混凝土班组劳务承包合同协议书
混泥土班组包工合同协议书
混泥土班组包工合同协议书甲方（建设单位）：___________乙方（承包单位）：___________鉴于甲方需要进行混泥土工程施工，乙方具备相应的施工资质和能力，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：___________1.2 工程地点：___________1.3 工程内容：包括但不限于混凝土搅拌、运输、浇筑、养护等相关工作。
1.4 工程标准：按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量满足设计与规范要求。
第二条合同价款2.1 合同总价：人民币（大写）_____________元整（￥__________）。
2.2 付款方式：甲方应按照以下方式向乙方支付合同价款：a) 预付款：合同签订后____天内支付合同总价的____%；) 进度款：根据工程进度分批支付；c) 竣工款：工程验收合格后____天内支付剩余款项。
第三条工期与进度3.1 开工日期：自____年____月____日起；3.2 竣工日期：至____年____月____日止；3.3 工期调整：因不可抗力或双方协商一致，可对工期进行调整。
第四条质量要求4.1 乙方必须保证工程质量符合国家标准及设计要求，确保结构安全、功能完善。
4.2 乙方应配合甲方或第三方的质量检测，如发现质量问题，应及时整改。
第五条违约责任5.1 如乙方未按合同约定完成工程，应按每日逾期总价的____%支付违约金；5.2 如甲方未按约定支付款项，应按逾期金额每日的____%支付滞纳金。
第六条争议解决6.1 双方因履行本合同所发生的任何争议，应首先通过友好协商解决；6.2 协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他事项7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力；7.2 本合同自双方签字盖章之日起生效；7.3 未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
混凝土班组劳务承包合同 完整版
混凝土班组劳务承包合同完整版合同编号：__________混凝土班组劳务承包合同第一章总则第一条本合同的目的第二条定义1. 甲方：指__________（填写甲方全称）。
2. 乙方：指__________（填写乙方全称）。
3. 劳务服务：指乙方根据甲方的要求，提供混凝土施工的相关劳务工作。
第二章劳务服务内容第三条劳务服务范围1. 混凝土浇筑；2. 混凝土养护；3. 混凝土搅拌；4. 混凝土运输；5. 甲方规定的其他相关工作。
第四条劳务服务质量乙方应保证提供劳务服务的质量，满足甲方的要求，并按照相关法律法规、行业标准进行操作。
第三章合同期限第五条合同期限本合同自双方签订之日起生效，合同期限为____个月。
第四章报酬及支付第六条报酬标准乙方提供劳务服务的报酬标准为每平方米____元。
具体金额根据实际完成的工作量计算。
第七条支付方式1. 甲方按照实际完成的工作量，每月结算一次。
2. 甲方应在每月__日前，将应付款项支付给乙方。
第五章权利义务第八条甲方的权利义务1. 甲方应按照合同约定，提供乙方所需的施工场地、设施等。
2. 甲方应按照合同约定的时间、质量要求，接收乙方完成的劳务服务。
3. 甲方应按时支付乙方劳务报酬。
第九条乙方的权利义务1. 乙方应按照合同约定的范围、质量要求，提供劳务服务。
2. 乙方应遵守甲方的管理制度，服从甲方的指挥。
3. 乙方应保证提供劳务服务过程中的人身安全。
第六章违约责任第十条违约责任1. 一方违反合同约定，导致合同无法履行或者造成对方损失的，应承担违约责任。
2. 甲方逾期支付劳务报酬的，应支付乙方逾期付款违约金，违约金为应付金额的__%。
3. 乙方未按照合同约定提供劳务服务的，甲方有权解除合同，并要求乙方赔偿损失。
第七章争议解决第十一条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。
第八章其他约定第十二条保密条款双方在合同履行过程中，知悉的对方商业秘密、技术秘密等，应予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。
混凝土班组劳务承包合同（二篇）
混凝土班组劳务承包合同班组劳务承包合同_____。
乙方：（以下简称乙方）经甲、乙双方协商，乙方在甲方承建的工程提供劳务，为明确双方的权利和义务，本着平等自愿原则，订立本合同。
甲方与乙方的关系为民事合同关系，非劳务关系；乙方与其聘请的工人为劳动关系；甲方与乙方聘请的工人无民事法律关系。
一、承包方式甲方将重庆市渝北中学整体迁建工程楼工程工程中的砖砌体、装饰装修、屋面、厕所、楼地面分项工程交由乙方负责提供劳务包干，包工不包料。
二、承包工作内容乙方所承包的各分项工程工作内容包括：设计施工图以及设计变更、洽商、答疑，包括明示或暗示所包含的砖砌筑、抹灰、屋面、厕所、楼地面、外墙装饰、构造柱砼、压顶、装饰线、窗台板、补预留孔洞、零星砼构件、所有预制构件等，因现浇砼需要的自拌砼，砌筑、楼地面、屋面、室内外抹灰。
其具体工作内容包括：1）、砌体分项工程：操作脚手架搭拆；卸料平台的搭拆、安装；砖围护、隔墙的分墨放线、砌筑（含调运砂浆、铺砂浆、运砖、砌砖，勾缝），消防、防水的砌体预留洞、槽，并包含现浇过梁砼浇筑，构造柱、压顶钢筋砼浇筑，拉墙筋埋设、植筋（不含圈梁、构造柱钢筋制安和砼关模），预制构件的制作，以及与砌筑分项工程工作内容有关的其它零星工作。
2）、砼分项工程：砼构件的浇筑（含砼的搅拌、运输、振捣）、养护以及剔打施工缝、构造柱斜口剔打和填塞，放线、卸料平台、烟道、外架等预留孔、洞的补洞（含植筋等相关内容）、剔打（除水、电、落水管以外的洞），出渣至指定地点；与砼分项工程工作内容有关的其它零星工作。
3）、抹灰分项工程：室内地脚墨弹线，抹灰基层的清理、剔打，室内外墙面一般抹灰，公共部份及外墙飘板天棚水泥砂浆抹灰（分遍成活），室内外抹灰层满挂钢丝网（含挂网钉子或射钉），养护；窗边塞缝；收口收边；与抹灰分项工程工作内容相关的其它零星工作。
4）、楼地面分项工程：清理、剔打在2cm厚以内结构基层并做好清洁，室内水磨石楼地面，厨房、厕所回填及多层水泥砂浆或瓜米石防水找平层，防水保护层，公共部份面砖装饰；室外散水；不含阳台、厨房、厕所防水层。
混凝土班组劳务协议书
混凝土班组劳务协议书甲方（用人单位）：____________________乙方（劳务提供者）：____________________鉴于甲方因生产或工作需要，乙方愿意提供劳务服务，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，特订立本协议书，以资共同遵守。
第一条协议的标的和期限1.1 本协议的标的为乙方为甲方提供混凝土班组劳务服务。
1.2 本协议的有效期限自____年____月____日起至____年____月____日止。
第二条劳务内容和要求2.1 乙方应根据甲方的具体要求，提供混凝土浇筑、运输、养护等劳务服务。
2.2 乙方应保证所提供的劳务符合国家及行业标准，并满足甲方的质量要求。
第三条劳务费用及支付方式3.1 甲方应按照本协议约定的标准和时间向乙方支付劳务费用。
3.2 劳务费用的支付方式为：______________________。
第四条甲方的权利和义务4.1 甲方有权对乙方提供的劳务进行监督和检查。
4.2 甲方应按时支付乙方劳务费用，并提供必要的工作条件。
第五条乙方的权利和义务5.1 乙方有权按照协议约定获得劳务费用。
5.2 乙方应遵守甲方的工作纪律，保证劳务质量，按时完成工作任务。
第六条协议的变更和解除6.1 双方可以协商一致变更本协议内容。
6.2 任何一方需提前解除本协议，应提前____天通知对方。
第七条违约责任7.1 如甲方未按时支付劳务费用，应按日支付未付款项____%的违约金。
7.2 如乙方未能按期完成劳务任务或劳务质量不符合要求，应承担相应的违约责任。
第八条争议解决8.1 因本协议引起的任何争议，双方应首先通过协商解决。
8.2 协商不成时，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第九条其他约定9.1 本协议未尽事宜，双方可另行协商确定。
9.2 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：_________________ 日期：____年____月____日。
混凝土劳务的合同范本(通用6篇)
混凝土劳务的合同范本（通用6篇）混凝土劳务的合同范本（通用6篇）1甲方：乙方：甲、乙双方经协商，一致同意由乙方作为工程砼浇筑项目的施工承包单位，为明确双方权利和义务，保质、保量、按期完成施工任务，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，并结合市有关规定及本工程的具体情况，签订本合同，供双方共同遵守执行。
第一条、工程概况工程名称：工程地点：承包范围和内容承包以下施工图纸(包括修改图纸和设计变更、会审记录等)中土建工程的全部砼及预制构配件砼项目的浇筑、养护，除整盘结构梁板为泵送砼外，余运输及浇筑工序及设备由乙方负责。
第二条、承包发式1、包工不包料、包质量、包安全、包文明施工、包机械(垂直运输机械除外)包小型工具(雨具、雨鞋、水泵、手套、泥桶、砂铲、铝尺、扫把等)包伙食、包暂住费、包人身保险费、安全帽、荧光衣。
2、甲方配备垂直运输机械、提供电源、水源、工人宿舍(宿舍生活水电费按结算兑现5%按扣)，其余搅拌机、砂浆机、平板、插式震动器、末端开关箱、电线及砼养护、浇筑配套的水管铺设(甲乙提供立管水管口，乙方接管责)等均由乙方负责。
第三条、特别注明2.1、项目部将会在每幢装一个固定配电箱，固定配电箱以后的手工工具、照明灯具(含钨丝灯)电缆电线、控制箱均由乙方负责。
2.2、乙方投入的管理人员和工人数量必须满足甲方阶段进度计划的要求。
第四条、承包内容1、砼的浇筑、垫层的浇筑和压光及养护、铺车路。
2、施工图纸(包括设计变更)主体结构部分的全部砼构件(含窗套板)的浇筑(不管采用什么方式)和浇筑前对模板的淋水养护，应铺设的砼输送管道，临时脚手架搭设，砼浇筑，振捣找平(要求经过二次3M铝直尺找平，木墙板磨粗，竹扫扫纹)，柱及墙根部的凿毛，其位置竖向钢筋所粘砼浆的清刷，清凿及刷出的渣料收集后用斗车或尼龙袋带至地面指定点堆放，外架面砼的清理，砼养护等全部过程。
3、不同等级标号砼的浇筑部位浇砼，应按项目部下达的施工技术交底文件执行，砼损耗为1%，超过部分由乙方负责。
混凝土承包合同范本
混凝土承包合同范本混凝土承包合同范本1甲方：乙方身份证号码家庭住址电话：甲方为确保项目混凝土结构施工的质量、速度和安全，决定将该项目结构的混凝土浇筑施工任务交乙方承包施工。
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确各方责任，双方经协商签订本合同。
一、工程名称：二、工程地点：三、承包方式：劳务承包。
包质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
四、劳务承包的工作范围：五施工费计算方法：本项目混凝土浇筑采用下列第种办法计酬：（一）按每平方米建筑面积元计算。
建筑面积按照省（市）的现行定额规定计算。
（二）按浇筑每立方混凝土元计算。
混凝土方量以甲方与供货商、开发商三方联合认可核实的数量为准。
（三）按构件浇筑后并经检验、试验合格的成品实体积计算，每立方砼以元计酬。
本工程乙方承包的总工程量约为，计工程款约为元。
乙方承包的施工内容全部完成后，甲方根据对乙方施工质量的检验分值与上述计价方法以乙方实际完成的工程量进行结算。
六第五条承包价格系乙方的施工质量达到甲方质量目标要求的完全价格。
施工中甲方除向乙方提供等施工机具外，其余操作工具均由乙方自备。
七工期要求：乙方应在甲方施工员下达的任务单所规定的期限内完成所承包的混凝土浇筑任务，并接受甲方与监理在施工过程中的质量监督与检验，如乙方逾期完成，每延误一次罚款元。
八质量验收与计价方式：甲方对乙方的浇筑质量按如下方式进行验收与定价：1、甲方根据国家现行的混凝土施工及验收标准对乙方的施工行为和成品质量进行实测、实量验收评分，以分定价，达到90分（不含90分）以上得本工程的完全价格，90分以内（含90分）每下降一分，则工价下浮 2%，其余以此类推。
应整修或返工重做的，整修与返工的工料费均由乙方自负。
2、对乙方施工成品的质量要求：目测按样板层的标准要求，实测按照验收评定标准进行打分。
3、乙方在施工每一楼层、部位或构件时，必须认真执行混凝土施工规范和振捣要求；正确使用振捣机械；确保混凝土浇筑密实、构件截面准确、表面美观光洁。
钢筋混凝土木工班组合同4篇
钢筋混凝土木工班组合同4篇篇1甲方（用工单位）：______________________乙方（班组）：________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚实、守信的原则，就甲方委托乙方完成钢筋混凝土木工工程事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：________________________2. 工程地点：________________________3. 工程内容：钢筋混凝土木工制作与施工二、合同工期1. 工程开工日期：____年____月____日2. 工程竣工日期：____年____月____日三、工作内容及工程量1. 乙方负责甲方钢筋混凝土木工班组的全部工作。
包括但不限于模板制作、安装、拆除等工作。
2. 工程量按实际完成量进行结算。
四、工程价格及付款方式1. 工程价格：按照实际完成的工程量计算，单价为______元/平方米。
2. 付款方式：工程竣工后，甲方进行验收并确认工程量，按照实际工程量结算后支付乙方工程款。
工程款分三期支付，分别为工程进度的30%、60%、100%。
五、质量标准及验收方式1. 乙方必须按照施工图纸、技术要求和国家标准进行施工，确保工程质量符合要求。
2. 工程竣工后，甲方组织验收，验收标准按照国家标准及合同条款执行。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
六、安全责任1. 乙方应严格遵守安全生产规定，确保施工现场安全。
2. 如因乙方原因导致的安全事故，由乙方承担全部责任。
3. 甲方应对施工现场进行安全管理，确保安全设施完善。
如因甲方原因导致安全事故，甲方应承担相应责任。
七、违约责任1. 如因乙方原因未按合同约定完成工程，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此造成的损失。
2. 如甲方未按合同约定支付工程款，甲方应承担违约责任，并支付逾期付款利息。
3. 双方应严格遵守合同条款，如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。
混凝土班组劳务承包协议书
混凝土班组劳务承包协议书发包人： (简称甲方）承包人： (简称乙方）依据《中华人民共和国合同法》及有关规定,甲方总承包的昆明呈贡“雨花毓秀"项目一部劳务工程中的混凝土以清包工的形式分包给乙方,在保质、保量、平等互利的前提下，为明确双方的权利、义务、责任，结合本工程的实际情况,经双方共同友好反复协商达成如下协议：一、工程名称：二、工程地点：三、工程范围：本工程所有的砼工序（如地平、地梁、承台、梁、板、柱二次结构的构造柱、过梁、雨棚、挑板以及本项目所有的混凝土包括在内，同时包括收平楼层为收光平面混凝土,不在做地平、板为光面混凝土，不抹灰)，如板达不到光在混凝土，需要处理，人工费由乙方自负。
如在施工过程中发现质量问题，所有的罚款及处理费用由乙方自行负责（包括二次结构）.四、工程进度:必须满足甲方的进度安排，必要时不份白天黑夜进行施工，满足项目部和甲方的总进度计划，拖延工期1天处罚500元。
如甲方通知乙方上足够人员时，乙方在3天内未能满足甲方要求时，由甲方安排高价人员满足达到要求,所花一切费用在乙方总金额中扣除。
五、质量：分包工程质量必须全部是优，达到施工规范及甲方的质量条例要求。
如在施工过程中发现质量问题，第一次通知整改，第二次发现未整改罚款乙方100—200元一处,罚款在当月工资中扣除。
如乙方质量达不到要求,无条件返工达到，并承担由此产生的一切损失。
六、安全文明施工管理：必须达到昆明市安全文明施工管理条例及建设部的标准，遵守现场安全管理条例、安全措施和安全防护条例。
整个现场的材料随时随地都要清收，做到工完料清；工作面的材料及时清收利用。
在每一次浇混凝土前，清理好作业面和楼面的废材料，如未清理，每次罚款100—200元。
在施工过程中，如有不可预料的安全工伤费用在元以内的由乙方自行负责,超过元以内的超出部分由甲方负责，如乙方不按安全管理条例违章操作的安全工伤费用,甲方承担80%，乙方承担20％，总费用由乙方在甲方手中借支垫付,乙方必须配合并处理好善后的工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
混凝土班组劳务承包合
同协议书
文件编号TT-00-PPS-GGB-USP-UYY-0089
混凝土班组劳务承包合同
发包方：身份证号：（以下简称甲方）
承包方：身份证号：（以下简称乙方)
根据甲方承建工程任务的需要，经甲、乙双方友好协商，在平等互利，友好合作的基础上，甲方将昌江县黎族自治县中西医结合医院安宁科住院大楼项目（以下简称：本工程）混凝土工程以内部承包的形式承包给乙方施工。
为便于班组施工作业的管理，明确双方在履约过程中的权利、责任、义务，确保分项工程施工质量、安全、进度的控制及工程顺利进行。
经双方共同协商订立如下合同条款，以供双方共同履行。
第一条工程概况
1、工程名称：昌江县黎族自治县中西医结合医院安宁科住院大楼项目.
2、工程地点：昌江县黎族自治县县城.
3、建筑规模：安宁科住院大楼一栋，建筑面积5577.47平方米.
4、建设单位：昌江黎族自治县中西医结合医院.
5、施工总承包单位：中建中联集团有限公司.
第二条承包方式
乙方以包人工（含二次结构）、包搅拌机、包斗车、包辅材、包机具（布料机、磨光机、砼浇筑用灰桶、铁锹、电机、振捣器、水管、铝合金刮尺、扫把等）、保质量、包进度（包工期）、包安全文明施工等。
第三条承包范围及工作内容
根据本工程施工图纸所有砼浇筑、构造柱浇筑等有关混凝土分项工程内的所有砼浇筑及养护；三级配电箱外的电缆线、砼机具的维修保养。
总包签发的洽商、设计变更、技术交底及混凝土班组承包范围内工作所进行的合理工序中包含的全部工作，具体如下：
1、混泥土进场后卸车、场地清理。
混泥土工前与混泥土水平、垂直运输有关的所有用工，与混泥土入模有关的所有用工。
2、混泥土浇筑作业开始前的模板内杂物清理，模板浇水湿润、操作平台的搭建及工序产品的保护措施施工。
剪力墙拆模
后及时清理墙角，顶板模拆除后及时清理砼垃圾，砼垃圾不得从垃圾通道出，必须从卸料平带出。
3、混泥土工作面及时清理、散落砼、砂浆清理、回收利用、倒运至指定的地点。
4、砼机械运输、就位、使用、维修。
文明施工。
砼表面处理修补。
浇筑砼时，板面细拉毛前必须使用磨盘，工完场清的所有内容。
第四条工期要求
严格按项目部具体进度计划执行。
若遇不可抗力的原因或其他工种未能及时配合以及甲方原因造成无法正常施工，经甲方确认后，方可顺延工期。
因乙方原因每拖延一天罚款1000元。
当一个月之内因乙方原因多次延误工期或恶意停工情况，甲方有权要求乙方退场，并以所完成的工程量按80%结算，乙方不得持有任何异议。
第五条工程质量标准
按总包合同有关质量的约定、国家现行的《建筑工程施工质量验收规范》和《建筑工程质量评定标准》、《建筑工程施工质量验收统一标准》本工程必须达到质量评定合格等级。
第六条承包单价及付款方式、结算
1、承包单价：按图纸标注的建筑面积5577.49㎡计算，包干单价18元/平方米（大写：每平方米壹拾捌元）。
2、付款方式：每月内支付所完成工程量的70%，主体完工后支付总工程量的80 %，剩余 20 %在整个混凝土分项工程完工并验收合格后20个工作日内付清。
3、以上承包单价包含整个混凝土分项工程的的所有承包费用。
乙方不得以任何理由再向甲方索取和该工程相关的任何费用。
4、此承包单价在双方意见达成一致后立即生效，任何一方无任何理由变更承包单价。
若有一方提出理由更改单价而导致工程延误，则该方承担该合同总价10%作为违约金。
5、乙方不得以任何理由中途退场，若乙方强制退场或以其他理由退场的，甲方按照乙方完成量的80%结算给乙方。
第七条质量安全管理责任及注意事项
1、严格遵守各种法律法规，服从总包及甲方等相关部门的指挥，自觉遵守和执行总包及甲方的规章制度，班组必须认真学习和掌握安全生产管理条例和操作规程，严格按照安全操作
2、班组进场后由于乙方原因中途退场或影响工程进度，影响工期的情况下，甲方有权扣除乙方完成工程款的20%，按完成工作量的80%结帐。
3、乙方作业人员若在施工区域内发生打架斗殴、酗酒闹事所产生的后果由乙方自行负责，并且罚款1000元/次，打架斗殴、酗酒闹事人员必须清理出场。
凡在施工区域外发生的治安事件，均由乙方自行负责。
4、班组的所有人员必须服从项目部的所有管理人员的全面管理和调度，服从大局。
对不服从工长及管理人员安排者，罚款1000元，造成的后果自负。
5、浇筑混凝土前必须将模板上的尘渣和墙柱脚冲洗干净，未冲洗直接进行浇筑的罚款100元/次。
在洞口或临边灌筑混凝土时必须搭设临时作业平台按要求做好安全保护措施，以免造成操作人员的安全和材料的浪费，如不采用措施施工的罚款200元/次。
未按照技术交底浇筑而造成爆模的罚款200元/次，由此造成的损失又混凝土班组承担相应经济责任。
6、未有专人养护混凝土的罚款100元/次，同段混凝土每天不少于2次。
进入施工现场必须按要求佩戴安全帽、安全带，违章一次罚款50元/次。
7、乙方须遵守施工总承包和甲方制定的《质量安全生产管理制度》，如有违反根据实际情况进行经济处罚。
第八条甲方权利与义务
1、派驻施工员对工程质量、进度、安全进行监督、验收，解决协调有关事宜。
2、向乙方进行质量要求、施工规范和操作规程交底。
3、向乙方进行安全生产、文明施工教育。
4、按合同约定支付工程进度款。
第九条乙方权利与义务
1、乙方合同签订人负责协调处理施工中的管理（包括进度、质量、安全、文明施工及配合等事项），工地班组长须常驻现场。
2、按规定不得使用18周岁以下、55周岁以上和患有不适合本工程作业的病残人员。
因乙方责任造成有关部门对工地的安全处罚，由乙方承担。
3、乙方进场人员必须经甲方或总承包方三级安全教育。
特殊工种须持证上岗，如违规操作、无证操作造成的一切损失由乙方负责，并赔偿由此对甲方造成的损失。
4、乙方须熟悉图纸，参加甲方组织的质量要求、施工规范和操作规程的交底。
严格按施工组织设计、施工规范、技术交底和操作规程施工。
5、乙方承担每次支付工程款前的所有工人的生活费用，不得以任何借口拒绝施工。
6、乙方不得与第三方签订任何与本工程有关的分包协议或合同，若发现，甲方有权要求乙方退场，并扣除乙方完成工程款的20%，按成品的80%结帐。
第十条保险
1、施工总承包已按照当地政府要求购买工伤保险，乙方应视其需要自行购买保险，保险费用已包含在本合同价款中。
若发生施工总承包购买保险保赔额以外的损失，由乙方承担。
2、若根据本合同约定，应由乙方承担工期延误责任时，因此导致保险期延长的损失，也应由乙方承担。
第十一条争议和纠纷的解决
甲、乙双方在履行合同发生争议时，在不影响施工进度的前提下，双方应本着实事求是、友好协商的原则先行和解或调解，协商不成的，任何一方可请有关部门进行调解。
第十二条其他
1、本合同自甲、乙双方签字盖章之日起生效，结算工程余款后自行失效。
2、本合同正本壹拾肆份。
甲、乙双方各执贰份，同具法律效力。
3、本合同未尽事宜，双方本着公平、公正的原则，协商解决，必要时可签订补充协议，补充协议为本合同附件，具有同等法律效力。
甲方签印：乙方签印：
联系电话：联系电话：
日期：日期：。