送变电安装工程合同书
110KV变电站工程安装合同
110KV 变电站工程安装合同合同编号110KV变电站施工合同编制日期：2023年月输变电工程建设施工合同工程单位〔全称〕：(以下简称甲方) 施工单位〔全称〕：(以下简称乙方) 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循公平、自愿、公正和诚恳信用的原则，双方就本建设工程施工事项协商全都，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：二、承包范围- 3-意见，则视为同意顺延工期。
4、工程竣工4.1乙方必需依据合同商定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工。
4.2因乙方缘由不能依据合同商定的竣工日期或甲方同意顺延的工期竣工的，乙方担当违约责任。
4.3施工中甲方如需提前竣工，双方协商全都后应签订补充协议，作为合同文件组成局部。
其内容应包括：⑴提前的时间和修订后的进度打算。
⑵乙方为保证工程质量和安全实行的措施。
⑶甲方为提前竣工供给的条件。
五、质量标准1、工程质量标准：《110KV及以上送变电工程启动及竣工验收标准》〔DL/T782-2023〕《电气装置安装工程高压电器施工能验收标准》〔GBJ147-1990〕《输变电工程达标投产考核评定标准》〔2023 版〕2、工程质量2.1工程质量应当到达合同商定的质量标准，质量标准的评定应执行电力建设工程施工质量检验及评定标准等规定。
2.2双方对工程质量有争议，由双方同意的工程质量检测机构鉴定，所需费用及因此造成的损失，由责任方担当。
双方均有责任时，由双方依据其责任分别担当。
2.3消灭质量事故乙方应在发生后 24 小时内通知甲方，并在 7 天内供给工程事故分析报告。
3、双方责任⑴由于设计缘由试运行达不到验收要求，甲方应要求设计单位修改设计，乙方按修改后的设计重安装。
甲方担当修改设计、撤除及重安装的全部费用，工期相应顺延。
⑵由于设备制造缘由试运行达不到验收要求，由该设备选购一方负责重购置或修理，乙方负责撤除和重安装。
设备由乙方选购的，由乙方担当修理或重购置、撤除及重安装的费用，工期不予顺延；设备由甲方选购的甲方担当上述各项费用，工期相应顺延。
变电站工程施工合同(全文)正规范本(通用版)
变电站工程施工合同(全文)合同主要内容本合同是由甲方（简称“甲方”）与乙方（简称“乙方”）就变电站工程施工事宜达成的协议，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下合作条款：一、施工范围1.甲方委托乙方负责变电站工程的施工，包括建设、安装、调试和交付等阶段。
2.乙方应按照甲方提供的工程计划和施工图纸进行施工，并确保所采用的材料符合国家标准和质量要求。
3.施工期限为个月，具体以双方进一步协商确定。
二、工程费用及结算方式1.甲方应按照工程进展情况及时支付工程款项。
工程款项包括材料费、人工费、设备费等相关费用。
2.工程款项支付方式约定为每季度一次，由乙方向甲方提交工程进度报告后，甲方在7个工作日内支付乙方相应的工程款项。
3.工程结束后，甲方对工程进行验收，如验收合格，则支付乙方最后一笔尾款。
三、质量和安全保证1.乙方承诺按照国家质量管理体系进行施工，并保证工程达到合同约定的设计标准和质量要求。
2.乙方应制定详细的施工方案和安全计划，并确保施工过程中严格按照相关安全规范进行操作。
3.如因乙方施工原因导致工程质量问题或安全事故，乙方将承担相应的责任并进行相应的赔偿。
四、延期和解除合同1.如因不可抗力或其他不可预见的原因，导致工程进度无法按计划完成，双方应友好协商延期方式和延期工期。
2.如因一方原因存在违约行为，对方有权解除合同并要求违约方承担相应的经济和法律责任。
五、合同解释和争议解决1.本合同的解释和履行应依据相关法律法规进行。
2.如因合同履行过程中发生争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可向有关部门或仲裁机构申请解决。
六、其他条款1.除非经双方书面同意，本合同的权益不得转让给第三方。
2.双方同意保密涉及到本合同的商业机密和技术资料。
3.本合同自双方代表签字之日起生效，至工程竣工并验收完毕后终止。
总结本合同详细规定了甲方和乙方在变电站工程施工过程中的各项权利和义务，以确保工程的顺利进行和达到预期的质量标准。
变配电工程承包合同范本3篇（2）
变配电工程承包合同范本3篇(2)变配电工程承包合同范本二合同编号：合同双方：发包方：承包方：发包方(甲方)：承包方(乙方)：工程(部分) 施工承包合同甲方经文批准，建设工程，已于年月日经过招投标，由乙方中标承包。
按照《中华人民共和国合同法》和相关法律法规的规定，结合本工程具体情况，经双方协商一致，达成如下协议：第一条工程概况1、工程名称：。
2、工程地点：。
3、工程项目批准单位：。
4、承包范围和内容：。
5、其他需要约定的工程概况内容。
第二条工程期限1、本工程开工日期------年-------月-------日，竣工日期-----年----月-----日。
2、如遇下列情况，经甲方现场代表和监理单位现场代表签证后，工期相应顺延，并用书面形式确定顺延期限。
(1)甲方在合同规定开工日期前未能提供施工场地，道路、水、电源未能接通而影响施工。
(2)甲方负责供应的设备、材料在交验时发现有缺陷，需要修、配、改、代、换而影响进度的。
(3)因设计变更而延误工期的。
(4)一周内非乙方原因停水、停电累计8小时以上而影响进度。
人力不可抗拒的因素而延误工期。
第三条工程总价1、本工程承包总价为人民币-----------元。
大写2、工程的承包方式为按甲方审定的本工程预算总额承包，包工包料(其中：不含 )。
3、预算、结算编制依据：4、遇下列情况，承包总价可作相应调整：(1)本工程承包总价为暂估价，经双方确认暂估价有变化;(2)在合同工期内政策性调整所发生的费用变化;(3)经双方审查确认的设计变更或工程量变更;(4)经甲方批准在施工中增加了工程项目;第四条工程承包价款的支付与结算1、本合同生效后，甲方向乙方支付工程预付款----------万元。
2、甲方收到乙方的工程进度月报后，在-------天内按核实的工程进度支付工程进度款，工程进度款支付达到合同总价的---------%时，逐步按比例开始扣回预期付款。
3、工程进度款支付达到合同总价的--------%时，不再按进度付款。
变电站安装合同协议书范本
变电站安装合同协议书范本一、合同当事人信息甲方（委托方）：_________（公司名称）乙方（承包方）：_________（公司名称）二、工程概述1. 工程名称：___________（具体项目名称）2. 工程地点：___________（具体地理位置）3. 工程范围：包括但不限于变电站的设计、材料采购、施工安装、调试及验收等。
4. 工期要求：自____年____月____日起至____年____月____日止。
三、质量标准与要求1. 工程质量必须符合国家现行相关标准和规范要求。
2. 设备材料应满足设计要求，并具有相应的合格证明或检验报告。
3. 施工过程中应严格按照施工图纸和技术规范执行，确保工程质量。
四、合同金额与支付方式1. 合同总价：人民币______元整（¥______）。
2. 付款方式：分阶段支付，具体支付比例和时间节点如下：- 预付款：合同签订后____天内支付总金额的____%。
- 进度款：根据工程进度分批支付，每达到一定进度支付相应比例款项。
- 竣工款：工程完工并通过验收后支付剩余款项。
五、违约责任1. 如因乙方原因导致工程延期，应按日支付违约金。
2. 如因甲方原因导致工程无法正常进行，应赔偿乙方相应的损失。
六、争议解决双方在履行合同过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他条款1. 保密条款：双方应对合同内容及在执行合同过程中获知的对方商业秘密予以保密。
2. 补充协议：合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
八、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
九、附件本合同的附件包括工程图纸、技术规范、设备清单等，与本合同具有同等法律效力。
十、签署甲方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_______ 日期：____年____月____日。
配电工程安装合同书模板
配电工程安装合同书模板合同范本专家。
配电工程安装合同书模板。
合同编号，【编号】。
甲方（委托方），【甲方名称】。
地址，【甲方地址】。
联系人，【联系人姓名】。
电话，【联系电话】。
乙方（承包方），【乙方名称】。
地址，【乙方地址】。
联系人，【联系人姓名】。
电话，【联系电话】。
鉴于甲方拟进行配电工程安装项目，现委托乙方进行相关工程的承包和施工，双方经友好协商，达成如下合同：一、工程内容。
1. 乙方应按照甲方的要求，对配电工程进行设计、采购、安装、调试等工作，确保工程质量和安全。
2. 工程包括但不限于，主配电箱、分配箱、电缆线路、开关插座等设备和配件的安装和连接。
3. 工程所需材料和设备的采购应符合国家标准和相关规定，保证质量合格。
二、工期和验收。
1. 工程的开工日期为【日期】，竣工日期为【日期】，工期为【工期天数】天。
2. 工程完工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方对工程质量和安全进行检查合格后，方可进行验收。
三、合同价款。
1. 甲方应按照合同约定的工程量和质量支付合同价款，共计人民币【金额】（大写）。
2. 价款支付方式，【支付方式和时间节点】。
四、违约责任。
1. 若乙方未能按时完成工程，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为合同价款的【百分比】。
2. 若工程质量不符合国家标准和合同约定，乙方应承担相应的责任，并进行整改。
五、保修期。
1. 工程竣工验收合格后，乙方应对工程质量提供【保修期限】的质量保修服务。
2. 保修期内，如发生因乙方施工质量问题导致的故障，乙方应免费进行维修和更换。
六、其他条款。
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同未尽事宜，由双方协商解决。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期，【日期】签订日期，【日期】。
以上为配电工程安装合同书模板，如有任何疑问或需要进一步定制，请随时与我联系。
变电工程施工合同协议书
变电工程施工合同协议书甲方（业主）：___________乙方（承包商）：___________鉴于甲方拟建设的变电工程项目需要专业的施工团队进行施工，乙方具有相应的资质和能力完成该工程，双方本着平等、自愿、互利的原则，经过友好协商，达成如下合同条款：一、工程概况1. 工程名称：___________变电工程。
2. 工程地点：___________。
3. 工程规模：包括但不限于_________KV变电站一座，以及相关的输电线路和配电设施。
4. 工程内容：从土建工程到电气安装，再到调试验收等一系列工作。
二、工程质量1. 乙方必须按照国家及行业相关标准和规范进行施工，确保工程质量达到设计要求。
2. 工程竣工后，应通过甲方组织的验收，并满足国家电网公司的接入条件。
三、施工周期1. 工程开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 如遇不可抗力因素影响工程进度，双方应协商确定新的工期。
四、合同价款1. 合同总价为人民币（大写）_____________元。
2. 价款支付方式：___________。
五、违约责任1. 如乙方未能按期完成工程质量或工程进度，应按照合同约定支付违约金。
2. 如甲方未能按约定支付工程款项，应承担逾期付款的责任。
六、争议解决合同执行过程中发生的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：_____________代表签字：_____________日期：____年____月____日乙方（盖章）：_____________代表签字：_____________日期：____年____月____日。
电力工程安装合同协议书6篇
电力工程安装合同协议书6篇篇1电力工程安装合同协议书甲方（甲方单位名称）：______________法定代表人（负责人）：______________地址：______________电话：______________乙方（乙方单位名称）：______________法定代表人（负责人）：______________地址：______________电话：______________鉴于，甲方欲对其所在地（项目地址）进行电力工程安装，为确保工程质量，按规范要求，甲、乙双方经协商一致，签订以下合同。
第一条工程范围1. 本合同工程范围包括：（1）电力工程设计、施工和监理。
（2）设备和材料的采购。
（3）电力工程验收。
2. 工程施工地点：______________。
第二条工程费用1. 本工程总造价为：______________元（大写）。
2. 甲方应按照合同规定的支付进度及付款时间，按期支付工程款项。
3. 甲、乙双方约定保证金为本工程款的________%。
在合同解除后，保证金将按照约定方式退还。
第三条质量要求1. 本工程应符合相关法律法规和规范要求，确保工程质量，达到预定设计要求。
2. 乙方应提供质量保证书，对工程质量负责，对出现的质量问题进行处理。
3. 工程验收合格后，乙方应提供相应的保修期，维修故障设备和工程，保证工程设备的正常运行。
第四条工期安排1. 工程施工周期为：__________天。
若因不可抗力等原因造成工期延误，双方应协商处理，并保持沟通及时通知。
2. 工程实际完工后，乙方应做好相应的工程验收手续。
第五条变更和解决争议1. 如需变更工程内容，应经双方协商一致，并签订变更协议。
变更协议应明确变更内容、工程费用及工期等。
2. 若发生争议，双方应友好协商解决，不能协商解决的，可向有关部门投诉或调解处理。
第六条合同解除1. 本合同解除条件包括但不限于以下几种情况：双方协商一致、工程未按时完工、工程质量严重不合格等。
电力安装施工合同范本(8篇)
电力安装施工合同范本（8篇）电力安装施工合同范本（精选8篇）电力安装施工合同范本篇1建设单位：(简称甲方)地址：施工单位：(简称乙方)地址：兹有工程，经过投标、议标、决定由乙方施工。
根据《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》规定，结合本工程的实际情况，为了明确工程项目及双方责任，本着互相协作，确保施工项目顺利完成的原则。
经过甲乙双方协商签定本合同。
第一条：工程地点第二条：工程内容第三条：承包方式第四条：工程价款及调整1. 工程价款2.发生以下情况之一经双方协商同意后可做调整：(1)甲方代表确认的工程量增减;(2)甲方代表确认的设计变更或工程洽商;(3)工程造价管理部门公布的价格调整;(4)甲方原因造成的乙方窝工损失或其他得有关损失;(5)合同条款以外得其他增减或调整;第五条：付款方式第六条：合同工期1.双方商定总工期为天。
开工日期：年月日竣工日期：年月日2. 如遇下列情况，经甲方代表签证后，工程可以顺延。
(1)甲方不能按合同约定提供开工条件，(2)工程量变化和设计变更;(3)非乙方原因得气超过4个小时以上时;停水停电停(4)工程款未按时支付;(5)不可抗力(如地震台风火灾等)3.由甲方责任造成的工期延误，甲方应支付由此给乙方造成得窝工损失及其他增加费用，相应顺延工期。
4.乙方如无正当理由拖延工期，每超过一天罚款元，反之每提前一天奖励元。
但奖罚累计不超过总造价得2%。
第七条：工程质量要求：第八条：材料设备：第九条：工程施工前后双方的工作和有关责任1. 甲方：(1)进场前天内，甲方必须将施工现场清理干净。
为乙方提供施工人员生活住宿场地，并在乙方进场前办妥本工程报建和消防以及施工许可证等有关手续;(2)负责解决施工场地的用水用电热力电讯保证乙方在施工期间的需求;(3)按时支付工程款项;(4)协调施工现场内各交叉作业施工单位之间的关系及施工次序，保证乙方顺利施工;(5)组织有关单位进行图纸会审，向乙方进行设计交底;(6)组织施工现场的隐蔽工程变更工程的验收和签证工作;(7)负责本工程涉及有关部门的联系和协调工作;(8)组织工程竣工验收工作。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
送变电安装工程合同书
甲方：
立合同单位：
乙方：
为明确双方职责、分工协作，互相促进，圆满、优质、按期完成工程，双方协商，签订本合同：
一、工程内容及期限：
1、工程内容：
2、施工地点：
3、承包方式：
4、施工期限：在前期手续全部办完，具备施工的条件下，自
年月日起至年月日止。
5、工程造价：
6、
二、甲乙双方分工：
1、甲方负责办理：
（1）组织有关单位对施工图纸设计资料进行审定，并办理有关部门的审批手续及批准的施工执照。
（2）向银行提供拨款的文件，按乙方施工进度办理拨款和结算。
（3）委托工地代表对工程进度、质量进行监督、验收，并及时处理施工中有关甲方应负责解决的问题。
2、乙方负责办理
（1）编制施工组织设计和施工图预算，做好施工前各项准备
工作。
（2）向甲方提供施工进度及应向甲方提供的有关施工资料。
（3）严格按照施工图纸施工，在施工中要加强自检按照国网
颁布验收规范的有关规定进行施工，明确工程质量和工程进
度。
（4）竣工后向甲方及时提供竣工报告和有关技术材料。
（5）负责施工中施工人员的人身安全及设备停电后应采取
的各项安全措施。
三、物资供应：
1、工程材料，由乙方负责采购。
2、设备材料运输由乙方负责。
四、工程质量及验收：
1、工程质量、检查、验收、依照国网颁布验收规范及施工图纸
说明书、有关设计文件，审图意见执行。
2、质量检查及验收方式：
（1）开工后甲方派工地代表负责工程质量检查，及时发现问题，提供准确的技术资料和工程变更内容，以便乙方修改
设计，增加工作量
（2）乙方要认真执行设计施工规范，严把质量关，加强自检，确保工程质量。
保证安全送电。
五、拨款方式：
1、开工前甲方先拨付工程预算款的%,以便乙方备料。
2、竣工验收合格后，送电前一次结清工程全部费用。
否则送电
将延顺延。
六、补充条款：
本合同一式份，甲乙双方各执份，分送有关单位份
甲方（章）乙方（章）
负责人：负责人：
开户行：开户行：
账号：账号：。