建设工程地基处理合同
地基处理劳务合同模板
地基处理劳务合同模板甲方：（甲方全称及详细地址）乙方：（乙方全称及详细地址）鉴于甲方拟对某地块进行地基处理工程，经双方友好协商，就地基处理劳务合同相关事宜，达成如下协议：一、工程名称：地基处理工程二、工程地点：（具体地址）三、工程范围：（详细描述地基处理工程的具体内容）四、合同价款及支付方式：1. 甲方应按工程的实际完成情况支付工程价款，总价款为（金额）人民币。
2. 工程款项支付方式：（具体描述工程款项的支付方式，包括分期支付的时间节点、金额等）五、工程期限：本合同自（日期）起生效，工程期限为（时间），双方应按照约定的工期按时完成工程。
六、工程质量和保修：1. 乙方保证按照合同规定完成工程，并承担工程质量的全部责任。
2. 工程竣工验收后，乙方应对工程实行免费质量保修期为（时间）。
七、风险责任：1. 工程期间如发生因乙方原因导致的工程质量问题，乙方应承担相应的补救责任，包括但不限于重新施工或进行修补等。
2. 工程期间如因不可抗力等因素导致工程延误或损失，双方协商解决，并视情况进行延期或迟延履行。
八、保密条款：双方在履行本合同过程中所知悉的属于对方的商业秘密及保密信息，应当予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方披露。
九、违约责任：1. 若任何一方违约，应向另一方承担相应的违约责任，并赔偿因此造成的损失。
2. 若因乙方违约导致工程无法按期或按质完成，甲方有权解除合同并要求乙方承担违约责任。
十、争议解决：本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，由双方提交有管辖权的仲裁机构仲裁。
十一、其他事项：1. 乙方需提供施工计划、安全生产方案等相关资料，并严格执行工程安全管理规定。
2. 本合同经双方签字盖章后生效，附件与合同具有同等效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：以上为地基处理劳务合同范本，具体内容可根据实际情况进行调整和修改。
地基处理分包合同样本
地基处理分包合同样本一、合同双方甲方：（公司名称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：乙方：（公司名称）地址：法定代表人：联系人：联系电话：二、合同背景甲方拟对（工程名称）进行地基处理工程，为了确保工程质量和进度，甲方决定将地基处理工程分包给乙方进行施工。
为此，双方达成以下协议，以明确双方权益和责任。
三、合同内容1. 工程范围：地基处理工程的具体范围包括（详细描述工程范围）。
2. 工程期限：工程开始日期为（日期），工程完工日期为（日期）。
3. 工程报价：乙方承包地基处理工程的总价款为（金额）。
4. 工程款项支付方式：甲方按照以下方式支付工程款项给乙方：- 预付款：工程合同签订后，甲方将预付款（金额）支付给乙方。
- 进度款：工程施工过程中，根据工程进度，甲方将支付相应的进度款项给乙方。
- 完工结算款：工程完工后，甲方将支付剩余的结算款项给乙方。
5. 工程质量要求：乙方承诺按照相关标准和规范进行地基处理工程，确保工程质量符合甲方的要求。
6. 工程安全责任：乙方负责为施工人员提供必要的安全防护设施，并确保施工过程中不发生安全事故。
7. 工程变更：如有工程变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。
8. 违约责任：若一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
四、合同履行1. 合同生效：本合同自双方盖章之日起生效，有效期为（有效期限）。
2. 合同解除：双方一致同意解除合同的，应签订书面解除协议。
3. 合同争议解决：合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；若协商不成，可提交至（仲裁机构或法院）进行仲裁或诉讼解决。
五、其他条款1. 本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同附件包括：- 工程图纸和设计文件；- 工程进度计划；- 工程质量验收标准。
六、合同签署甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人（签字）：法定代表人（签字）：日期：日期：。
桩基施工合同范本(4篇)
桩基施工合同范本甲方：(发包方)乙方：(承包方)经工程招标及甲乙双方共同协商，甲方地基处理工程发包给乙方施工，按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装承包合同条例》的原则，结合本工程实际情况，双方达成如下协议：一、工程概况1、工程名称：2、工程内容：喷粉桩。
3、工程地点：4、承包范围：包工包料(水泥采用山水牌或大坝牌矿渣硅酸盐325﹟水泥)。
5、工程量：桩长____米(含虚桩)，共881根，计____米。
6、工程期限：____天(自签订合同之日起)。
7、工程质量：依据设计要求施工，达到合格工程(检测机构由甲方认可)。
二、合同价款：单价￥____元/延米，暂定工程总造价为￥____元(大写：贰拾柒万肆仟捌佰柒拾贰元整)，最终以实际工程量结算。
三、发包方责任：1、提供施工方所需布桩图一套及基础平面图一套，勘察报告一份。
2、确保具备施工条件的三通一平，开工前向乙方提供±0面及基底深度，配合乙方放好基础轴线或轮廓线。
四、承包方责任1、严格按国家有关标准、规范施工，确保工程质量。
2、按计划组织好施工人员及设备进场工作，做好操作人员的技术素质教育和安全教育工作，由于施工造成的人身伤亡自负。
3、做好详细施工记录，并交甲方存档。
4、乙方承担人工、机械、材料、电、检测、税金等一切费用。
五、付款方式：桩基检测合格后____日内一次性付清。
六、其他1、乙方如延误工期，每延误一天，应承担工程总造价____%的违约金。
2、如单方违约，首先通过协调解决，协调不成经甲方所在地人民法院解决。
3、未尽事宜，由甲乙双方协商解决。
4、本合同一式二份，甲方一份，乙方一份。
甲方(公章)：__________ 乙方(公章)：__________法定代表人(签字)：__________ 法定代表人(签字)：__________ ____年____月____日 ____年____月____日桩基施工合同范本（二）甲方：乙方：依据《中华人民共和国合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》以及其他相关法律、法规，遵循平等、自愿、公平的原则，经协商甲方将世贸广场边坡支护人工挖孔桩工程承包给乙方施工，为明确双方职责订立本合同。
强夯施工工程合同(3篇)
第1篇甲方（发包方）： [甲方全称]乙方（承包方）： [乙方全称]鉴于：1. 甲方为[项目名称]项目业主，需对项目场地进行地基强夯处理，以保障工程质量和安全。
2. 乙方具备地基强夯工程施工资质，愿意承担本项目强夯施工任务。
为明确双方的权利、义务，经友好协商，达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：[项目名称]地基强夯工程1.2 工程地点：[工程地点]1.3 工程内容：地基强夯施工，包括布设夯点、点夯、满夯等。
1.4 工程范围：[具体工程范围，如：A区、B区等]1.5 工程地质条件：[根据地质勘察报告描述]第二条工程工期2.1 本工程计划于[开工日期]开工，总工期为[工期天数]天。
2.2 乙方应按合同约定的时间节点完成强夯施工任务，确保工程进度。
第三条工程质量要求3.1 工程质量必须符合国家相关施工规范、标准和设计要求。
3.2 强夯后地基土的密实度、承载力和稳定性等指标应满足设计要求。
3.3 乙方应建立健全质量保证体系，确保工程质量。
第四条工程量及结算4.1 工程量以甲方提供的工程量清单为准。
4.2 工程结算以实际完成的工程量和合同约定的单价计算。
4.3 乙方应在工程完工后，向甲方提交竣工报告和相关资料，甲方应在收到报告后[约定时间]内完成结算。
第五条双方权利和义务5.1 甲方权利和义务：（1）提供施工场地、施工图纸和相关资料；（2）负责办理施工许可证等相关手续；（3）按合同约定支付工程款；（4）对乙方施工过程中的安全生产进行监督。
5.2 乙方权利和义务：（1）按合同约定的时间、质量、安全要求完成强夯施工任务；（2）负责施工过程中的安全生产；（3）提供施工方案、施工图纸等相关资料；（4）及时向甲方报告施工进度和质量情况。
第六条违约责任6.1 任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，向守约方支付违约金。
第七条争议解决7.1 双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交[仲裁委员会]仲裁。
地基处理注浆合同协议书
地基处理注浆合同协议书甲方（委托方）：____________________________________________________________联系地址：__________________________________________________________________法定代表人：_______________________ 联系电话：___________________________乙方（承包方）：____________________________________________________________联系地址：__________________________________________________________________法定代表人：_______________________ 联系电话：___________________________ 根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行地基处理注浆工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_________________________________________________________2. 工程地点：_________________________________________________________3. 工程内容：_________________________________________________________二、合同金额1. 合同总价为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______。
2. 合同金额为固定总价，包括但不限于人工费、材料费、机械使用费、管理费、利润、规费、税金等。
三、施工期限1. 工程开工日期：_______年_______月_______日。
地基处理工程施工合同范本3篇
地基处理工程施工合同范本3篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行地基处理工程施工事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：地基处理工程，包括但不限于是桩基工程、土方开挖与回填等。
二、工程承包方式及范围1. 承包方式：乙方采用包工包料的方式承包本工程。
2. 承包范围：根据甲方提供的施工图纸和工程要求，乙方负责完成本工程的地基处理部分。
三、工期1. 开工日期：____年__月__日（具体以甲方开工令为准）。
2. 竣工日期：____年__月__日。
3. 工期顺延：因甲方原因或其他不可抗力因素导致工程延误，工期可相应顺延。
四、质量与验收1. 乙方应严格按照施工图纸、施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应组织内部验收并向甲方提交验收申请。
甲方在收到申请后___日内组织验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
五、工程造价与支付1. 工程总造价：人民币______元（大写：______元整）。
具体造价详见附件《工程预算表》。
2. 支付方式：（1）本合同签订后___日内，甲方支付乙方工程总造价的___%作为预付款；（2）工程进展至___%时，甲方支付乙方工程总造价的___%；（3）工程竣工验收合格后___日内，甲方支付乙方剩余款项。
3. 乙方在收到款项后应提供相应的发票。
六、保修与售后1. 工程竣工验收合格后，乙方提供___年的质保期。
2. 在质保期内，如因乙方施工质量问题导致的损失，乙方应负责免费维修。
3. 质保期结束后，双方可协商签订延伸保修协议。
七、违约责任1. 若因乙方原因未能按时完成工程，每延误一天，乙方应支付甲方违约金人民币______元。
地基处理工程合同签署
地基处理工程合同签署
一、前言
二、合同签署方
三、合同内容
工程概况：包括地基处理的范围、工程地点、工程规模等；工程价格：包括施工费用、设备材料费用等；
工期要求：包括开始施工日期、竣工日期等；
工程质量：包括各项施工质量要求、验收标准等；
各方权益及责任：包括各方的权益和责任划分；
违约责任：包括违约方需支付的赔偿金等；
保修期：包括工程竣工后的保修期限；
合同变更：包括变更合同的程序和要求；
争议解决：包括争议解决的方式和程序；
合同签署：包括合同签署的时间、地点、方式等。
四、合同签署流程
甲乙双方共同商定合同内容，并达成一致意见；
由甲方提供合同草稿，并发送给乙方；
乙方对合同草稿进行审核和修改，确保合同内容准确无误；
乙方将修改后的合同草稿发送给甲方，甲方再次确认无误；
双方确认合同的最终版本，并安排签约的时间和地点；
双方在合同签约地点，以书面形式正式签署合同。
五、合同签署注意事项
甲乙双方签署合同时应持有效联系件，并提供真实有效的联系方式；
合同签署时应妥善保管好原始合同，避免丢失或损坏；
如有特殊情况需要合同变更，应按照合同中规定的程序办理；
合同签署后如出现任何纠纷或争议，应按照合同中规定的争议解决方式解决。
六、合同生效
本地基处理工程合同自双方签署之日起生效，合同期限自合同生效日起计算。
合同一经签署，双方应按照合同的约定履行各自的义务和责任。
结论。
垫资施工合同—地基处理工程
垫资施工合同—地基处理工程1. 合同背景2. 合同目的本合同目的是为了确保地基处理工程的顺利进行，并明确双方在合作中的权责。
甲方负责进行地基处理工程施工，乙方提供资金垫付，双方共同合作完成工程项目。
2.1 甲方职责甲方应按照约定的施工方案和工程要求，高质量地进行地基处理工程。
具体职责包括但不限于： - 安排施工人员，合理组织施工； - 提供必要的施工设备和工具； - 遵守相关法律法规，确保施工安全。
2.2 乙方职责乙方应按照约定的金额及时间节点垫资，并按照约定的支付方式支付相应的费用。
具体职责包括但不限于： - 提供资金垫付地基处理工程费用； - 按照约定支付相应费用。
3. 合同内容3.1 项目概述项目名称：地基处理工程项目地点：（填写具体地点）项目内容：（填写具体地基处理工程的内容，包括施工范围和施工内容）3.2 工期和里程碑合同工期为（填写具体工期），里程碑节点及时间为（填写具体里程碑节点和时间要求）。
3.3 施工方案和质量标准甲方应根据工程要求制定施工方案，并按照质量标准进行施工。
具体的施工方案和质量标准应在合同签署后另行确定并作为附件随合同一同交付。
3.4 费用和支付方式3.5 变更和索赔在施工过程中，如需变更工程范围或需要提出索赔，应由双方共同商议并签订书面变更协议或索赔协议。
变更和索赔的费用、工期及其他相关事项应在协议中明确。
4. 合同履行4.1 履行期限及延期如无特殊情况，甲方应在合同签署后按合同约定的工期及里程碑节点进行施工。
如因不可抗力或其他原因，导致甲方无法按时履行工程，则应立即向乙方书面说明情况，并经乙方同意后延长履行期限。
4.2 保证金双方同意不设保证金。
4.3 违约责任如一方未按合同约定履行或部分履行合同，应承担违约责任，并赔偿对方因此而遭受的损失，包括但不限于违约金、赔偿金等。
5. 合同解除5.1 解除原因5.2 解除程序一方提出解除要求后，双方应协商解决。
如无法协商一致，任何一方均有权向有关部门申请解决。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
建设工程地基处理合同
发包人：
承包人：
发包人托付承包人承担工作保障用房工程cfg 桩、碎石桩二元复合地基处理工程项目的岩土工程任务，依照《中华人民共和国合同法》及国家有关法规规定，
经发包人、承包人协商一致，签订本合同。
第一条工程概况
1.1工程名称：
1.2工程建设地方：
1.3岩土工程任务：cfg 桩.碎石桩二元复合地基处理施工任务
1.4承包范围：cfg 桩、碎石桩施工图设计审查、地基处理原材料、施工机具、竣工资料、地基处理施工图范围内的工作内容。
1.5预计的岩土工程工作量：cfg桩、碎石桩合计3700米，褥垫层120m?
第二条发包人向承包人提供的有关资料文件
序号
资料文件名称
份数
内容要求
提交时刻
1
基础图
1
已提交
2
地勘资料
1
已提交
第三条承包人向发包人交付的报告、成果、文件
序号
资料文件名称
份数
内容要求
提交时刻
1
竣工报告
1套
施工完毕
第四条工期
本地基处理工程自年月日开工至年月日完工，工期为天别含检测。
第五条收费标准及付费方式：
5.1本岩土工程单价cfg桩、碎石桩元每米，褥垫层元每立方，预计总价元（大写：）;
5.2地基处理打桩施工完毕后支付已完成工作量50%，待工程检测合格后，支付工程
总款80%，提交成果资料后15天内，发包人应一次付清全部工程费用。
第六条发包人、承包人责任。
6.1发包人责任
6.1.1发包人应爱护承包人的投标书、报告书、文件、设计成果、专利技术、特殊工艺和合理化建议，未经承包人接受，发包人别得复制泄露或向第三人转让或用于本合同外的项目，如发生以
上事情，发包人应负法律责任，承包人有权索赔。
6.1.2在工作范围内，没有资料、图纸的地区（段），发包人应负责查清地下埋藏物，若因未提供上述资料、图纸，或提供的资料图纸别可靠、地下埋藏物别清，致使承包人在工作过程中发生人身损害或造成经济损失时，由发包人承担民事责任。
6.1.3发包人应及时为承包人提供并解决施工现场的工作条件和浮现的咨询题（如：降实土地征用、青苗树木赔偿、拆除地上地下障碍物、处理施工扰民及妨碍施工正常进行的有关咨询题、平坦施工现场、修好通行道路、接通电源水源、挖好排水沟渠以及水上作业用船等），并承担其费用。
6.1.4本合同中有关条款规定和补充协议中发包人应负的责任。
6.2承包人责任
6.2.1承包人按本合同第三条规定的内容、时刻、数量向发包人交付报告、成果、文件，并对其质量负责。
6.2.2承包人对报告、成果、文件浮现的遗漏或错误负责修改补充；由于承包人的遗漏、错误造成工程质量事故，承包人除负法律责任和负责采取补救措施外，应减收或免收直接受损部分的岩土工程费，并依照受损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额由发包人、承包人商定为实际损失的100%。
6.2.3承包人别得向第三人扩散、转让第二条中发包人提供的技术资料、文件。
发生上述事情，承包人应负法律责任，发包人有权索赔。
6.2.4遵守国家及当地有关部门对工作现场的有关治理规定，做好工作现场保卫和环卫工作，并按发包人提出的爱护要求（措施），爱护好工作现场身边的建、构筑物，古树、名木和地下管线（通道）、文物等。
6.2.5本合同有关条款规定和补充协议中承包人应负的其它责任。
6.2.6承包人应对施工段相应的安全责任事故负责。
第七条违约责任
7.1由于发包人提供的资料、文件错误、别准确，造成停、窝工或来回进出场地，工期延误或返工时，除工期顺延外，发包人应向承包人支付停、窝工费、返工费、来回进出场费，造成质量、安全事故时，由发包人承担法律责任和经济责任。
7.2在合同履行期间，发包人要求终止或解除合同，承包人已进行工作的，完成的工
作量在50%以内时，发包人应支付承包人工程费的'50%的费用；完成的工作量超过50%时，发包人应支付承包人工程费的100%的费用。
7.3发包人应按时按双方约定时刻支付工程款，在约定时刻未支付工程款每推迟一天应承担以对付工程费千分之一计算的滞纳金。
7.4由于承包人原因延误工期或未按规定时刻交付报告、成果、文件，每延误一天应承担以工程费千分之一计算的违约金。
7.5交付的报告、成果、文件达别到合同约定条件的部分，发包人可要求承包人返工，承包人按发包人要求的时刻返工，直到符合约定条件，因承包人原因达别到约定条件，由承包人承担返工费，返工后仍别能达到约定条件，由承包人承担违约责任，并依照所以造成的损失程度向发包人支付赔偿金，赔偿金额最高别超过返工项目的收费。
第八条报告、成果、文件检查验收
8.1由发包人负责组织对承包人交付的报告、成果、文件进行检查验收。
8.2工程完工，发包人应在3天内组织验收，如有别符合规定要求及存在质量咨询题，
承包人应采取有效补救措施。
8.4工程未经验收，发包人提早使用和擅自动用，由此发生质量、安全咨询题，由发包人承担责任，并以发包人开始使用日期为完工阶段。
8.5完工工程经验收符合合同要求和质量标准，自验收之日起15 天内，承包人应将岩土管理工程的竣工报告等相关资料向发包人移交完毕。
第九条本合同未尽事宜，经发包人与承包协商一致，签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。
第十条其它约定事项：
第十一条争议解决方法
本合同发生争议时发包人、承包人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解。
发包人、承包人未在本合同约定仲裁机构，事后又未达成书面仲裁协议的，可向当地人民法院起诉第十二条合同生效与终止
本合同自发包人、承包人签字盖章后生效；发包人、承包人履行完合同规定的义务后，本合同终止。
本合同一式份，发包人份、承包人份。
发包人名称：（盖章）承包人名
称：
（盖章）
法定代表人：（签字）法定代表
人：
（签字）
托付代理人：（签字）托付代理
人：
（签字）
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：银行帐号：银行帐号。