河北省建设工程施工合同示范文本
河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)
河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版) 河北建设工程施工合同(示范文本)(完整版)甲方：________（以下简称甲方）地质：________法定代表人：________乙方：________（以下简称乙方）地质：________法定代表人：________鉴于甲方拟委托乙方进行建设工程的施工，双方经友好协商，达成以下合同：________第一章总则第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利和义务，规定工程的施工内容、工期、质量要求、合同价款等，以确保双方的合法权益。
第二条合同范围本合同适用于所有河北省境内的建设工程，包括但不限于房屋建筑、市政基础设施、交通工程、水利工程等。
第三条合同效力本合同经双方共同签字后生效，并具有法律约束力。
第四条合同附件本合同附件包括但不限于以下内容：________1.工程图纸及技术资料2.工程量清单及报价单3.各项法律文件及审批文件4.相关合作协议第二章工程内容第五条工程范围1.描述甲方委托乙方的建设工程的具体内容，包括工程的规模、地点、用途等。
2.明确工程所涉及的建筑、结构、水电、装饰等专业以及相关施工工艺和技术要求。
第六条施工工期1.规定工程的开始和结束日期，以确保施工工期的履行。
2.如有延期等情况，甲乙双方应及时协商并签订补充协议。
第七条施工内容变更1.规定变更工程的程序和要求，包括必须经过甲方书面同意，以及变更造成的费用和工期调整等问题。
2.双方应确保变更工程的合理性和可行性。
第三章工程质量第八条质量目标1.列出建设工程的质量目标和验收标准。
2.双方应确保工程质量符合国家及地方法律法规的要求，并在合同中明确质量监督和验收的责任和程序。
第九条质量保证1.鉴于工程质量是双方共同关心的问题，乙方应提供保证措施，确保工程质量达到预期目标。
2.甲方有权要求乙方重新修复或返工不达标的工程。
第十条责任及处罚1.规定工程质量不达标时，甲方可以要求乙方承担相应的责任和处罚。
河北省建设工程施工合同示范文本版
河北省建设工程施工合同示范文本版一、合同的签订与生效双方根据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，自愿平等协商，达成如下合同：1. 乙方同意按照本合同的规定和相关法律、法规的规定，为甲方提供建设工程施工服务。
2. 乙方同意遵循国家的安全生产法律法规，保证施工过程中的安全，提供符合质量标准的施工服务。
3. 合同生效条件：经双方代表签字、盖章，合同即生效。
二、合同的履行与监督1. 甲方要求乙方按照本合同的约定和工程进度计划进行施工，并提供必要的协助。
2. 乙方应当按照法律法规的要求，提供取得合法资质的建设工程施工人员，按时保质地完成施工任务。
3. 甲方对于乙方施工过程中的工程质量和进度有权进行监督，并有权要求乙方进行整改和调整。
4. 甲方和乙方可以协商确定专项监理机构，负责对项目的施工进度、质量进行监督。
监理机构的费用由甲方承担。
三、工程款的支付与索赔1. 工程款的支付方式：甲方按照施工进度及相关规定，向乙方支付相应款项。
2. 如乙方在施工过程中受到不可抗力或第三方原因导致工程无法按计划完成，乙方应及时通知甲方并提供证明材料，双方协商解决。
3. 如甲方对乙方施工质量存在合理的索赔要求，乙方应及时协商解决，并按照约定的时间和方式进行赔偿。
四、合同的变更与终止1. 双方协商一致可以对合同进行变更，但变更应以书面形式进行，并经双方签字确认。
2. 发生合同无法履行的情况时，双方应及时协商解决，如无法解决争议，可根据相关法律法规进行仲裁或诉讼。
3. 合同终止条件：合同履行完毕，或者双方一致同意解除合同时，合同终止。
五、违约与争议解决1.如甲方或乙方违反合同约定，应当承担相应的违约责任，并按照法律法规进行赔偿。
2. 出现合同争议时，双方应首先进行友好协商，如无法协商解决，可根据相关法律法规选择仲裁或诉讼解决。
六、法律适用与其他条款1. 本合同适用中华人民共和国法律法规。
2. 本合同未尽事宜，可由双方协商解决，如协商不成，参照相关法律法规进行处理。
《建设工程施工合同》(示范文本)
《建设工程施工合同》(示范文本)建设工程施工合同 (示范文本)第一章总则第一条合同目的根据《合同法》的规定，为明确双方的权力与义务，保证建设工程施工过程的顺利进行，特订立本建设工程施工合同（以下简称“本合同”）。
第二条合同范围本合同适用于包括但不限于房屋建筑、交通工程、市政工程等各类建设工程的施工合同。
第三条合同约定1. 双方应遵守国家法律法规、地方规章以及有关建设工程施工的技术规范和标准。
2. 合同双方应本着平等、互利、公正的原则，诚实信用地履行合同义务。
3. 双方在合同履行过程中应及时沟通、配合，共同解决出现的问题。
第二章合同的订立与生效1. 合同的订立应以书面形式进行，合同格式由双方共同商定。
2. 在签订本合，应明确合同的双方当事人、建设工程施工的地点、工程范围、工程质量要求等关键事项。
第五条合同的生效本合同自双方当事人签字盖章之日起生效，合同的履行期限为合同约定的工期期限。
第三章合同的履行第六条工程款支付1. 工程款的支付应按照工程进度和合同约定的支付方式进行。
2. 支付过程中，施工方应提供相应的支付申请和相关材料，建设方应及时审核并进行支付。
第七条施工期限1. 施工期限应按照合同约定的工期执行，如遇不可抗力或合同双方协商一致，可以适当延期。
2. 若施工方未能按时完成工程，建设方有权要求其支付违约金或采取其他合理补偿措施。
第四章合同的变更与解除1. 双方协商一致的情况下，可以对合同内容进行变更。
2. 变更内容应以书面形式进行，经双方签字盖章后生效。
第九条合同的解除1. 出现下列情形之一，本合同可被解除：合同期限届满并完成合同约定的工程内容；合同约定的工程质量无法达到要求，经双方协商决定解除合同；合同的变更沟通和协商后无法达成一致意见。
2. 解除合同后，双方应进行结算，并履行相关赔偿义务。
第五章争议解决第十条争议解决方式本合同履行过程中，若发生争议，双方应本着友好协商的原则，通过对话、调解等方式解决；如协商不成，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
建设工程施工合同(示范文本)
建设工程施工合同(示范文本)甲方:(甲方名称)乙方:(乙方名称)根据《合同法》等相关法律法规的规定,甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上,就甲方委托乙方进行建设工程施工的事宜,达成如下协议:第一条工程概况1.1工程名称:(工程名称)1.2工程地点:(工程地点)1.3工程范围:(工程范围)1.4工程面积:(工程面积)1.5工程质量要求:(工程质量要求)1.6工程施工期限:(工程施工期限)第二条合同价款2.1工程总造价为人民币(大写):(工程总造价)元整(小写):(工程总造价)元整。
2.2乙方在签订合同后(时间)内向甲方支付定金,定金金额为工程总造价的(百分比),即人民币(大写):(定金金额)元整(小写):(定金金额)元整。
2.3工程施工过程中,如发生设计变更、工程量增加等情形,甲乙双方应协商确定工程变更部分的价款,并签订补充协议。
2.4工程竣工后,甲乙双方应按照合同约定的方式进行结算,并签订结算协议。
第三条工程施工3.1乙方应当按照甲方提供的工程设计文件、施工图纸及技术规范进行施工,并保证工程质量符合合同约定的质量要求。
3.2乙方应当按照合同约定的施工期限完成工程施工,如因乙方原因导致工程延误,乙方应承担相应的违约责任。
3.3乙方在工程施工过程中,应当遵守国家及地方的安全生产法规和标准,确保工程施工安全。
第四条工程变更4.1如甲方需要对工程设计进行变更,应向乙方提出书面变更申请,并经乙方同意后方可进行变更。
4.2工程变更部分的价款,甲乙双方应协商确定,并签订补充协议。
第五条工程验收5.1工程竣工后,乙方应向甲方提交工程竣工报告,甲方应在(时间)内组织验收。
5.2验收合格的,甲方应向乙方支付工程结算价款;验收不合格的,乙方应按照甲方的要求进行整改,直至达到合同约定的质量要求。
第六条违约责任6.1甲方未按照合同约定支付工程价款的,应按照逾期支付部分工程价款的(百分比)向乙方支付违约金。
6.2乙方未按照合同约定完成工程施工的,应按照逾期完成部分的工程价款(百分比)向甲方支付违约金。
河北省建设工程施工合同精选6篇
河北省建设工程施工合同精选6篇河北省建设工程施工合同篇一装饰合同号：________甲方：________乙方（施工责任方）：________甲方承建之工程，现委托乙方采取（□A、包工□B、包工包料）、机具、设备、安全生产及安全设施等大包干方式进行施工。
为了明确工程内容及双方责任，特商定如下条款，双方共同遵守执行。
第一条：工程内容一、工程地点：_____________；二、开工日期：____年____月____日，竣工日期：____年____月____日，总工期：____日；三、分部分项工程工种类别：____；四、工程质量标准：____；五、乙方承包围：____；第二条：组织领导一、乙方必须服从甲方的统一指挥、调配、指导及管理，遵守甲方现场的各项管理及规章制度，做到文明施工、安全施工。
二、乙方必须确保进场人员的技术素质，特种工种均持证上岗。
在施工责任期内，未经甲方许可，乙方不得随意更换施工队伍和人员，以保证该项目技术力量和施工队伍的稳定性。
三、乙方必须指定专职管理人员，负责安排施工、生产、人员调配、技术安全、工程质量以及生活、计生等工作。
四、乙方不得采取任何形式同建设单位代表或建设监理单位代表联系和沟通，只要与本工程有关的事宜，必须向甲方项目经理汇报与协商。
除甲方高层领导特批外，否则，给公司造成负面影响的处以1000元—5000元的罚款。
五、乙方向工人发放生活费或工资，必须在本公司的项目经理监督下进行。
每个分部分项工程必须有工人的花名册，工人领取生活费或工资要在花名册上签字认可，并花名册交项目经理保管并存档。
第三条：双方职责一、甲方责任：1、负责工地现场工程质量、安全生产、工程进度、配料用料的指挥、监督和管理。
2、负责安排乙方工程量及现场进度、审核完成工程量，申报预决算，申请划拨工程款。
3、负责与业主、设计、监理等单位及部门进行工程联系并申报文件资料。
二、乙方责任：1、严格按照施工图纸与设计变更通知施工，严格执行国家现行《施工技术验收规范》。
(完整版)河北建设工程施工合同范本(已经填写版)
《河北省建设工程施工合同（示范文本）》第一部分协议书发包人:（全称）承包人:（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程立项、规划批准文件号：资金来源：二、工程承包范围承包范围: 三、合同工期工程合同工期总日历天数：_____天。
从年月日开始施工，至年月日竣工完成。
四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款合同总价（小写）：元。
（大写）：元。
六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第（1）条的约定。
（1）本合同第二部分通用条款第2.2款。
（2）本合同第三部分专用条款第2.2款。
七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效本合同订立时间：年月日本合同订立地点：发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：电子邮箱: 电子邮箱:建设行政主管部门备案意见：经办人：备案部门：（公章）备案登记第号年月日第二部分通用条款见《河北省建设工程施工合同（示范文本）》（略）第三部分专用条款1、定义1.37 所采用的书面形式包括以下第条。
(1)文书(2)信件(3)电报(4)传真(5)电子邮件(6)其他：2、本合同文件的优先解释顺序如下：按本合同第二部分通用条款第2.2款执行3、语言及适用的法律、标准与规范3.3约定适用的标准、规范的名称：执行施工图纸及图纸说明中要求的标准、规范；现行国家和地方政府现行有效的建筑法规、法律文件；国家和地方政府行政主管部门颁发的现行有效的建筑施工验收标准、规范。
河北建设工程施工合同范本(已经填写版)
《河北省建设工程施工合同（示范文本）》第一部分协议书发包人:（全称）承包人:（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：工程立项、规划批准文件号：资金来源：二、工程承包范围承包范围: 三、合同工期工程合同工期总日历天数：_____天。
从年月日开始施工，至年月日竣工完成。
四、质量标准工程质量标准：合格五、合同价款合同总价（小写）：元。
（大写）：元。
六、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第（1）条的约定。
（1）本合同第二部分通用条款第2.2款。
（2）本合同第三部分专用条款第2.2款。
七、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效本合同订立时间：年月日本合同订立地点：发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。
发包人：（公章）承包人：（公章）地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：电子邮箱: 电子邮箱:建设行政主管部门备案意见：经办人：备案部门：（公章）备案登记第号年月日第二部分通用条款见《河北省建设工程施工合同（示范文本）》（略）第三部分专用条款1、定义1.37 所采用的书面形式包括以下第条。
(1)文书(2)信件(3)电报(4)传真(5)电子邮件(6)其他：2、本合同文件的优先解释顺序如下：按本合同第二部分通用条款第2.2款执行3、语言及适用的法律、标准与规范3.3约定适用的标准、规范的名称：执行施工图纸及图纸说明中要求的标准、规范；现行国家和地方政府现行有效的建筑法规、法律文件；国家和地方政府行政主管部门颁发的现行有效的建筑施工验收标准、规范。
河北建设工程施工合同示范文本版正规范本(通用版)
河北建设工程施工合同示范文本版合同编号：签订日期：年月日本合同由双方共同缔结：甲方：（详细信息）乙方：（详细信息）第一章总则第一条合同目的本合同旨在明确甲乙双方在建设工程施工过程中的权利和义务，规范合同履行行为，维护双方的合法权益。
第二条合同范围1.合同范围包括但不限于设计、施工、材料供应、设备安装等工作。
2.本合同具体工程范围和工程内容详见附件一。
第三条工程期限1.工程期限为年月日至年月日。
乙方应按照本合同规定的工期完成工程。
2.若遇不可抗力等特殊情况，乙方可提出变更合理的工期，并经甲方同意后方可执行。
第四条合同价款1.本合同总价款为人民币万元，由甲方按工程进度支付乙方。
2.支付方式详见附件二。
第五条保证金1.乙方应在本合同签订后的日内向甲方支付人民币元作为保证金。
2.保证金将在工程竣工验收合格后扣除，并与尾款结算一并支付。
第二章甲方的权利和义务第六条甲方的权利1.甲方有权对工程进度、质量进行监督检查，并对乙方的工作进行指导和协调。
2.甲方有权要求乙方按照合同要求提供相关工程文件和资料。
第七条甲方的义务1.甲方应按时支付合同价款，并根据工程进度支付款项。
2.甲方应提供工程施工所需的场地，保证施工顺利进行。
3.如因甲方原因导致工程进度延误，甲方应支付乙方相应的违约金和损失赔偿。
第八条甲方的验收1.甲方有权对工程进行验收，验收标准以合同约定为准。
2.若乙方的工程不符合合同约定的质量标准，甲方有权要求乙方重新修复或修改。
第三章乙方的权利和义务第九条乙方的权利1.乙方有权按合同要求进行施工，并要求甲方按时支付合同价款。
2.乙方有权要求甲方提供必要的设计文件、施工图纸和工程资料。
第十条乙方的义务1.乙方应按合同要求完成工程，并保证施工质量符合相关标准和规范。
2.乙方应按时履行合同，并保证工程进度顺利进行。
3.乙方应提供必要的安全措施，保障工程施工过程中的安全。
第十一条竣工验收1.乙方应在工程完成后，向甲方提出申请进行竣工验收。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程编号：合同编号：河北省建设工程施工合同（示范文本）工程名称：工程地点：发包人：承包人：河北省住房和城乡建设厅制订河北省工商行政管理局二〇一三年十二月目录第一部分协议书 (8)一、工程概况 (8)二、工程承包范围 (8)三、合同工期 (8)四、质量标准 (9)五、合同价款…………………………………………………………………………………………………………………9六、项目经理…………………………………………………………………………………………………………………9七、组成合同的文件 (9)八、词语含义 (9)九、承诺 (10)十、签订时间………………………………………………………………………………………………………………10十一、签订地点 (10)十二、补充协议 (10)十三、合同生效 (10)十四、合同份数 (10)第二部分通用条款 (12)1.总则1.1定义 (12)1.2合同文件及解释 (15)1.3语言文字 (16)1.4 适用的法律、标准与规范 (16)1.5通讯联络 (16)1.6工程分包 (17)1.7发包人提供资料 (17)1.8图纸和承包人文件 (17)1.9投标文件的完备性 (18)1.10文物和地下障碍物 (19)1.11事故处理 (19)1.12专利权 (19)1.13联合的责任 (20)1.14保障 (20)1.15财产 (20)1.16交通运输 (21)2.发包人2.1发包人工作 (22)2.2发包人代表 (22)2.3 发包人人员 (23)2.4材料设备的提供 (23)2.5资金来源证明及支付担保 (23)2.6发包人支付合同款 (23)2.7组织竣工验收 (23)2.8现场统一管理协议 (24)2.9发包人未尽义务的责任 (24)3.承包人3.1承包人工作 (24)3.2项目经理 (25)3.3 承包人人员 (26)3.4 承包人劳务 (26)3.5 承包人现场查勘 (28)3.6 承包人实施工作 (28)3.7承包人实施施工组织设计和工作安排 (28)3.8承包人对设计图纸的使用和要求 (28)3.9承包人提供设计图纸及其责任 (28)3.10承包人为发包人的人员提供配合 (29)3.11履约担保 (29)3.12承包人未尽义务的责任 (29)4.监理工程师4.1发包人对监理工程师授权 (29)4.2监理工程师职权 (30)4.3监理工程师职权限制 (30)4.4监理工程师指令 (30)4.5承包人执行监理工程师指令 (31)4.6监理工程师代表任命和撤回 (31)4.7监理工程师职权委托 (31)4.8监理工程师未尽义务或失误的责任 (31)5.造价工程师5.1发包人对造价工程师授权 (32)5.2造价工程师职权 (32)5.3造价工程师职权限制 (32)5.4造价工程师指令 (32)5.5承包人执行造价工程师指令 (33)5.6造价工程师未尽义务或失误的责任 (33)6.工程质量6.1质量的管理 (33)6.2质量目标 (33)6.3隐蔽工程和中间验收 (34)6.4检查和返工 (35)6.5重新检验和额外检验 (35)7.安全生产、文明施工与环境保护7.1安全生产和文明施工 (35)7.2职业健康 (37)7.3环境保护 (38)8.工期和进度8.1施工组织设计 (38)8.2进度计划和报告 (38)8.3开工 (39)8.4 放线 (40)8.5工期和工期延误 (40)8.6不利物质条件 (41)8.7异常恶劣的气候条件 (42)8.8暂停施工和复工 (42)8.9加快进度 (43)8.10竣工日期 (44)8.11误期赔偿 (44)9.造价9.1资金计划和安排 (44)9.2工程量 (45)9.3工程计量 (45)9.4暂列金额 (46)9.5计日工 (46)9.6提前竣工奖与误期赔偿费 (47)9.7合同价款的约定与调整因素 (47)9.8工程数量的偏差 (48)9.9工程变更 (48)9.10合同价款调整方法 (49)9.11后续法律、法规、规定引起的调整 (50)9.12支付事项 (50)9.13预付款 (51)9.14安全生产、文明施工措施费 (52)9.15进度款 (52)9.16索赔 (54)9.17竣工结算与结算款 (55)9.18质量保证金 (56)10.材料与设备10.1发包人供应材料、工程设备 (56)10.2承包人采购材料、工程设备 (57)10.3样品 (58)10.4材料与设备专用要求 (59)10.5材料、设备的检验 (59)11.验收和工程试车11.1分部分项工程验收 (59)11.2竣工资料 (60)11.3竣工验收 (60)11.4 工程试车 (61)11.5提前交付单位工程的验收 (62)11.6施工期运行 (62)11.7 竣工退场 (62)12.缺陷责任与保修12.1缺陷责任期 (63)12.2质量保修 (63)13.违约13.1发包人违约 (64)13.2 承包人违约 (65)13.3第三人造成的违约 (67)14.不可抗力14.1不可抗力的因素 (67)14.2不可抗力处理程序 (67)14.3双方对不可抗力引起损伤的承担 (67)14.4 延迟履行合同发生不可抗力的责任 (68)15.保险15.1工程保险 (68)15.2工伤保险 (68)15.3其他保险 (68)15.4 持续保险 (69)15.5保险凭证 (69)15.6未按约定投保的补救 (69)15.7通知义务 (69)16.合同争议、解除与终止16.1合同争议 (69)16.2 合同解除 (71)16.3合同解除的支付 (72)16.4 合同终止 (73)17.其他17.1 缴纳税金、规费 (74)17.2 保密要求 (74)17.3廉政建设 (75)第三部分专用条款 (76)1．总则 (76)2．发包人 (78)3．承包人 (80)4．监理工程师 (82)5．造价工程师 (83)6．工程质量 (84)8．工期和进度 (84)9．造价 (85)10．材料与设备 (89)11．验收和工程试车 (89)12．缺陷责任期和保修 (90)13．违约 (90)14．不可抗力 (92)15．保险 (93)16．合同争议、解除与终止 (93)17．其他 (94)第四部分附件 (95)附件1 承包人承揽项目一览表………………………………………………………………………………9 6附件2房屋建筑工程质量保修书 (97)附件3 履约担保........................................................................................................................100 附件4预付款担保 (101)附件5支付担保 (102)第一部分协议书发包人:（全称）承包人:（全称）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况工程名称：工程地点：工程内容：（详见附件1《承包人承揽工程项目一览表》）。
工程立项、规划批准文件号：资金来源：二、工程承包范围承包范围:三、合同工期计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。
工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
四、质量标准工程质量标准：五、合同价款1.合同总价：人民币（大写）：（¥ 元）其中：（1）安全生产、文明施工费：人民币（大写）：（¥ 元）（2）暂列金额：人民币（大写）：（¥ 元）六、项目经理承包人项目经理：七、组成合同的文件组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第条的约定。
（1）本合同第二部分通用条款第1.2.2款。
（2）本合同第三部分专用条款第1.2.2款。
八、词语含义本协议书中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。
九、承诺1. 承包人承诺承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
2.发包人承诺发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、签订时间本合同订立时间：年月日十一、签订地点本合同订立地点：十二、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
十三、合同生效发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于后生效。
十四、合同份数本合同一式份，均具有同等法律效力，发包人执份，承包人执份。
发包人：（公章）承包人：（公章）地址：地址：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：开户银行：开户银行：帐号：帐号：邮政编码：邮政编码：电子邮箱: 电子邮箱:第二部分通用条款1.总则1.1 定义下列词语或措辞，除特别说明外，在本合同中具有以下赋予的含义：1.1.1合同：指发包人与承包人之间为实施、完成并保修合同工程所订立的合同。
1.1.2通用条款：指根据法律、法规和规章的规定及建设工程施工的需要订立，通用于建设工程施工的条款。
1.1.3专用条款：指发包人与承包人根据法律、法规和规章的规定，结合具体工程实际，经协商达成一致意见的条款，是对通用条款的具体化、补充或修订。
招投标工程的专用条款应当符合招标文件的要求。
1.1.4协议书：指发包人与承包人为本合同工程所签订的协议书。
招标工程应自中标通知书发出之日起30天内签订。
1.1.5中标通知书：指发包人正式接受中标人投标文件的函件。
1.1.6承包人投标文件：指根据招标文件编制完成并被中标通知书接受的，承包人为实施、完成并保修合同工程向发包人提交的技术、经济文件。
1.1.7标准与规范：指本合同所指明的和合同工程依法应适用的标准与规范，以及监理工程师、造价工程师对有关技术方面问题做出的补充、修改和批准文件。
1.1.8图纸：指由发包人提供或承包人提供并经发包人批准，满足承包人施工需要的所有图纸（包括配套说明和有关资料）。
1.1.9发包人：指在协议书中约定，具有工程发包主体资格和支付工程价款能力的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.10承包人：指在协议书中约定，被发包人接受且具有工程施工承包主体资格的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.11分包人：指被发包人接受且具有相应资格，并与承包人签订了分包合同，分包一部分合同工程的当事人，以及取得该当事人资格的合法继承人。
1.1.12工程造价管理机构：指国务院有关部门、县级以上人民政府建设行政主管部门或其委托的工程造价管理机构。