电气安装合同完整版
电气安装承包合同（通用3篇）
电气安装承包合同（通用3篇）电气安装承包合同篇1建设单位： (甲方)施工单位： (乙方)签定地点：根据《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》的有关规定，为明确双方在施工过程中的权利和经济责任，经双方协商同意签订本合同，共同遵守。
第一条：工程项目一、工程名称：二、工程地点：第二条：承包范围和内容一、承包范围：二、承包内容：1、搭设脚手架(满堂红)。
2、上部制作安装。
3、加强焊接。
4、下料，组对，焊接。
5、骨架下料，组对，焊接。
6、除锈、喷漆。
7、内部聚乙烯衬板安装。
第三条：承包方式、工程造价及结算方式一、本工程所用全部主材由甲方负责，乙方只负责本工程项目内的全部人工费和消耗材料(氧气、乙炔、电焊条等)，甲、乙双方保证所提供的材料符合设计文件和合同要求。
二、乙方施工所用的机械设备自备，费用自理。
三、工程完工验收合格乙方向甲方开建筑安装发票。
四、本工程按项目------制作安装总造价：依据造价公司最终评审造价为准。
五、付款方式：施工单位进入现场开始施工时付___万元。
六、工程质保期为两年，质保金为---%合同总价款，质保期内出现质量问题，乙方应无条件无偿返修，并达到设计及规范要求。
质保期到期后无质量问题一次付清保修金，利息由乙方自行承但。
第四条：施工准备：一、发包方：1、施工中发生的设计变更，由甲方负责提供变更手续，并备齐施工所用的全部主材。
2、组织承包方和有关部门参加工程施工图纸的会审及技术交底工作，并保证按期开工。
3、配合乙方解决与其他施工单位的协调事宜。
4、防腐底漆、油漆由甲方购买。
二、承包方：1、负责编制施工组织设计，按甲方要求制定工期及相关措施。
2、组织人员、设备、机械等进入施工现场。
3、乙方施工人员的住宿及仓库、办公室、等在现场工作期间由乙方自行解决，费用乙方自行承担，乙方施工、生活用水、电费用由乙方承担。
4、乙方施工中的消耗性材料、施工机械等自备、费用自理。
第五条：工程期限一、开工时间 20xx年月日二、竣工时间 20xx年月日三、本合同工期总日历天数 0 天四、如遇下列情况，经甲方代表签证后，工期相应顺延。
电气安装合同范本优选7篇
电气安装合同范本优选7篇（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典范文，如工作总结、工作计划、合同协议、条据书信、讲话致辞、规章制度、策划方案、句子大全、教学资料、其他范文等等，想了解不同范文格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample texts for everyone, such as work summaries, work plans, contract agreements, document letters, speeches, rules and regulations, planning plans, sentence summaries, teaching materials, other sample texts, etc. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!电气安装合同范本优选7篇电气安装合同范本第一篇甲方:住址:乙方:住址:甲方根据工程施工需要，委托乙方安装施工设备壹台。
电气安装施工合同范文汇集(5篇)
电气安装施工合同范文聚集(5篇)优质合同：电气安装施工合同范文聚集(5篇)。
合同对我们来说，实在是太重要了，我们不能没有它，签订合同后要积极履行合同。
施工合同是保证建立单位与施工方或者承包施工方的合法权益的协议。
签订施工合同的双方当事人在法律地位上是平等的，那么，你平常有理解过施工合同的内容和种类吗？或许你正在查找类似"优质合同：电气安装施工合同范文聚集(5篇)"这样的内容，建议你本页和wtt，以便后续阅读！电气安装施工合同(篇1)甲方工程负责人：水电安装施工班负责人：为了皇甫移民工程平安、质量消费，文明施工。
特定以下责任条款，望自觉遵照执行。
一、工程地点：万荣县皇甫乡二、平安责任条款：1、本工程水电工班组施工人员必须服从甲方现场管理和平安部门的统一指挥，不能盲目施工，违章作业，凡不服从现场管理和平安部门的规章制度，所发生的一切平安事故均由乙方自行负责。
2、乙方必须每周星期一组织工人平安学习，宣传平安责任，进步工人的平安意识，保障职工的平安，质量平安重于泰山，平安就是职工的生命。
3、各班组严格按照消费、平安合同，搭设自己所负责范围的平安防护措施。
三、平安消费责任制班组平安员，在班组长的领导和专职人员的指导下，随时负责本组的平安消费，催促和帮助本组工人遵守平安操作规程和各项平安消费制度，组织好每日班前、班后的平安检查。
四、平安消费制度施工消费现场的情况是复杂的，必须亲密注意防止工伤事故的发生，杜绝不平安因素的苗子。
一般应在以下几方面加以防范：1、在施工前，操作人员必须认真检查场地、道路、工具和设备等平安状况，确认平安后，才能进展操作。
2、工作时要精力集中，不准与别人闲谈、打闹和嬉戏，不准酒后操作。
3、现场施工操作人员，不准赤脚工作，易燃、易爆品附近严禁吸烟、打火，不准在砖垛下或其它危险处休息。
4、工作中制止擅自乱挪乱拆已搭好的脚手架及风缆绳等设施，严禁互相打赌逞强、昌险作业等。
电力安装合同范本（精选5篇）
电力安装合同范本（精选5篇）电力安装合同范本现今社会公众的法律意识不断增强，合同起到的作用越来越大，合同是企业发展中一个非常重要的因素。
拟定合同的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是小编整理的电力安装合同范本（精选5篇），欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
电力安装合同范本1发包单位(甲方)：承包单位(乙方)：“江语城小区”项目的施工用配电安装工程由甲方发包给乙方，根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》及有关的法规和文件，为明确双方在施工过程中的权利、义务和经济责任，经双方协商，特签订本合同。
一、工程概况：1、工程名称：江语城小区配电工程2、工程地点：恩施市施州大道608号——红庙经济开发区下官田3、承包方式：包工包料4、工程内容：安装630KVA箱变一台、400KVA箱变一台、高压计量箱二台、自备发电机、10KV高压引入、高、低压电缆引至各配电箱，用户电表。
(见设计图，满足供电需求，不含土建部分)。
5、承包方式：包工包料6、工程造价：经双方商定，工程供货安装总造价(含税金、设计、验收、撤除等费用)：____________。
二、工期：1、本工程总工期为：以建筑工程同步2、本工程开工日期：以甲方约定时间为准。
3、400KVA箱变一台，必需在______年______月______日以前安装到位并通电以保证甲方开工用电。
4、乙方必需在______年______月______日完成原门前高压线路搬迁等工作，配合甲方撤除原建筑物并承担因此发生的费用(高压线路搬迁)。
三、双方责任：1、甲方责任：(1)本合同生效后按合同约定向乙方拨付工程款。
(2)提供到电力部门办理相关手续的所有资料和证件。
(3)指定代表与乙方联系，负责工程施工过程中外围协调工作，对工程进行监督和验收。
(4)开工前消除障碍，协调外部环境，使施工现场具备施工条件。
2、乙方责任：(1)按合同要求按期保质保量完成所承担的全部工程，乙方必须按有关技术规范标准严格施工，因工程质量不合格所引起的一切责任，由乙方承担。
建筑电气安装劳务合同5篇
建筑电气安装劳务合同5篇篇1建筑电气安装劳务合同甲方（承包方）：____________乙方（发包方）：____________根据《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程质量管理条例》等相关法律法规，为明确双方权利义务，保障工程质量，特订立本合同。
第一条项目名称承包方应为发包方提供建筑电气安装服务，具体项目名称为____________，地点为____________。
第二条服务内容1. 承包方应根据工程设计要求和技术规范，完成建筑电气安装工程的施工及调试工作。
2. 承包方应配合其他相关工程的进度，按时按质完成工作。
3. 承包方应按照本合同约定的技术标准和质量要求，保证工程质量。
第三条安全管理1. 承包方应加强安全教育培训，确保施工作业人员遵守安全生产规章制度，减少事故发生。
2. 承包方应配备必要的安全设备，保证施工现场安全。
3. 每日施工结束后，承包方应对施工现场进行检查，确保安全规范。
第四条施工期限1. 本合同自双方签订之日起生效，工程应在约定的期限内完成。
2. 如因不可抗力等客观因素延长工期，双方应协商解决，延期期限不得超过______天。
第五条服务费用1. 本项目总服务费为______元人民币，具体支付方式为____________。
2. 如发包方需要增加或减少服务项目，双方应重新协商确定费用并签订书面补充协议。
第六条质量保证1. 承包方保证所提供的服务符合国家相关标准和规范，且具备合格证书。
2. 在服务使用期内，承包方承担服务质量保修责任，对出现的质量问题进行免费修复。
第七条知识产权1. 承包方提供的服务中涉及的技术、图纸等知识产权，属于发包方所有。
2. 发包方对承包方提供的技术和设计保密，未经发包方许可不得向第三方透露。
第八条违约责任1. 如因承包方原因造成工程质量问题，承包方应承担相应的违约责任，并赔偿因此造成的损失。
2. 如发包方违约，应支付相应违约金给承包方。
3. 双方均有权解除本合同，若解除本合同，违约方应承担违约责任。
电力安装合同范本5篇
电力安装合同范本5篇篇1甲方（发包方）：___________________乙方（承包方）：___________________根据《中华人民共和国合同法》及其他有关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实守信的基础上，就电力安装事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：_____________电力安装工程。
2. 工程地点：_____________。
3. 工程内容：包括但不限于配电室、变压器、电缆、开关柜、照明等电力设施的安装、调试及验收。
二、合同期限本合同自签订之日起生效，至工程竣工验收合格并交付使用之日止。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币______元（大写：______元整）。
2. 支付方式：甲方应按照以下方式支付工程款项：（1）合同签订生效后，甲方支付乙方工程总价的______%作为预付款；（2）工程完工并通过初步验收后，甲方支付乙方工程总价的______%；（3）工程竣工验收合格并交付使用后，甲方支付乙方剩余的______%工程款项。
四、工程质量和检查验收1. 乙方应按照电力行业的安装规范和要求进行施工，确保工程质量符合国家标准和合同约定。
2. 乙方应接受甲方的质量监督和检查，确保施工过程的质量可控。
3. 工程完工后，乙方应组织内部验收并提交验收报告。
甲方在收到验收报告后的______个工作日内组织最终验收。
4. 工程质量不符合约定的，乙方应无条件进行整改，直至符合约定。
五、工程安全1. 乙方应严格遵守安全生产法律法规，确保施工过程中的安全。
2. 乙方应制定完善的安全措施和应急预案，确保施工过程中的安全无事故。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
六、违约责任1. 甲方未按约定支付工程款项的，应按每日______%的标准支付逾期违约金。
2. 乙方未按约定完成工程施工的，应按每日______%的标准支付逾期违约金。
3. 因一方违约导致合同无法履行的，另一方有权解除合同，并追究违约责任。
电气安装工程合同范本7篇
电气安装工程合同范本7篇电气工程是最环保的能源，是可再生的洁净能源。
除了微小的电磁辐射等几乎不产生污染。
下面是小编为大家整理的关于电气安装工程合同范本，欢迎大家来阅读。
电气安装工程合同范本（篇1）甲方：乙方：甲方委托乙方安装施工：2__630kVA欧变高压配电安装工程，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律、行政法规，遵循平等、自愿的原则，经双方协商一致，签订本合同，并共同遵守执行。
一、工程项目：1、工程名称：2、工程地点：3、工程内容：乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电，即依据乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计)，经由施工地供电管理部门审批后的图纸施工。
4、工程所用的主材及厂家：1)安装一台YBM1-2__630/10 kVA欧式箱变----------------广东__变压器有限公司。
2)安装一台FZW28分界真空负荷开关------------- 珠海__有限公司3)敷设高压电缆YJV22-3__150mm2--------------------------广州市____实业有限公司。
4)安装欧变基础一个。
二、原始资料：甲方必须向乙方提供工程相关的总平面布置图，用电负荷数据及其它基础资料，并保证上述资料的真实性。
三、施工图纸：乙方根据甲方提供的基础资料进行设计(或委托有资质的设计院设计)，设计时间计入施工期限，设计方案由施工地供电管理部门审查同意后，以施工地供电管理部门审批后施工，乙方不持异议。
四、合同价款：甲、乙双方经协商，乙方以包干、包设计、包工包料、包工期、包试验、包验收、包带电接网、包通电的形式同意由甲方以(含税人民币)￥：__0元(人民币大写:__元整)总价承包本工程。
增减工程所发生的费用由双方确认后另行协商解决。
五、付款方式：第一期：甲、乙双方签定合同当天内，甲方向乙方支付工程款定金(含税人民币)￥：__00元(人民币大写:__元整)。
电力安装合同范本5篇
电力安装合同范本5篇篇1电力安装合同范本甲方（委托方）：_____________ 乙方（承包方）：_____________鉴于甲方拟向乙方承担电力设备安装工程，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经友好协商，达成如下《电力安装合同》（以下简称“本合同”）：第一条工程名称：本工程名称为_____________。
第二条工程地点：本工程位于_____________。
第三条工程内容：乙方应按照甲方提供的设计图纸和技术要求，对电力设备进行安装、调试和调整，保证设备正常运转。
第四条工程时间：乙方承诺在______年月______日之前完成工程，并组织相关人员进行培训。
第五条工程标准：本工程按照国家相关标准和规定进行施工，并保证工程质量达到国家要求。
第六条施工费用：乙方应按照双方协商确定的安装费用进行结算，结算标准为人民币￥_____________元，结算周期为_____________。
第七条违约责任：如果乙方未按照合同规定完成工程或者工程质量不达标，应承担相应的违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
第八条保修期：乙方承诺在工程验收合格之后，提供免费维修保养服务，保修期为______年。
第九条知识产权：工程设计图纸及相关技术资料的知识产权归甲方所有，乙方不得挪用、复制或泄露相关技术资料。
第十条争议解决：对于本合同履行过程中出现的争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可向当地人民法院提起诉讼解决。
第十一条本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格之日终止。
（以下无正文）甲方（盖章）：_____________ 乙方（盖章）：_____________签订日期：______年______月______日以上是一份电力安装合同范本，双方在签订合同前应仔细阅读并理解合同内容，确保双方权益不受损害。
愿双方能够在合作过程中互相信任、互相合作，共同完成工程。
篇2电力安装合同范本甲方：（甲方名称）统一社会信用代码：（统一社会信用代码）法定代表人：（法定代表人）地址：（地址）电话：（电话）邮编：（邮编）乙方：（乙方名称）统一社会信用代码：（统一社会信用代码）法定代表人：（法定代表人）地址：（地址）电话：（电话）邮编：（邮编）鉴于甲方具有从事电力安装的能力和资质，乙方拟委托甲方为其进行电力安装工程，为明确双方的权利义务，甲乙双方本着平等互利、信守诚实信用的原则，经友好协商，就有关事项达成如下合同：一、工程名称：（电力安装工程名称）二、工程地点：（工程具体地址）三、工程内容及范围：（对工程的具体描述）四、工程标准：（对工程标准及验收要求进行说明）五、工程造价：工程总造价为（具体金额），支付方式为（分期支付方式等）六、工程工期：（具体工期），自（日期）起至（日期）止七、甲方责任：甲方在承担本合同工程时，应按照修订完善的技术方案和工程标准，确保工程质量，保证工程的安全、有效运行八、乙方责任：乙方应按照合同约定的付款方式及时间及时足额支付工程款项，提供必要的协助，确保施工环境安全、整洁九、工程交付和验收：工程竣工后，双方应共同对工程进行验收。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电气安装合同完整版
In the case of disputes between the two parties, the legitimate rights and interests of the partners should be protected. In the process of performing the contract, disputes should be submitted to arbitration. This paper is the main basis for restoring the cooperation scene.
【适用合作签约/约束责任/违约追究/维护权益等场景】
甲方：________________________
乙方：________________________
签订时间：________________________
签订地点：________________________
电气安装合同完整版
下载说明：本协议资料适合用于需解决双方争议的场景下，维护合作方各自的合法权益，并在履行合同的过程中，双方当事人一旦发生争议，将争议提交仲裁或者诉讼，本文书即成为复原合作场景的主要依据。
可直接应用日常文档制作，也可以根据实际需要对其进行修改。
甲方：乙方：
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》及有关法规的规定，结合本工程具体情况，为明确双方责任，经协商签订本合同。
一、工程名称：
二、工程地点：
三、承包方式：劳务承包。
保质量、工期、安全生产、文明施工、综合治理。
四、承包范围及合同价款：
(一)电气部分
1、低压配电柜出线开关后至各楼层配电总箱，T接箱，双电源切换箱，泛光照明配电总箱，事故照明配电箱等有关电线、母线、桥架、线管的安装，调试和验收。
以及单位工程施工现场电气设备的维护及临时线路的假设和维护。
2、公共部分(地下室、楼梯间)的照明工程。
3、所有弱(火灾报警系统)电线管、孔、洞的预留预埋。
4、防雷接地工工程。
5、安全文明施工。
(二)合同价款
本合同价款为人民币：元每平方米(以建筑面积结算)属总价包干。
该总价已包括人工、机械、安装辅材、施工安装、调试、保险、风险、安全措施费等各项费用。
五、工期要求：在结构施工阶段，乙方必须跟随甲方的结构施工进度将应预埋的管、柜、箱、盒及铁件同步安装到位;装饰阶段乙方应将本工程施工顺序与甲方的装饰程序密切配合，平面协调、立体交叉施工，不拖其他工序后腿，不影响甲方整体施工进度计划。
六、质量标准：按照国家建筑安装工程验收标准、安装工程施工规范、JGJ59-99安保体系和当地主管部门的其他要求，作为本工程质量验收标准。
七、质量验收程序：
1对安装工作的正确性与符合性检验，由乙方自检合格后报甲方及监理复验。
2 施工阶段每一结构层次的隐检、完工阶段的电阻测试等检验项目，均应在乙方自检合格后报甲方复检验收，再由甲方报请建设、监理、设计及质监部门进行最终竣工验收。
其质量标准应与甲方与业主所签订的工程总包合同中
约定的质量要求相一致。
3 乙方必须服从甲方在各次验收中提出的所有整改意见，并在甲方限定的时间内整改至符合要求，乙方拒绝或拖延整改，甲方视情节轻重有权对乙方作出处罚。
4 乙方对现场所有已完施工成品负有保护的义务，凡因乙方施工安排不善，在结构已完施工部位进行凿洞、敲孔安装施工或返工的(暗管敷设的
八、质量保修责任：乙方承包的本安装工程在竣工验收备案后的年内负有保修义务，凡保修期内因乙方施工质量所引起的所有维修工作，均由乙方
限时无偿修复。
如乙方未能在限定时间内对缺陷部位进行修理，甲方可另派专业人员维修，所有费用从乙方预留的保修金中扣除。
九、本工程施工中，甲方除向乙方材料外，其余操作工、器具均由乙方自备。
十、本合同第四(二)条关于乙方的承包工费中已包括甲方给乙方的劳动保护及安全措施包干费，施工中发生的安全事故处理费用，全由乙方承担。
十一、本合同第四(二)条的工费单价是乙方施工质量达到业主规定的质量等级时的完全价格。
十二、付款办法：
1、乙方进场当月在无完成工程量之前，生活费由乙方自行调节。
2、施工阶段，甲方根据乙方每月完成、并经甲方、监理、质监部门验收合格后的工作量，向乙方支付当月完成工作量的45%。
甲方在付款时扣除当月乙方借款和因故罚款。
3、乙方承包的安装工程全部施工完毕，经甲方、业主、监理验收合格后，甲方向乙方支付到承包应得人工费总额的70%。
其时，如乙方无后续工程施工，乙方的施工人员必须撤离甲方的施工区域。
4、乙方剩余部分的施工人工费，在通过竣工验收备案，由甲方在扣除乙方应扣款项后，向乙方一次性兑现。
如本工程最终未通过竣工验收备案，则乙方只能按承包总人工费的80%收取，待竣工验收备案后的二个月内，除预留3%的保修金外付清余款。
5 乙方在每月领取生活费和人工费结算时，应按班组人员编制一式二份的工资结算方案，方案中须有每人结算金额和领款人签名，其中将一份报送甲方财务部门。
十三、保证金的交付与退还：乙方承诺确保甲方的工程进度、工程质
量、安全施工和文明卫生，自觉遵守国家的法律法规和甲方的有关制度。
待乙方承包的工程竣工验收备案后，预留3%的工程保修金，保修期限为年，如乙方不能履行合同，保证金则抵作违约金来补偿甲方因乙方原因造成的损失。
保修金不计利息。
十四、限额用料：甲方对乙方承包的本安装工程的主要材料实行限额使用，限额材料的种类由甲方确定，包括：各类箱、柜、盒、表及管材、导线、电缆、插座、开关、灯具、铁皮等，限额数量由乙方承包人根据施工图优化布设方案后计算，报甲方审批后实
施。
十五、甲方的责任和义务：
1、为乙方提供垂直运输机械的使用和提供本合同第九条约定的施工机具等。
2、向乙方提供施工图、限额内施工材料和具备施工条件的工作面。
3、对乙方进行操作规程、质量标准、进度要求、安全与文明施工等内容交底。
4、负责对乙方的施工质量、进度、安全和文明卫生进行监督、检查与验收。
5、按合同规定，向乙方支付具备
付款条件的承包人工费。
十六、乙方的责任和义务：
1 本合同签订后应及时与所属成员签订用工合同和安全责任书，交甲方备案。
2 严格遵守甲方的各项规章制度，安全操作规程，文明施工和综合治理规定。
3 必须执行对所有作业人员持证上岗的规定，设立兼职安全、质量、综治员，坚持工前交底、工中监督和工后验收。
做好当日记录。
并在工前对施工现场所有的安全设施。
杜绝违章指挥、违章作业和机械带病运转。
凡违章、违
规作业造成的安全事故，均由乙方及肇事者承担全部责任。
4 制止所属人员乱拉乱接电源在集体宿舍内用电炊器具煮饭、烧菜、烧水和取暖，一旦发现，甲方除没收器具外，另向乙方按项目部规定处以罚款;同时由乙方承担由此引发事故的全部责任和费用。
5 妥善保管，正确使用甲方提供的各种机具，如损坏或遗失照价赔偿。
6 乙方及所属施工人员必须遵纪守法，凡发生聚众闹事、行凶斗殴、赌博、偷窃或其它违法乱纪，扰乱治安的，甲方按有关规定进行处罚，情节严重的送至公安机关处理。
7做好施工现场的工后落手清，及时清理现场、回收安装材料，每天打扫宿舍内外环境卫生，保持现场整洁文明和生活区干净舒适。
8 乙方及所属成员不得将非本工地人员带入甲方施工现场或生活区域，如经发现，甲方将按有关规定对乙方进行处罚。
如由此发生意外伤害，均由乙方负责。
十七、违约责任
(一)有下列情况之一，均属乙方违约：
1、乙方承包人常擅离工作岗位，或施工人员严重不足，屡次不能如期完
成施工任务而影响甲方总体施工进度的;
2、乙方未能在甲方规定的时间内完成整改内容，并经一再催促无效的;
3、乙方施工质量低劣，造成甲方材料浪费、进度滞后和信誉损害的;
4、乙方中途放弃承包或将工程转包给第三者;
5、乙方聚众闹事、哄抬工价、缠索工费，扰乱甲方正常工作秩序的; 乙方有违约行为，甲方有权对乙方进行罚款、赔偿损失和中止合同等处罚。
(二)发生下列情况之一，由甲方向乙方补偿损失：
1 由于甲方施工指导错误或因设计
变更，要求乙方对已完工程进行返工重做的;由甲方补偿乙方因返工而引起的实际损失费用;
2 甲方无正当理由拖欠乙方施工工资时间达一年以上的，由甲方按同期银行利率向乙方支付拖欠期工费的利息。
十八、其他：
1、乙方所有作业人员进入作业区内必须穿戴整齐。
2、因工程所在地政府要求办理的暂住证、务工费等项费用，乙方按实际从业人数每人每年承担二十元。
上岗培训费用由乙方培训者自理。
十九、本合同一式三份，甲、乙
双方各执一份，报甲方公司一份，双方签字后生效。
至工程结束款项结清时除保修条款继续履行外，其余条款自行终止。
保修期满，保修条款自行失效。
甲方：(盖章)
甲方代表人：电话：
乙方：(盖章)
乙方代表人：电话：
年月日：
本处可输入公司或团队名字
THIS TEMPLATE IS DESIGNED BY FOONSHION。