建筑法规答案
建设法规试卷及答案
建设法规试卷及答案一、选择题1.建筑工程质量管理的基本规定是由哪个法规确立？A. 建筑法B. 建设工程质量管理条例C. 建设工程质量管理办法D. 建筑质量管理法答案：B2.建筑工程施工合同的签订，应该符合以下法规要求中的哪一个？A. 建筑合同法B. 建设工程施工合同管理暂行条例C. 建设工程合同管理办法D. 建设工程施工合同管理办法答案：C3.招标投标活动中违背该法规要求的行为的处理，应当根据哪部法规进行处理？A. 招标投标法B. 建筑市场准入管理办法C. 建筑工程质量管理条例D. 建设工程招标投标管理办法答案：D二、简答题1.建筑工程质量鉴定主要的法规依据是什么？请简要概述。
答：建筑工程质量鉴定主要的法规依据是《建筑工程质量鉴定管理办法》。
该办法规定了建筑工程质量鉴定的实施范围、主体责任、程序要求等内容。
根据该办法，建筑工程质量鉴定应由鉴定机构进行，鉴定机构应具备相应资质，并按照相关标准和规范进行鉴定工作。
鉴定结果对于涉及纠纷解决、工程质量评价等有重要意义。
2.建筑市场主体的准入管理依照的法规是什么？请简要概述。
答：建筑市场主体的准入管理依照的法规是《建筑市场准入管理办法》。
该办法规定了建筑市场主体的注册登记、资质审查和监督管理等方面的内容。
根据该办法，建筑市场主体应向管理部门进行注册登记，并且按照一定的资质要求进行审核，以确保市场主体的合法性和合规性。
此外，管理部门还对市场主体的经营行为进行监督管理，对违规行为进行处罚。
三、案例分析题某城市规划局在招标过程中遇到了一家施工单位提供虚假材料的情况，请问该如何处理？答：针对施工单位提供虚假材料的情况，按照《建设工程招标投标管理办法》的规定，招标人应当责令施工单位停止投标，并责令其改正违法行为。
同时可以对涉及虚假材料的投标报价进行无效处理。
对于情节严重的，还可以通过法律途径追究相关人员的法律责任。
此外，建议招标人在招标过程中加强对材料真实性的审查，严格防范虚假行为的发生。
建设法规考试题及答案期末考试
建设法规考试题及答案期末考试一、选择题（每题2分，共20分）1. 根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程的施工单位应当具备的条件不包括以下哪项？A. 有相应的资质等级B. 有健全的安全生产管理制度C. 有充足的资金保障D. 有良好的信用记录答案：C2. 下列哪项不是建设单位在建筑工程中应承担的责任？A. 保证工程质量B. 保证工程进度C. 保证工程投资D. 保证工程安全答案：C3. 根据《中华人民共和国城乡规划法》，城乡规划的编制应当遵循的原则不包括以下哪项？A. 科学性原则B. 合理性原则C. 随意性原则D. 协调性原则答案：C4. 根据《中华人民共和国土地管理法》，下列哪项不属于土地使用权出让的范围？A. 国有土地使用权B. 集体土地使用权C. 农村宅基地使用权D. 城市建设用地使用权答案：C5. 根据《中华人民共和国城市房地产管理法》，房地产开发企业应当具备的条件不包括以下哪项？A. 有相应的资质等级B. 有健全的财务管理制度C. 有充足的土地储备D. 有良好的信用记录答案：C...（此处省略其他选择题）二、判断题（每题1分，共10分）1. 建筑工程的竣工验收必须由建设单位组织进行。
（对）2. 建筑工程的施工图设计文件必须经过审查批准。
（对）3. 建设单位可以自行决定建筑工程的施工单位。
（错）4. 建筑工程施工过程中，施工单位可以随意更改设计文件。
（错）5. 建筑工程竣工后，建设单位应当及时办理产权登记。
（对）...（此处省略其他判断题）三、简答题（每题10分，共30分）1. 简述建筑工程质量监督的主要内容。
答案：建筑工程质量监督主要包括对施工单位的资质审查、施工过程中的质量控制、竣工验收的监督以及对质量问题的处理等。
2. 阐述城乡规划的基本原则。
答案：城乡规划的基本原则包括科学性原则、合理性原则、协调性原则、可持续发展原则等，旨在保证城乡规划的科学性、合理性和可持续性。
3. 解释土地使用权出让的基本概念及其法律效力。
建设法规试题及答案
建设法规试题及答案一、单项选择题（每题1分，共10分）1. 根据《建筑法》，下列哪项不属于建筑施工企业必须具备的条件？A. 有符合国家规定的注册资本B. 有与承接工程相适应的技术人员C. 有固定的办公场所D. 有良好的社会信誉2. 建筑施工企业在施工过程中，以下哪项行为是被禁止的？A. 按照设计文件施工B. 使用合格的建筑材料C. 擅自修改设计文件D. 保证施工质量3. 《建筑法》规定，建筑工程竣工后，建设单位应当组织什么？A. 施工单位进行验收B. 设计单位进行验收C. 监理单位进行验收D. 竣工验收4. 根据《建筑法》，建筑工程的保修期限一般是多少年？A. 1年B. 2年C. 3年D. 5年5. 下列哪项不是建设法规的基本原则？A. 公平原则B. 效率原则C. 公正原则D. 诚信原则6. 建设单位在施工前，需要向哪个部门申请施工许可证？A. 工商行政管理部门B. 税务部门C. 建设行政主管部门D. 土地管理部门7. 建筑工程的施工图设计文件，应由哪个单位审查？A. 施工单位B. 监理单位C. 设计单位D. 建设行政主管部门8. 建筑工程的施工监理，应由哪个单位负责？A. 施工单位B. 建设单位C. 监理单位D. 设计单位9. 建筑工程竣工验收合格后，建设单位应在多长时间内将验收报告报送建设行政主管部门？A. 15天内B. 30天内C. 45天内D. 60天内10. 建筑工程的保修期限，自何时起计算？A. 竣工验收合格之日起B. 施工开始之日起C. 施工结束之日起D. 施工许可证颁发之日起答案：1. D2. C3. D4. C5. B6. C7. D8. C9. B 10. A二、多项选择题（每题2分，共10分）11. 根据《建筑法》，建设单位在施工前需要准备以下哪些文件？A. 施工图设计文件B. 施工许可证C. 施工合同D. 监理合同12. 建筑工程的施工监理应包括哪些内容？A. 工程质量监督B. 工程进度控制C. 工程成本控制D. 工程安全监督13. 建筑工程竣工验收时，需要检查以下哪些方面？A. 工程质量B. 工程进度C. 工程安全D. 工程资料14. 建筑工程的保修责任包括哪些方面？A. 工程质量缺陷B. 工程进度延误C. 工程安全事故D. 工程资料不全15. 建筑工程的施工过程中，以下哪些行为是被禁止的？A. 使用不合格的建筑材料B. 擅自修改设计文件C. 违反施工操作规程D. 违反安全生产规定答案：11. ABCD 12. ABCD 13. ACD 14. A 15. ABCD三、判断题（每题1分，共5分）16. 建筑工程的施工图设计文件可以由建设单位自行审查。
建筑法规
二、单选题（共 10 道试题，共 20 分。
）V1. 建设工程纠纷涉及到的（）问题，一般需要进行鉴定。
A. 合同工期 B. 付款方式 C. 工程质量 D. 违约责任参考答案： C 满分：2 分2.建设工程勘察、设计单位（）承揽勘察、设计业务。
A. 不得跨部门、跨地区 B. 可跨部门、跨地区 C. 可跨地区但不得跨部门D. 可跨部门但不得跨地区参考答案： B 满分：2 分3. 以下（）部门不能对施工图设计文件中涉及公共利益、公众安全、工程建设强制性标准的内容进行审查。
A. 县级以上人民政府建设行政主管部门B. 县级以上公安部门C. 国务院水利办公厅D. 国务院交通部参考答案： B 满分：2 分4. 如果建设单位申请领取建筑工程施工许可证,则必须()。
A. 已经办理该建筑工程用地批准手续 B. 办理报建登记手续C. 有与工程相适应的专业技术人员D. 有符合国家规定的注册资本参考答案： A 满分：2 分5. 在城市的下列区域内，禁止夜间进行产生噪音施工作业的是（）。
A. 市中心区 B. 中央商务区 C. 居住区 D. 噪声敏感区参考答案： D 满分：2 分6. 《建设工程质量管理条例》规定，建设单位未组织竣工验收，擅自交付使用的，（）。
A. 处工程合同价2%~4%的罚款 B. 处50~100万元罚款 C. 处10~30万元罚款D. 处工程合同价3%~5%的罚款参考答案： A 满分：2 分7. 《招标投标法》规定，投标人不得以低于成本的报价竞标。
这里的成本是指（）。
A. 投标人的平均成本 B. 标底中估计的成本 C. 个别企业的成本D. 报价最低的投标人的成本参考答案： C 满分：2 分8. 政府对工程质量监督管理的目的是（）。
A. 保证工程使用安全和经济性 B. 保证工程环境质量和经济性 C. 保证工程使用安全和环境质量 D. 保证工程使用功能和安全性参考答案： C 满分：2 分9. 甲房地产公司和乙施工企业签订了一份工程施工合同，乙企业通过加强施工现场的管理，终于如期交付了符合合同约定质量标准的工程，甲公司随即也按约支付了工程款。
《建设法规》(答案)
事件5不妥当。《评标委员会和评标方法暂行规定》第21条规定，在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标应作废标处理。
第
一、选择题
1～5 BDDBB 6～8 CCB
二、案例分析题
（一）
1．第2条不公正。
2．第5条评标专家从专家库中抽取，技术与经济专家和占总人数的2/3。
3．第6条召开投标预备应由招标单位代表主持。
4．第7条不应拒绝。
5．第8条应宣读退标单位名称。
6．第10条评标委员会将中标结果报请建设主管部门批准后，才能将中标结果通知中标单位。
3．工程存在严重质量问题的责任划分：丙未对现场进行考察导致设计不合理，给甲带来重大损失，乙和丙应对工程质量问题向甲承担连带责任。
4．承包单位将承包的工程转包或者违法分包的，责令改正，没收非法所得，对勘察、设计单位处合同约定的勘察费、设计费25%～50%的罚款；对施工单位处合同价款0.5%～1%的罚款；监理单位转让工程监理任务的，处合同约定的监理酬金25%～50%的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。
本案中，评标委员会判定B投标人的投标为废标的程序存在问题。评标委员会应当要求B投标人作出书面说明并提供相关证明材料，仅当投标人B不能合理说明或者不能提供相关证明材料时，评标委员会才能认定该投标人以低于成本报价竞标，作废标处理。
2024一建《建设工程法规及相关知识》真题答案及解析
2024一建《建设工程法规及相关知识》真题答案及解析1、根据《仲裁法》，下列纠纷中,能够约定仲裁的是（）A、婚姻纠纷B、融资租赁合同纠纷C、继承纠纷D、监护纠纷【答案：B】解析：下列纠纷不能仲裁:①婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷;②依法应当由行政机关处理的行政争议。
2、根据《建筑法》，以欺骗手段取得建筑业企业资质证书的，应当承担的法律责任是()A、注销资质证书B、罚金C、行政拘留D、吊销资质证书【答案：D】解析：《建筑法》规定，以欺骗手段取得资质证书的，吊销资质证书，处以罚款;构成犯罪的，依法追究刑事责任。
3、根据《消防法》，单位的消防安全责任人是()A、单位实际控制人B、单位安全部门负责人C、单位行政部门负责人D、单位主要责任人【答案：D】解析：《消防法》明确规定了单位的主要责任人是本单位的消防安全责任人，对本单位的消防安全工作全面负责。
4、根据《水污染防治法》禁止设置排污口的是( )。
A、风景名胜区水体B、货运码头C、饮用水水源保护区内D、具有特殊经济文化价值的水体【答案：C】解析：根据《水污染防治法》在饮用水水源保护区内，禁止设置排污。
5、下列文物中，可以属于私人所有的是( )。
A、文化遗址B、古墓葬C、祖传的字画D、石窟寺【答案：C】解析：根据《文物保护法》,中华人民共和国境内地下、内水和领海中遗存的一切文物，属于国家所有。
文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有。
6、建设工程竣工后,应当及时组织验收的主体是()。
A、总承包单位B、建设单位C、监理单位D、质量监督机构【答案：B】解析：《民法典》规定，建设工程竣后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施I验收规范和质量检验标准及时进行验收。
验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工程。
7、关于居住权的说法，正确的是( )。
A、当事人应当采用书面形式订立居住权合同B、居住权自居住权合同生效时设立C、居住权可以继承D、居住权人有权出租设立居住权的住宅【答案：A】解析：A正确，设立居住权，当事人应当采用书面形式订立居住权合同。
自考建设法规试题及答案
自考建设法规试题及答案一、单项选择题1. 根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程的施工单位应当具备的条件是（）。
A. 有相应的施工资质B. 有良好的施工业绩C. 有完善的安全生产管理制度D. A和C答案：D2. 下列哪项不是建筑工程安全生产管理的原则？（）。
A. 安全第一B. 预防为主C. 综合治理D. 利润最大化答案：D3. 《建筑工程质量管理条例》规定，建筑工程的保修期限自（）之日起计算。
A. 竣工验收合格B. 施工合同签订C. 施工开始D. 工程交付使用答案：A4. 建筑工程项目的设计单位应当对其设计的工程质量负责，并承担（）。
A. 施工风险B. 设计责任C. 材料采购责任D. 安装责任答案：B5. 根据《建筑工程安全生产管理条例》，施工单位应当在施工前（）。
A. 编制施工组织设计B. 购买施工设备C. 确定施工队伍D. 签订施工合同答案：A二、多项选择题1. 建筑工程施工现场的安全防护措施包括（）。
A. 设置明显的安全警示标志B. 采取防火、防爆措施C. 制定应急预案D. 定期进行安全教育答案：A, B, C, D2. 建筑工程项目竣工验收应提交的文件包括（）。
A. 竣工验收报告B. 施工许可证C. 工程质量保修书D. 施工图纸答案：A, C3. 根据《建筑工程质量管理条例》，建筑工程质量监督机构的职责包括（）。
A. 对工程质量进行检查B. 对施工单位进行资质审查C. 参与工程竣工验收D. 对违法施工行为进行处罚答案：A, C, D三、判断题1. 建筑工程施工现场可以不设置安全警示标志。
（）答案：错误2. 建筑工程的施工单位在施工过程中可以随意更改设计文件。
（）答案：错误3. 建筑工程的建设单位应当在工程竣工验收后30日内，将竣工验收报告报建设行政主管部门备案。
（）答案：正确四、简答题1. 简述建筑工程安全生产管理的主要内容。
答案：建筑工程安全生产管理的主要内容包括：建立安全生产责任制度，制定安全生产操作规程，进行安全生产教育和培训，设置安全警示标志，采取防火、防爆等安全措施，制定并实施应急预案，以及定期组织安全检查等。
建设法规试题及答案
建设法规试题及答案### 建设法规试题及答案#### 一、单选题（每题2分，共20分）1. 根据《中华人民共和国城乡规划法》，下列哪项不属于城乡规划的范畴？A. 总体规划B. 详细规划C. 土地利用规划D. 建筑设计答案：D2. 建筑施工单位在施工过程中，必须遵守以下哪项规定？A. 施工图纸必须由甲方提供B. 施工单位可以自行变更设计C. 必须按照施工图纸和施工技术标准施工D. 施工图纸可以由施工单位自行设计答案：C3. 下列哪项不是建设单位在申请施工许可证时必须提交的材料？A. 施工图纸及技术文件B. 施工单位资质证明C. 施工安全措施方案D. 施工人员名单答案：D4. 根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程竣工后，建设单位应当组织哪些单位进行竣工验收？A. 设计单位、施工单位、监理单位B. 建设单位、施工单位、监理单位C. 建设单位、设计单位、施工单位D. 所有参与建设的单位答案：A5. 建筑工程质量保修期限，自工程竣工验收合格之日起计算，一般为多少年？A. 1年B. 2年C. 3年D. 5年答案：C#### 二、多选题（每题3分，共15分）6. 根据《中华人民共和国城乡规划法》，城乡规划应当遵循以下哪些原则？A. 科学性B. 合理性C. 可持续发展D. 经济性答案：A、B、C7. 在建筑工程中，哪些行为属于违反建设法规的行为？A. 未经批准擅自施工B. 使用不合格建筑材料C. 施工单位擅自变更设计D. 施工图纸未经审查答案：A、B、C、D8. 根据《中华人民共和国建筑法》，建筑工程的施工单位应当具备哪些条件？A. 有相应的资质等级B. 有健全的管理制度C. 有良好的施工业绩D. 有充足的施工资金答案：A、B#### 三、判断题（每题1分，共10分）9. 建筑工程的施工图纸一经审查批准，施工单位不得擅自修改。
（）答案：√10. 建设单位可以自行决定建筑工程的开工日期，不受任何限制。
（）答案：×#### 四、简答题（每题5分，共10分）11. 简述建筑工程竣工验收的主要内容。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
《建筑法规》实训报告系部: 土木工程系专业：工程监理班级： 1 班学号：4姓名：__________ 黄思铭指导教师：_________ 黄建国完成时间：成绩：实训项目一：建设法律关系日期：2016、9、16 地点：分组：第组一、案例分析的法律依据建设法律关系的相关法律规定二、目的1. 掌握建设法律关系的内涵及构成要素2. 理解建设法律关系的产生、变更和终止三、案例1. 某建筑公司（施工单位）与某房地产开发公司（建设单位）签订了一个施工承包合同，由建筑公司承建一栋20 层的办公楼。
合同约定开工日期为2006-4-8 ，竣工日期为2007-8-8 。
每月26 日，按照当月所完成的工程量，开发公司向建筑公司支付工程进度款。
问本案例的法律关系构成是什么？答：①主体是某建筑公司和某房地产开发公司，客体是一栋20层办公楼。
②某建筑公司享有的权利是按时、按金额的获得工程进度款。
义务是保质、保量、保工期的完成一栋20 层的办公楼。
某房地产开发公司享有的权利是获得一栋20 层保质、保量、保工期的办公楼。
义务是按照合同规定支付工程进度款。
2. 甲房地产公司和乙施工企业签订了一份工程施工合同，乙企业通过加强施工现场的管理，终于如期交付了符合合同约定质量标准的工程，甲公司随即也按约支付了工程款。
请问，这种合同法律关系的终止属于哪一种终止？答：自然终止实训项目二：建设工程发包与承包日期：2016、10、21 地点：分组：第组一、案例分析的法律依据资质等级许可制度及工程发包与承包法规二、目的1. 熟悉建设工程发包与承包的一般规定2. 掌握违反工程建设程序与发承包法规的法律责任三、案例2012 年4 月，被告建筑公司从某新农村投资建设有限公司处承包一集中居住区建筑工程后，将该工程承包给无施工资质的被告杨某，杨某及其父又将该工程混凝土浇注、砌筑、内外粉刷等项目分包给无施工资质的原告夏某。
夏某按约进行了施工。
2013 年4 月，原告夏某因追要工程欠款以及工人工伤赔偿等事宜与被告发生矛盾告上法庭。
问题： 1. 杨某及其父的分包行为是否违法？为什么？答：杨某及其父的分包行为是违法的，《合同法》中规定，承包人不得将其承包的全部建设转包给第三人或者将其承包的全部建设工程肢解以后以分包的名义分别转包给第三人。
禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单位。
因此，杨某及其父的分包行为是违法的，他们没有私自分包的权利。
他们违反了合同法的规定。
2. 夏某的诉求是否能得到法院的支持？为什么？答：夏某的诉求应该得到法院的支持。
因为夏某已按照合同约定完成了施工任务，并已确定了工程价款。
实际施工人要求参照合同约定支付工程款的，法院应予支持。
3. 被告建筑公司是否要负责任？原因是什么？答：建筑公司要负责任，违法分包建设工程应承担连带责任。
总承包人明知建筑施工承包人没有相应的资质，所以应当承担连带责任。
4. 违法分包会产生什么社会影响？答：工程违法分包属于严重的违法行为，其法律后果如下：1、行政责任：(1) 施工单位将承包的工程违法分包的，责令改正，没收违法所得，处工程合同价款%以上1%以下的罚款；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。
(2) 对于接受违法分包的施工单位，处1 万元以上3 万元以下的罚款。
2、民事法律后果：(1) 根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，违法分包的，分包合同无效。
(2) 施工单位违法分包的，发包人有权解除施工合同，并有权要求施工单位赔偿损失。
(3) 施工单位对因违法分包工程不符合规定的质量标准造成的损失，与接受分包的单位承担连带赔偿责任。
(4) 人民法院可以根据民法通则第一百三十四条规定，收缴违法分包当事人已经取得的非法所得。
实训项目三：建设项目工程招投标日期：2016、10、28、地点：分组：第组一、案例分析的法律依据《中华人民共和国招标投标法》相关规定。
二、目的1. 掌握招标投标的使用范围2. 掌握建筑工程招标的程序三、案例案例1：福建省某市重点教育工程，由市计委批准立项，投资780 万元。
此项目施工单位由业主经市政府和主管部门批准不招标，奖励给了某建设集团承建，双方只签订了施工合同。
该合同是否有效？案例2：某房地产公司计划在北京市昌平区开发60000 平方米的住宅项目，可行性研究报告已经通过国家计委批准，资金为自筹方式，资金尚未完全到位，仅有初步设计图纸，因急于开工，组织销售，在此情况下决定采用邀请招标的方式，随后向7 家施工单位发出了投标邀请书。
问题：（1）建设工程施工招标的必备条件有哪些？答：通常要求具备以下条件才能批准招标：一是建设项目已列入国家或省市自治区的年度基本建设施工计划；二是有合法的设计单位绘制的施工图及批准的概预算文件；三是已领取建设用地许可证，完成了拆迁工作，施工现场实现了三通一平；四是资金、主要材料及设备已落实，满足施工需要；五是标底已编审完毕；六是有当地建设主管部门颁发的建筑许可证。
2）本项目在上述条件下是否可以进行工程施工招标？答：本工程不完全具备招标条件不应进行施工招标案例2：某省一级公路X路段全长224km.本工程采取公开招标的方式，共分20个标段，招标工作从2013年7月2 日开始，到8月30日结束，历时60d.招标工作的具体步骤如下：1. 成立招标组织机构。
2. 发布招标公告和资格预审通告3. 进行资格预审4. 编制招标文件5. 编制标底6. 组织投标7 月28日，招标单位向上述45 家单位发出资格预审合格通知书。
7 月30 日，向各投标人发出招标文件。
8 月 5 日，召开标前会。
8月8 日组织投标人踏勘现场，解答投标人提出的问题。
8月20日，各投标人递交投标书，每标段均有 5 家以上投标人参加竞标。
8 月21 日，在公证员出席的情况下，当众开标。
7. 组织评标。
评标小组按事先确定的评标办法进行评标对合格的投标人进行评分，推荐中标单位和后备单位，写出评标报告。
8 月22 日，招标工作委员会听取评标小组汇报，决定了中标单位，发出中标通知书。
月30 日招标人与中标单位签订合同。
问题：上述招标工作内容的顺序作为招标工作先后顺序是否妥当？如果不妥，请确定合理的顺序。
答：不妥当。
合理的顺序应该是：成立招标组织机构;编制招标文件; 编制标底;发售招标公告和资格预审通告;进行资格预审;发售招标文件;组织现场踏勘; 召开标前会; 接收投标文件;开标; 评标; 确定中标单位; 发出中标通知书; 签订承发包合同实训项目四工程建设监理法规日期：2016、12、 2 地点：分组：第组一、案例分析的法律依据工程建设监理相关法律规定。
二、目的1. 掌握工程建设监理各方的关系2. 掌握建设单位、监理单位、承包商的权利与义务。
三、案例1. 某省一家银行新修一栋办公搂，与本省一大型建筑企业签订了建设施工合同。
同时为了保证该建设工程的质量，该银行与另一工程监理单位签订工程监理合同，委托该组织对工程质量进行监理。
建设工程施工以后，监理单位为了保证工程质量，要求进入施工现场进行监理，却遭到施工企业的拒绝，认为该监理企业与自己没有合同关系，自己也就不承担配合其工作的义务，由此双方产生争端。
问题：监理活动中各方主体法律关系？答：监理单位进行监理的权利并不是其和施工单位之间的合同而产生的。
其权利来源主要是其和业主之间的监理合同以及法律的规定。
监理单位之所以能够监理工程的质量主要是根据项目法人授权，也即通过监理合同而行驶项目法人监督管理施工单位履行建筑工程承包合同的权利。
同时，为了保证建设工程的质量，法律规定应当由监理单位对建设工程的质量进行监督管理。
2 ：某实行监理的工程，实施过程中发生下列事件：事件1：建设单位于2005年11月底向中标的监理单位发出监理中标通知书，监理中标价为280万元；建设单位与监理单位协商后，于2006年1月10日签订了委托监理合同。
监理合同约定：合同价为260万元；因非监理单位原因导致监理服务期延长，每延长一个月增加监理费8万元；监理服务自合同签订之日起开始，服务期26个月。
建设单位通过招标确定了施工单位，并与施工单位签订了施工承包合同，合同约定：开工日期为2006年2月10日，施工总工期为24个月。
事件2：由于吊装作业危险性较大，施工项目部编制了专项施工方案，并送现场监理员签收。
吊装作业前，起重机司机使用风速仪检测到风力过大，拒绝进行吊装作业。
施工项目经理便安排另一名起重机司机进行吊装作业，监理员发现后立即向专业监理工程师汇报，该专业监理工程师回答说：这是施工单位内部的事情。
事件3：监理员将施工项目部编制的专项施工方案交给总监理工程师后，发现现场吊装作业起重机发生故障。
为了不影响进度，施工项目经理调来另一台起重机，该起重机比施工方案确定的起重机吨位稍小，但经安全检测可以使用。
监理员立即将此事向总监理工程师汇报，总监理工程师以专项施工方案未经审查批准就实施为由，签发了停止吊装作业的指令。
施工项目经理签收暂停令后，仍要求施工人员继续进行吊装。
总监理工程师报告了建设单位，建设单位负责人称工期紧迫，要求总监理工程师收回吊装作业暂停令。
事件4：由于施工单位的原因，施工总工期延误5个月，监理服务期达30个月。
监理单位要求建设单位增加监理费32万元，而建设单位认为监理服务期延长是施工单位造成的，监理单位对此负有责任，不同意增加监理费。
问题：1 ．指出事件1 中建设单位做法的不妥之处，写出正确做法。
答：(1)2006 年1 月10 日签订委托监理合同不妥，应在发出监理中标通知书后的30天内签订监理合同。
(2) 监理合同价为260 万元不妥，应为280 万元) 。
2 ．指出事件2 中专业监理工程师的不妥之处，写出正确做法。
答：这是施工单位内部的事情”不妥，应及时制止并向总监理工程师汇报。
3 ．指出事件2和事件3 中施工项目经理在吊装作业中的不妥之处，写出正确法。
答：(1) 安排另一名司机进行吊装作业不妥(1 分) ，应停止吊装作业(1 分);(2) 专项施工方案未经总监理工程师批准便实施不妥，应经总监理工程师批准后实施;(3) 签收工程暂停令后仍要求继续吊装作业不妥，应停止吊装作业。
4 ．分别指出事件3 中建设单位、总监理工程师工作中的不妥之处，写出正确做法。
答：1) 建设单位要求总监理工程师收回吊装作业暂停令不妥，应支持总监理工程师的决定(2) 总监理工程师未报告政府主管部门不妥，应及时报告政府主管部门。
5 ．事件4 中，监理单位要求建设单位增加监理费是否合理？说明理由。
答：合理，因为监理合同中有相关约定且非监理单位的原因实训项目五建设工程合同管理法规日期：2016、12、23 地点：分组：第组一、案例分析的法律依据《中华人民共和国合同法》的相关规定，建设工程合同的相关知识。