【最新】建设工程施工合同补充协议书[1]-精选word文档 (6页)
建设工程施工合同补充协议书3篇

建设工程施工合同补充协议书3篇篇1建设工程施工合同补充协议书甲方:(甲方单位名称)法定代表人:(法定代表人姓名)地址:(单位地址)电话:(联系电话)乙方:(乙方单位名称)法定代表人:(法定代表人姓名)地址:(单位地址)电话:(联系电话)鉴于甲方与乙方签订了《建设工程施工合同》,经双方协商一致,现就合同的某些项补充和规定,达成如下协议:一、补充项目1.项目名称:(补充项目名称)2.项目内容:(详细描述补充项目内容)3.实施时间:(补充项目的实施时间)二、合同价款1.原合同价款:(原合同金额)2.补充款项:(补充项目金额)3.调整后的合同价款:(合同总金额)三、工程变更1.如因客观原因需要对工程规模或内容进行调整,应当签署书面变更协议。
2.变更后的工程规模或内容以变更协议为准。
四、履约保证1.甲方保证提供合理的协助和配合。
2.乙方保证按照合同约定的质量、进度和安全标准完成工程。
五、违约责任1.如因一方违约导致合同无法履行,应负相应的违约责任。
2.各方应保持合同的诚实信用,共同维护合同的有效性。
六、争议解决1.如因合同履行发生争议,应通过友好协商解决。
2.协商不成的,应提交仲裁机构进行仲裁。
七、其他事项1.本补充协议自双方签字盖章之日起生效。
2.本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。
甲方(盖章):乙方(盖章):法定代表人:(签字)法定代表人:(签字)日期:日期:篇2建设工程施工合同补充协议书甲乙双方经友好协商,就甲方承建的建设工程施工合同内容进行补充约定,以明确双方权利义务,保障合同顺利履行,特签订本协议书,共同遵守。
一、甲方应根据原合同约定按时、按质地完成工程,并对工程质量承担全面责任。
如工程质量不符合合同要求,甲方应承担相应的违约责任。
二、甲方在施工过程中,如需变更方案设计或其他施工要求,须提前书面申请,并经乙方同意后方可实施。
变更设计所需费用由甲方承担。
三、甲方应保证工程施工过程中的材料、设备合格,如需更换或调整,需提前告知乙方,并经乙方同意后方可进行。
项目建设工程施工合同补充协议书5篇

项目建设工程施工合同补充协议书5篇篇1甲方(发包方):[甲方公司名称]乙方(承包方):[乙方公司名称]鉴于甲乙双方已经签署了关于[项目名称]的建设工程施工合同(以下简称“原合同”),为明确双方在项目实施过程中的补充条款及特殊约定,特签订本补充协议书。
一、协议背景鉴于项目的特殊性和复杂性,双方经过友好协商,就原合同未尽事宜或需要明确的事项,通过本补充协议书进行明确和细化。
本协议作为原合同的补充,与原合同具有同等法律效力。
二、工程概况(一)工程名称:[项目名称](二)工程地点:[具体地址](三)工程内容:包括但不限于土建、安装、装饰等工程内容。
三、补充条款及特殊约定(一)工程进度1. 乙方须严格按照甲方制定的进度计划表执行,确保工程进度。
2. 若因乙方原因导致工程进度延误,乙方需承担违约责任并赔偿甲方因此产生的损失。
(二)工程变更与调整1. 若甲方因故需要对工程进行变更或调整,应提前书面通知乙方,双方协商一致后进行调整。
2. 乙方不得擅自对工程进行变更或调整,如有特殊情况需提前征得甲方同意。
(三)工程质量与验收1. 乙方必须严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工,确保工程质量。
2. 工程完工后,乙方需提交验收申请,甲方组织验收并按照相关标准对工程质量进行评估。
(四)工程款支付1. 工程款支付按照工程进度进行支付,具体支付比例和支付方式按照原合同约定执行。
2. 若因乙方原因导致工程延期或质量问题,甲方有权暂缓支付工程款。
(五)工程保修与维护1. 工程竣工验收合格后,乙方需提供一定期限的保修服务。
保修期限和范围按照原合同约定执行。
2. 在保修期内,乙方需对甲方提出的工程问题进行及时维修和整改。
(六)违约责任与赔偿1. 若甲乙双方中任何一方违反本协议约定,需承担违约责任并赔偿对方因此产生的损失。
2. 违约责任的认定和处理方式按照原合同的相关条款执行。
四、争议解决与法律适用(一)本协议在执行过程中发生的争议,双方应首先通过友好协商解决;协商不成的,任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
建设工程施工合同补充协议范文6篇

建设工程施工合同补充协议范文6篇篇1甲方(发包方):_________________________乙方(承包方):_________________________鉴于甲乙双方就建设工程施工合同已经达成初步共识,现根据相关法律法规及行业规范,结合实际情况,为明确双方权益及施工细节,特签订本补充协议。
一、协议背景本补充协议基于甲乙双方共同签署的建设工程施工合同(以下简称“原合同”),为完善合同条款、明确双方责任及义务,确保工程顺利进行而制定。
二、工程概况(在此详细描述工程的具体名称、地点、规模、施工内容等。
)三、合同价格及支付方式1. 合同总价:_________________________元(大写:_________________________元整)。
具体价格根据工程实际清单及预算确定。
2. 支付方式:甲方应按照合同约定支付工程进度款,包括预付款、进度款和尾款等。
乙方应按照工程进度提交付款申请,并提供相应的发票和验收合格证明。
四、工期调整及延误处理1. 如因不可抗力因素导致工程无法按原合同约定的工期完成,双方可协商调整工期,并签订书面补充协议。
2. 如因乙方原因导致工程延误,乙方应承担相应的违约责任,并支付由此产生的损失赔偿。
五、工程质量及验收标准(在此详细描述工程质量标准、验收程序、验收标准及不合格处理等。
)六、材料设备供应1. 乙方应按照原合同约定提供符合质量标准的材料设备。
如因乙方提供的材料设备导致工程质量问题,乙方应承担全部责任。
2. 甲方有权对乙方提供的材料设备进行检验,如有质量问题,甲方有权要求乙方更换或退货。
七、安全施工及文明施工1. 乙方应严格遵守国家安全生产法律法规,确保施工安全。
2. 乙方应按规定实施文明施工,保持施工现场整洁有序。
3. 如因乙方原因导致安全事故或文明施工不达标,乙方应承担全部责任。
八、违约责任1. 如甲乙双方中任何一方违反本补充协议的任何条款,均应承担违约责任。
建设工程施工合同补充协议书6篇

建设工程施工合同补充协议书6篇篇1建设工程施工合同补充协议书建设工程施工合同是建筑工程项目中一个重要的法律文件,它规定了承包商和业主之间的权利和义务,约束双方的行为。
然而,在实际的施工过程中,由于各种原因,有时候会出现需要对已签订的建设工程施工合同进行调整和补充的情况。
为了明确双方的权利和责任,保障施工工程顺利进行,需要签订建设工程施工合同的补充协议书。
一、补充协议的签订背景建设工程施工合同是双方在确定施工工程范围、工期、质量、报酬等方面达成的一致协议,但在实际的施工过程中,由于项目的特殊性、变更需求等原因,有时候需要对合同进行调整。
这时就需要签订补充协议,明确双方对原合同的修改和补充内容,以确保施工工程按照双方的意愿进行。
二、补充协议的签订程序1.协商达成一致:双方应当通过平等协商,就需要修改和补充的内容达成一致意见。
在协商过程中,双方可聘请专业律师协助,确保协议的合法性和有效性。
2.起草补充协议书:在协商一致后,双方应当根据协商结果起草补充协议书。
补充协议书应当明确需要修改和补充的内容,并列明原合同的相关条款。
3.签署补充协议书:经起草完成后,双方应及时签署补充协议书,并加盖合同章,确认补充协议的法律效力。
4.备案:签署完成后,双方应当将补充协议书备案,并通知施工工地有关部门。
备案完成后,补充协议生效。
三、补充协议的内容1.调整工程范围:如果施工过程中需要增加或减少工程范围,双方可以在补充协议中明确工程范围的调整内容,并就涉及到的报酬、工期等进行协商。
2.调整工程报酬:如果由于工程范围的调整导致工程报酬需要调整,双方可以在补充协议中明确调整工程报酬的具体内容和方式。
3.调整工程工期:如果由于工程范围的调整导致工程工期需要调整,双方可以在补充协议中明确调整工期的具体安排和要求。
4.其他内容:根据具体情况,双方还可以在补充协议中约定其他需要修改和补充的内容。
四、补充协议的效力补充协议对双方具有同等的约束力,双方应当严格按照补充协议的约定履行。
建筑工程施工补充合同(3篇)

第1篇甲方(建设单位):[甲方全称]乙方(施工单位):[乙方全称]鉴于甲方与乙方于[签订日期]签订了《[原合同名称]》合同,合同编号为[原合同编号],为了进一步明确双方的责任、权利、义务,确保工程顺利进行,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,结合工程实际情况,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就原合同中未尽事宜及变更事项达成如下补充协议:一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地址:[工程地址]3. 建筑面积:[建筑面积]4. 结构类型:[结构类型]5. 设计单位:[设计单位]6. 监理单位:[监理单位]二、工程内容及承包范围1. 根据原合同约定,乙方负责施工的工程范围包括但不限于以下内容:- [具体工程内容]2. 在原合同的基础上,经双方协商一致,对以下内容进行变更:- [变更内容1]- [变更内容2]- [变更内容3]三、合同工期1. 开工日期:[开工日期]2. 竣工日期:[竣工日期]3. 总工期:[总工期天数]4. 如遇不可抗力或其他原因导致工期延误,双方应协商解决,并相应调整竣工日期。
四、付款方式1. 本工程按建筑面积一次性包干,价格为[包干价格]元/平方米。
2. 在施工过程中,如因甲方原因导致工程量增加,增加部分按双方协商价格计算。
3. 付款进度如下:- 主体结构完成50%时,甲方支付合同总价的30%;- 主体结构完成80%时,甲方支付合同总价的40%;- 工程竣工验收合格后,甲方支付合同总价的20%。
五、其他1. 本补充合同作为原合同的组成部分,与原合同具有同等法律效力。
2. 本补充合同一式两份,甲乙双方各执一份。
甲方(盖章):乙方(盖章):代表人(签字):代表人(签字):日期:[日期] 日期:[日期]注:以上内容仅供参考,具体合同内容请根据实际情况进行调整。
第2篇甲方(建设单位): [甲方全称]乙方(施工单位): [乙方全称]鉴于甲方与乙方于[日期]签订的《[工程名称]工程施工合同》(以下简称“主合同”),为确保工程顺利进行,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就主合同未尽事宜及变更事项,经协商一致,达成如下补充协议:一、工程概况1. 工程名称:[工程名称]2. 工程地址:[工程地址]3. 建筑面积:[建筑面积]4. 结构类型:[结构类型]5. 设计单位:[设计单位]6. 监理单位:[监理单位]二、工程内容及承包范围1. [具体变更内容],包括但不限于:- [变更内容1]- [变更内容2]- [变更内容3]上述变更内容应严格按照甲方提供的变更通知单执行,乙方应无条件接受并按照变更后的设计图纸和施工方案进行施工。
建设工程施工合同补充协议书5篇

建设工程施工合同补充协议书5篇全文共5篇示例,供读者参考篇1建设工程施工合同补充协议书甲方:(委托方)乙方:(承包方)为明确双方在建设工程施工合同中的权利和义务,根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规,经双方协商一致,特订立本补充协议。
一、本补充协议的签订1.1 本补充协议是建设工程施工合同的一部分,与原合同具有同等法律效力。
1.2 双方确认并认可原合同中的所有约定,在未与本补充协议中有悖之处,仍然继续执行。
二、工程范围的调整2.1 原合同约定的工程范围为xx,根据实际情况,甲方要求调整该工程范围为xx并增加xx工程内容。
2.2 乙方同意在不影响工程质量和进度的前提下,按照甲方要求进行工程范围的调整,并承担相应的责任。
2.3 调整后的工程范围、工程内容、工程量和工程质量等具体事项应在本补充协议签订后另行明确。
三、工程价款的调整3.1 由于工程范围的调整,双方同意对工程价款进行相应的调整。
3.2 补充协议签订后,乙方应按照调整后的范围和内容重新计算工程价款,并与甲方达成一致后进行支付。
四、工程进度和竣工时间4.1 乙方应根据调整后的工程范围和工程内容重新制定工程进度计划,并确保工程按时竣工。
4.2 如因调整工程范围导致工期延长,乙方应在不违反合同约定的情况下延长竣工时间。
4.3 乙方应在本补充协议签订后及时对工程进度和竣工时间的调整进行通知。
五、安全生产和质量保证5.1 乙方应严格遵守安全生产规定,确保工程安全和施工人员健康。
5.2 工程质量应符合国家标准和甲方要求,乙方承诺对调整后的工程范围和内容进行精心施工,确保质量符合要求。
六、违约责任6.1 如因乙方原因导致工程质量不合格或者工程进度滞后,乙方应承担相应的违约责任。
6.2 如乙方故意违约或严重失职,甲方有权终止合同并要求乙方承担赔偿责任。
七、其他约定7.1 本补充协议自双方盖章后生效,并构成双方的共同意志和约定。
7.2 本补充协议如有争议,双方应友好协商解决,协商不成则提交有管辖权的人民法院裁决。
工程施工合同补充协议范本通用版6篇

工程施工合同补充协议范本通用版6篇第1篇示例:工程施工合同补充协议范本通用版一、协议双方甲方:(委托方名称)地址:法定代表人:联系人:电话:二、背景及目的根据甲乙双方签订的工程施工合同,为了更好地明确双方的权利义务,特制定本补充协议。
三、施工内容1. 本次施工主要内容为:(简要描述工程施工内容)2. 工程施工地点:(详细描述施工地点)3. 工期安排:根据原合同约定的工期,经双方协商一致确定具体的施工工期为(具体时长)四、工程变更如因设计变更、市政规划调整等不可抗力因素导致工程施工发生变更,应经双方协商一致,并签订书面工程变更通知书,明确变更内容、费用及工期调整等事项。
五、款项支付1. 工程款项支付方式:按照原合同约定,工程款项分次支付,具体支付方式为甲方支付款项后,乙方提供相应的工程进度款项清单,并经双方确认后支付。
2. 工程款项调整:如因工程变更等原因导致工程款项发生变化,应经双方协商一致,签订书面协议进行调整。
六、质量保证1. 乙方应按照国家有关法规及标准要求进行施工,并承诺保证工程质量符合相关标准。
2. 工程质量保修期:工程竣工后,乙方应提供一定期限的工程质量保修期,具体保修期限为(具体时长)。
七、违约责任1. 如因乙方原因导致施工延期或工程质量不符合要求,应承担相应的违约责任。
2. 若甲方延迟支付或变更设计等行为导致施工延误,甲方也应承担相应的责任。
八、争议解决如在履行过程中发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,应提交至有权部门或仲裁机构进行调解、仲裁。
九、补充条款1. 本补充协议经甲、乙双方签字盖章后生效,具有同等法律效力。
2. 本补充协议的效力不影响原合同其他条款的有效性。
甲方(盖章):乙方(盖章):签署日期:年月日以上是工程施工合同补充协议范本通用版,希望对大家有所帮助。
工程施工过程中,双方务必严格按照合同约定履行,保障工程质量和工程进度的顺利进行。
第2篇示例:工程施工合同是工程项目中非常重要的文件,规定了双方的权利和义务以及工程的具体要求。
建设工程施工合同补充协议书5篇

建设工程施工合同补充协议书5篇篇1甲方:[甲方公司名称]乙方:[乙方公司名称]鉴于甲乙双方已经签署了主合同《建设工程施工合同》,为明确双方在合同履行过程中的权利和义务,更好地实现合同目的,经友好协商,达成以下补充协议:一、工程概况与合同背景本协议是对主合同《建设工程施工合同》的补充和细化。
工程项目名称、地点、内容等仍按照主合同约定执行。
甲乙双方在主合同的履行过程中,根据工程实际情况,经协商一致,决定签订此补充协议。
二、工程进度与节点安排调整1. 工程施工进度计划应根据实际情况进行调整,确保工程质量和安全。
具体调整计划双方另行协商确定。
2. 甲方应按照调整后的进度计划提供必要的技术支持和材料供应。
如有延误,应承担相应责任。
3. 若因乙方原因导致工程进度滞后,乙方应按照约定承担违约责任,并赔偿甲方因此造成的损失。
三、工程变更与调整约定1. 施工过程中如发生工程变更,双方应及时沟通并签订书面变更协议。
变更协议应明确变更内容、范围、价格及工期调整等事项。
2. 乙方应按照变更协议要求执行变更内容,确保施工质量、安全、进度。
如因乙方原因导致变更内容执行不当,乙方应承担违约责任。
四、质量与验收标准1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工,确保工程质量。
2. 工程竣工验收应按照主合同约定及国家相关规范进行。
验收合格后,双方应签订验收合格证书。
3. 若工程质量不符合约定标准,乙方应负责无偿修复或返工。
因此导致的工期延误,乙方应承担违约责任。
五、工程款支付与结算方式1. 工程款支付方式和时间节点应根据实际情况调整,具体支付比例、时间和方式双方另行协商确定。
2. 工程结算应遵循主合同约定,根据实际完成的工程量进行结算。
结算过程中如出现争议,双方应友好协商解决。
3. 若甲方未按照约定支付工程款,乙方有权停止施工,直至甲方支付完毕。
因此导致的工期延误和损失由甲方承担。
六、安全文明施工与环境保护要求1. 乙方应严格遵守安全文明施工规定,确保施工现场安全、整洁。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
本文部分内容来自网络,本司不为其真实性负责,如有异议请及时联系,本司将予以删除== 本文为word格式,简单修改即可使用,推荐下载! ==建设工程施工合同补充协议书[1]发包人:(以下简称“甲方”)承包人:(以下简称“乙方”)依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家的有关法律、法规、条例等有关规定,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,结合本工程的具体情况,经双方充分协商,同意在原签定通用合同的基础上签定本补充协议,以供双方共同遵守执行。
本补充协议与原合同一起使用,补充协议中的条款约定与原合同的条款约定有相抵触时,按补充协议约定执行。
一、工程概况:1.1工程名称:。
1.2工程概况:本工程建筑总面积约平方米,其中商住建筑面积平方米,其它平方米,均为层住宅楼,均为砼剪力抗震墙结构,基础采用桩管基础。
二、承包方式2.1、本工程实行工程施工总承包,即包工包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工。
2.2、本工程采用按甲乙双方商定的工程预算总价承包方式(本补充协议允许调整的项目除外),工程建筑面积按约平方米计算,以本协议签订前甲方提供的图纸为准,经双方协商,工程预算总价为人民币)(?nbsp; 万元),工程结算总造价按本协议5.1条确定。
2.3按甲方经审核的施工图纸范围实行工程施工总承包,承包总价仅包含土建、水电安装工程。
消防、电梯、弱电、道路与绿化工程和专业工程有特殊资质要求的必须经甲方同意后,在同等条件下优先给乙方施工,若甲方委托第二家单位施工,则乙方按其承包结算价的3%收取总包配合费(本补充协议另有约定的除外),该配合费由甲方代扣直接支付给总包方即乙方。
三、工程造价及结算方式:3.1、工程结算依据:根据施工图纸,现场签证单,设计修改通知,双方有关工程的洽商,变更等书面协议或文件,经发包人确认的施工组织设计、施工方案等,按《广东省建筑工程计价办法201X》、《广东省建筑工程综合定额201X》、《广东省装饰、装修工程计价办法201X》、《广东省装饰、装修工程综合定额201X》、《广东省安装工程计价办法201X》、《广东省安装工程综合定额201X》、《广东省安装工程综合定额附录表201X》规定的计算规则计算。
3.2预结算办法:按相应工程类别套用:土建工程执行《广东省建筑工程计价办法201X》、《广东省建筑工程综合定额201X》《广东省装饰、装修工程计价办法201X》、《广东省装饰、装修工程综合定额201X》,安装工程执行《广东省安装工程计价办法201X》、《广东省安装工程综合定额201X》、《广东省安装工程综合定额附录表201X》及大亚湾或惠阳区造价站颁发的有关计价规定进行计价,材料价格按《惠阳或大亚湾工程造价信息》当期发布的信息价作为结算依据。
3.3预结算取费标准:(1)按惠州市的《二类建筑、装饰工程综合取费标准表》和《二类安装工程综合取费标准表》执行,利润按定额规定35%计取。
(2)按总工程价上浮3%计取。
(3)措施项目费中的安全防护、文明施工措施费、工程保修费、工程保险费均按定额规定上限的标准计取,其中赶工措施费、预算包干费、其它费用不计取。
(4)其它项目费中的总承包服务费按3%计取(以甲方和分包方的结算金额为计算基数,剔除设备购置费),其它项目费中的预留金、材料购置费、零星工作项目费、其它费用一律不计取,园林绿化工程不计取总承包服务费。
(5)规费中的社会保险费、住房公积金、定额测试费、意外伤害保险费按定额规定的标准计取。
工程排污费不计取,但水电费按实际缴费的单价调整。
噪音排污费、防洪工程维修费按实际发生,凭政府或主管部门开具的发票,列入计价程序。
(6)税金按当地政府文件规定套用县城(镇)标准3.35%计取。
(7)水电安装工程按定额规定的上限标准计取利润、安全防护、文明施工措施费、工程保修费、工程保险费、社会保险费、住房公积金、定额测试费。
税金按3.35%计取,其它一律不计取。
(8)施工过程中如遇计价办法和标准浮动,本工程计价办法和标准仍按本协议执行,不作调整。
3.4人工工资暂按惠州市规建函[201X]351号文件执行,工程施工过程中如遇建设行政主管部门下发新的调整文件,则按分段计算。
3.5、施工图预算由乙方编制,经甲方审定后双方签字盖章生效,作为本协议的附件具有同等法律效力,是工程结算的依据之之一。
4、本工程结算允许按调整造价的项目如下:4.1、主材价差调整施工期内本工程主材价差按《惠阳或大亚湾工程造价信息》发布的信息进行调整。
价差每季调整一次。
调整材料数量按实际使用数量计。
4、2、人工费调整施工期间内政策性人工工资调整依据文件规定按实调整。
4、3修改工程施工图纸与竣工图纸有出入的项目定义为修改工程,包括设计变更、工程洽商、基础超深、工程签证、桩基深浅变化、已施工完的项目重修改图纸造成的增减工程量、图纸外增减的工程量,经监理、甲方批准确认的施工组织设计、施工方案。
修改工程当月由乙方报送修改预算给甲方指定人员签字后生效,修改预算按原预算计价方法计算。
5、工程结算总造价:5.1、工程结算总造价=甲乙双方商定的工程施工图预算总价±按协议约定的可调整项目并经甲乙双方商定的调整价。
5.2、调整价的计算:按本协议约定的可调整项目,乙方应在可调整项目实际完毕之日起15个工作日内向监理、甲方报送调整项目预算书,监理、甲方应在30个工作日内对调整项目预算书明确批示并确认,逾期则视为甲方完全同意乙方提出的意见,乙方的调整预算直接进入结算。
四、工程款支付方式1、主体完成后,甲方在15天内支付至85%的工程进度款给乙方。
2、砌体及室内外装修部分按每月实际完成工程量,在本月28日前报给甲方,甲方在7天内审核完毕,甲方在次月10日前支付已完成工程量的85%给乙方。
3、工程竣工验收合格后一个月内甲乙双方办理完工程竣工结算。
十五天内付至工程结算总造价的97%的工程款,余款3%作为工程保修预留金,预留金预留期为二年,二年到期后15天内,如乙方无返修或乙方在接到甲方通知后及时返修并经验收合格,则甲方无息返还预留金给乙方,但不免除乙方按工程质量保修书规定的保修责任。
4、因乙方前期投入资金较大,如甲方以该土地做抵押进行贷款必须经得乙方同意,如甲方对房产进行了预销售,甲方必须将预售款所得的50%支付给乙方作为工程款。
5、若销售形势缓慢,甲方不能按时支付乙方工程款,由甲方按欠付的金额及时间付给乙方银行借款利息,乙方不得停工、窝工或延误工期,否则视为违约。
五、施工工期本工程以监理工程师开具的具有法定开工时间的开工令为开工的前提条件:施工工期以甲方将基坑开挖平整交付并确保“三通”之日开始计算,基础至主体结构封顶(不包括砖砌体工程、屋面机房层、女儿墙、架构)日历工期为12个月,装饰装修和安装工程及其它附属工程日历工期为6个月,总工期为18个月(即540日历天,从乙方施工之日起到工程竣工验收合格之日)。
人力不可抗拒的自然灾害(不包括雨天和高温天气)、连续8小时以上停水停电、重大设计变更影响工期的可以顺延。
如因甲方原因造成停工,工期按实顺延,停工超过7天以上,甲方必须赔偿每人每天50元的生活费给乙方。
如乙方因无法垫资等原因停工属违约,应按本协议约定承担相应违约责任。
乙方申请延长工期时必须及时报告给监理和甲方,甲方和监理在接到报告后经审查符合上述约定的顺延工期条件的,须自接到报告之日起7日内签署顺延签证。
六、施工管理1、乙方应当提供施工现场管理人员和技术人员资料给甲方并且应将这些人员派驻施工现场,未征得甲方同意不得调走。
2、乙方施工现场应当为甲方和监理单位提供合理办公场所。
3、乙方施工应当服从甲方代表和监理单位的监督和指挥,与其它施工单位协调施工。
4、乙方应当严格按照施工合同和本协议约定的工期计划控制好各阶段形象进度的工期。
除土方开挖基坑防护以及基础工程、检测工程外,其它阶段工程不能按约定工期保证工程进度,拖延5天还不能改正的,则视为乙方违约,按本协议违约责任条款处理,总工期每提前一天,甲方奖励乙方伍仟元,乙方每推迟工期一天则罚款伍仟元,工期以实际竣工验收日期为准。
5、施工队在每一工序施工前均应向甲方及监理公司报知施工程序。
所有材料在进场使用前应先报甲方或监理公司,先验后用,若有施工材料要替代使用的应经甲方或监理公司同意后执行,并签字认可。
七、检验与检测费用工程的桩基础检测、空气检测、门窗三性检测、安装原材料检测等费用按有关规定支付,其余所有工程检测费用均由乙方负责。
八、违约责任1、发包人违约按主合同相应通用条款及专用条款约定执行。
2、承包人违约除按主合同相应通用条款及专用条款约定执行外,还应承担的违约责任具体如下:(1)乙方在带资过程中资金不足,未按双方协商的垫资付款方式施工而停工,或由于乙方原因导致的停工造成工程停工15天(含15天)以上,甲方有权解除合同,在甲方发出解除合同的通知之日起7日内,甲方必须无条件退场,并赔偿甲方因此而造成的全部损失,该损失包括但不限于甲方因履行原合同及本补充协议可取得的逾期利益、因诉讼而支付的诉讼费、评估费、律师费等。
如乙方未在约定期限内退场,则每迟延一日应支付甲方违约金人民币5万元。
(2)甲方根据本条约定解除合同的,如乙方如约退场,则甲方对乙方所作工程量按70%进行结算,工程款在本合同工程竣工验收合格后15日内支付给乙方,如乙方未如约退场,则工程款甲方按乙方所作工程量的50%结算给乙方。
(3)承担由于乙方原因所造成的该楼不能如期竣工,并导致购买该楼的业主不能如期收楼入住而向甲方提出索赔的全部赔偿金及因诉讼而支付的诉讼费、评估费、律师代理费等。
(4)承担向甲方赔偿由于乙方原因所造成该楼不能或未及时竣工导致该楼盘不能如期发售等而造成的全部经济损失,包括预期收益。
(5)、乙方在施工中如未按施工组织设计(方案)、施工规范、施工安全操作规程和验收标准及甲方的要求进行施工,导致发生工程质量问题和安全事故,由乙方负完全责任,并赔偿甲方由此产生的全部损失。
九、其它应予约定的事项:1、甲方如另行发包门窗工程,则门、窗制作安装后,框边灌浆、抹灰等工作由本合同乙方完成,而且严格按要求和规范处理。
如出现渗水等质量问题,由本补充协议乙方无偿返修,直至返修到合格为止,并承担由此产生的一切费用。
2、消防安装工程如甲方另行发包,因乙方土建装修有沙浆粘结或弄脏已安装好的管件及设备时乙方应负责清理干净。
3、弱电、电梯安装工程的管件预埋由乙方负责。
4、设备安装和配套的其它工程如由甲方或甲方指定的分包方负责完成的,但又涉及到有土建的工作量的,土建工作量由乙方负责完成。
5、本工程未验收前和验收后保修期内,如因乙方原因造成的墙面开裂、空鼓或脱落,导致装饰面或油漆反碱变色、退色或开裂,空鼓、脱落导致渗水等一系列的工程质量问题时,由乙方无偿返修,直至返修到合格为止,并承担甲方因此产生的一切损失。