道路施工合同新(合同示范文本)
道路施工合同的范文样本
道路施工合同范本甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》、《建筑法》以及现行有关规定，在平等、互利、自愿合作的前提下，经甲、乙双方共同协商，甲方将__________道路工程项目，以单包的形式承包给乙方，为了保证甲、乙双方的利益，双方订立如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：__________道路工程1.2 工程地点：__________1.3 工程内容：根据设计图纸和工程量清单，包括但不限于道路路基、路面、交通设施、排水设施等工程。
1.4 工程规模：道路全长约____公里，路基宽度为____米，路面宽度为____米，设计车速为____公里/小时。
二、合同金额2.1 本工程的合同金额为人民币____元（大写：_______________________元整），包括工程量清单中所列的预计数量和单价或总额价。
2.2 合同金额的支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同金额的10%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同金额的30%；（3）工程进度达到100%时，甲方支付乙方合同金额的50%；（4）工程验收合格后，甲方支付乙方合同金额的10%。
三、工程质量3.1 乙方应按照设计图纸和工程量清单的要求，完成工程的施工。
3.2 乙方应保证工程质量符合国家现行有关标准和规范的要求。
3.3 工程验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。
四、工程进度4.1 乙方应按照合同约定的工期完成工程的施工。
4.2 乙方应提前向甲方报告工程进度情况，如因乙方原因导致工程进度延误的，乙方应承担相应的违约责任。
五、安全生产5.1 乙方应严格遵守国家关于安全生产的法律、法规和规定，确保工程施工过程中的安全生产。
5.2 乙方应建立健全安全生产责任制度，明确安全生产职责，确保工程施工过程中的安全生产。
5.3 乙方应对工程施工过程中发生的安全生产事故负责处理，并承担相应的法律责任。
六、违约责任6.1 乙方未按照约定完成工程或工程质量不符合要求的，甲方有权要求乙方整改或解除合同，并有权要求乙方赔偿因此造成的损失。
公路工程施工合同范本7篇
公路工程施工合同范本7篇公路工程施工合同范本7篇随着法律法规不断完善，人们越发重视合同，随时随地，各种场景都有可能使用到合同，签订合同可以使我们的合法权益得到法律的保障。
那么合同书的格式，你掌握了吗？以下是小编整理的公路工程施工合同范本，仅供参考，大家一起来看看吧。
公路工程施工合同范本1发包方：______________________(以下简称甲方)法定代表人：________________________________通讯地址：__________________________________联系方式：__________________________________银行账户：__________________________________银行卡号: __________________________________承包方：______________________(以下简称乙方)法定代表人：________________________________通讯地址：__________________________________联系方式：__________________________________银行账户：__________________________________银行卡号: __________________________________签订地点：__________________________________风险告知：作为发包方，为预防欺诈问题，发包方应当事先了解承包方主要的情况，包括确认承包方的主体资格是否真实与合法，该工程公司是否是经过工商行政管理机关核准登记的企业法人，是否具有从事民用建筑工程的资质，资质等级符合本次施工的要求;对方委派代表签约人的，应该要确认签约人的资格，若是委托代理人是否具有授权委托书;同时要事先了解承包方的经营范围、社会信誉等以确定其履约能力，必要时可以去参观承包方正在施工的现场。
市政道路简单版的合同范本（通用4篇）
市政道路简单版的合同范本（通用4篇）市政道路简单版的篇1甲方(全称)：乙方(全称)：依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规的规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，结合本工程具体情况，就工程承包事项双方协商一致，订立本合同。
第一章工程概况及工程承包范围工程名称：置业有限公司工程地点____工程范围:____1、合同工期：20天，自____年11月2日-____年12月20日前完工。
2、工程质量等级：达到国家验收规范和合同附件要求。
第二章合同双方责任甲方责任：1、负责提供水电源接口，水电费由乙方负责。
2、甲供材范围：雨水篦、窨井框盖、波纹管。
甲供材料质量由甲方把关。
3、提供施工图纸与现场技术交底工作。
乙方责任：1、负责办理施工人员暂住手续及当地部门所需的其他手续。
2、严格按甲方规定的做法和规范等要求施工，负责现场整洁卫生、文明施工等要求。
3、乙方在进入施工现场后，应严格按照安全操作规范施工，负责施工范围内所有施工人员的生产安全管理，切实做好施工人员的安全防护工作。
若发生一切工伤事故的赔偿、医疗费及一切经济责任由乙方自负、并且由此导致的任何罚款均由乙方负责。
甲方不负任何人身安全责任。
4、乙方在施工过程中，应安排专业水电工按规范接电用电，严禁乱拉乱接用电。
若因违反操作规程用电而造成人身安全事故的，一切责任由乙方自负。
5、乙方的所有施工人员，含土方、商品砼等各种运输车辆及各种机械，在施工过程中应自觉遵守交通规则，否则造成的交通安全事故、肇事等一切责任由乙方负责。
甲方不负任何交通安全责任。
6、乙方每次整好路基待浇砼之前，应预先向甲方与监理报验，通过甲方与监理实地查验达到标准要求后，方可实施浇砼。
7、乙方对商品砼的质量必须分期分批做试块送检，检验费由乙方自负，凭检验合格证结账。
若造成c30商品砼试块送检不合格的，一切损失由乙方负责。
8、乙方将排污、排水等所有管道安装完毕，在路基整理压实后，应及时对所有管道做好检查通球、闭水(该闭水试验部分)试验等工作，保证所有管道畅通无阻;若乙方不及时查验而擅自浇砼，造成管道损坏、堵塞、水流倒灌等现象的，一切责任、一切经济损失由乙方负责。
道路施工合同模板范文
道路工程施工合同模板（发包人名称，以下简称发包人）：（承包人名称，以下简称承包人）：为确保道路工程施工的顺利进行，明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规，双方经协商一致，签订本合同。
一、工程概况1.1 工程名称：________道路工程1.2 工程地点：________1.3 工程内容：________1.4 工程规模：________1.5 工程单价：________1.6 工程总价：________二、合同条款2.1 合同工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。
2.2 承包人责任：按照合同约定的工程内容、规模、质量和工期要求，完成施工任务。
2.3 发包人责任：按照合同约定的时间和要求，向承包人支付工程价款。
2.4 工程质量：工程质量应符合国家相关法律法规、行业标准和设计文件要求。
2.5 工程变更：合同执行过程中，如发生工程变更，双方应协商确定变更内容和价款。
2.6 工程验收：工程完成后，承包人应按照合同约定进行自检，发包人有权对工程进行验收。
2.7 工程保修：工程交付使用后，承包人应承担____个月的保修责任。
三、合同价款及支付3.1 合同价款：本合同工程总价款为人民币（大写）：________元（小写）：________元。
3.2 支付方式：合同签订后，发包人应按照合同约定的付款节点和比例向承包人支付工程价款。
3.3 支付条件：承包人完成合同约定的工程内容，并经发包人验收合格。
四、违约责任4.1 承包人违约：如承包人未按照合同约定完成工程，应承担违约责任，向发包人支付违约金。
4.2 发包人违约：如发包人未按照合同约定支付工程价款，应承担违约责任，向承包人支付违约金。
五、争议解决5.1 双方在履行合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他约定6.1 本合同一式两份，双方各执一份。
6.2 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日止。
道路建设施工合同范本(精选)
道路建设施工合同范本(精选)
一、合同背景及目的
本合同是由甲方（建设施工单位）与乙方（委托方）就道路建设
施工项目所签订的合同。
为确保施工质量，保护双方权益，明确双方
责任和义务，特制定本合同。
二、合同内容
1.甲方负责根据乙方提供的道路建设设计图纸和要求，按照
合同约定的时间、质量标准和工程量完成道路建设施工项目。
2.乙方需按照约定支付工程款项，并提供必要的协助和支持。
3.合同价款及支付方式：本项目合同总价款为X元，按照工
程进度阶段性支付。
4.工期及延期：工程工期为X个月，如遇不可抗力或乙方原
因导致工期延迟，延期期间应按约定支付相应费用。
5.质量保证：甲方在施工期间保证按照相关标准进行施工，
并承担因施工质量引起的责任。
6.材料和设备：甲方负责选购符合国家标准的材料和设备，
并提供原材料及设备购置凭证。
7.安全生产：甲方应建立完善的安全生产管理体系，确保施工过程中的安全。
8.合同变更：双方在工程建设过程中如需变更合同内容，应经双方书面协商一致，并办理相应手续。
9.违约责任：如甲方未按本合同约定完成工程，甲方应承担相应法律责任。
10.争议解决：双方如发生争议，应友好协商解决；协商不成时，提交甲方所在地人民法院解决。
三、合同生效和解除
1.本合同自签字之日起生效，并持续有效至工程竣工验收及结算完毕。
2.双方一致同意解除本合同的，应提前书面通知对方，并办理解除手续。
四、其他条款
1.本合同未尽事宜，可由双方共同协商解决，并作出补充协议。
2.本合同一式两份，各方各执一份，具有同等效力。
道路施工合同(书)范本最新5篇
道路施工合同（书）范本最新5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就道路施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________道路施工工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：道路施工，包括路基、路面、排水等。
二、合同工期1. 工程开工日期：____年__月__日。
2. 工程竣工日期：____年__月__日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币______元（大写：______元整）。
具体支付方式和时间如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的______%作为预付款；（2）工程进度达到______%时，甲方支付乙方工程总价款的______%；（3）工程竣工并通过验收后，甲方支付乙方剩余的工程款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应按照国家和地方的相关质量标准进行工程施工，确保工程质量符合设计要求。
2. 工程竣工后，乙方应提交完整的工程竣工资料，并通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的______日内组织验收。
3. 验收标准：按照国家和地方的相关质量标准进行验收。
五、工程安全及文明施工1. 乙方应严格遵守安全生产的法律法规，制定安全生产措施和规章制度，确保施工现场安全。
2. 乙方应按照文明施工的要求，保持施工现场整洁、有序。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
六、违约责任及解决方式1. 甲乙双方应严格遵守本合同的各项约定。
如一方违反合同约定，应承担违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
2. 若因本合同发生争议，甲乙双方应首先协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。
七、其他约定事项1. 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
市政道路工程施工合同范本_合同范本
市政道路工程施工合同范本市政道路工程施工合同范文篇一发包人(以下简称甲方)：承包人(以下简称乙方)：依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵照平等、自愿、公平、诚信的原则，甲方将苏北路二标段(茂名路东——文化路西) ，人行道、侧石、平石等工程分项发包给乙方，为了保证工程质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，特立本施工承包合同，供双方共同遵守，具体条款约定如下：一、项目概况及承包范围1、工程名称：2、工程地址：3、承包范围：完成本工程人行道路原路面拆除及垃圾外运、混凝土的浇筑、步砖铺设、侧石、平石铺设、前期原沥青老路面的切割等工作。
二、承包方式1、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业配合。
2、包所有人工作用具工具机械等。
三、工程款支付方式工程款支付：1 / 14甲方按四次付清，第一次路面切割、拆除及垃圾外运完成支付元。
第二次混凝土的浇筑完成支付元。
第三次侧石平石铺设完成支付元。
第四次步道砖完成支付元。
工程竣工验收合格后，甲方于一周内同乙方办理完工程结算，并足额支付乙方的所有工程款。
四、违约金双方特别约定在违约情况发生付违约方除需按上述规定向守约方承担，违约责任外还需额外向守约方负担壹万元/次的违约金。
五、合同生效1、合同履行过程中若发生纠纷，双方应积极主动协商解决或申请有关部门调解，调解不成，向工程所在地人民法院起诉。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3、本合同由甲乙双方负责人签字、盖章后生效，竣工结算工程款支付完毕后终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________ _________年____月____日_________年____月____日市政道路工程施工合同范文篇二发包人(全称)：（以下简称甲方）承包人(全称)： (以下简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律、行政法规，并参照中华人民共和国建设部、国家工商行政管理总局颁布的《建设工程施工合同(示范文本)》，遵循平等、自2 / 14愿、公平和诚实信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商一致，订立本合同。
市政道路施工合同范本（通用6篇）
市政道路施工合同市政道路施工合同范本（通用6篇）随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，越来越多事情需要用到合同，签订合同能平衡双方当事人的平等地位。
知道吗，写合同可是有方法的哦，以下是小编为大家整理的市政道路施工合同范本（通用6篇），供大家参考借鉴，希望可以帮助到有需要的朋友。
市政道路施工合同1发包人(以下简称甲方)：承包人(以下简称乙方)：依照《中华人民共和国合同法》及其他相关法律、法规，遵照平等、自愿、公平、诚信的原则，甲方将苏北路二标段(茂名路东文化路西)，人行道、侧石、平石等工程分项发包给乙方，为了保证工程质量和进度，明确甲乙双方的权利和义务，经甲乙双方协商一致，特立本施工承包合同，供双方共同遵守，具体条款约定如下：一、项目概况及承包范围1、工程名称：2、工程地址：3、承包范围：完成本工程人行道路原路面拆除及垃圾外运、混凝土的浇筑、步砖铺设、侧石、平石铺设、前期原沥青老路面的切割等工作。
二、承包方式1、包质量、包进度、包安全、包文明施工、包验收、包与其他专业配合。
2、包所有人工作用具工具机械等。
三、工程款支付方式工程款支付：甲方按四次付清，第一次路面切割、拆除及垃圾外运完成支付元。
第二次混凝土的浇筑完成支付元。
第三次侧石平石铺设完成支付元。
第四次步道砖完成支付元。
工程竣工验收合格后，甲方于一周内同乙方办理完工程结算，并足额支付乙方的所有工程款。
四、违约金双方特别约定在违约情况发生付违约方除需按上述规定向守约方承担，违约责任外还需额外向守约方负担壹万元/次的违约金。
五、合同生效1、合同履行过程中若发生纠纷，双方应积极主动协商解决或申请有关部门调解，调解不成，向工程所在地人民法院起诉。
2、本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
3、本合同由甲乙双方负责人签字、盖章后生效，竣工结算工程款支付完毕后终止。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：__________________年____月____日_________年____月____日市政道路施工合同2甲方：乙方：根据工程建设的需要，甲方将承建的的劳务施工委托给乙方，为明确甲乙双方责任，保障双方的利益，保证工程顺利进行，现经甲乙双方自愿完全清楚、理解本合同条款的基础上，按照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规、结合本工程具体情况，经双方协商达成一致，签订本合同并共同遵守。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
道路施工合同新(合同示范文
本)
Effectively restrain the parties’ actions and ensure that the legitimate rights and interests of the state, collectives and individuals are not harmed
( 合同范本 )
甲方：______________________
乙方：______________________
日期：_______年_____月_____日
编号：MZ-HT-068892
道路施工合同新(合同示范文本)
发包人：*****置业有限公司
承包人：
经过邀请招标，发包人确定所有空填全为阳光海岸别墅项目路基工程施工单位。
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实守信的原则，双方就本工程施工事项协商一致，订立本合同，共同遵照执行。
一、工程项目
1.1工程名称：*****道路工程
1.2工程地点：位于上海市奉贤区，莘奉金公路以西，团结塘路以南，金汇塘路以北地块
1.3承包范围：总平面图中标段所示道路路基工程（包括素土夯
实、碎石压实、路基排水沟）
1.4承包方式：包工包料、包质量、包工期、包安全、包文明施工及验收通过。
1.5合同价款：合同总价（暂定）元单价（综合单价包干）
大写元
1.8质量标准：合格。
1.9工期：
工程总日历工期天。
具体开工日期以招标单位书面通知为准。
二.技术标准及图纸
2.1图纸
2.1发包人提供：
2.2技术标准：
2.2.1执行《工程施工质量验收规范》及现行国家、上海市相关技术标准、规范；
2.2.2质量评定执行相关质量检验评定标准。
所有材料必须有出厂证明质量保证书、合格证及检验报告。
三.双方权利和义务
3.1发包人的权利和义务
3.1.1发包人委派的业主代表：
姓名：职务：
监理单位：
姓名：职务：
职权：对施工阶段质量、进度以及现场工程量签证进行监理与控制、参与工程竣工验收以及保修阶段的相关工作。
3.1.3发包人主要工作：
3.1.3.1负责场地三通一平；
3.1.3.3提供地下管线布置图、有关隐蔽障碍物资料；
3.1.3.4负责组织承包人和设计单位及有关部门参加施工图纸会审工作，并作好各方签署的交底会审纪要；
3.1.3.5进行工程协调、管理、验收与及时安排下道工序；
3.1.3.6按合同约定支付工程款。
3.2承包人的权利和义务
3.2.1项目经理
姓名：职务：
项目经理代表承包人就此工程项目全权对发包人负责。
3.2.2承包人主要工作：
3.2.2.2严格按照发包人提供的施工图进行施工，不得擅自更改设计要求及工程内容。
3.2.2.3负责编制施工组织计划、工程进度计划、用电计划，并报送发包人及监理单位审核批准；
3.2.2.4负责本工程施工范围内的施工安全工作。
承包人应按有关规定严格实施安全防护措施，承担由于自身安全措施不当造成事故的责任和因此发生的费用；
3.2.2.5做好现场设备、材料的照管工作。
做好现场施工记录，配合发包人和监理单位进行质量检查；
3.2.2.6工程竣工验收后2周内向工程施工总承包单位提供肆套竣工图及竣工资料；
3.2.2.7发包人在招标文件中提出的，承包人在投标文件中认可
且与本合同不矛盾的其他工作。
3.2.2.8负责所施工工程的验收通过，并保证相关部门的开通。
四、工程价款
A、本工程采用综合单价方式，此价格涵盖了完成该工程项目所需的包括所有土建安装费用、质检费用、水电费、管理费、利润、税金、劳务、监督、赶工措施费、开办费、机械进出场费、安全文明施工以及为完成合同约定工作的其他一切费用。
该单价在合同实施期间保持不变，不受市场价格及政策性价格的调整而增减。
B.设计变更所增加的费用，有合同单价的按合同单价，没有合同单价的根据上海市93土建定额再结合上海市有关文件进行编制,如93土建定额中没有的子项，可套用市政定额中相应的子项，费率按93土建定额四类下浮计取.设计变更中所增加的材料：报价书中有的按报价书，报价书中没有的承包人应报所需材料的名称、品牌、规格型号、等级、产地、价格，经发包人审定后方可使用，并作为结算依据。
D.工程报价单详附件，工程量按实结算
五、工程价款的支付
5.1工程完工经甲方、监理验收合格后，甲方向乙方支付至合同总价的75％；
5.2工程结算后，支付至工程结算总价的95%，其余5%的质量保证金，待质量保期满一年后支付，如保修期内由于承包单位原因产生的质量问题，由承包单位免费维修，如承包单位2天内不到，由发包人处理，所发生费用加10%的管理费由承包人承担；
六.安全文明施工
6.1承包人应按建设总承包单位工程施工现场管理规定及发包人统一管理制度的规定，精心组织、文明安全施工；发包人、总承包单位对承包人任何违反现场管理制度的行为均有权予以制止，直至罚款和解除合同。
6.2承包人在施工过程中发生的一切安全事故、质量事故均由承包人自行负责并承担相应的经济责任、法律责任及相应的一切经济赔偿。
七.竣工验收
7.2承包人在通过竣工验收合格后7天内向发包人提供符合上海市城市建设档案管理要求的竣工资料肆套。
竣工资料包括文字资料、竣工图、工程照片，并提供相应的电子文档资料。
云博图文设计
本文档文字均可以自由修改。