《工程质量保修书格式》
工程质量保修书范文
尊敬的业主：
感谢您选择我们公司在您的项目中负责工程建设，我们在工程质量方面一直秉承着严格控制质量的原则，以确保我们提供的工程质量能够满足您的要求。
我们公司承诺，我们提供的工程质量保修书是真实和完整的。
在您的项目中，我们将尽力确保满足所有合同要求，超出您对工程质量的期望，并根据以下协议提供保修：
1.保修期：我们公司提供的工程质量保修期为三年。
从竣工时间起至三年后有效。
2.保修内容：我们公司保修在竣工验收之后出现的防水、墙体开裂、地面变形等不符合设计或者相关标准以及建设质量和安全要求的质量问题。
若业主在签订竣工验收书或保修书时发现本工程质量的缺陷，则公司不承担保修责任。
3.保修方式：对于出现的维修，我们将在接到业主的保修通知后，在48小时内派专业技术人员进行现场检查和评估。
评估后我们将提供修理计划和费用预算，并与业主商量确认后进行修理。
若属于保修范围内，我们将免费提供材料和人工。
4.保修退休：如果我们按承诺的期限内未能满足并修复缺陷，业主有权要求我们返还工程保修金，但不得超过项目总价的5%，如业主未及时提出保修要求，视为业主已放弃保修责任和权利。
我们公司的目标是通过建设质量保证来确保业主的需求得到满足，同时建立长期的客户关系。
我们将严格遵守以上协议及相应的质量标准，为您提供最优质的服务，也希望您能放心地委托我们完成您的项目。
谢谢！。
工程质量保修书标准协议范本
工程质量保修书协议范本一、背景二、保修期限根据国家相关法律法规和双方协商，本工程的保修期为X年（具体时间）。
三、保修内容1.承建方保证在保修期内对工程使用的材料和施工所产生的质量问题负责，承担维修和修复的义务。
包括但不限于内容：•材料质量问题：对于使用的材料存在质量问题，承建方将负责检查、更换或修复，并承担相应费用。
•施工工艺问题：对于施工工艺上的问题导致的质量隐患，承建方将负责解决，并承担相应费用。
2.保修期内，业主需要向承建方提交书面通知来报告工程质量问题，承建方将在接到通知后的合理时间内采取行动。
四、保修责任1.由于原因导致的质量问题，承建方将承担维修责任：•设计问题：如果质量问题是因为设计问题导致的，承建方将与设计方共同承担责任，并协助解决问题。
•施工问题：如果质量问题是因为施工问题导致的，承建方将承担全部责任，并在合理时间内修复问题。
2.保修期外，如发生紧急情况导致安全问题，承建方将立即采取措施确保安全，并在最短时间内修复问题。
五、保修条款1.保修期开始于工程完工验收合格之日。
2.保修内容包括但不限于材料、设备、设施、施工工艺等方面的问题。
3.保修期内，业主有责任定期检查工程质量，及时向承建方报告问题。
保修期外，业主需承担维修费用。
4.保修期内，承建方将免费修复和维修出现的工程质量问题。
5.如保修期限届满，业主可选择是否延长保修期，详细内容需另行商议确定。
6.本保修书一式两份，承建方和业主各持一份，具有同等法律效力。
六、其他事项1.本保修书的任何修改和补充需双方协商一致，并以书面形式确认。
2.如发生争议，双方将通过友好协商解决；如果无法协商解决，则提交有管辖权的法院裁决。
合同工程质量保修书范文
合同工程质量保修书范文甲方（建设单位）：___________乙方（承包单位）：___________鉴于甲乙双方就_________工程项目（以下简称“本工程”）的施工达成了合作协议，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，为确保本工程的质量满足国家规定的标准和要求，特订立本质量保修书，以资信守。
一、保修范围：本保修书涵盖自工程竣工验收合格之日起至保修期满为止，因乙方原因导致的本工程范围内的所有质量问题，包括但不限于主体结构安全、防水防漏、电气管线、给排水设施等。
二、保修期限：本工程的保修期限为______年，自工程竣工验收合格之日起计算。
在保修期内，如发现属于保修范围内的质量问题，乙方应在接到甲方通知后______小时内响应，并在合理时间内安排维修。
三、保修责任：1. 乙方应对其施工的工程质量负责，确保工程质量达到国家及行业规定的标准。
2. 在保修期内，如发现质量问题，乙方应负责无偿修复或更换不合格的部分。
3. 若因乙方原因导致重大质量问题，造成甲方损失的，乙方应负责赔偿相应的损失。
四、保修流程：1. 甲方在使用过程中发现质量问题，应及时书面通知乙方。
2. 乙方接到通知后，应及时派员进行检查，并与甲方协商确定维修方案。
3. 乙方应按照约定的维修方案及时进行维修，并确保维修质量。
4. 维修完成后，由甲方组织验收，合格后方可视为维修完成。
五、其他条款：1. 本保修书作为本工程施工合同的附件，与合同具有同等法律效力。
2. 未尽事宜，双方应本着公平合理的原则协商解决。
3. 本保修书一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
六、争议解决：因本保修书引起的或与本保修书有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交_____仲裁委员会仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
七、生效条件：本保修书自双方授权代表签字盖章之日起生效。
甲方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年__月__日。
建设工程合同质量保修书
建设工程合同质量保修书甲方（建设单位）：______________乙方（施工单位）：______________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方本着平等、自愿、公平和诚实信用的原则，就____________________（工程项目名称）的施工质量保修事宜，达成如下协议：第一条保修范围乙方按照合同约定对以下内容提供保修服务：1. 工程结构安全性；2. 工程使用功能；3. 工程外观质量；4. 双方约定的其他项目。
第二条保修期限1. 保修期自工程竣工验收合格之日起计算，为期____年；2. 各分项工程的保修期限按国家相关规定执行，但不得低于上述期限。
第三条保修责任1. 乙方在保修期内对由于施工质量问题造成的损坏承担免费维修或更换责任；2. 乙方应在接到甲方通知后____小时内响应，并在____小时内到达现场进行维修；3. 对于紧急情况，乙方应提供紧急响应服务。
第四条保修程序1. 甲方在发现工程质量问题时，应书面通知乙方；2. 乙方在接到通知后，应按照第三条规定的时间响应并进行维修；3. 维修完成后，甲乙双方应对维修结果进行验收，并签署验收文件。
第五条费用承担1. 由于乙方施工质量问题导致的维修费用由乙方承担；2. 由于甲方使用不当或第三方原因造成的损坏，乙方可提供有偿服务。
第六条保修金1. 乙方同意在工程款中预留____%作为质量保修金；2. 保修期满后，如无质量问题，甲方应在____天内退还保修金。
第七条违约责任1. 如乙方未按约定时间响应或完成维修，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：____；2. 如甲方未按约定退还保修金，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：____。
第八条争议解决甲乙双方在履行本保修书过程中发生争议，应首先通过协商解决；协商不成的，可提交甲方所在地人民法院诉讼解决。
第九条其他约定______________________________________________________________________________第十条本保修书的生效本保修书自甲乙双方授权代表签字盖章之日起生效，并作为原施工合同不可分割的组成部分。
工程质量保修书三篇
工程质量保修书三篇篇一：工程质量保修书甲方(建设单位)：乙方(施工单位)：甲乙双方根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《房屋建筑工程质量保修办法》，经双方协商一致，签订工程质量保修协议。
项目名称：一、工程质量保修范围和内容乙方在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程保修责任。
质量保修范围：地基基础工程、主体结构工程、屋面防水工程、电气管线、以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：质量保修内容：乙方施工的工程项目，如出现质量缺陷或隐患，乙方必须履行保修义务，特别是出现以下情形(不在乙方承包范围的项目除外)时：1、屋面、墙面渗漏水；2、地面沉陷、空鼓、开裂、起沙；3、门窗变形、门窗五金配件及门锁损坏、开启关闭不灵或缝隙超过规范规定及渗漏水等；4、施工产生的其他质量缺陷。
二、保修期约定双方根据《建设工程质量管理条例》及《房屋建筑工程质量保修办法》有关规定，约定本工程的最低质量保修期如下：1、地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2、屋面防水工程、外墙面的防渗漏为5年；3、电气管线、设备安装工程为2年；4、其他项目保修期约定如下：其他项目的保修期为2年。
三、保修期计算：1、质量保修期限在工程取得竣工验收备案证明、乙方将竣工档案、竣工工程全部移交给甲方的次日起算(以双方的交接记录为依据)；2、若工程移交给甲方时还存在质量问题且乙方选择自行进行整改时，则该工程的质量保修期自全部质量问题整改合格的次日起算；若乙方书面委托甲方整改、维修并同意所需费用按市场行情进行结算、从乙方预留于甲方的质量保修金中支付时，则以甲方同意接受乙方委托并代为整改、维修后，经甲方及监理单位共同签署验收合格书面文件次日起算。
四、保修责任1、属于保修范围、内容的项目，乙方应当在接到保修通知之日起按本保修书第五条规定立即派人保修，并在本保修书第六条保修时限要求的时间内完成保修。
工程质量保修书
工程质量保修书引言本工程质量保修书旨在明确工程质量保修的相关事项，确保工程质量得到有效保障，最大程度减少工程质量问题对项目建设和运营的影响。
背景作为本工程的参与方，我方承包商在工程建设过程中负责工程的施工、监理和质量控制。
为了保证工程的质量，我方愿意提供质量保修服务，确保工程在一定的质量期限内免费为业主提供维修服务。
质量保修期限根据相关法律法规和合同约定，我方承包商承诺提供以下质量保修期限：1.结构主体工程：保修年限为10年。
2.安装工程：保修年限为2年。
3.装饰工程：保修年限为1年。
质量保修内容1.结构主体工程：在质量保修期限内，如发现结构主体工程存在质量问题，我方承包商将负责及时进行修复或更换。
2.安装工程：在质量保修期限内，如发现安装工程存在质量问题，我方承包商将负责及时进行维修或更换。
3.装饰工程：在质量保修期限内，如发现装饰工程存在质量问题，我方承包商将负责及时进行修补或更换。
质量保修责任范围1.损坏由其他施工方引起的质量问题，由引起问题的施工方负责，我方承包商提供协助。
2.在质量保修期限内，质量问题由材料供应商引起的，由材料供应商负责，我方承包商提供协助。
质量保修条件为了保障质量保修的有效进行，以下条件需要满足：1.工程的正常使用和维护，且符合使用说明书的要求。
2.意外事故、人为损坏等非正常使用情况导致的质量问题不在质量保修范围内。
3.在质量保修期限内，业主对质量问题提出书面申请，我方承包商收到申请后将在合理时间内进行处理。
质量保修解决方式1.在质量保修期限内，业主发现质量问题并提出申请后，我方承包商将在7个工作日内进行调查和处理。
2.若质量问题属于我方承包商责任范围内，我方将承担维修、修补或更换的费用。
3.若质量问题属于其他施工方或材料供应商责任范围内，我方承包商将协助业主向相关方追责，并提供必要的技术支持。
质量保修书签字本工程质量保修书经双方确认后生效。
若质量问题发生，双方应友好协商，在合作中保持沟通，共同解决问题。
工程质量保证书模板
工程质量保证书模板工程质量保证书模板1工程名称：监理单位：建设开发单位：竣工日期：建筑面积（㎡）：保修单位：设计单位：物业管理单位：施工单位：结构形式：保修范围保修期限1、基础设施工程、房屋建筑的地基按设计文件规定工程和主体结构质量问题；使用寿命年限2、屋面、墙面渗漏水及有防水要求的5年卫生间；3、厨房地面、地下室、管道渗漏、水1年池、水箱漏水；4、有地漏排水的地面及阳台倒坡积水；1年5、墙面、顶棚抹灰层脱落；1年6、地面空鼓、开裂、大面积起砂及面1年砖松动；7、门窗翘袭、五金件损坏；1年8、管道堵塞；2个月9、供热、供冷系统和设备问题；2个采暖期或供冷期10、卫生洁具损坏；1年11、灯具、电器开关问题；6个月12、房屋白蚁预防。
15年不受伤害说明事项1、在保修期限内属于保修范围内的`工程质量问题，请拨打开发单位报修电话：xxxx2、在接到报修电话后，开发单位将及时派人调查核实，确系保修范围之内的，将在半个月之内组织人员上门维修。
3、若确认建筑工程项目的结构、水电等设施因地震、洪水、台风、寒潮、冰冻等自然灾害造成的质量问题，建设开发单位不负责保修，但可接受委托，提供维修服务。
4、本单位承诺向房屋购买人发放标准版《住宅建设工程质量保证书》，当发放给购买人的《保证书》与本《保证书》有不一致时，以本《保证书》为准。
5、保修期自竣工验收合格之日期起计算。
开发企业：（盖章）：单位地址：法定代表人：联系电话：报修受理人：报修电话：施工企业：（盖章）：单位地址：法定代表人：联系电话：报修受理人：报修电话：工程质量保证书模板2由我方负责施工的______有限公司____系统工程将严格执行国家有关工程建设的法律法规，履行施工单位的质量责任和义务确保工程施工质量达到设计要求和建筑工程施工质量验收规范的标准，并保证做到：一、项目建立工程质量保证体系，负责人对所承建过程的施工质量负责; 二、保证施工质量符合验收规范的标准，不偷工减料，不粗制滥造; 三、工程所有的各种材料、构配件、设备、辅材等严格按规范的.要求，使用前在用户的监督下验合格后方可使用;四、严格按有关规定组织有关人员进行检验施工质量检查评定。
工程质量及保修承诺书
工程质量及保修承诺书【工程质量及保修承诺书】日期：________（填写日期）甲方：（全称）地址：（详细地址）联系人：（姓名）联系方式：（/传真/邮箱）乙方：（全称）地址：（详细地址）联系人：（姓名）联系方式：（/传真/邮箱）鉴于：1. 甲方委托乙方进行工程项目（以下简称“本项目”）的承建；2. 乙方具备相关的技术能力和经验，有能力保证本项目的质量；3. 双方希望明确工程质量及保修事项，确保项目的进展顺利。
经甲乙双方协商一致，特此签订本《工程质量及保修承诺书》，以明确双方的权责关系和质量保证事项。
一、工程质量承诺1. 乙方郑重承诺按照国家有关规定和本合同的技术要求，为甲方提供高质量的工程服务。
2. 乙方保证项目实施过程中遵守国家相关法律、法规和标准，严格按照项目设计完成工程施工，并确保施工过程中的质量控制符合国家标准要求。
3. 乙方应配备经验丰富、技术熟练的专业人员进行施工，严格把关工程质量，确保工程的稳定性、安全性和可靠性。
二、工程保修承诺1. 乙方承诺按照国家相关法律、法规和标准的规定，对本项目的施工质量负责，并提供质量保修服务。
2. 乙方保证工程竣工后的保修期限为___________________（填写具体保修期限，例如1年或根据合同约定）。
3. 乙方承诺在保修期内，对因施工质量问题所引起的各类故障和损坏负责修复，并承担相应的维修费用。
4. 甲方在保修期内发现工程质量问题，应立即书面通知乙方进行维修，并提供必要的配合。
三、保修期限的延长及遗失赔偿1. 若在保修期内，乙方提供的维修服务无法解决工程质量问题，乙方须在被通知后及时进行二次维修，并延长保修期限至问题解决为止。
2. 甲方工程质量问题的解决责任属于乙方，若甲方未及时通知乙方并采取相应措施，导致问题扩大或引发其他问题，乙方不承担责任，并有权要求甲方独立解决和承担相应费用。
3. 若甲方在保修期结束前丢失或遗失保修文件，则视为保修期限已届满，乙方不再承担保修责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
《工程质量保修书格式》发包人（全称）：承包人（全称）：发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对签订工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括主体结构工程、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房屋和外墙面防渗漏、供热、供冷系统、电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：按《建设工程质量管理条例》第279号令执行。
二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修如下：1、主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2、屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面防渗漏为五年；3、装修工程为二年4、电气管线、给排水管道、设备安装工程为二年；5、供热及供冷为二个采暖期、供冷期；6、其他项目保修期限约定如下。
保修期为总承包工程竣工证书发出/实际竣工日期后的24个月。
三、质量保修责任1、属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修，发包人可以委托他人维修，（维修费用=发包人与委托方核算的工程量x发包人与委托方商定的单价），所需费用（维修费用）由承包人承担，直接从工程保修金冲抵，保修金不足以支付保修费用时，发包人有权进一步向承包人追索。
2、渗水、漏水、给排水、供电设施及线路出现等故障影响居民正常生活或商家经营活动时，承包人承诺在发包人通知后4小时内赶到现场并于6小时内完成维修。
3、发生紧急抢修事故的，承包人接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
4、对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方法，承包人实施保修。
5、质量保修完成后，由发包人组织验收，由于承包人工程质量问题造成发包人和业主的全部和间接损失，由承包人无条件承担。
四、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担，本工程约定的工程质量保修金为施工工程价款总额的5%。
五、其他1、双方约定的其他工程质量保修事项。
各单位工程保修期满前，由发包人、监理单位及其他有关部门共同对工程进行一次全面检查，对存在的问题由工程师发出整改指令，承包人必须按照工程师的整改指令，对存在的缺陷或其他不合格之处进行整改和修复，直至工程师满意为止。
2、保修金返还时间。
待保修期满两年，经发包人确认，30天内支付全部保修金，保修金不计利息。
本工程质量保修书，由施工合同发包人、承包人双方在竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。
发包人：（公章）承包人：（公章）法定代表人法定代表人或委托代理人：或委托代理人：年月日年月日第二篇：工程质量保修书工程质量保修书发包人（全称）：首钢xx特殊钢有限责任公司承包人（全称）：xx金泰建筑有限责任公司为保证首贵谷脚农场道路改造工程（工程名称）在合理期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。
承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任1、工程质量保修范围和内容质量保修范围包括：地基与基础、毛石挡土墙、砼路面、排水等全部施工内容。
具体质量保修内容双方约定如下。
承担所承包的全部工程内容。
2、质量保修期质量保修期从工程实际竣工之日算起。
分单项竣工验收的工程，按单项工程分别计算质量保修期。
双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：1.地基基础工程为5（伍）年；2.挡土墙工程为5（伍）年；3.砼路面工程为3（叁）年；4.路基排水泄洪工程为3（叁）年；5.其他约定。
无。
三、质量保修责任1、属于保修范围和内容的项目。
承包人应在接到修理通知之日后7天派人修理。
承包人不在约定期限内派人修理，发包人可委托其他人员修理，修理费从质量保修金内扣除。
2、发生需紧急抢修的事故（如基础沉陷、挡土墙发生破坏危及车辆及行人安全等），承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。
非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。
3、在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础和主体结构的质量。
因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。
四、质量保修金的支付工程质量保修金一般不超过施工合同价款的5%，工程约定的工程质量保修金为该工程结算价款的5%本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为：以结算价款5%核定。
质量保修金银行利率为无。
五、质量保修金的返还发包人在质量保修期满后15日内，将剩余保修金返还承包人。
返还时间和方式（贰年返还90%、剩余10%伍年返还）。
六、其他双方约定的其他工程质量保修事项：无本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。
第三篇：工程质量保修书【附件五】：工程质量保修书编号：工程质量保修书发包人：承包人：签约地点：签订时间：精装修施工合同—【附件五】：工程质量保修书工程质量保修书发包人：住所：法定代表人：联系人：联系电话：传真：邮政编码：电子邮箱：承包人：住所：法定代表人：联系人：联系电话：传真：邮政编码：电子邮箱：根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》及其他与本工程相关的法律法规及规章，经双方协商一致，对项目精装修工程签订本质量保修书。
1、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，履行相应的保修义务，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围为主合同中承包人承接范围内的所有工程及变更洽商内容。
具体保修范围。
详见《施工合同》（简称“主合同”）对工程范围的约定。
第1页共6页精装修施工合同—【附件五】：工程质量保修书2、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的质量保修期为：工程质量保修期的起始日为工程竣工验收合格之日；本工程质量保修期截止日期为：本工程中涉及地基基础和主体结构的工程部分的质量保修期截止日为设计文件规定的合理的使用年限届满之日；有防水要求的卫生间、厨房、房间的工程部分、屋面防水工程和外墙面的防渗漏工程以及外门窗框等的质量保修期截止日为：本工程移交发包人或发包人指定的物业公司后五年届满之日；其他工程部分的质量保修期的截止日为：本工程移交发包人或发包人指定的物业公司后两年届满之日。
3、质量保修责任3.1属于保修范围、内容内的项目，承包人应当自接到保修通知之日起12小时内派人到现场保修完毕。
如果不能当时完成的维修工作，承包人须当时提出解决方案及完成时间（最长不超过24小时）。
3.2发生须紧急抢修事故（如突发事件、紧急情况等），承包人接到事故通知后，应在2小时内到达事故现场抢修完毕。
3.3如承包人未在前述时间内到场维修或维修质量不合格或维修后仍无法正常使用，发包人或发包人委托的物业管理公司（以下简称“物业管理公司”）可随时自行或委托第三方进行维修而无需承担违约责任，并有权直接从承包人质量保修金中扣除维修费两倍金额的费用，质量保修金不足以支付该维修费两倍金额费用的，发包人或物业管理公司有权要求承包人赔偿。
前述发包人或物业管理公司的自行维修或第三方维修行为，不能免除承包人的工程质量保修责任，承包人仍应继续对前述维修工程及与此相关的维修项目履行保修义务并承担保修责任。
3.4因质量问题给予更换/变更产品/变更服务的部分，有防水要求的卫生间、厨房、房间的工程部分、屋面防水工程和外墙面的防渗漏工程以及外门窗框的保修期自更换/变更完成之日起自动顺延5年；其他工程部分的保修期自更换/变更完成之日起自动顺延2年；保修期或顺延期间内再次发生同类事件的，保修义务及保修责任按照第3.1-3.3条继续执行。
第2页共6页精装修施工合同—【附件五】：工程质量保修书3.5质量保修完成后，由发包人或物业管理公司组织验收。
3.6质量保修金为工程竣工结算价的5%。
工程移交发包人或发包人指定的物业管理公司两年届满后，经发包人或发包人指定的物业管理公司确认无质量异议，在依据本合同扣除相应维修费用或违约金（如有）后15个工作日内，发包人应向承包人无息返还至合同约定的质量保修金的50%；工程移交发包人或发包人指定的物业管理公司五年届满后，经发包人或发包人指定的物业管理公司确认无质量异议，在依据本合同扣除相应维修费用或违约金（如有）后15个工作日内，由发包人向承包人无息返还剩余质量保修金。
3.7保修实施细则作为保修书的附件，是本保修书不可分割的一部分，与保修书具有同等法律效力。
4、质量损害赔偿在保修期限和合理使用年限内（以两者期限较长者为准），因工程质量缺陷造成房屋所有人、使用人或者第三方人身、财产损害，导致发包人承担赔偿责任的，或导致发包人与房屋所有人、使用人或者第三方产生争议或者纠纷的，承包人应积极协调处理，并承担包括诉讼（仲裁）费、律师费在内的所有费用和所有赔偿责任，为弥补发包人名誉、经济等各方面损失，发包人可以从质量保修金中扣除相当于赔偿金额或索赔金额两倍的款项，不足部分，发包人有权向承包人追偿。
质量保修金返还后出现的上述质量损害赔偿，由承包人直接向受害方或索赔方承担赔偿责任，承包人还应赔偿由此给发包人造成的其他损失。
5、其他5.1未尽事宜，双方可协商另行签订补充协议如下：无。
保修实施细则作为本保修书的有效组成部分，具有同等法律效力。
5.2本保修书一式肆份，发包人、承包人各执贰份，自双方签字盖章后生效。
5.3本工程质量保修书作为主合同附件，应在签署主合同同时签署本工程质量保修书。
第3页共6页精装修施工合同—【附件五】：工程质量保修书5.4本工程质量保修书规定保修标准低于招标文件、投标文件、双方会谈纪要或主合同等以及国家、工程所在地颁布的现行有效的有关法律、法规、规章及其他规范性文件中任一文件规定的，以标准高的前述文件为准。
5.5发包人有权委托物业管理公司负责监督管理本项目的质量保修工作，届时发包人将以书面形式通知承包人，明确被委托物业管理公司的名称及项目移交日期。
自本项目移交之日起物业管理公司将全权行使发包人在本保修书及保修实施细则中有关质量保修方面的权利义务，且物业管理公司有权与承包人另行签署保修期内的保修实施细则，承包人须服从物业管理公司的监督管理，并配合物业管理公司的相关工作。
发包人有权根据物业管理公司对保修情况的确认作为发包人返还质保金的前提条件。
（此页无正文）第4页共6页精装修施工合同—【附件五】：工程质量保修书（本页为签字页）发包人：法定代表人或代理人（签字）：年月日承包人：法定代表人或代理人（签字）：年月日【附件】保修实施细则第5页共6页精装修施工合同—【附件五】：工程质量保修书保修实施细则1、保修负责人及保修人员的确定1.1承包人指定保修负责人：，联系电话：办公电话（9：00-18：00），手机（常年24小时开机），地址：，传真，电子邮箱：。