风电项目前期总包合同
风电epc工程总承包合同范本
风电ec工程总承包合同范本---风电EC工程总承包合同范本甲方（业主）：_______________乙方（总承包商）：_______________鉴于甲方拟投资建设风电项目，经双方友好协商，就风电项目的工程设计、采购、建设等全过程工程总承包事宜达成如下合同：一、项目范围和内容1.1 乙方负责本项目的设计、设备材料采购、施工安装、调试直至项目竣工验收合格，并协助甲方完成项目的运营准备工作。
1.2 项目的具体技术要求及规模详见附件《技术规格书》。
二、合同价款2.1 双方确认本项目的总承包价款为人民币____元整（大写：________________元整），包括所有设计、采购、施工等费用。
2.2 价款支付方式及时间详见附件《支付条款》。
三、工期要求3.1 乙方应于合同签订之日起____个月内完成全部工程，并交付甲方使用。
3.2 若因乙方原因导致工期延误，乙方应按照每日千分之五的标准向甲方支付违约金。
四、质量保证4.1 乙方保证所提供的设备、材料及工程质量符合国家及行业标准，满足甲方的使用要求。
4.2 项目竣工后，乙方应提供相应的质量保修，保修期为____年。
五、风险管理5.1 双方应共同识别项目实施过程中可能出现的风险，并制定相应的风险应对措施。
5.2 对于不可抗力导致的项目延误或损失，双方应根据实际情况协商解决。
六、争议解决6.1 双方在合同执行过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交____仲裁委员会进行仲裁。
七、其他7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
---。
风电劳务总包合同协议书
风电劳务总包合同协议书一、合同双方信息甲方（发包方）：XXXXXXXX公司乙方（承包方）：XXXXXXXXXX公司二、工程概况1. 工程名称：XXXXXXXXXXXX风电项目2. 工程地点：XXXXXXXXXXXXXXX3. 工程规模：安装XX台XXX千瓦风力发电机组4. 工程内容：包括风机基础施工、风机吊装、电气设备安装、调试及验收等相关工作5. 工程期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止，共计XX个月。
三、合同价款及支付方式1. 合同价款：双方经协商一致，确定本工程的劳务总包费用为人民币XXXXXX元整（大写：XXXXXXXX元整）。
2. 支付方式：甲方应按以下方式向乙方支付劳务总包费用：a) 预付款：甲方在合同签订后7个工作日内支付乙方预付款，即合同价款的30%；) 进度款：甲方根据工程进度，按照合同约定的时间节点向乙方支付进度款；c) 竣工款：甲方在工程竣工验收合格后15个工作日内支付乙方剩余的合同价款。
四、工程质量要求1. 乙方应严格按照国家有关法律法规、行业标准和技术规范的要求，确保工程质量达到设计要求和合同约定的标准。
2. 乙方应对工程中出现的质量问题及时进行整改，确保工程质量符合要求。
如因乙方原因导致工程质量不合格，乙方应承担相应的违约责任。
五、安全生产与环境保护1. 乙方应严格遵守国家有关安全生产和环境保护的法律法规，加强施工现场的安全管理，确保施工过程中不发生安全事故和环境污染事件。
2. 乙方应对施工现场的安全设施进行检查和维护，确保安全设施正常运行。
如因乙方原因导致安全事故或环境污染事件的发生，乙方应承担相应的法律责任。
六、保密条款1. 甲乙双方在履行本合同过程中，对于涉及的商业秘密和技术秘密，应予以严格保密，未经对方书面同意，不得向第三方泄露。
风电项目合同范本
风电项目合同范本甲方（项目发包方）：公司名称：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系电话：______________________乙方（项目承包方）：公司名称：______________________法定代表人：______________________地址：______________________联系电话：______________________鉴于甲方拟开展风电项目，乙方具备相关的技术和能力，双方经友好协商，就风电项目的合作事宜达成如下协议：一、项目概况1. 项目名称：______________________风电项目2. 项目地点：______________________3. 项目规模：预计装机容量为______兆瓦二、项目范围及工作内容1. 乙方负责项目的整体规划、设计、设备采购、安装调试、工程施工、项目管理等工作，确保项目按照相关标准和规范顺利完成。
2. 具体工作内容包括但不限于：风电场的选址和评估；风机设备的选型和采购；风电场的基础建设和道路施工；电气系统的安装和调试；项目的验收和交付。
三、项目工期1. 项目预计开工日期为______年______月______日，竣工日期为______年______月______日。
2. 如因不可抗力或其他不可预见、不可避免的原因导致工期延误，双方应协商解决。
四、项目价款及支付方式1. 项目总价款为人民币______元（大写：______________________）。
2. 支付方式：合同签订后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的______%作为预付款；项目进度达到______%时，甲方向乙方支付合同总价的______%；项目竣工验收合格后______个工作日内，甲方向乙方支付合同总价的______%；剩余合同总价的______%作为质量保证金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方一次性无息支付给乙方。
风电工程合同协议书
风电工程合同协议书甲方：（委托方名称）地址：联系人：电话：传真：邮编：乙方：（承包方名称）地址：联系人：电话：传真：邮编：为明确双方的权利和义务，甲乙双方经友好协商，就甲方委托乙方承包风电项目事宜达成如下合同协议：第一条项目名称本合同项目名称为：（填写具体项目名称），项目位于（填写项目具体位置）。
第二条项目内容本项目内容包括但不限于：风力发电机组的设计、采购、安装、调试等工程，具体工程范围详见技术协议书。
第三条工程价款根据技术协议书确定的工程合同总价款为（填写具体金额），乙方应按合同约定的支付方式收取工程价款。
第四条工程期限本项目工期为（填写具体工期），自本合同签订之日起计算，甲方须配合乙方及有关部门的工作，保证项目按计划顺利进行。
第五条设备采购乙方应按照技术协议书的要求，采购优质的设备和材料，并对设备和材料进行验收，确保质量。
第六条安装调试乙方应按照技术协议书的要求，组织施工队伍进行安装调试工作，保证风电项目的正常运行。
第七条保修期乙方在项目竣工后对风电项目进行保修，确保项目在保修期内正常运行，对项目出现的问题及时进行维修。
第八条保密条款双方在项目实施过程中可能涉及到的商业机密及技术秘密，应予以保密，未经对方书面同意，不得向第三方透露。
第九条违约责任若一方违反本合同约定，给对方造成损失的，应承担相应的违约责任，并赔偿对方损失。
第十条合同变更在项目实施过程中如有需要变更合同的内容，双方应协商一致后签订书面补充协议，方可生效。
第十一条法律适用和争议解决本合同适用中华人民共和国法律，双方如发生争议应友好协商解决，协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
第十二条其他事项本合同未尽事宜，双方可通过书面方式协商解决。
甲方（盖章）：__________________ 日期：_____________乙方（盖章）：__________________ 日期：_____________以上为风电工程合同协议书，双方应严格遵守合同内容执行，如有违反，应承担相应的法律责任。
风电项目合同范本
风电项目合同范本甲方（投资方）：____________________乙方（承建方）：____________________鉴于甲方有意投资建设风电项目，乙方具备风电项目的设计、建设和运营能力，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就甲方投资、乙方承建的风电项目事宜，达成如下合同：第一条项目概况1.1 项目名称：____________________1.2 项目地点：____________________1.3 项目规模：____________________1.4 项目总投资：____________________第二条项目投资2.1 甲方负责项目的全部投资，投资总额为第一条第1.4款约定的数额。
2.2 甲方应按照项目进度，及时、足额地向乙方支付投资款项。
第三条项目建设和运营3.1 乙方负责风电项目的设计、建设和运营。
3.2 乙方应按照国家相关法律法规、技术标准和行业标准进行项目设计、建设和运营。
3.3 乙方应确保项目质量和安全，甲方有权对项目的建设和运营进行监督和检查。
第四条项目收益分配4.1 项目运营期间，风电项目的发电收入归甲方所有。
4.2 乙方有权根据本合同的约定，向甲方收取建设和运营管理费用。
第五条合同期限5.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为____年。
5.2 合同期满后，如双方同意续约，应签订书面续约协议。
第六条违约责任6.1 双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给守约方造成的损失。
6.2 双方应积极协商解决合同履行过程中的争议，如协商不成，可向合同签订地人民法院提起诉讼。
第七条其他约定7.1 本合同未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________。
风电基础总承包合同3篇
风电基础总承包合同3篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________鉴于甲方需要建设风电基础项目，乙方具备相应的专业承包能力，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，本着公平、公正、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：风电基础建设项目。
2. 工程地点：具体地址根据甲方提供的地点确定。
3. 工程内容：风电基础的设计、采购、施工、调试等总承包工作。
二、工程承包范围及方式1. 承包范围：本工程的风电基础部分，包括但不限于基础设计、材料采购、施工安装、质量检测、调试运行等全部内容。
2. 承包方式：乙方采用工程总承包方式，全面负责本工程的实施和管理。
三、工程期限及进度安排1. 工程开工日期：自合同签订之日起计算。
2. 工程竣工日期：根据工程规模和难度，工期为______日历天。
3. 进度安排：乙方应根据工程实际情况制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。
如遇特殊情况，双方协商调整进度计划。
四、工程价款及支付方式1. 工程价款：本工程总价款为人民币______元（大写：______元整）。
具体金额根据工程实际情况和双方约定确定。
2. 支付方式：甲方应按合同约定支付工程款项，包括预付款、进度款和尾款等。
具体支付时间和金额按双方约定执行。
五、质量保证及验收标准1. 乙方应确保工程质量符合国家标准、规范及合同约定，确保安全、可靠。
2. 工程验收标准：按照国家相关标准及双方约定的验收标准执行。
3. 乙方应提供必要的质量证明文件，确保工程质量合格。
六、双方责任及义务1. 甲方责任：（1）甲方应按合同约定支付工程款项。
（2）甲方应提供必要的施工条件和环境。
（3）甲方有权对工程进度、质量进行监督。
2. 乙方责任：（1）乙方应确保工程质量、安全和进度符合合同约定。
（2）乙方应提供必要的技术支持和服务。
（3）乙方应遵守国家相关法律法规，确保工程合法合规。
七、违约责任及赔偿损失1. 甲乙双方应严格遵守合同约定，如一方违约，应承担违约责任。
风电项目施工总承包建设工程施工合同
风电项目施工总承包建设工程施工合同甲方：（全称、地址）乙方：（全称、地址）鉴于甲方拟建设风电项目，为确保项目质量、进度和安全，经双方友好协商，达成以下合同：一、合同目的及范围1.1 合同目的：本合同的目的是为了明确双方在风电项目施工总承包工程中的权益、责任和义务，并约定合同履行的具体要求和标准。
1.2 合同范围：本合同的合同范围包括风电项目的设计、采购、施工、调试等全过程的工作。
二、工程规模及概况2.1 工程规模：风电项目于（具体日期）开始施工，总装机容量为（具体数字）兆瓦，并按照相关技术标准进行布局和施工。
2.2 工程概况：风电项目包括风力发电机组、风力发电塔基、配套设施等，详见附件一。
三、合同价款及付款方式3.1 合同价款：本合同的合同价款为（具体数字）人民币，包括设计、采购、施工、调试等工作的费用。
3.2 付款方式：甲方按照合同约定的进度和工程量向乙方支付合同价款，具体付款计划详见附件二。
四、工期及保证期4.1 工期：乙方应按照合同进度计划完成施工任务，工期为（具体工期），如因不可抗力或其他合同约定的因素导致延期，双方可协商调整工期。
4.2 保证期：工程竣工后，乙方承诺提供合格的工程质量保证期为（具体保修期限），期满后由甲方负责维护保养。
五、技术要求及质量保证5.1 技术要求：施工过程中，乙方应按照国家法律法规、相关技术标准和合同约定的要求进行工程设计、施工和验收，并提供相应的技术方案和技术文件。
5.2 质量保证：乙方承诺提供的工程质量符合相关标准，如存在质量问题，乙方应负有必要的修复责任，并按合同约定的方式进行调整。
六、安全管理及环境保护6.1 安全管理：乙方应按照国家相关法律法规和安全管理规定，采取必要的安全措施，确保施工过程中的安全，并保证工人工资、工时、劳动保护等问题符合法律要求。
6.2 环境保护：乙方应按照国家相关法律法规和环保要求，采取必要的环境保护措施，减少施工过程中对环境的影响。
风电施工总承包合同协议书
风电施工总承包合同协议书合同编号：______________甲方（发包方）：______________地址：______________法定代表人：______________乙方（承包方）：______________地址：______________法定代表人：______________鉴于甲方需要进行风电项目的施工，乙方具有相应的资质和能力承担该施工任务，双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就乙方承包甲方风电施工项目的相关事宜，经协商一致，订立本合同，以资共同遵守。
第一条工程概况1.1 工程名称：风电项目施工工程1.2 工程地点：______________1.3 工程内容：包括但不限于风电机组基础施工、塔筒吊装、电气安装、调试等（具体工程内容详见附件一《工程量清单》）。
1.4 工程规模：根据甲方提供的施工图纸和工程量清单确定。
第二条工程承包范围乙方根据甲方提供的施工图纸、技术规范和工程量清单，承担以下工程承包范围：2.1 风电机组基础施工；2.2 塔筒吊装；2.3 电气系统安装；2.4 工程调试；2.5 甲方交办的其他相关工作。
第三条合同价款及支付方式3.1 本合同总价款为人民币（大写）______________元（￥______________）。
3.2 支付方式：3.2.1 预付款：合同签订后_______日内，甲方向乙方支付合同总价款的_______%作为预付款。
3.2.2 进度款：根据工程进度，甲方按月支付乙方已完成工程量对应价款的_______%。
3.2.3 最终结算：工程竣工验收合格后_______日内，甲方支付至合同总价款的_______%，剩余_______%作为质量保证金，质保期满后无质量问题一次性支付。
第四条工程质量与验收4.1 乙方必须严格按照国家有关施工质量标准和甲方要求进行施工。
4.2 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工验收报告，甲方应在收到报告后_______日内组织验收。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同编号：
XXX项目前期总包合同
甲方：
乙方：
二○一年月
XXX项目前期总包合同为明确甲乙双方的权利与义务，保护双方的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，在平等、自愿、互惠、互利原则上，经双方充分协商，特订立合同，以便共同遵守。
1．定义
1.1.甲方：指XXXX，或其合法受让人。
1.2.乙方：指中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司，或经甲方同意的其合法受让人。
1.3.双方：甲方和乙方合称双方。
1.4.项目：指位于XXX项目。
1.5.合同：指甲乙双方签署的本文件，包括合同的附件。
1.6.技术服务：指乙方接受甲方的委托，根据甲方的要求，利用自身的信息优势和专业水平，提供项目可行性研究及其他专题报告服务，为甲方提供合同约定的技术服务成果。
1.7.技术服务成果：指合同第3条约定的技术服务成果，及合同未明确约定但根据法律规定或属于完成项目可行性研究及其他专题报告所必需的其他成果。
1.8.技术文件：指甲方根据合同约定向乙方提供的所有报告、图纸、标准、规范等技术文件。
1.9.合同总价：指根据合同规定乙方在正确地、完全地履行合同义务后甲方应支付给乙方的费用，包括人工费用、技术服务成果印刷费用、考察调研费用、差旅费、税费、利润等与合同有关的所有费用。
1.10.日、月、年是指公历的日、月、年；“天”是指24小时；“周”是指7天。
1.11.元：指合同中作为货币单位的人民币元。
2．技术服务的内容、质量标准
2.1.技术服务的内容：
2.1.1.进行风资源评估及可行性研究报告编制；确定项目任务和规模，论证项目开发的必要性及可行性；对项目的建设条件进行评价；提出机组优化布置方案和项目建设方案；进行工程投资估算和财务评价。
2.1.2.完成并获取风电场其他专题报告批文具体包括无军事设施证明、无文物证明、
规划选址意见、国家安全批文、安全预评价备查、接入系统批文、水土保持批文、环境保护批文、压覆矿产批文、地质灾害批文、节能评估批文、用地预审批文及项目核准申请报告编制。
2.2.本合同技术服务执行以下质量标准：
2.2.1.中华人民共和国电力行业标准DL/T5067《风力发电场项目可行性研究报告编制规程》及其他的国家标准和行业标准。
2.2.2.技术服务成果应通过专家会议评审，并获得相应主管部门批复同意/登记备案。
2.2.
3.技术服务应同时符合本合同约定的质量标准、国家及行业标准；以上标准不一致的以最严格、最保守、最高规格的标准的规定为准。
3．技术服务成果交付时间及费用（含审查费）
4．合同总价及支付方式
4.1合同总价：人民币元整（¥）。
(本合同履行过程当中,如经甲乙双方协商,某项批文或证明文件由甲方自行获取,则该项费用在合同总额中剔除)
4.2. 支付方式
4.2.1. 合同生效且乙方提交相应金额的发票后10天内，甲方向乙方支付合同总价的20%（即元整）作为预付款。
4.2.2. 甲方根据合同规定的履行时间划分三个时间段，第一个时间段为合同签订日至XXXX年XX月XX日，第二个时间段为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日，第三个时间段为XXXX年XX月XX日至XXXX年XX月XX日。
乙方完成1~16项（不含第7项）中单项工作，并提供相应金额的发票后，甲方分三次向乙方支付各时间段内已完成单项工作剩余80%的费用，支付时间为各时间段结束之日起10天内。
4.2.3. 乙方在XXXX年XX月XX日前完成核准所需所有工作(不含第7项)并提供相应金额发票后，甲方根据本合同第4.2.2款规定向乙方支付合同剩余费用(不含第7项)；乙方在XXXX年XX月XX日之后45天内完成1-16项(不含第7项)所有工作并提供相应金额发票后10天内，甲方按照本合同第8.2款在未付款内扣除相应的违约金后向乙方支付剩余款项。
乙方在XXXX年XX月XX日之后45天内仍未完成1-16项(不含第7项)所有工作，甲方按照本合同第8.2款规定处理。
4.2.4. 乙方在XXXX年XX月XX日前完成第7项评审工作，并提供相应金额的发票后10天内，甲方向乙方支付该单项工作60%的费用，乙方获取该项工作最终批文并提供相应金额的发票后10天内，甲方向乙方支付该单项工作20%的费用。
5．知识产权
5.1.乙方保证对向甲方提交的技术服务成果享有完全的知识产权，乙方向甲方交付合同约定的技术服务成果时，则技术服务成果的所有权（含技术服务成果所附的著作权等知识产权）转移至甲方。
5.2.乙方利用甲方提供的技术文件和工作条件所完成除按合同要求外的其他技术成果，归甲乙双方共同所有。
5.3.甲方利用乙方提交的技术服务成果所完成的新的技术成果，归甲方所有。
5.4.乙方的知识产权保证义务：乙方保证甲方不会因使用乙方提交的技术服务成果而遭到来自任何第三方的关于知识产权方面的侵权指控、权利主张或提出异议；乙方应保护甲方免受由此产生的任何诉讼、索赔、要求、费用(含律师费)等损害。
6．保密
6.1.保密内容及要求：乙方保证对在本合同谈判、签订及履行过程中获悉的属于甲方或其关联公司的且无法从公开渠道获得的文件及资料（包括本合同、技术文件、设计图纸、商业秘密、经营信息、技术服务成果等）予以保密，未经甲方同意，不得向任何第三方泄露。
6.2.保密期间：至该等保密内容可以通过公开渠道获取为止。
7．转包、分包、转让
7.1.合同约定的可行性研究报告技术服务内容，应当由乙方完成，未经甲方的书面同意，乙方不得将合同约定的行性研究报告技术服务内容转包或分包给任何第三方。
7.2.乙方有权将除风电场可行性研究报告外其他专题报告委托给第三方。
7.3.甲方有权将合同或其在合同中的任一或所有权利转让给甲方的关联公司。
8．违约责任
8.1甲方或乙方违反合同规定造成损失的应承担违约责任;
8.2若因乙方原因,乙方未按合同规定要求提交专题报告批文,每拖延一天,应向甲方支付合同总价的千分之一的违约金;累计迟延期限超过45天，甲方可以单方面终止合同，停止支付剩余合同款项，并要求乙方返还相关的预付款及赔偿因设计方延误给甲方所造成的损失；
8.3 若甲方不能按合同规定的金额和日期向乙方支付设计费,每逾期支付一天,应向乙方支付合同总价的千分之一的逾期违约金,且乙方提交设计文件的时间顺延; 逾期超过45天（非工作日）以上时，乙方有权暂停履行下阶段工作，并书面通知甲方。
8.4 在合同履行期间,甲方要求终止或解除合同（除本合同第8.2款规定的情形）,甲方将根据乙方已进行的实际工作量支付费用。
8.5 在合同履行期间,乙方要求终止或解除合同,乙方应双倍退还甲方已付的全部设计费。
9．联系人
9.1.双方确定，在合同有效期内，甲方指定（电话：邮
箱：）为甲方联系人，乙方指定（电话：邮
箱：）为乙方联系人。
9.2.联系人承担以下责任：
9.2.1.沟通技术服务进度；
9.2.2.提交及接收技术文件和技术服务成果。
9.3.一方变更联系人的，应当及时以书面形式通知另一方。
一方未及时通知另一方上述变更，给另一方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
10．不可抗力
10.1.不可抗力指火灾、地震、洪水、暴乱、战争等不能预见、不能克服、无法避免的客观情况。
10.2.因不可抗力原因造成合同一方无法履行合同的，根据不可抗力的影响，遭受不可抗力的一方全部或部分免责。
设计方无正当理由单方迟延履行期间发生的不可抗力不具有免责效力。
10.3.遭受不可抗力的一方应在不可抗力事件发生后尽快通知对方，并于事件发生后10天内，以书面形式向对方提交有关政府就该不可抗力的发生出具的证明文件。
11．合同的变更
11.1.合同的变更必须由双方协商一致，并以书面形式确定。
但有下列情形之一的，甲方可以向乙方提出变更合同的请求，乙方应当在7天内书面答复；逾期未予答复的，视为同意：
11.1.1.国家政策发生变化；
11.1.2.项目发生原则性变化。
12．争议解决
12.1.双方因履行合同而发生的争议，应协商解决。
协商不成的，提交长沙市仲裁委员会仲裁，仲裁地点为长沙市。
12.2.由仲裁委员会根据该委员会届时有效的仲裁程序/规则进行仲裁。
12.3.仲裁裁决为终局裁定，对双方都有约束力。
12.4.由上述过程发生的费用除上述仲裁裁决另有规定外，应由败诉方承担。
12.5.在进行仲裁审理期间，除提交仲裁审理的事项外，合同仍应继续履行。
13．其他
13.1.合同在执行过程中出现的未尽事宜，协商解决，并签订补充协议。
13.2.合同签订、履行过程中所涉及的所有文件均应采用书面形式，若书面文件内容涉及变更、调整、补充、确认本合同内容，则该书面文件在盖章并经法定代表人或其授权人签字后生效。
13.3.合同自双方盖章并由法定代表人或其授权人签字之日起生效。
13.4.合同一式八份，正本二份，副本六份，若正本与副本不一致的，以正本为准；双方各持有正本壹份、副本三份。
（以下无正文）
合同签署页
甲方名称：
（盖章）乙方名称：
法定代表人（或委托代理人）：法定代表人（或委托代理人）：地址：地址：
邮政编码：邮政编码：
电话：电话：
传真：传真：
开户银行：开户银行：
银行帐号：银行帐号：
税号：税号：
日期：年月日日期：年月日。