充电设施 采购及 施工合同
充电桩施工合同范本
充电桩施工合同范本一、合同双方甲方（委托方）： _________乙方（承包方）： _________二、工程概况1. 工程名称：充电桩建设项目2. 工程地点： _________3. 工程内容：包括但不限于充电桩的安装、调试及配套设施的建设三、工程期限1. 开工日期： _________2. 竣工日期： _________3. 总工期： _________天四、工程质量1. 质量标准：乙方应按照国家相关标准和行业标准进行施工，确保工程质量。
2. 验收标准：工程完成后，甲乙双方应共同进行验收，确认工程符合合同约定的质量标准。
五、工程费用1. 合同总价： _________元2. 付款方式：预付款：合同签订后，甲方支付乙方合同总价_____%的预付款；进度款：根据工程进度，甲方分____次支付进度款；竣工款：工程验收合格后，甲方支付剩余_____%的款项。
六、甲方责任1. 提供施工所需的场地和接入电源；2. 协助乙方办理相关施工手续；3. 按约定支付工程款项。
七、乙方责任1. 按照合同约定完成充电桩的施工；2. 确保工程质量，提供必要的技术资料和售后服务；3. 遵守施工过程中的安全规范，确保施工安全。
八、违约责任1. 甲方违约：若甲方未按约定支付工程款项，应支付乙方违约金，违约金为未支付款项的_____%。
2. 乙方违约：若乙方未按约定完成工程，应支付甲方违约金，违约金为合同总价的_____%。
九、争议解决本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决；协商不成的，按下列第____种方式解决：1. 提交_______仲裁委员会仲裁；2. 依法向_______人民法院起诉。
十、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效；2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份；3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
甲方（盖章）： _________乙方（盖章）： _________签订日期： _________。
充电站电力施工合同2篇
充电站电力施工合同2篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，为确保充电站电力施工的质量、安全和进度，甲乙双方本着平等、自愿、公平的原则，就本工程施工事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________充电站电力施工工程。
2. 工程地点：__________。
3. 工程内容：电力设备的安装、调试及试运行等。
二、合同工期1. 工程开工日期：______年______月______日。
2. 工程竣工日期：______年______月______日。
如遇不可抗力因素导致工程延期，双方协商解决。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币______元整（￥______元）。
具体价格明细详见附件。
2. 支付方式：合同签订后，甲方按以下比例支付乙方工程款：（1）完成基础施工并经验收合格后，支付合同价款的______%；（2）设备安装完毕并调试运行正常后，支付合同价款的______%；（3）工程竣工验收合格并交付使用后，支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方应严格按照国家相关标准和规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程验收标准：按照国家和地方的相关标准、规范及甲方要求进行验收。
3. 乙方在工程完工后，应及时通知甲方进行验收，并提供完整的工程资料和文件。
五、安全生产与环境保护1. 乙方应严格遵守安全生产法规，确保施工现场安全。
2. 乙方应采取有效措施，防止施工对环境造成污染。
3. 如因乙方原因造成安全事故或环境污染，乙方应承担相应责任。
六、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付合同总价款千分之______的违约金。
2. 若乙方未按合同约定完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款千分之______的违约金。
若因乙方原因导致工程无法按时完成，乙方除承担违约责任外，还应赔偿甲方因此造成的损失。
充电桩施工合同协议书
充电桩施工合同协议书甲方（委托方）：_________乙方（承建方）：_________鉴于甲方需进行新能源汽车充电设施的建设，乙方具备相应的资质和能力，双方本着平等互利的原则，经友好协商，就充电桩施工项目达成如下合作协议：一、工程概述1. 工程名称：_________新能源汽车充电站建设项目。
2. 工程地点：_________。
3. 工程范围：包括但不限于土地平整、设备采购安装、线路铺设、调试运行等。
4. 工程标准：符合国家及行业相关标准和规范要求。
二、合同金额本项目总投资额为人民币_________元，具体支付方式如下：1. 预付款：占总投资的____%，于合同签订后____日内支付。
2. 进度款：根据工程进度分阶段支付，具体比例和时间由双方协商确定。
3. 尾款：在工程验收合格后____日内结清。
三、工期要求乙方应确保自合同签订之日起____个月内完成工程建设，并保证工程质量满足约定标准。
如遇不可抗力因素导致工程延期，双方应及时沟通并协商解决。
四、质量保证乙方须按照国家标准和行业规范执行施工，并对所建设的充电设施提供____年的质保期。
在质保期内，因施工或材料质量问题导致的故障，乙方负责无偿修复。
五、违约责任若任何一方违反合同约定，须向守约方支付违约金，数额为未履行部分合同金额的____%。
除非违约行为对合同履行无重大影响，否则守约方有权解除合同并要求赔偿损失。
六、争议解决因履行本合同产生的争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他事项1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，具有同等法律效力。
3. 未尽事宜，双方可另行签订补充协议予以明确。
甲方代表（签字）：_________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：_________ 日期：____年__月__日。
充电桩施工合同协议书范本
充电桩施工合同协议书范本甲方（委托方）：______________地址：______________法定代表人：______________联系电话：______________乙方（施工方）：______________地址：______________法定代表人：______________联系电话：______________鉴于甲方需要建设充电桩设施，乙方具有相应的施工资质和经验，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，就充电桩施工项目达成如下协议：第一条工程概况1.1 工程名称：充电桩施工项目1.2 工程地点：________________1.3 工程内容：包括但不限于充电桩的安装、调试、维护及相关配套设施的建设。
1.4 工程期限：自____年____月____日起至____年____月____日止。
第二条工程质量和技术标准2.1 乙方应按照国家和行业相关标准进行施工，并确保工程质量达到甲方要求。
2.2 乙方应使用符合国家标准的材料和设备。
第三条工程价款及支付方式3.1 工程总价款为人民币____元（￥____）。
3.2 支付方式：甲方在合同签订后____日内支付总价款的____%作为预付款；工程进度达到____%时，支付至总价款的____%；工程竣工验收合格后____日内支付至总价款的____%；剩余____%作为质量保证金，在工程竣工验收合格后一年内无质量问题时支付。
第四条工程验收4.1 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
4.2 甲方应在收到通知后____日内组织验收，并在验收后____日内出具验收报告。
第五条双方权利与义务5.1 甲方权利与义务：5.1.1 甲方应按合同约定支付工程款。
5.1.2 甲方应提供施工所需的场地、水电等条件。
5.1.3 甲方应协助乙方处理施工过程中出现的相关问题。
5.2 乙方权利与义务：5.2.1 乙方应按合同约定完成工程施工。
5.2.2 乙方应确保施工安全，遵守甲方施工现场的规章制度。
车棚充电安装合同范本3篇
车棚充电安装合同范本3篇篇一甲方（发包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________乙方（承包方）：姓名/公司名称：______________________地址：______________________联系电话：______________________一、安装项目及要求1. 乙方负责在甲方指定的车棚内安装[具体充电设备名称及型号]充电设备。
2. 充电设备的安装应符合国家相关标准和安全规范，确保充电过程安全可靠。
3. 安装工作包括但不限于设备的布线、固定、调试等。
二、工期1. 自本合同签订之日起，乙方应在______个工作日内完成充电设备的安装工作。
2. 如遇不可抗力或其他不可预见的因素导致工期延误，乙方应及时通知甲方，并在情况消除后尽快恢复施工，工期相应顺延。
三、工程价款及支付方式1. 本项目的工程总价款为人民币______元（大写：______________________）。
2. 甲方应在合同签订后______个工作日内，向乙方支付工程价款的______%作为预付款，即人民币______元（大写：______________________）。
3. 充电设备安装调试完成并经甲方验收合格后______个工作日内，甲方支付乙方工程价款的______%，即人民币______元（大写：______________________）。
4. 剩余工程价款的______%作为质保金，在质保期届满后无质量问题的情况下，甲方于______个工作日内支付给乙方。
四、质量保证及售后服务1. 乙方保证所提供的充电设备为全新、未使用过的合格产品，并符合国家相关质量标准。
2. 充电设备的质保期为自验收合格之日起______个月。
在质保期内，如设备出现质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
充电桩采购与安装合同模板
充电桩采购与安装合同模板甲方（采购方）：乙方（施工方）：根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方采购乙方充电桩产品及安装服务事宜，达成如下协议：一、合同标的1.1 乙方同意向甲方提供充电桩产品（以下简称产品）及安装服务（以下简称服务）。
1.2 产品的名称、型号、数量、规格、技术参数等详见附件一。
1.3 服务的范围包括产品的安装、调试、验收等，具体详见附件二。
二、合同价格2.1 产品的采购价格为人民币（大写）：____元整（小写）：____元，详见附件三。
2.2 安装服务的费用为人民币（大写）：____元整（小写）：____元，详见附件三。
2.3 甲方支付乙方款项时，应按照国家相关法律法规及税务规定，支付相应的税金及附加费用。
三、交付及安装3.1 乙方应按照甲方提供的交货地点，将产品及服务交付给甲方。
3.2 乙方应按照甲方的要求，在约定的时间内完成产品的安装、调试及验收工作。
3.3 甲方应协助乙方进行产品的安装、调试及验收工作，并提供必要的工作条件。
四、质量保证4.1 乙方提供的产品应符合国家及行业的相关标准和要求。
4.2 乙方应对产品的质量进行保证，并在产品交付后提供相应的售后服务。
4.3 产品出现质量问题，乙方应在接到甲方通知后及时进行处理，必要时应更换或修复产品。
五、验收及支付5.1 产品及服务完成后，甲方应组织相关人员对产品及服务进行验收。
5.2 验收合格的，甲方应在验收合格后七个工作日内支付乙方款项。
5.3 验收不合格的，乙方应在接到甲方通知后及时进行整改，并重新提交验收。
六、违约责任6.1 任何一方违反本合同的约定，应承担相应的违约责任。
6.2 由于不可抗力因素导致本合同无法履行，双方应协商解决。
七、争议解决本合同的解释及争议解决均适用中华人民共和国的法律，甲乙双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。
八、其他约定8.1 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为____年。
充电桩设备购置合同5篇
充电桩设备购置合同5篇篇1甲方（买方）：____________________乙方（卖方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，为明确双方在充电桩设备购置过程中的权利和义务，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方向乙方购置充电桩设备事宜，达成如下协议：一、合同标的1. 甲方同意向乙方购买充电桩设备，包括但不限于充电模块、控制系统、监控设备、电缆等附属设备。
2. 乙方应按照甲方的需求提供全新的、质量合格的充电桩设备，并配备相应的技术资料和售后服务。
二、设备规格与数量1. 充电桩设备的规格、型号、数量等详见附件《采购清单》。
2. 甲方如需变更采购数量或规格，应提前XX日与乙方协商，并达成书面补充协议。
三、价格与支付方式1. 充电桩设备的总价款为人民币______元（大写：______元整）。
价格明细详见附件《价格清单》。
2. 甲方应在合同签订后XX日内支付总价的XX%作为预付款，设备发货前支付剩余款项。
3. 乙方在收到款项后，应按照甲方要求开具合法的增值税专用发票。
四、交货与验收1. 乙方应在收到预付款后XX日内将充电桩设备发货至甲方指定地点。
2. 甲方在收到充电桩设备后XX日内进行验收，并出具验收报告。
3. 如因运输途中导致设备损坏或缺失，乙方应承担相应责任，并按照甲方要求进行更换或补发。
五、质量保证与维修服务1. 乙方应保证所提供的充电桩设备符合国家标准和甲方的要求，且质量合格。
2. 乙方应提供为期______年的质保期，质保期内因非人为因素导致的设备故障，乙方应免费维修或更换。
3. 乙方在质保期结束后，应提供有偿的维修服务。
具体费用另行协商。
六、保密条款1. 双方应对在本合同签订及履行过程中获知的对方商业秘密和技术秘密予以保密。
未经对方许可，不得向第三方泄露。
2. 保密信息的范围包括但不限于产品价格、技术资料、客户信息等。
七、违约责任1. 若甲方未按约定支付款项，乙方有权顺延交货期。
充电桩采购安装合同模板
充电桩采购安装合同模板这是小编精心编写的合同文档，其中清晰明确的阐述了合同的各项重要内容与条款，请基于您自己的需求，在此基础上再修改以得到最终合同版本，谢谢！充电桩采购安装合同模板甲方：____________乙方：____________鉴于甲方需要采购并安装充电桩，乙方具备充电桩的生产和安装能力，经双方友好协商，就甲方委托乙方进行充电桩采购和安装事宜达成如下协议：一、充电桩采购1. 甲方同意向乙方采购充电桩，具体数量为____台。
2. 甲方应在本合同签订后____个工作日内向乙方支付充电桩采购款项，金额为人民币____元整（大写：____________________元整）。
3. 乙方应在收到甲方付款后____个工作日内向甲方交付充电桩。
二、充电桩安装1. 乙方负责将充电桩安装到甲方指定的地点，并确保充电桩的正常运行。
2. 乙方应在充电桩安装完毕后____个工作日内向甲方提供充电桩的操作培训。
3. 乙方应在充电桩安装后____个月内，对充电桩进行一次免费维护保养。
三、质量保证1. 乙方保证所提供的充电桩符合国家相关法律法规和标准，具备良好的质量和性能。
2. 充电桩自交付之日起____个月内，如出现非人为损坏的质量问题，乙方负责免费维修或更换。
四、售后服务1. 乙方提供____小时的售后服务热线，解答甲方在使用过程中遇到的问题。
2. 乙方应在甲方提出售后服务请求后____个工作日内响应，并在____个工作日内解决问题。
五、违约责任1. 任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付赔偿金，赔偿金为本合同金额的____%。
2. 甲方未按约定时间支付采购款项的，乙方有权拒绝交付充电桩，并按逾期支付金额的____%向甲方收取滞纳金。
六、争议解决1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
新能源电动汽车充电设施设备采购协议合同编号：签订时间：甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》及相关规定，甲方购买乙方充电桩，为提升设备安全性和运维效率，甲方同意乙方对设备进行数据采集和系统升级操作，并委托乙方承建等事宜订立本合同，双方本着诚实信用的原则，经双方协商一致，以供双方共同遵守。
一、设备名称、规格、价格二、质量、技术要求2.1乙方产品不得低于国家、行业相关标准；甲乙双方签订技术协议或乙方提供图纸的，乙方产品应当符合双方技术协议或者图纸的标准。
2.2乙方保证本合同项下产品不存在任何知识产权争议。
2.3乙方将产品交付后，甲方对产品确认后，在 2 个工作日内完成验收，验收后双方签署验收单，该验收仅针对产品外观、数量等可见性品质验收。
验收产品Logo及公司名称为甲方指定，不允许出现乙方公司Logo及公司名称；相关的配套资料（使用说明书、维护保养手册、易损件清单、送货单等）必须是甲方指定Logo及公司名称，不允许出现乙方公司Logo及公司名称等相关信息。
2.4 技术、质量资料：1、产品交付时应当附随国家、行业规定的产品合格证明、型式检验报告、使用说明书、维护保养手册、易损件清单，对涉及安全的内容应作出易于识别的警示标志或明确、详尽的中文警示说明。
2.5 质保期：本合同项下充电桩整机质保期 3 年（人为造成的除外）。
自带电调试、设备正常投运，符合南京公交集团新能源电动汽车使用，验收合格次日起算质保期。
乙方应当提供免费的维修质保义务，包括但不限于更换、退还、修复等。
双方签订质保协议或者技术协议中约定质保的条款的，乙方应当按照约定履行。
2.6 若涉及省平台或终端客户平台对接，乙方需全力配合服务甲方。
若乙方不配合，造成甲方损失，乙方需承担该损失。
三、交货3.1 交货期: 响应甲方要求。
3.2 交货地点：。
四、运输4.1 运输方式：汽运。
4.2 运输费用：由乙方承担。
4.3 运输保险：由乙方承担。
五、包装5.1 乙方应当根据设备外观、性能等采取有利于设备安全并适于运输，以保证设备在交付前不发生短失、破损等；有包装标准应当优先按照包装标准进行包装；乙方应当在外包装上标注必要的文字说明，如“设备名称”、“小心轻放”等。
因包装不良所发生的损失，由于采用不充分或不妥善的防护措施而造成的任何锈损，乙方应承担由此而产生的一切费用和损失。
5.2 包装物的处理：不回收。
六、收货6.1 在交货以前，乙方应就设备的质量、规格、性能、数量、重量作出准确和全面的检验，并向甲方出具设备合格证。
6.2在交付设备时，甲方对设备名称、规格型号、产地、生产厂家、数量、重量、外观、配件等进行简单的核对和清点，并共同在清点清单上签字确认。
6.3甲方需在收货后2日内验收，若有质量问题须向乙方提出书面异议，否则视为甲方对乙方所供货物无异议。
七、合同价款及付款7.1 本合同设备总价款为人民币。
7.2 付款条件及支付方式：7.2.1合同签订3个工作日内甲方支付预付款 35 %（合同总价）给乙方；安装完成验收合格后，乙方开具全额增值税专用发票，甲方5个工作日内支付 20 % （合同总价）给乙方；试运营3个月后，甲方5个工作日内支付 40 %（合同总价）给乙方；剩余 5 % 款12个月无重大产品质量和售后服务问题后甲方 3 日内付清。
乙方结算清合同款项后依然有义务继续履行本合同约定之免费质保期，且承担相应的法律责任。
7.2.2发票的交付：乙方在验收合格后10日内向甲方开出合同全额的增值税专用发票(税率13%)。
7.2.3付款方式：转账。
八、售后服务8.1乙方提供的质保在中华人民共和国大陆境内（不含港澳台）有效，若甲方采购的货品在该范围以外地区使用，乙方不提供免费质保，其间如发生故障可通过电话或邮件等方式远程指导甲方或甲方授权代表维修，或由甲方承担国际往返运费退回至乙方维修（中国大陆境内运输的费用可由乙方承担）。
8.2在质保期内，因充电机本身的原因引起故障的，乙方负责免费维修、更换。
质保期结束后,乙方接受免费远程咨询(包括但不限于通过电话、信函或网络指导维修),如需乙方上门维修则按时行标准收取维修服务费。
8.3在质保期内，甲方未经乙方同意前提下不允许私自改动设备，否则出现的任何问题与乙方无关。
九、违约责任9.1 本协议双方应严格遵守协议规定，如任何一方违反本协议项下义务，则另一方有权追究其违约责任，要求违约方承担合同标的额3%的违约金。
如违约方给其他方造成的损失大于该金额，违约方应继续赔偿守约方的损失。
9.2质量保证期内要求现场保修的货物若发生问题维修服务为1小时内响应，2小时内提供上门维修服务。
保证 12小时内解决故障，使设备正常充电，确保公交正常运营。
十、合同的生效10.1本合同自双方签字盖章之日起生效。
十一、争议解决11.1凡因本合同引起的一切争议应协商解决，协商不成，向乙方所在地法院起诉；因诉讼发生的诉讼费和律师费由败诉方承担。
十二、不可抗力12.1本合同的任何一方如遭遇地震、台风、洪水、火灾或战争及其他不可预测事件等不可抗力而不能履行合同时，发事方应立即通知另一方，并在随后的十五日内向对方提供事件的详情，并有公证机关签发有效证明文件，以解释无法执行合同的理由，双方再根据事件对合同影响的性质，经过协商确定是否解除合同，或者部分免除履行合同的责任，或者延期履行合同。
十三、其他13.1 完整的合同：本合同及其附件，是唯一完整准确的描述双方意图的决定性文件，构成了双方间对有关本合同事宜的完整协议，并且没有其他有关本协议的优先的陈述、保证或协议。
除非经书面同意，任何对合同条件和条款的修改、增加和放弃对任何一方都无约束力。
13.2 本合同执行过程中，任何对本合同的修改、争执及未尽事宜需经双方友好协商解决，协商结果以书面形式记录，经双方签字并加盖各自公章后生效。
13.3 公告：除非法律法规有相关规定，未经合同对方事先书面批准，任何一方的本人或其代理人都不得就有关本合同约定的交易事宜进行任何新闻发布或其他形式的公告。
13.4 第三方利益：本合同对每一方当事人、他们各自的继承者和经允许的受让方均有约束力并使其受益。
本合同中没有任何内容可以明示或默示的看作向除各当事方、他们各自的继承者和经允许的受让方以外的其他任何人或实体授予权利、救济义务。
13.5 本合同一式份，甲方执份，乙方执份，具有同等法律效力；本合同及相关文件的传真件具有原件效力。
新能源电动汽车充电设施安装施工合同合同编号：签订时间：甲方：乙方：按照《中国人民共和国合同法》有关规定，结合本工程具体情况，经甲、乙双方协商一致，签订本安装施工合同，希望共同遵守执行。
一、工程造价本设备施工总价款为元人民币，详情请见附件一《施工方案图》及附件二《工程量清单》，工程决算价格以合同为准。
二、施工工期1、按甲方约定的时间施工，乙方向甲方提出开工申请，自甲方同意批准施工且预付款到乙方账户起计算，个工作日完成安装任务。
2、如因乙方原因造成工程愈期等损失的，按照元/天进行处罚。
三、工程质量标准符合国家、地方和行业相关质量检验评定标准。
（1）工程质量标准《电气装置安装工程高压电器施工及验收规范》（GBJ147-90）《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》（GB50150-91）《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》（GB50168-92）如以上标准有最新发布版本，按最新发布版本执行。
（2）工程质量若乙方工程质量达不到规定的质量标准，乙方应承担违约责任和因此造成的损失（包括工期延误、返工、业主处罚等损失）；乙方提供的材料和设备应提供相应的设备品种、规格、型号、国家地方及行业认可的试验报告；工程具备竣工验收条件，乙方按国家、地方及行业工程竣工验收有关规定代表甲方向供电公司提供完整的竣工资料及竣工验收报告，负责通过验收供电。
本工程为交钥匙工程。
三、工程保修及质保承诺（1）本协议所含工程验收后，自带电调试、设备正常投运，符合南京公交集团新能源电动大巴及社会车辆使用，验收合格次日起算质保期，工程质保期为 1 年。
（2）质量保证期内要求现场保修的货物若发生问题维修服务为1小时内响应，2小时内提供上门维修服务。
保证 12小时内解决故障，使设备正常充电，确保公交正常运营。
四、工程付款（1）合同签订3个工作日内甲方预付款 35 %（施工合同总价）给乙方；安装完成验收合格后，乙方开具全额增值税专用发票，甲方 3 工作日内支付 20 %（施工合同总价）给乙方；试运营3个月后，甲方 3 个工作日内支付 40 %（施工合同总价）给乙方；剩余 5 % 款12个月无重大工程质量问题甲方 3 日内付清。
乙方结算清合同款项后依然有义务继续履行本合同约定之工程质量免费保证期，且承担相应的法律责任。
（2）发票的交付：乙方在验收合格后10日内向甲方开出合同全额的增值税专用发票(税率9%)。
（3）付款方式：转账。
五、安全责任乙方应遵守工程建设安全生产的有关管理制度，严格按规程标准组织施工，并接受行业安全人员依法执行的安全检查，采取必要的安全措施，消除事故隐患。
乙方应对其施工安全负全面责任，施工中造成的人身伤害和财产损失由乙方负全部责任并承担全部直接和间接经济损失，甲方不承担任何责任和经济损失。
六、合同生效及其他（1）甲乙双方法定代表人或其委托代理人在合同书上签名或者盖章后合同生效。
（2）本合同一式肆份，甲、乙方各执贰份，每份具有同等法律效力。
（3）与履行本合同相关的图纸、技术资料、预算书等纸质材料是本合同的组成部分，与本合同具有同等法律效力。
（4）未尽事宜，双方在合同执行时协商解决。