安徽专业监理工程师精彩试题(卷)一
2020年监理工程师考试试题库 (安徽)
2020年监理工程师考试专用复习资料监理工程师考试试题题库注意事项：1．本试卷中所有试题均来自历年监理工程师考试真题，均带有详细解析。
2．试卷尾页附有2019年4月案例分析真题及参考答案。
第I卷（选择题）一、单项选择题1．在确定拟建工程目标时，用好用活建设工程数据库的关键在于()。
A.客观分析拟建工程的特点和具体条件，对选用的数据采用适当方式调整B.在施工图设计完成以后，准确地规划和论证拟建工程的目标C.监理单位应当把自己承担过的建设工程的主要数据存入数据库D.确定数据库的结构之后，对数据库的结构进行调整、修改和补充2．相对于某工作而言，从网络图的第一个节点(起点节点)开始，顺箭头方向经过一系列箭线与节点到达该工作为止的各条通路上的所有工作，都称为该工作的()。
A、先行工作B、先做工作C、后续工作D、后做工作3．建设工程目标控制的措施中，对由业主原因所导致的目标偏差，( )应作为首选措施。
A．组织措施B．管理措施C．技术措施D．经济措施4．工程监理企业年检结论分为( )。
A、优秀、良好、合格、不合格4种B、合格、基本合格、不合格3种C、合格、不合格两种D、优秀、良好、合格、基本合格、不合格5种5．下列协调工作中，属于项目监理机构内部人际关系协调的是（）。
A．事先约定各个部门在工作中的相互关系B．建立信息沟通制度C．平衡监理人员使用计划D．委任工作职责分明6．在采用非代理型CM模式时，为了促使CM单位加强费用控制工作，业主往往要求在合同中预先确定( )。
A风险费 B固定总价C保证最大价格 D保证最低价格7．监理工程师的执业特点之一是执业范围广泛，该特点表现在()。
A.监理的工程类别方面B.监理的过程方面C.监理的工程类别或监理的过程方面D.监理的工程类别和监理的过程方面8．属于建设工程生产准备阶段主要工作的是( )。
A.选择合适的材料供应商B.征地、拆迁和平整场地C.组织有关人员参加设备安装、调试、工程验收D.建立并落实技术管理和质量管理体系9．根据《注册监理工程师管理规定》违反本规定，未办理变更注册仍执业的，由县级以上地方人民政府建设主管部门给予警告，责令限期改正;逾期不改的，可处以()的罚款。
【2018-2019】安徽省监理试题-范文word版 (27页)
本文部分内容来自网络整理，本司不为其真实性负责，如有异议或侵权请及时联系，本司将立即删除！== 本文为word格式，下载后可方便编辑和修改！ ==安徽省监理试题篇一：安徽省监理从业考试科目1练习题(答案)安徽省总监理工程师代表、专业监理工程师科目1练习题（一）一、单项选择题（共100题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1、根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，然后由（ A ）负责检查并做出检查结论。
A、总监理工程师B、专业监理工程师C、现场监理员D、施工单位质量负责人2、隐蔽工程为检验批时，其质量验收应由（ B ）组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行。
A、监理员B、专业监理工程师C、总监理工程师D、建设单位3、工程发生的质量问题，不论是由于哪一单位的原因造成，通常都是先由（ B ）负责实施处理。
A、建设单位B、施工单位C、设计单位D、监理单位4、在施工进度计划中，工作之间由于劳动力、施工机械、材料和构配件等资源的组织和安排需要而形成的逻辑关系，称为（ A ）。
A、组织关系B、工艺关系C、并列关系D、搭接关系5、施工进度计划经（ B ）审核签认，并报建设单位批准方可实施。
A、业主现场代表B、总监理工程师C、专业监理工程师D、项目经理6、建设工程开工前，（ B ）办理工程质量监督手续。
A、施工单位负责B、建设单位负责C、监理单位负责D、监理单位协助建设单位7、水泥进场检验时，下列应判定为废品的是( A )。
A、安定性不符合相应规定指标B、终凝时间不符合相应规定指标C、烧失量不符合相应规定指标D、强度低于相应强度等级规定指标8、钢筋焊接接头的基本力学性能试验方法不包括( B )。
A、拉伸试验B、抗压试验C、抗剪试验D、弯曲试验9、施工单位在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前（ C ）书面通知项目监理机构。
A、8小时B、12小时C、24小时D、48小时10、特种作业人员不包括( D )。
安徽省总监理工程师代表、专业监理工程师科目二练习题参考答案
安徽省总监理工程师代表、专业监理工程师科目2练习题（一）本试卷均为案例分析题（共6题，每题20分），要求分析合理，结论正确；有计算要求的，应简要写出计算过程，计算结果保留两位小数。
【案例一】总监理工程师在什么情况下下达《工程暂停令》？答：项目监理机构发现下列情形之一的，总监理工程师应及时签发工程暂定令，要求施工单位停工整改：（1）施工单位未经批准擅自施工的；（2）施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的；（3）施工单位未按批准的施工组织设计施工或违反工程建设强制性标准的；（4）施工存在重大质量事故隐患或发生质量事故的；（5）项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患的，应签发监理通知单，要求施工单位整改；情况严重的，应签发工程暂停令，并及时报告建设单位。
施工单位拒不整改或者不停止施工的，项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。
【案例二】某实施监理的工程，工程实施过程中发生以下事件。
事件1：甲施工单位将其编制的施工组织设计建设单位。
建设单位考虑到工程的复杂性，要求项目监理机构审核该施工组织设计；施工组织设计经监理单位技术负责人签字后，通过专业监理工程师转交给甲施工单位。
事件2：甲施工单位依据施工合同将深基坑工程分包给乙施工单位，乙施工单位将其编制的深基坑支护专项施工方案报送项目监理机构，专业监理工程师接受并审核批准了该方案。
事件3：甲施工单位组织工程竣工预验收后，向项目监理机构提交了工程竣工报验单，项目监理机构组织工程竣工验收后，向建设单位提交了工程质量评估报告。
问题：1.指出事件1中的不妥之处，写出正确做法。
2.指出事件2中专业监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。
3.指出事件3中的不妥之处，写出正确做法。
答：1.事件1中的不妥之处及正确做法：（1）不妥之处：甲施工单位将其编制的施工组织设计报送建设单位。
正确做法：甲施工单位将其编制的施工组织设计报送监理单位。
（2）不妥之处：施工组织设计经监理单位技术负责人审核签字。
安徽省监理从业考试科目2练习题(答案)资料
安徽省总监理工程师代表、专业监理工程师科目2练习题（一）试卷均为案例分析题（共6题，每题20分），要求分析合理，结论正确；有计算要求的，应简要写出计算过程，计算结果保留两位小数。
【案例一】总监理工程师在什么情况下下达《工程暂停令》？答：项目监理机构发现下列情形之一的，总监理工程师应及时签发工程暂定令，要求施工单位停工整改：（1）施工单位未经批准擅自施工的；（2）施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的；（3）施工单位未按批准的施工组织设计施工或违反工程建设强制性标准的；（4）施工存在重大质量事故隐患或发生质量事故的；（5）项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患的，应签发监理通知单，要求施工单位整改；情况严重的，应签发工程暂停令，并及时报告建设单位。
施工单位拒不整改或者不停止施工的，项目监理机构应及时向有关主管部门报送监理报告。
【案例二】某实施监理的工程，工程实施过程中发生以下事件。
件1：甲施工单位将其编制的施工组织设计建设单位。
建设单位考虑到工程的复杂性，要求项目监理机构审核该施工组织设计；施工组织设计经监理单位技术负责人签字后，通过专业监理工程师转交给甲施工单位。
件2：甲施工单位依据施工合同将深基坑工程分包给乙施工单位，乙施工单位将其编制的深基坑支护专项施工方案报送项目监理机构，专业监理工程师接受并审核批准了该方案。
件3：甲施工单位组织工程竣工预验收后，向项目监理机构提交了工程竣工报验单，项目监理机构组织工程竣工验收后，向建设单位提交了工程质量评估报告。
题：.指出事件1中的不妥之处，写出正确做法。
.指出事件2中专业监理工程师做法的不妥之处，写出正确做法。
.指出事件3中的不妥之处，写出正确做法。
答：1.事件1中的不妥之处及正确做法：（1）不妥之处：甲施工单位将其编制的施工组织设计报送建设单位。
正确做法：甲施工单位将其编制的施工组织设计报送监理单位。
（2）不妥之处：施工组织设计经监理单位技术负责人审核签字。
安徽省专业监理工程师题库01
1.参加对进场材料、构配件设备的检验，并做好记录是()的职责。
A.专业监理工程师B.总监理工程师C.监理员D.资料员【正确答案】A2.根据《建设工程监理规范》，监理规划应（）。
A.在签订委托监理合同后开始编制，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位B.在签订委托监理合同后开始编制，并应在工程开工前报送建设单位C.在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，并应在召开第一次工地会议前报送建设单位D.在签订委托监理合同及收到设计文件后开始编制，并应在工程开工前报送建设单位【正确答案】C3.项目总监理工程师是监理单位的代理人，这种代理是（）。
A.委托代理B.法定代理C.指定代理D.转代理【正确答案】A4.下列关于建设工程投资、进度、质量三大目标之间基本关系的说法中，表达目标之间统一关系的是（）。
A.缩短工期，可能增加工程投资B.减少投资，可能要降低功能和质量要求C.提高功能和质量要求，可能延长工期D.提高功能和质量要求，可能降低运行费用和维修费用【正确答案】D5.施工单位对于质量缺陷的维修过程，（）应予监督，合格后予以签认。
A.建设单位B.监理单位C.设计单位D.工程质量监督机构【正确答案】B6.监理人员对正在施工的部位或工序在现场进行的定期或不定期的监督活动称为()。
A.巡视B.平行检验C.见证人D.旁站【正确答案】A7.项目监理机构应当编制()危险性较大的分部分项工程的监理实施细则。
A.抹灰工程B.钢结构工程C.砌筑工程D.防水工程【正确答案】B8.由于特殊恶劣气候，导致承包商工期延长和成本上升，则承包商有权索赔()。
A.成本，但不包括工期B.工期，但不包括成本C.工期、成本，但不包括利润D.工期、成本和利润【正确答案】B9.施工图设计文件审查合格后，（）应及时主持召开图纸会审会议，与会各方会签会议纪要。
A.建设单位B.施工单位C.项目监理机构D.设计单位【正确答案】A10.《建设工程监理规范》不适用于（）的监理与相关服务活动。
2021年监理工程师考试冲刺试题 (安徽省)
2021年监理工程师考试专用复习资料监理工程师考试试题题库注意事项：1．本试卷中所有试题均来自历年监理工程师考试真题，均带有详细解析。
第I卷（选择题）一、单项选择题1．建设工程质量控制的目标，就是通过有效的质量控制工作和具体的质量控制措施，在满足投资和进度要求的前提下，实现工程（）。
A．预定的质量目标B．设计质量目标C．施工质量目标D．系统目标答案：A【解析】建设工程质量控制的目标，就是通过有效的质量控制工作和具体的质量控制措施，在满足投资和进度要求的前提下，实现工程预定的质量目标。
2．直线制监理组织形式的主要特点是( )。
A.接受职能部门多头指挥，指令矛盾时，将使直线指挥部门人员无所适从B.统一指挥、直线领导，但职能部门与指挥部门易产生矛盾C.其有较大的机动性和适应性，但纵横向协调工作量大D.组织机构简单、权力集中、命令统一、职责分明、隶属关系明确答案：D3．在组织中，某级管理人员的管理跨度的大小不受( )因素影响。
A、职能的难易程度B、管理层次的多少C、工作制度和程序D、工作的相似程度答案：B4．在下列文件中，( )是编制设计阶段监理规划的重要依据。
A、设计文件B、施工合l司C、设计合同D、监理合同答案：D5．某建筑公司向供货商采购某种国家定价的特种材料，合同签订时价格为40元/吨，约定6月1日运至某工地。
后供货商迟不予交货，8月下旬，国家调整价格为340元/吨，供货商急忙交货。
双方为结算价格产生争议。
下列说法正确的是( )。
A.应按合同约定的价格40元/吨结算B.应按国家确定的最新价格340元/吨结算C.应当按新旧价格的平均值结算D.双方协商确定，协商不成的应当解除合同答案：B6．根据《建设工程安全生产管理条例》，下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程中，需由施工单位组织起专家对专项施工方案进行论证、审查的是( )。
土方开挖工程B.脚手架工程C.地下暗挖工程D.模板工程答案：C【解析】施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：①基坑支护与降水工程;②土方开完工程;③模板工程;④起重吊装工程;⑤脚手架工程;⑥拆除、爆破工程;⑦国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。
2021年监理工程师考试必做试题题库 (安徽省)
2021年监理工程师考试专用复习资料监理工程师考试试题题库注意事项：1．本试卷中所有试题均来自历年监理工程师考试真题，均带有详细解析。
第I卷（选择题）一、单项选择题1．下列说法中不正确的是：( )。
A、平行承发包模式下有两种监理模式B、设计或施工总分包模式下，业主可以委托一家单位也可以分别按照设计阶段和施工阶段委托监理单位C、项目总承包模式下宜委托多家监理单位，以保证三大控制的实施D、项目总承包管理模式下宜委托一家监理单位答案：C2．建设工程风险按结构维分解就是按建设工程( )进行分解。
A.目标B.风险因素C.实施的各个阶段D.组成内容答案：D3．建设工程档案是指( )A、在工程建设过程中形成的各种形式的信息记录B、建设工程中各种文件的总称C、建设工程中的文件档案资料D、在工程建设活动中直接形成的具有归档保存价值的文字、图表、声像等各种形式的历史记录答案：D4．( )成为国际上大型工程咨询公司拓展业务的一个趋势。
A.为业主服务B.为承包商服务C.为贷款方服务D.联合承包工程答案：D【解析】虽然联合承包工程的风险相对较大，但可以给工程咨询公司带来更多的利润，而且在有些项目上可以更好地发挥工程咨询公司在技术、信息、管理等方面的优势。
采用多种形式参与联合承包工程，已成为国际上大型工程咨询公司拓展业务的一个趋势。
5．同时适用于平行承发包、施工总承包、工程总承包模式的委托监理模式是业主（）。
A、委托多家监理单位B、按不同建设阶段委托监理单位C、委托一家监理单位D、按不同合同标段委托多家监理单位答案：C【答案解析】本题考查的是建设工程监理委托方式。
建设工程平行承发包模式，业主可以委托一家监理单位，也可以委托多家监理单位；对施工总承包模式，业主可以委托一家监理单位进行实施阶段全过程的监理；在工程总承包模式下，建设单位一般应委托一家监理单位进行监理。
在这种模式下，监理工程师需具备较全面的知识，做好合同管理工作。
2020年监理工程师考试试题库含答案 (安徽)
2020年监理工程师考试专用复习资料监理工程师考试试题题库注意事项：1．本试卷中所有试题均来自历年监理工程师考试真题，均带有详细解析。
2．试卷尾页附有2019年4月案例分析真题及参考答案。
第I卷（选择题）一、单项选择题1．某钢材供应合同在甲市订立，在乙市履行。
合同中未对某型号钢材的价格作出规定，事后也没有达成补充协议。
该型号钢材的价格：订立合同时，甲市每吨4200元，乙市每吨4150元；履行合同时，甲市每吨4300元，乙市每吨4250元。
该型号钢材的结算价格应为每吨（）元。
A．4300B．4250C．4200D．41502．现阶段我国建设工程监理的特点之一是市场准人实行双重控制，其含义是对进入市场的( )。
A.工程监理企业的数量和质量进行控制B.监理工程师的数量和素质进行控制C.工程监理企业的资质和监理工程师的资格进行控制D.工程监理企业的资质和监理工程师的数量及素质进行控制3．如果对建设工程的功能和重量要求较高，就需要投入较多的资金和需要较长的建设时间，这说明建设工程质量目标与投资和进度目标存在( )关系。
A.对立B.统一C.既对立又统一D.既不对立又不统一4．如果监理工程师出现工作过失，违反了合同约定，由( )向建设单位承担违约责任。
A、监理企业B、监理工程师C、总监理工程师D、A和B共同5．下列说法正确的是（）。
A．主动控制是一种事中控制B．主动控制是一种反馈控制C．主动控制是一种开环控制D．被动控制是一种开环控制6．我国的建设工程监理是靠()在全国推行的。
A.行政手段和金融手段B.行政手段和市场手段C.行政手段和法律手段D.市场手段和计划手段7．有利合同管理的是（）A、平行承发包B、施工总承包C、工程总承包D、项目总承包管理模式8．某施工单位在施工时，未经设计单位同意擅自修改设计，此情况属于()。
A、施工与管理不到位B、设计差错C、使用不当D、操作工人素质差9．规划设计条件是指在城市建设中，由城市规划管理部门根据国家有关规定，从()的角度出发，对拟建项目在规划设计方面所提出的要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
省总监理工程师代表、专业监理工程师科目1练习题（一）一、单项选择题（共100题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1、根据施工质量验收的规定，施工现场质量管理检查记录表应由施工单位填写，然后由（ A ）负责检查并做出检查结论。
A、总监理工程师B、专业监理工程师C监理D、施工单位质量负责人2、隐蔽工程为检验批时，其质量验收应由（ B ）组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行。
A、监理员B、专业监理工程师C、总监理工程师D、建设单位3、工程发生的质量问题，不论是由于哪一单位的原因造成，通常都是先由（ B ）负责实施处理。
A、建设单位B、施工单位C、设计单位D、监理单位4、在施工进度计划中，工作之间由于劳动力、施工机械、材料和构配件等资源的组织和安排需要而形成的逻辑关系，称为（ A ）。
A、组织关系B、工艺关系C、并列关系D、搭接关系5、施工进度计划经（ B ）审核签认，并报建设单位批准方可实施。
A、业主现场代表B、总监理工程师C、专业监理工程师D、项目经理6、建设工程开工前，（ B ）办理工程质量监督手续。
A、施工单位负责B、建设单位负责C、监理单位负责D、监理单位协助建设单位7、水泥进场检验时，下列应判定为废品的是( A )。
A、安定性不符合相应规定指标B、终凝时间不符合相应规定指标C、烧失量不符合相应规定指标D、强度低于相应强度等级规定指标8、钢筋焊接接头的基本力学性能试验方法不包括( B )。
A、拉伸试验B、抗压试验C、抗剪试验D、弯曲试验9、施工单位在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前（ C ）书面通知项目监理机构。
A、8小时B、12小时C、24小时D、48小时10、特种作业人员不包括( D )。
A、建筑电工B、建筑架子工C、建筑起重机械司机D、抹灰工11、下列关于固定总价合同使用围的说法错误的是( C )。
A、工程围清楚B、工程量小、工期短、工程条件稳定C、工程结构、技术复杂，风险大D、合同条件完备，双方权利和义务的关系十分清楚12、在施工进度控制过程中，如果由于承包单位自身原因造成工期拖延且不按指令改变延期状态时，监理工程师不可以采用（ B ）手段进行处理。
A、拒绝签署付款凭证B、降低合同价款C、误期损失赔偿D、取消承包资格13、监理工程师在对承包单位材料、构配件采购订货的质量控制中，应该要求承包商向供货方索取（ B ），用于证明其质量符合要求。
A、质量计划B、质量文件C、质量信息D、质量手册14、施工过程中，材料复检需要见证取样的，见证由（ C ）负责。
A、业主代表B、政府质量监督员C、监理工程师D、施工项目经理15、监理工程师对施工质量的检查验收，必须在承包单位自检合格的基础之上进行，自检是指（ D ）。
A、工序作业者的自检查B、前后工序交接检验C、专职质检员的检验D、作业自检、交接检和专检16、承包单位要求变更或修改设计图纸的某些容时，按现行规规定应该向项目监理机构提交（ C ）请求批准。
A、设计变更单B、技术修改单C、工程变更单D、技术核定单17、对于经过返修或加固的分部、分项工程，可按技术处理方案和协商文件进行验收的前提是（ D ）。
A、不改变结构的外形尺寸B、不造成永久性缺陷C、不影响主要功能和正常使用寿命D、不影响安全和主要使用功能18、下列费用中，属于建设工程动态投资的是（ B ）。
A、基本预备费B、涨价预备费C、工程建设其他费D、设备及工（器）具购置费19、采用工程量清单方式招标时，由（ A ）负责工程量清单准确性和完整性。
A、招标人B、投标人C、评标委员会D、项目业主20、下列财务评价指标中，能反应项目偿债能力的是（ D ）。
A、投资回收期B、总投资收益率C、项目投资财务净现值D、利息备付率21、在建设工程施工过程中，因施工单位原因造成实际进度拖延，监理工程师确认施工单位修改后的施工进度计划，表明（ D ）。
A、解除施工单位应负的责任B、批准合同工期延长22、见证取样时保证工程质量的手段之一，见证取样的频率和数量包括在承包单位自检围，一般所占比例为（ D ）。
A、10%B、20%C、25%D、30%23、为把质量隐患消灭在萌芽状态，在（ A ）的验收时就应及时发现并处理不合格的施工质量。
A、检验批B、分项工程C、子分部工程D、分部工程24、在施工过程中，当分项工程达到验收条件是，应由（ A ）组织验收。
A、专业监理工程师B、总监理工程师C、施工单位项目负责人D、建设单位现场代表25、下列关于中标人的投标报价和合同价关系的表述中，正确的是（ C ）。
A、合同价应低于中标人的投标报价B、中标人的投标报价扣除下浮比例后等于合同价C、中标人的投标报价是签订合同的价格依据D、合同价等于中标人的投标报价与标底价格的平均值26、监理工程师收到承包单位隐蔽工程验收申请后，要在（ D ）的时间到现场检查验收。
A、建设单位确认B、总监理工程师批准C、质检部门规定D、合同条件约定27、我国建设工程质量监督管理的具体实施者是（ B ）。
A、建设行政主管部门B、工程质量监督机构C、监理单位D、建设单位28、对于承包单位提出的技术修改要求，经相关各方同意后还须经（ C ）批准才能实施。
A、设计代表B、承包单位技术负责人C、总监理工程师D、专业监理工程师29、施工所需原材料、半成品或构配件，经（ C ）审查并确认其合格后，方可进场使用。
A、施工单位技术负责人B、施工项目经理C、监理工程师D、施工项目技术负责人30、监理工程师发现施工现场有不合格的构配件是，应（ C ）。
A、下达《工程暂停令》B、责令不得用于工程重要部位C、责令作出标识，限期清除出场D、责令限期修补合格后备用31、“纵向受力钢筋连接方式应符合设计要求”属《建筑工程施工质量统一验收标准》中质量验收的（ A ）。
A、主控项目B、一般项目C、基本项目D、保证项目32、建筑工程施工质量验收中，经返工重做或更换器具、设备的检验批，应（ B ）。
A、予以验收B、重新进行验收C、鉴定验收D、协商验收33、标底价格在招标投标过程中的主要作用是作为（ C ）。
A、签订合同的价格依据B、投标报价的依据C、评定标价的参考值D、确定中标价的标准34、在工程设计过程中，影响进度的主要因素之一是（ D ）。
A、地下会埋藏文物的处理B、施工承发包模式的选择C、设计合同的计价方式D、设计各专业之间的协调配合程度35、工程建设活动中，形成工程实体质量的决定性环节在（ C ）阶段。
A．项目决策 B. 工程设计C. 工程施工D.工程竣工验收36、.工程质量控制应坚持（ B ）的原则。
即工程质量应积极主动地对影响质量的各种因素加以控制，而不是消极被动的处理出现的质量问题。
A.以人为核心B.以预防为主C.质量第一D.质量达到标准37、.在正常使用条件下，房屋建筑主体结构工程的最低保修期为（ B ）。
A.建设单位要求的使用年限B.设计文件规定的合理使用年限C.30年D.50年38.下列监理文件资料中，不属于监理单位质量管理体系文件的是（ A ）。
A.总监理工程师任命书B.监理实施细则C.监理日志D.材料设备验收记录39、关于合同形式的说法，正确的是（ B ）。
A.合同法对合同形式的要以要求为原则B.建设工程合同可以采用口头形式C.建设工程施工合同不能通过传真方式订立D.电子不是合同的书面形式40、关于合同终止的说法，正确的是（ D ）。
A.合同终止是指当事人暂时停止合同履行B.合同终止并不表示合同关系消灭C.债权人不得通过免除债务使合同终止D.债权债务同归于一人导致合同终止41、关于违约金的说法，正确的是（ B ）。
A.约定违约金必须明确具体的数额B.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以请求人民法院或仲裁机构予以增加C.约定的违约金低于违约造成的损失，当事人可以要求违约方另行赔偿D.只要约定的违约金高于违约造成的损失，当事人即可请求人民法院或仲裁机构予以减少42、关于定金罚则的说法，正确的是（ D ）。
A.合同中支付的预付款可按定金处理B.债务人履行债务后定金必须收回C.给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金D.收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金43、发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，关于该试验相应合同义务的说法，正确的是（ C ）。
A.承包人负责试验并承担相应费用B.发包人负责试验并承担相应费用C.承包人负责试验，发包人承担相应费用D.发包人负责试验，承包人承担相应费用44、在施工合同履行过程中，承包人完成隐蔽工程施工自检后，未经工程师认可即进行了工程隐蔽。
工程师指示承包人将隐蔽工程剥露后进行了检查和试验，结果表明工程质量符合合同约定的质量标准。
该事件的合同责任应为（B ）。
A.承包人应获得工期顺延和费用补偿B.工期不予顺延，费用也不予补偿C.工期不予顺延，费用应当补偿D.工期应予顺延，费用不予补偿45、在施工合同履行过程中，工程师因承包人的施工方法危及作业人员的安全，发布了暂停施工指示。
承包人调整施工方法后向工程师递交了请求复工的通知，但工程师在合同约定的时间未作出任何答复，承包人应（ D ）。
A.向工程师再次发出请求复工的通知B.向发包人发出请求复工通知C.继续等待工程师的复工指示D.自行复工继续后续工程的施工46、.施工合同履行过程中，承包人按工程师的指示完成了变更工作，但未在合同约定的时间提出追加合同价款的报告。
关于承包人完成该项变更事项发生费用的说法，正确 ( A )。
A.视为不需要补偿B.工程师应主动确定变更价款予以补偿C.工程师应与承包人协商补偿变更价款D.工程师应与发包人协商后确定应予补偿的价款47、施工合同履行过程中，工程师通知承包人进行工程量计量，但承包人未在约定时间派人参加，工程适应 ( A )。
A.单独进行工程量计量，计量结果有效B.再次向承包人发出通知，推迟计量时间C.单独进行工程量计量，再请承包人确认计量结果D.与发包人代表进行工程量计量，计量结果有效48、踏勘现场后涉及对招标文件进行澄清修改的，招标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间至少（ C ）日前以书面形式通知所有招标文件收受人。
A.7B.14C.15D.2849、在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形时（ B ）。
A.投标文件没有按要求密封B.投标人在投标有效期撤销投标C.中标人拒绝订立合同D.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正50、根据相关规定，设计单位在施工期间派驻现场的设计代表的办公用房，应由（ A ）提供。
A.发包人B.施工承包人C.监理人D.设计单位51、发包人无故拖延支付工程款，且无任何延误支付说明。
承包人可以向发包人发出通知，要求其支付工程款。