临时用电电力工程施工合同书
10kv临时用电工程施工合同3篇
10kv临时用电工程施工合同3篇全文共3篇示例，供读者参考篇110kv临时用电工程施工合同甲方：_______________乙方：_______________根据中华人民共和国合同法及有关法规，甲方与乙方经友好协商一致，就甲方临时用电工程施工合同相关事项达成如下协议，自愿签订本合同。
一、合同的基本情况1. 甲方拟在______年______月______日至______年______月______日间，在______地点进行临时用电工程施工。
2. 乙方将负责提供施工所需的临时用电工程设备、材料、技术服务等。
二、合同的权利义务1. 甲方的权利和义务1.1 提供施工相关信息，保证施工现场安全；1.2 按照约定的时间和地点提供所需配合；1.3 按照约定支付费用，并按时支付乙方的报酬；1.4 对乙方提供的施工设备和材料进行必要的保管；1.5 对乙方的施工工程进行监督，并有权进行验收。
2. 乙方的权利和义务2.1 按时提供所需的临时用电工程设备、材料及技术服务，确保施工安全、质量；2.2 根据甲方的要求，保质保量完成施工工程；2.3 对施工设备和材料进行维护和保养；2.4 遵守国家相关规定，确保施工安全；2.5 妥善处理甲方提出的问题和意见。
三、费用支付1. 甲方应按照约定的时间和方式支付临时用电工程施工费用。
2. 乙方应及时提供相应的发票和票据。
四、合同的变更和解除1. 本合同如有变更，需经双方协商一致，签署书面变更协议。
2. 若出现以下情况，乙方有权解除本合同：2.1 甲方未按约定支付费用；2.2 甲方的施工现场不符合安全要求；2.3 其他影响施工的情况。
五、争议解决本合同如有争议，应由双方友好协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的人民法院裁决。
六、其他事项1. 本合同一式两份，双方各执一份，自签字盖章后生效。
2. 本合同未尽事宜，依据有关法律法规及双方另行约定。
甲方（盖章）：__________ 乙方（盖章）：__________签订日期：______年______月______日以上就是本次10kv临时用电工程施工合同的内容，希望双方能够遵守合同，共同完成施工任务，保证工程质量和安全，达到预期的效果。
施工临时用水用电合同6篇
施工临时用水用电合同6篇篇1施工临时用水用电合同甲方（施工单位）：____________（以下简称甲方）乙方（供水、供电单位）：____________（以下简称乙方）鉴于甲方需要在施工现场使用临时用水和用电，乙方同意按照以下约定向甲方提供临时用水和用电服务，并双方达成如下合同：一、用水、用电地点及范围1. 用水地点：____________（详细地址）2. 用电地点：____________（详细地址）3. 供水范围：____________（具体要求）4. 供电范围：____________（具体要求）二、用水、用电的来源和质量1. 用水来源：乙方保证向甲方提供的水源符合国家相关标准，保证水质清洁卫生。
2. 用电来源：乙方保证向甲方提供的电源稳定可靠，符合国家安全规定，不会影响施工进度和安全。
三、供水、供电的时间和费用1. 用水时间：乙方按照甲方施工进度和需求，进行及时供水，保证甲方施工活动的正常进行。
2. 用电时间：乙方按照甲方施工进度和需求，进行及时供电，保证甲方施工活动的正常进行。
3. 费用支付：甲方需按照实际用水、用电量支付相应费用，费用结算周期约定为_______（如月结、季结等），支付方式约定为______________。
四、违约责任1. 甲方违约：若甲方未按时支付费用或违反本合同其他约定，乙方有权终止供水、供电服务，并保留追究甲方法律责任的权利。
2. 乙方违约：若乙方未按时提供用水、用电服务或违反本合同其他约定，甲方有权要求赔偿相应损失，并有权终止合同。
五、其他约定1. 本合同一式两份，甲方和乙方各持一份，自双方签字之日起生效。
2. 本合同未尽事宜由双方协商解决。
3. 本合同如有争议，双方均同意提交_______市_______区人民法院解决。
甲方（盖章）：____________ 日期：____________乙方（盖章）：____________ 日期：____________以上为《施工临时用水用电合同》，如双方同意并签字确认后生效。
施工安全临时用电合同书
施工安全临时用电合同书合同编号，【编号】。
甲方（施工单位），【甲方名称、地址、法定代表人、联系方式】。
乙方（供电单位），【乙方名称、地址、法定代表人、联系方式】。
鉴于甲方在施工过程中需要临时用电，为了保障施工安全和供电质量，双方经协商一致，达成以下合同：一、供电范围。
1.1 供电范围包括施工现场所需的临时用电设施和电力设备。
1.2 供电范围以供电单位书面确认为准。
二、供电方式。
2.1 供电单位按照甲方的实际需求，提供符合国家标准和安全要求的临时用电设施和电力设备。
2.2 供电单位负责供电设施的安装、维护和检修，并保证供电设施的正常运行。
三、安全责任。
3.1 甲方负责施工现场的安全管理，确保施工人员遵守电气安全操作规程，防止因用电引起的事故。
3.2 供电单位负责对供电设施进行定期巡检和维护，确保供电设施的安全可靠。
四、用电费用。
4.1 供电单位按照国家规定的电价标准向甲方收取临时用电费用。
4.2 临时用电费用的结算方式和周期由双方协商确定，并在合同中明确。
五、合同期限。
5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，至施工结束并经双方确认终止。
5.2 若需要延长合同期限，须经双方协商一致，并出具书面延期协议。
六、违约责任。
6.1 若一方未履行合同义务，应承担相应的违约责任。
6.2 因不可抗力导致合同无法履行的，双方互不承担违约责任。
七、其他事项。
7.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章），______________ 日期，______________。
乙方（盖章），______________ 日期，______________。
合同附件，供电设施清单、用电费用结算标准、安全管理规定等。
临时用电安全合同3篇
临时用电安全合同3篇篇1临时用电安全合同一、甲方（临时用电施工单位）：______________地址：______________，法定代表人/负责人：______________，联系电话：______________。
乙方（施工单位）：______________地址：______________，法定代表人/负责人：______________，联系电话：______________。
丙方（用电单位）：______________地址：______________，法定代表人/负责人：______________，联系电话：______________。
依据《中华人民共和国安全生产法》、《临时用电管理规定》及相关法律法规的规定，为保障现场施工人员的人身财产安全，维护用电现场公共环境秩序，保证用电设备的安全运行，三方达成如下安全合同：一、临时用电施工单位（甲方）的责任：1. 甲方应当严格按照国家有关规定安全用电，合理布置用电线路，确保施工单位的安全用电；2. 甲方应当按照国家相关规定配备符合要求的安全用电设备，并定期检查维护设备，保持设备的完好性；3. 甲方应当设置专人负责现场用电安全管理工作并定期组织用电安全培训；4. 甲方应当与丙方共同维护现场用电设备，共同营造安全用电环境。
二、施工单位（乙方）的责任：1. 乙方应当遵守国家用电安全规定，不得私拉乱接电线，不得随意调节电表，不得使用不合格电器设备；2. 乙方应当配合甲方做好现场安全用电检查，按照检查要求整改用电隐患；3. 乙方应当提前告知甲方用电需求，确保用电计划顺利进行；4. 乙方应当配合甲方做好安全用电培训，并严格遵守用电安全操作规程。
三、用电单位（丙方）的责任：1. 丙方应当定期检查现场用电设备，及时上报存在的问题；2. 丙方应当按照甲方的安排提供相关用电信息和资料；3. 丙方应当配合甲方和乙方做好现场用电检查，积极整改用电安全隐患；4. 丙方应当提供用电安全培训给需要的人员。
临时用电协议书【九篇】
临时用电协议书【九篇】甲方：(总承包单位)乙方：（分包单位）为加强施工现场临时用电安全管理，认真贯彻执行“安全第一，预防为主，综合治理”的方针，保护职工生产过程中的安全和健康，确保国家财产安全和本工程的顺利实施，依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国建筑法》、《建设工程安全生产管理条例》、《建设工程施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-20xx）和JGJ59-20xx的有关规定，结合本工程建设需要，经甲乙双方友好协商，达成如下安全管理协议：一、工程名称：工程地点：分包内容：劳务分包二、安全生产管理：1、总包方权利与义务：（1）总包方应贯彻、执行国家及地方政府有关临时用电安全管理的法律、法规和标准，建立健全施工现场临时用电安全保证体系，对施工现场的安全用电负总责。
（2）负责制定施工现场的安全用电定理制度，定期布置、实施、检查、评价、总结工程的安全用电工作，对总包范围内的施工用电活动进行检查和管理。
（3）总承包单位和分包单位对分包工程的安全用电承担连带责任。
（4）总包方负责分包方管理人员和施工人员的安全用电教育，培训考核、负责建立特种作业人员备案登记。
（5）总包方负责对与建设单位签订分包合同的管理人员和施工人员的临时用电情况进行日常监督和管理。
（6）负责建立施工现场临时用电安全事故应急救援预案，并定期组织演练。
有权要求分包单位方建立应急救援体系，落实救援措施，建立救援队伍。
（7）总包方应按规定对施工现场的临时用电安全警示标识情况负责监督检查。
（8）参与临时用电工程的“四方”验收，验收合格后方可使用。
（9）施工现场临电器材应由总承包方负责提供，在合同或承包协议中另有约定的除外。
（10）总包单位应该确保本工程临时用电工程所需资金的有效投入，并确保临电设施采购质量合格，对所承建的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。
2、分包方权利与义务：（1）分包单位应当服从总承包单位的临时用电安全管理，对其承包工程的安全用电负责。
临时供用电合同范本6篇
临时供用电合同范本6篇篇1甲方（供电方）：_________________________地址：_____________________________________联系方式：_____________________________乙方（用电方）：_________________________地址：_____________________________________联系方式：_____________________________鉴于甲方具备供电能力，乙方需要临时用电，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，就临时用电事宜达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于乙方的特定需求，甲方同意向乙方提供临时电力供应服务。
本合同旨在明确双方的权利和义务，确保电力供应的安全、可靠、合法和公平。
二、用电详情1. 用电地点：_____________________________。
2. 用电量：根据乙方的实际需求，甲方将提供足够的电力供应。
3. 用电设施：乙方应确保使用的电力设备符合国家相关标准和安全要求。
4. 用电期限：自本合同签订之日起至乙方完成所需工作或活动为止。
三、电力供应1. 甲方应按照本合同约定的用电量和期限提供电力供应。
2. 甲方应确保电力供应的安全、可靠，并符合国家相关标准和要求。
3. 甲方有权对电力供应进行调度和维护，确保电力系统的正常运行。
四、费用及支付方式1. 乙方应按照实际用电量支付电费。
电费计算方式、标准和支付周期由双方另行约定。
2. 乙方应在约定时间内支付电费，如有逾期，甲方有权停止供电并要求乙方支付违约金。
3. 支付方式：_____________________________。
五、双方权利义务1. 甲方有权按照合同约定提供电力供应，并按照国家规定收取电费。
2. 甲方应确保电力供应的安全、可靠，并尽力满足乙方的用电需求。
3. 乙方应按照国家相关标准和安全要求使用电力设备，并承担因使用不当造成的损失。
临时施工用电安装合同6篇
临时施工用电安装合同6篇篇1临时施工用电安装合同甲方（施工单位）：地址：联系人：联系电话：乙方（供电单位）：地址：联系人：联系电话：根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工规范》及相关法律法规规定，为保障施工现场的正常用电和施工安全，双方在平等自愿的基础上，就临时施工用电安装事宜达成如下协议：一、项目概况1.1 项目名称：1.2 项目地址：1.3 供电容量：1.4 施工时间：1.5 预计施工期限：二、临时用电安装责任2.1 供电单位负责提供临时用电安装方案，并保证安全可靠；2.2 施工单位负责配合供电单位进行临时用电安装，并严格按照方案施工；2.3 双方均应确保施工现场用电安全，按照相关规定及时进行检测和维护。
三、供电方式及费用3.1 施工单位向供电单位申请临时用电，并按照实际需求确定供电容量；3.2 供电单位根据甲方需求安装临时用电设备，并提供用电服务；3.3 乙方将根据实际用电量向甲方收取相应的费用，并按时开具发票。
四、安全保障措施4.1 双方应加强施工现场安全管理，确保施工用电设备正常运行；4.2 双方应定期进行用电设备检测和维护，发现问题及时处理；4.3 如遇不明原因停电或其他安全问题，应立即通知对方并协商解决方案。
五、违约责任5.1 如因一方违约导致施工用电设备损坏或施工延期，应承担相应的赔偿责任；5.2 如因不可抗力或其他合同外因素导致临时用电不能正常供电，双方互不承担责任。
六、争议解决6.1 如双方在合同履行过程中发生争议，应协商解决；6.2 如协商不成，可向当地行政机构或仲裁机构申请进行调解或仲裁。
七、其他事项7.1 本合同自双方签字生效，至项目竣工终止；7.2 本合同未尽事宜，双方可另行协商并签订补充协议；7.3 本合同一式两份，供电单位和施工单位各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：以上是关于临时施工用电安装合同的文档，希望对您有所帮助。
篇2临时施工用电安装合同甲方：____________地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________乙方：____________地址：____________法定代表人：____________联系电话：____________鉴于甲方为___________项目的施工单位，需要临时施工用电设施，现与乙方就临时施工用电安装事宜达成如下协议：一、临时施工用电设施类型：乙方将按照甲方的要求提供___________（设备名称）、_____________等临时用电设备，并确保设备符合国家标准和规定。
10kv临时用电工程施工合同6篇
10kv临时用电工程施工合同6篇篇110kv临时用电工程施工合同甲方：__________公司地址：__________法定代表人：__________电话：__________乙方：__________公司地址：__________法定代表人：__________电话：__________根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就10kv临时用电工程的施工达成以下协议，以保障双方的合法权益，共同遵守以下约定：一、工程名称及地址：10kv临时用电工程，地址为__________。
二、工程内容：按照设计要求和技术规范，完成10kv临时用电工程的施工任务，包括但不限于电缆敷设、接地装置设置、开关设备安装等工作。
三、工程工期：本工程工期为__________天/月，具体执行时间根据双方协商确定。
四、施工价格：本工程总造价为__________元，具体金额由双方协商确定。
五、付款方式：工程款项支付方式为__________，具体支付时间和方式由双方协商确定。
六、质量保证：乙方承诺按照相关标准和要求完成工程施工，保证工程质量符合相关规定，并承担工程质量问题的责任。
七、安全生产：双方承诺保证施工过程中的安全生产，遵守相关法律法规，确保工程安全顺利进行。
八、保密条款：双方保证施工过程中的商业秘密和技术机密不会泄露给第三方，遵守保密协议。
九、争议解决：双方如发生争议，应协商解决；协商不成的，可向有管辖权的仲裁机构提起仲裁，也可向人民法院提起诉讼。
十、合同解释：本合同未尽事宜，由双方协商决定，具有同等法律效力。
十一、生效时间：本合同自双方签字盖章之日起生效，直至工程竣工验收完成。
甲方（盖章）：__________公司法定代表人（签字）：__________日期：__________乙方（盖章）：__________公司法定代表人（签字）：__________日期：__________以上是关于10kv临时用电工程施工合同的具体内容，双方应遵守合同条款，共同完成工程任务，保障双方的权益。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
临时用电电力工程施工合同书
电力工程施工合同书
建设单位:
施工单位:
经双方协商同意在施工中遵守下列条款:
一、工程名称:
工程地点:
工程范围:临时变压器、电杆、杆上设备、电缆等设备及材料的安装和相关调试。
二、结算方式:本合同价款为人民币: 万元，大写:人民币
元整。
三、付款方法:合同签订施工单位按建设单位的要求组织人员进入
工地3日内预付工程合同价款的 %，工程施工结束并送
电后7日内支付工程合同价款的 %。
本工程综合单价固
定，工程量按实结算。
四、承包方式:按建设单位要求和供电局质量标准，包设计、施工、材料、质量、送电。
五、施工工期: 个工作日。
六、施工准备:
1、现场三通一平(道路、水、电通;现场平整)由建设单位在开工前完成。
2、工程用料由施工单位供应到现场，施工现场由施工单位负责保卫。
3、施工期间，如因建设单位造成停工待料或其他原因而影响工程正常施工时，其停工损失由建设单位负责，工期顺延。
4、按合同的要求做好施工现场地下管线和邻近建筑物、构筑物的保护工作。
5、保护施工现场清洁。
交工前清理现场达到合同文件的要求，承担因违反有关规定造成的损失和罚款。
七、施工单位未按合同约定履行上述义务。
承担由此造成的费用支出，赔偿建设单位因此遭受的经济损失。
八、工程验收:
1、按图施工:双方均不得任意修改图纸，如发现图纸不符合多、快、好、省及使用要求需要变更时，建设单位应及时办理变更手续以利正常施工。
2、隐蔽工程验收:隐蔽工程验收前二日内，由施工单位提出隐蔽工程验收单，双方共同按时验收，并办理手续。
如建设单位不按时参加，施工单位可自行验收，如建设单位提出复查，其一切费用均由建设单位负责。
如施工单位未按时提出隐蔽验收手续而自行隐蔽，建设单位有权提出重新验收，其一切费用均由施工单位负责。
验收合格，建设单位代表在验收记录上签字后，方可继续施工。
验收不合格，施工单位在限定时间内修改后重新验收。
3、竣工验收:工程全部竣工后，施工单位按电力建设施工及验收技术规范等规定向建设单位代表提交“竣工验收报告”申请验收。
建设单位代表在施工单位交付“竣工验收报告”后10日内组织有关部门进行验收。
施工单位按要求整改，承担由于自身原因造成整改所发生的费用。
建设单位承担因非施工单位原因造成修改所发生的费用及因此给施工单位造成的损失，延误的工期予以顺延。
九、工程管理:为了按时完成任务，建设单位派________同志为工
地代表，施工单位派同志为工地代表，双方紧密配合，搞好现场管理。
十、保修条款:
1、执行电力建设工程启动及竣工验收规程、工程质量管理办法等规定，施工单位对竣工交付使用的工程所存在的质量缺陷负责维修。
2、保修期，整体工程或其中单项、单位、分项、分部验收交付的工程，均从移交建设单位之日起分别计算保修期。
本工程保修期为 1年，甲供材不在保修范围之内。
3、保修责任，由于施工单位自身原因形成的质量缺陷由施工单位负责保修。
十一、本合同自签订之日起生效，在合同生效期内任何一方不得擅自废除合同。
十二、本合同一式份，建设单位执份，施工单位执份。
十三、附言:施工单位负责验收送电。
十四、补充条款:
1、工程概预算和施工图作为合同附件。
以下无正文。
(此页为合同签署页，无正文)
建设单位签字(盖章):
施工单位签字(盖章):
年月日。