工程建设协议书
建设工程承包协议书格式版(8篇)
建设工程承包协议书格式版发包方（甲方）：承包方（乙方）：甲乙双方依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它有关法律法规，遵循平等自愿、公平诚信的原则，就本工程的施工承包事项协商一致，订立本合同。
第一条工程概况1、工程名称：2、工程地点：3、工程描述：第二条工程承包范围根据甲方提供的施工图要求进行材料采购、甲方招标文件规定的施工内容。
第三条工程工期及工期延误1、本工程项目的开工日期以甲方通知的为准，现场施工合同总工期为天。
2、因下列情形造成的工期延误，经监理方及项目鉴证后，工期相应顺延。
（1）不属于安装工程范围内的重大设计变更，造成无法施工而影响进度的;（2）非承包人原因停水、停电造成直接经济损失成停工累计超过8小时的，每8人小时顺延工期一日。
由乙方书面申请，工程监理和甲方现场代表当天确认有效;（3）天气变化、不可抗力及其它非乙方原因造成的延误;3、如因乙方原因工期延误一天罚款两仟元，从工程款中扣除。
第四条工程造价1、本工程按三级三类工程报价、取费（含税价），工程总造价为人民币（大写）：元，（小写）：元。
工程完工结算送审计部门审核，工程总额按实际施工内容及现场签订图纸变更造价报审计部门据实审核，审核后按据实结算结果执行。
2、工程建设期间和竣工验收后工程量单价不另作调整，一切市场风险由乙方承担。
3、乙方不得因自身预算漏项原因让甲方增加造价，其漏项损失由乙方自行承担。
第五条付款方式1、合同签定后，人员、设备进场施工按合同价付款30%。
2、工程完工后按合同价再付款40%，审计结束付至工程总造价的95%，余款5%为质保金，质保期为壹年，保持期满无质量问题后7天内付清。
3、乙方在分次结算时须开具合法的税务发票。
第六条工程质量标准及竣工验收1、乙方所有钢构件材料、规格、质量均应达到建筑设计施工图要求，所有进场施工的材料均应由监理单位负责签收。
如有需要监理单位见证及第三方检测单位（具有建筑工程专业检测资格）检测合格后方能进场使用的材料，未达到检测标准及设计要求和报价单规定的材料明细要求的材料不准进场施工。
建设工程合作协议书6篇
建设工程合作协议书6篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的原则基础上，就本次建设工程合作事宜，达成如下协议：一、协议目的甲乙双方同意在共同协作、互利共赢的基础上，就本次建设工程进行合作，确保工程按期完成，质量达标，实现双方共赢。
二、工程项目1. 工程名称：___________________2. 工程地点：___________________3. 工程内容：___________________三、合作方式1. 甲乙双方共同组建项目组，负责工程的组织实施工作。
2. 甲方提供工程所需的相关资料，乙方负责工程的设计、施工及验收等工作。
3. 双方共同制定工程计划，确保工程按期完成。
4. 乙方应按照国家和地方有关建设工程的法律法规、规范标准进行施工，确保工程质量。
四、工程期限1. 工程开工日期：_______年____月____日2. 工程竣工日期：_______年____月____日3. 如有特殊情况，双方可协商调整工程期限。
五、工程费用及支付方式1. 工程总造价：人民币______元（大写：_____________________元整）。
2. 支付方式：___________________4. 甲乙双方应按照约定支付工程款项，确保工程顺利进行。
六、质量保证1. 乙方应确保工程质量，如因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应责任。
2. 双方应共同制定质量检查计划，确保工程质量达标。
七、违约责任1. 若因甲方原因未按约定支付工程款项，甲方应承担违约责任，并支付违约金。
2. 若因乙方原因未按约定完成工程，乙方应承担违约责任，并支付违约金。
3. 其他违约责任按照《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定处理。
八、争议解决1. 双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决。
项目工程建设合作协议书样式7篇
项目工程建设合作协议书样式7篇篇1协议书编号：XXXXXX甲方（项目发起方）：___________ 有限公司地址：_________________________________________法定代表人：______________________ 联系电话：______________________乙方（投资方）：___________有限公司地址：_________________________________________法定代表人：______________________ 联系电话：______________________鉴于甲、乙双方共同致力于某一项目工程建设，在平等、自愿、互利的基础上，经友好协商，达成以下合作协议，以资共同遵守。
第一条项目概述本协议所涉及项目工程为：______________________（以下简称“本项目”）。
项目的建设内容包括但不限于__________、__________、__________等。
项目总造价约为人民币______元整（大写：______元整）。
第二条合作方式1. 甲乙双方共同出资，共同负责项目的规划、设计、施工及运营管理等。
2. 甲方负责项目土地获取、前期手续办理及政府协调等工作；乙方负责项目的资金筹措、施工管理及后期运营等工作。
3. 项目利润分配：依据实际投资比例，项目利润按比例分配。
第三条甲方职责1. 提供项目所需的土地及相关手续。
2. 协助办理项目的规划、设计、施工许可等前期手续。
3. 负责与政府及相关部门的协调工作。
4. 参与项目的施工管理，确保项目按计划进行。
5. 其他与项目相关的职责和义务。
第四条乙方职责1. 负责项目的投资，确保资金及时到位。
2. 负责项目的施工管理，确保工程质量及安全。
3. 负责项目的后期运营及维护工作。
4. 参与项目的决策，提出合理建议。
5. 其他与项目相关的职责和义务。
第五条投资计划与资金安排1. 乙方应按照项目建设的进度计划，确保资金及时到位。
建设工程承包协议书样本(七篇)
建设工程承包协议书样本甲方：乙方：为明确公司、工程监理，施工队之间的责任、权力和利益，使公司的品牌，产品的品质、企业的文化得以进一步的深化和提升，确保公司、工程监理和施工队三方有章可依、违章必究、政令畅通、禁令行止，特订立此责任承包协议。
一、乙方责任承包人的资格与条件：1.具有从事装饰工程管理两年以上的管理经验，特别是具有中大型工装装修经验。
2.具有高中以上学历或具有工程监理证书、工程师以上的资格证书。
3.在社会上或在公司没有任何劣迹表现，包括违法乱纪的现象，具有以公司为家、以客户利益为重，以工人利益为己任的高尚品质。
4.具有装饰工程丰富的工作经验、沟通能力、业务知识、包括施工管理、材料知识、文化知识、识图知识、工艺制作及流程、设备、工具等知识的经验;具有监督、检查、指导、服务、协调、沟通等方面的工作能力。
5.具有较强的施工队伍管理及带队施工的能力。
1）必须要有固定的施工技术人员，各种人员必须齐全，技术全面，还具有丰富的装饰工程施工经验。
所有施工人员必须经公司严格审核、审查、注册、登记、编号、考查和考核。
2）各工种施工队必须严格遵守公司的各项制度、质量管理规定、安全文明管理规定、检验和检测制度等，违反者公司视情节轻重进行处理。
3）乙方责任承包人，承包公司工程时，在每单工程结算后抽出1%的结算款作为工程维修保证金，退工程保证金时必须是施工队在公司所承建的最后一单工程结算满一年后，且无任何工程质量问题，以及无任何违法乱纪现象，经主管工程监理，工程部领导审批，上报公司办理退款手续。
二、承包方式：1.乙方承包的装饰工程：2.承包范围：包工、包料、包运杂费、清洁费、其它一切费用。
3.工程预算总造价：（详见甲方工程报价单）。
乙方完成后，按实际完成工程量进行结算，施工过程中，经甲方和业主双方认可的工程修改报价单与本合同具有同等效力。
4.工期：按甲方与乙方商定的工期为准。
5.乙方承包人同时最多只能承包公司2项工程。
项目工程建设合作协议书3篇
项目工程建设合作协议书3篇篇1甲方（投资方）：______________________乙方（合作方）：______________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就共同合作进行某项目工程建设事宜达成如下协议：一、项目概述1. 项目名称：______________________。
2. 项目地点：______________________。
3. 项目内容：______________________。
二、合作模式1. 甲乙双方共同出资，按照比例分配权益，承担风险。
2. 甲方负责提供项目所需资金，乙方负责提供技术支持及项目管理。
3. 双方共同组建项目管理团队，共同决策，共同监督项目实施。
三、合作期限1. 本协议自双方签字之日起生效，有效期为______年。
2. 项目建设期限为______年，自项目启动之日起计算。
四、投资及权益分配1. 甲方投资比例为______%，乙方投资比例为______%。
2. 双方按照投资比例分配项目收益，承担项目风险。
3. 双方应共同出资确保项目顺利进行，如因某一方出资不足导致项目停滞，造成的损失由该方承担。
五、项目管理1. 双方共同组建项目管理团队，负责项目的日常管理及决策。
2. 项目管理团队应定期召开会议，汇报项目进展情况，解决存在的问题。
3. 双方应确保项目按照设计方案及施工进度进行施工，确保项目质量。
六、项目风险及应对措施1. 双方应共同评估项目风险，制定应对措施。
2. 如因不可抗力因素导致项目无法继续，双方应协商解决，共同承担损失。
3. 如因某一方违约导致项目损失，违约方应承担相应责任。
七、保密条款1. 双方应对涉及项目的商业机密、技术秘密等信息予以保密。
2. 未经对方同意，任何一方不得向第三方泄露项目相关信息。
八、争议解决1. 如双方在合作过程中发生争议，应首先协商解决。
2. 协商无果的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程合作协议书范文(三篇)
建设工程合作协议书范文甲方：_____乙方：_____按照平等互利、团结协作、共同发展的精神，经甲乙双方友好协商，就双方共同参与项目施工达成如下协议条款：第一条总则1.1本协议为双方一次性联合协议。
协议的各项条款仅对项目施工具有约束力。
1.2各项条款均应遵守国家颁布的各项法律、法规。
1.3合作双方是独立的平等伙伴，按照双方的职责分工进行合作范围内的经济及生产活动。
第二条工程项目的安排及费用2.1该工程项目全部由乙方组织施工，并承担该项工程施工所发生的劳务费用、材料费用、机械费用、试验费用、缺陷修补费用、保险费用、税金以及甲方与业主签订的工程施工合同及往来文件中明示或暗示的所有风险和法律义务。
2.2甲乙双方共同组成工程项目部，协调与业主及监理的关系。
2.3甲乙双方的施工管理费用及人员工资、现场费用、差旅、通讯等费用由乙方负担。
2.4乙方向甲方支付工程有效标价%的管理费用（不含税金、暂定金额按实际发生计取）。
管理费用支付方式：_________________。
第三条甲方职责3.1项目部由甲方委派项目经理及财务人员各一名，参加工程及财务管理，负责工程施工进度、质量、安全及其他管理正常工作。
3.2甲方在工程现场设立双控银行账户，取款时需经甲方加盖公章乙方加盖财务主管印鉴共同确认。
工程计量款到位后扣除甲方管理费用，余款在三日内拨付给乙方用于工程施工。
3.3甲方在青岛完税后，甲方根据分包协议，负责向乙方出具代扣代收税款凭证。
3.4协助乙方整理工程竣工资料。
第四条乙方职责4.1项目部由乙方委派项目副经理，同时组织满足工程施工所需的人员及设备，注入工程施工所需资金，工程质量以现场监理验收为基准，以确保实施和完成合同工程及其缺陷的修复，并使人员稳定。
如工程施工出现严重质量问题，甲方有权单方解除此协议，拒绝拨付工程进度款，并由乙方承担违约责任。
4.2乙方所提供的人员，在施工过程中因业务素质低，不能胜任其工作的，甲方有权要求撤换。
建设工程承包合同协议书范本8篇
建设工程承包合同协议书范本8篇篇1甲方（发包方）：_________________________乙方（承包方）：_________________________根据《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、诚实、守信的原则，为明确双方在工程承包中的权利与义务，确保工程顺利进行，经友好协商，达成以下合同条款，特订立本合同。
一、工程概况1. 工程名称：_________________________2. 工程地点：_________________________3. 工程内容：_________________________4. 工程规模：_________________________二、承包范围及方式1. 乙方承包范围：_________________________2. 承包方式：_________________________（如包工包料、清包工等）三、工期1. 开工日期：_________________________2. 竣工日期：_________________________3. 如有变更或延期，双方应另行签订书面补充协议。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工验收标准：_________________________。
若未明确约定，则按照国家标准进行验收。
3. 验收程序及流程：_________________________。
双方应按照约定的程序进行验收。
五、合同价款及支付方式1. 工程总价：人民币_________________________元（大写：_________________________）。
该价格包含但不限于人工费、材料费、税费等所有费用。
2. 支付方式：_________________________（如分期支付、工程完工后一次性支付等）。
具体支付时间和金额如下：①开工前支付预付款；②工程进度款支付；③工程竣工结算。
建设工程委托协议书6篇
建设工程委托协议书6篇篇1甲方（发包方）：___________________________乙方（承包方）：___________________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，鉴于甲方需要建设工程项目，乙方具备相应的工程建设能力，甲乙双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就本次建设工程委托事宜，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：___________________________2. 工程地点：___________________________3. 工程内容：___________________________4. 工程规模：___________________________二、委托事项甲方委托乙方承担本建设工程的设计、施工、验收等工作。
具体内容包括但不限于：1. 编制并提交工程设计方案；2. 负责工程的施工管理；3. 编制工程预算及进度计划；4. 负责工程验收及交付使用。
三、工程期限1. 本工程自协议签订之日起计算工期。
2. 乙方应根据工程实际情况，编制详细的施工进度计划，并确保按计划完成。
3. 如因甲方原因导致工程延期，双方应协商解决。
四、工程费用及支付方式1. 工程总造价：人民币________元（大写：_________________________元整）。
2. 支付方式：（1）本协议签订后，甲方支付乙方工程总造价的__%作为预付款；（2）工程进度达到__%时，甲方支付工程总造价的__%；（3）工程验收合格后，甲方支付剩余款项。
3. 乙方应在每次收款后提供合法有效的发票。
五、工程质量与验收1. 乙方应确保工程质量符合国家标准及地方相关规定。
2. 工程竣工后，乙方应提交完整的竣工资料及验收申请。
3. 甲方应在收到验收申请后的合理期限内组织验收。
4. 若工程验收不合格，乙方应负责整改直至验收合格。
六、违约责任1. 甲乙双方任何一方未按本协议约定履行义务，均应承担违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程建设协议书
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就建设工程施工事项协商一致，订立本协议书。
一、工程概况
二、建设方式
施工总承包，甲方作为发包方以施工总承包的方式将工程发包给乙方，施工总承包合同由甲乙双方另行签订。
三、权利义务
（一）甲方权利义务
1、甲方负责与该项目原置业方的沟通协调工作，确保项目由甲方接管，交接手续合法，由甲方发包，不附带第三者利益限制；
2、甲方须保证乙方的合法权益，保证本项目的发包程序合法有效，甲方负责办理工程施工前（包括立项、土地使用等）的合法手续；
3、甲方在本协议签订之日起十五日内根据国家建设部格式合同文本与乙方签订施工总承包合同；
3、甲方依据与乙方签订的施工承包合同收取应收合同款项、支付应付工程款项；
4、为确保本协议履行及该项目推进应尽的其他谨慎义务。
（二）乙方权利义务
1、乙方须保证甲方合法权益。
2、乙方对与甲方签订施工要约不得拒绝，并在合理期限内与甲方签订施工合同，乙方不得与除甲方之外的第三方签订施工合同、发生任何经济来往，不附带第三者利益限制；
3、乙方依据与甲方签订的施工总承包合同向甲方支付应付合同款项，收取应收工程款项；
4、为确保本协议履行及该项目推进应尽的其他谨慎义务。
四、工程价款的确定
五、工程款支付
六、违约责任:
1.本协议生效后未经合作方同意,任何一方必须遵守且不得与第三方签订本项目开发权益的任何协议或协议,否则视其违约,并应承担相应的违约责任;
2. 任何一方履行协议不符合约定的，他方有权要求其限期改正，在限期内不改正的除承担违约责任外，守约方可单方解除协议，并要求违约方赔偿违约金不能赔偿部分的损失。
3.本协议生效后,如因甲方的原因造成报批手续或工程的延误,当拖延时间超过12个月以上时,乙方有权解除协议,并有权要求甲方赔偿损失。
4.若乙方违反本协议约定,导致甲方按本协议约定行使协议解除权的,乙方应无条件退出,本协议解除后,甲方只承担乙方为本项目已投入的实际费用,甲方有权对在建项目进行最终处置。
5. 本协议违约金为500万元。
七、声明及保证
甲方:
1.甲方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本协议。
2.甲方签署和履行本协议所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。
3.在签署本协议时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对甲方履行本协议产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
乙方:
1.乙方为一家依法设立并合法存续的企业,有权签署并有能力履行本协议。
2.乙方签署和履行本协议所需的一切手续(_________)均已办妥并合法有效。
3.在签署本协议时,任何法院、仲裁机构、行政机关或监管机构均未作出任何足以对乙方履行本协议产生重大不利影响的判决、裁定、裁决或具体行政行为。
八、保密
甲乙双方保证对在讨论、签订、执行本协议过程中所获悉的属于对方的且无法自公开渠道获得的文件及资料(包括商业秘密、公司计划、运营活动、财务信息、技术信息、经营信息及其他商业秘密)予以保密。
未经该资料和文件的原提供方同意,另一方不得向任何第三方泄露该商业秘密的全部或部分内容。
但法律、法规另有规定或双方另有约定的除外。
保密期限为_________年。
九、通知
1.根据本协议需要一方向另一方发出的全部通知以及双方的文件往来及与本协议有关的通知和要求等,必须用书面形式,可采用_________(书信、传真、电报、当面送交等)方式传递。
以上方式无
法送达的,方可采取公告送达的方式。
2.各方通讯地址如下:_______ 。
3.一方变更通知或通讯地址,应自变更之日起_____日内,以书面形式通知对方;否则,由未通知方承担由此而引起的相关责任。
十、协议的变更
本协议履行期间,发生特殊情况时,甲、乙任何一方需变更本协议的,要求变更一方应及时书面通知对方,征得对方同意后,双方在规定的时限内(书面通知发出_________天内)签订书面变更协议,该协议将成为协议不可分割的部分。
未经双方签署书面文件,任何一方无权变更本协议,否则,由此造成对方的经济损失,由责任方承担。
十一、因履行本协议产生的争议协商解决，协商不成的提交宿州市仲裁委员会仲裁。
十二、本协议的权利义务覆盖甲乙双方签订的东城国际项目1、2、3区施工总承包合同，东城国际项目1、2、3区施工总承包合同与本协议有冲突的以本协议为准。
十三、本协议一式贰份，各执一份，自双方签字盖章之日起生效。
十四、甲乙双方施工总承包合同签订之日起十日内乙方向甲方账户缴纳施工保证金2000万元。
（以下本页无正文）
（本页无正文）
发包人： (公章) 承包人： (公章)
法定代表人或其委托代理人：法定代表人或其委托代理人：（签字）（签字）
组织机构代码：组织机构代码：
地址：地址：
邮政编码：邮政编码：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
传真：传真：
电子信箱：电子信箱：
开户银行：开户银行：
账号：账号：。