有权依法将该财产折价或者拍卖，变卖该财产的价款中优先受偿，这种担保方式是（）担保A.保证B.质押C.抵押D.留置42.一般来说，沟通者的沟通能力包含（）。
A.表达能力，争辩能力，倾听能力和设计能力B.思维能力，表达能力，倾听能力和说服能力C.思维能力，表达能力，把控能力和说服能力D.想象能力，表达能力，说服能力和设计能力43.改变振动源与其他刚性结构的连接方式以减震降噪的做法，属于噪声控制技术中的（）。
A.声源控制B.接收者防护C.人为噪声控制D.传播途径控制44.下列工程项目风险管理工作中，属于风险评估阶段的是（）。
A.确定风险因素B.编制项目风险识别报告C.确定各种风险的风险量和风险等级D.对风险进行监控45.关于施工安全技术措施要求和内容的说法，正确的是（）。
A.可随工程进展需要实时编制B.应在安全技术措施中抄录制度性规定C.结果复杂的重点工程应编制专项工程施工安全技术措施D.小规模工程的安全技术措施中可不包含施工总平面图46.按照我国保险制度，建安工程一切险（）。
A.由承包人投保B.包含职业责任险C.包含人身意外伤害险D.投保人应对双方名义共同投保47.在非代理型施工管理模式（CM模式）合同中，通常采用（）合同。
A.成本加固定费用B.成本加固定比例费用C.最大成本加费用D.成本加奖金48.关于工作流程组织的说法，正确的是（）。
A.同一项目不同参与方都有工程流程组织任务B.工程流程组织不包括物质流程组织C.一个工作流程图只能有一个项目参与方D.一项管理工作只能有一个工作流程图49.为让业主方各工作部门和项目参与协同工作，可利用（）进行基于互联网的辅助进度控制。
A.项目管理软件B.项目信息门户C.MSProjectD.MSVisio50.下列项目策划工作中，属于实施阶段管理策划的是（）。
A.项目实施各个监督项目管理工作的工作内容策划B.项目实施管理总体方案策划C.生产运营期设施管理总体方案策划D.生产运营期经营管理总体方案策划51.关于项目质量控制体系的说法，正确的是（）。
A.项目质量控制体系需要第三方认证B.项目质量控制体系是一个永久性的质量管理体系C.项目质量控制体系既适用于特定项目的质量控制，也适用于企业的质量管理D.项目质量控制体系涉及项目实施过程所有的质量责任主体52.工期延误划分为单一延误、共同延误及交叉延误的依据是（）。