通信工程施工挂靠合同
建设工程合同挂靠纠纷案例
建设工程合同挂靠纠纷案例某建筑工程公司A与个体施工队签订了一份建设工程施工合同，合同约定由负责A公司承接的一项办公楼建设项目的施工工作。
由于A公司不具备相应的资质等级，故采用了挂靠的方式与合作，即A公司名义上承接工程，实际上由负责施工，并以A公司的名义对外签订合同和结算工程款。
在项目进行到一半时，双方因工程质量问题产生了争议。
认为工程质量问题是由于A公司提供的材料不符合标准所致，而A公司则认为是施工不当造成的。
随着争议的加剧，工程进度受到了影响，最终导致项目延期交付。
面对这一情况，双方均寻求法律途径解决纠纷。
经过法院审理，发现A公司与之间的合同存在多项不符合法律规定的条款，且双方在合同履行过程中均有过错。
法院判决双方应根据实际情况分担责任，并对未完成部分的工程进行重新协商或指定第三方进行质量鉴定。
此案例中，合同挂靠的行为违反了《建筑法》关于承建单位必须具备相应资质的规定，同时也违背了《民法典》中关于合同真实意愿的原则。
A公司与之间的合作模式虽然在一定程度上规避了资质门槛，但也为双方带来了巨大的法律风险。
从这个案例中可以看出，合同挂靠在实践中容易导致权责不明、风险难以控制的问题。
因此，建筑企业在签订合同时应严格遵守相关法律法规，避免采用非法的挂靠方式。
同时，企业在选择合作伙伴时，应对其资质进行严格审查，确保合作的合法性和工程的质量安全。
对于已经发生的合同挂靠纠纷，建议企业积极采取以下措施：及时收集和保存相关证据，包括合同文本、通信记录、施工现场照片等；寻求专业法律人士的帮助，对案件进行全面评估；根据法律规定和实际情况，通过协商或诉讼等方式妥善解决纠纷。
建设工程合同挂靠纠纷不仅关系到企业的经济利益，还可能影响到企业的声誉和市场地位。
因此，企业必须高度重视合同管理，确保合同的合法性和有效性，以防范和减少潜在的法律风险。
通讯施工合同协议书
通讯施工合同协议书甲方（发包方）：_________乙方（承包方）：_________鉴于甲方需进行通讯工程施工，乙方具备相应的资质并愿意承担该工程施工任务，经双方协商一致，特订立本合同，以资信守。
第一条工程项目概述1.1 工程名称：_________1.2 工程地点：_________1.3 工程内容：包括但不限于光纤铺设、信号塔建设、网络优化等通讯设施的搭建与维护。
1.4 工程标准：按照国家及行业相关标准执行，确保工程质量。
第二条合同价格与支付方式2.1 合同总价为人民币（大写）____________元整（¥___________）。
2.2 付款方式：甲方应按照合同约定的时间节点，分阶段向乙方支付工程款项。
第三条工期要求3.1 开工日期：自____年__月__日起3.2 竣工日期：至____年__月__日止3.3 延期条款：如遇不可抗力或双方认可的特殊情况，工期可适当顺延。
第四条质量保证与验收4.1 乙方保证所施工项目符合国家标准及行业规范，确保通讯系统稳定可靠。
4.2 工程完成后，由甲方组织验收，乙方须提供必要的技术资料和施工记录。
第五条违约责任5.1 任何一方未能履行合同规定的义务，应承担相应的违约责任。
5.2 若因乙方原因导致工程质量问题，乙方应在规定时间内无偿修复。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；6.2 协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他事项7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效。
7.2 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
7.3 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_________ 乙方代表（签字）：_________ 甲方盖章：_________ 乙方盖章：_________签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日。
通信工程简易施工合同
通信工程简易施工合同甲方（业主）：________乙方（承包方）：________鉴于甲乙双方就________（工程项目名称）的建设达成如下协议：一、工程内容与范围1. 工程地点：________2. 工程规模：________3. 主要工作内容包括但不限于：________- 通信线路的铺设- 基站的建立与调试- 网络系统的集成与测试4. 工程质量要求：必须符合国家及行业相关标准。
二、合同价格1. 合同总价为人民币________元。
2. 付款方式：________- 预付款比例及时间- 进度款支付条件- 竣工结算等三、工期要求1. 开工日期：________年____月____日2. 竣工日期：________年____月____日3. 如遇不可抗力因素影响工期，双方应及时协商确定新的竣工日期。
四、质量保证与验收1. 乙方应保证工程质量，严格按照国家标准及设计文件执行。
2. 工程完成后，由甲方组织验收，验收合格后视为工程交付。
3. 对于发现的问题，乙方应在约定时间内无偿修复。
五、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付工程款，应承担相应的违约责任。
2. 若乙方未按合同约定完成工程或工程质量不符合标准，应承担相应的违约责任。
六、争议解决因履行本合同所发生的一切争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交________仲裁委员会仲裁或依法向人民法院起诉。
七、其他事项1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：________乙方（盖章）：________签订日期：________年____月____日。
通讯管线施工合同
合同编号：_______甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“施工方”）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方进行通讯管线施工的事宜，经充分协商，达成以下合同条款：一、工程概况1.1 工程名称：_______通讯管线施工工程1.2 工程地点：_______1.3 工程规模：_______1.4 工程内容：包括但不限于通讯管线的铺设、连接、检测、维修等。
二、合同金额2.1 本工程合同总金额为人民币_______元整（大写：_______元整）。
2.2 乙方报价应包含施工过程中的一切费用，包括材料费、人工费、设备费、交通费、税费等。
2.3 甲方支付乙方工程款的方式为：合同签订后支付_______%，工程验收合格后支付_______%，质保期满后支付剩余的_______%。
三、施工期限3.1 乙方应按照甲乙双方协商确定的施工时间表进行施工，确保工程按时完成。
3.2 乙方若因自身原因导致施工进度延误，应按照甲方要求采取措施加快进度，并承担因此产生的费用。
3.3 甲方应按照约定提供施工场地和施工条件，确保乙方顺利施工。
四、工程质量4.1 乙方应按照国家和行业标准进行施工，确保工程质量。
4.2 乙方应保证所提供的材料和设备符合国家相关标准和规定。
4.3 工程验收合格后，乙方应承担质保期内的维修和保养工作。
五、安全生产5.1 乙方应严格遵守国家关于安全生产的法律、法规和规定，确保施工过程中的安全生产。
5.2 乙方应建立健全安全生产责任制度，明确各级管理人员和施工人员的安全生产职责。
5.3 乙方应定期对施工人员进行安全生产教育和培训，提高施工人员的安全生产意识。
六、合同的变更和解除6.1 甲乙双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利和义务，未经双方协商一致，任何一方不得单方面变更或解除合同。
6.2 合同履行过程中，如遇不可抗力等特殊情况，导致合同无法履行，甲乙双方可协商变更或解除合同。
通信线路施工合同模板
通信线路施工合同模板甲方（施工方）：（甲方单位名称）统一社会信用代码：（甲方统一社会信用代码）法定代表人：（法定代表人姓名）联系地址：（地址）联系电话：（电话号码）乙方（委托方）：（乙方单位名称）统一社会信用代码：（乙方统一社会信用代码）法定代表人：（法定代表人姓名）联系地址：（地址）联系电话：（电话号码）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，就甲方负责为乙方提供通信线路施工服务，经友好协商，达成如下合同：一、项目名称及地点1.1 项目名称：通信线路施工项目1.2 项目地点：（具体地点）二、工程范围2.1 甲方负责对乙方提供的通信线路设计方案进行施工，并确保施工过程符合相关法规和标准。
2.2 施工内容包括但不限于：线路铺设、接头维护、设备安装、线缆连接等。
2.3 乙方需要提供施工所需的材料和设备，并保证材料和设备的合格性。
三、施工期限3.1 双方约定的工程施工周期为（具体天数），自合同签订之日起计算。
3.2 如因不可抗力等原因导致工程延期，甲乙双方可协商重新确定工程竣工日期。
四、费用支付4.1 乙方应按照合同约定的工程金额支付工程款项给甲方。
4.2 工程款项支付方式为：（具体支付方式）4.3 工程款项支付时间为：（具体时间）五、质量保证5.1 甲方承诺施工过程中所使用的材料和设备符合国家相关标准，保证工程质量。
5.2 甲方对工程施工后的质量负责期限为（具体时长），自工程竣工之日起计算。
六、风险责任6.1 在工程施工过程中，如因甲方原因导致工程进度延误或者发生质量问题的，甲方应承担相应赔偿责任。
6.2 如因乙方原因导致工程进度延误或者发生质量问题的，乙方应承担相应赔偿责任。
七、争议解决7.1 合同履行过程中如发生争议，甲乙双方应友好协商解决；协商不成时，任何一方有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款8.1 本合同自双方签订之日起生效，至工程完工并经双方验收合格后终止。
通信工程包工合同
通信工程包工合同甲方（业主）：_________________乙方（承包商）：_______________鉴于甲乙双方就_______________（工程名称）通信工程施工达成合作意向，特此签订如下合同：一、工程内容及要求1. 工程包括但不限于：线路铺设、基站建设、系统集成、调试等相关工作。
2. 工程需符合国家相关通信工程建设标准及质量要求。
3. 工程地点：_________________。
4. 工程开工日期：____年____月____日，竣工日期：____年____月____日。
二、合同价款1. 合同总价为人民币（大写）_____________元整（￥__________）。
2. 价款包含所有材料费、人工费、机械使用费及管理费用等。
3. 付款方式按照以下流程进行：- 预付款：合同签订后7个工作日内支付合同总金额的10%。
- 阶段付款：根据工程进度分阶段支付，具体比例由甲乙双方协商确定。
- 尾款支付：工程竣工验收合格后，甲方应在7个工作日内支付剩余款项。
三、工期及延期1. 乙方应按合同约定时间完成工程，并保证工程质量符合标准。
2. 如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时书面通知甲方，并提出调整计划。
3. 若因乙方原因导致工期延误，应按照合同约定向甲方支付违约金。
四、质量保证及售后服务1. 乙方应对所提供材料和施工质量负责，确保达到行业标准。
2. 工程竣工后进入保修期，保修期内出现非人为损坏问题，乙方负责无偿修复。
3. 保修期满后，乙方应提供有偿维护服务，费用另行协商。
五、违约责任1. 任何一方违反合同约定，均应承担相应的违约责任。
2. 违约方需赔偿守约方因此遭受的损失，包括但不限于直接经济损失和预期利益损失。
六、争议解决合同执行过程中如发生争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可依法申请调解或向人民法院提起诉讼。
七、其他事项1. 本合同未尽事宜，甲乙双方可另行签订补充协议。
通信工程施工合同范本
通信工程施工合同范本一、施工合同的背景与目的通信工程施工合同是指为了规范通信工程建设过程中各方的权益，确保工程顺利进行而签订的一份法律文件。
施工合同的主要目的是明确各方在合同范围内的权责义务，明确工程的质量要求和完成期限，并确保支付合理的工程费用。
二、合同主体本合同由甲方（工程业主）和乙方（施工方）双方共同签署，双方必须遵守并履行合同的各项规定。
三、工程内容本合同所指通信工程包括但不限于：通信基站建设、通信网络设备安装、通信线缆布线等工程内容。
四、工期与延期1. 工程的起始日期和完成日期应在合同中明确约定，以确保工程进度的合理安排。
2. 若因不可抗力或特殊情况导致工期延误，延期事由及原因应及时通知甲方，并在得到甲方书面同意后，按照双方协商的方式进行工期调整。
五、质量要求1. 乙方应按照国家相关标准和规范的要求进行施工，并保证工程质量达到约定的技术指标。
2. 工程完成后，乙方应向甲方提供完整、清晰的施工验收报告及相应的工程档案。
六、费用支付1. 工程费用按照合同约定的付款方式进行支付，确保合同款项的及时支付。
2. 如甲方逾期30天未支付款项，乙方有权要求甲方支付相应利息。
七、保证和保险1. 乙方必须确保工程质量符合国家法律法规的要求，并提供合格的材料和设备。
2. 乙方应购买适当的责任保险，对工程中的人身伤亡和财产损失进行保险赔付。
八、解除合同合同的解除应符合以下情况：1. 经双方协商一致，或符合国家法律法规的规定。
2. 一方违反合同约定，经书面催告后未在合理期限内改正。
九、争议解决对于因合同履行发生的争议，双方应通过友好协商解决。
如协商不成，任何一方均有权根据有关法律向有管辖权的法院提起诉讼或仲裁。
十、其他约定1. 本合同未尽事宜由双方协商决定。
2. 本合同一经签署即生效，并取代双方之前可能存在的一切口头或书面约定。
十一、合同附件以下文件作为本合同的附件：1. 工程设计文件；2. 合同付款方式及款项划分表；3. 施工进度计划；4. 工程变更和索赔处理及结算报告；5. 其他业务相关文件。
通信工程施工分包合同模板
通信工程施工分包合同模板通信工程施工分包合同。
一、甲方，【甲方名称】。
地址，【甲方地址】。
法定代表人，【法定代表人姓名】。
电话，【联系电话】。
传真，【传真号码】。
乙方，【乙方名称】。
地址，【乙方地址】。
法定代表人，【法定代表人姓名】。
电话，【联系电话】。
传真，【传真号码】。
鉴于甲方拥有【项目名称】工程的总包工程施工合同，现甲方委托乙方进行【项目名称】工程的分包工程施工，双方经友好协商，特签订本合同，并共同遵守。
二、工程名称，【工程名称】。
三、工程地点，【工程地点】。
四、工程内容，【工程内容】。
五、工程工期，【工程工期】。
六、工程质量标准，【工程质量标准】。
七、工程报酬，甲方应支付乙方的工程报酬为【工程报酬金额】（大写，【工程报酬金额大写】）元整。
八、支付方式，甲方应按照工程进度和质量情况，分批支付乙方工程款，具体支付时间和金额见附件【支付计划表】。
九、工程保修期，乙方交付工程后，应承担【工程保修期】的保修责任，期满后甲方验收合格后方可支付尾款。
十、违约责任，任何一方违反本合同约定的，应承担相应的违约责任。
十一、争议解决，本合同履行过程中如有争议，双方应友好协商解决，协商不成的，可向【争议解决方式】申请仲裁。
十二、其他事项，本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
十三、合同生效，本合同自双方盖章之日起生效，至工程竣工验收合格并支付尾款后终止。
甲方（盖章），_____________ 乙方（盖章），_____________。
法定代表人，_____________ 法定代表人，_____________。
日期，_____________ 日期，_____________。
附件，支付计划表。
支付计划表。
工程进度支付比例支付金额。
（例，开工前 10% 10000元）。
（例，基础施工完成 20% 20000元）。
（例，主体结构封顶 30% 30000元）。
（例，工程竣工验收合格 40% 40000元）。
以上为《通信工程施工分包合同》的模板，具体内容可根据实际情况进行修改。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
通信工程施工合作协议
甲方：河南万象信息工程有限公司
乙方：
甲乙双方在平等互利的基础上，经过充分友好的协商，同意乙方挂靠甲方企业资质，从事甲方经营许可证范围内的经营项目，为明确双方的权利与义务及其挂靠期内的注意事项，甲乙双方订立本协议，如下条款：
1、乙方作为甲方具有一定施工能力的施工队伍，代表甲方在
郑州移动市区分公司内负责各单项预埋管线及线路工程的施
工，乙方按照施工合同的开票金额(每个单项合同)向甲方交
纳 %管理费。
2、乙方通过甲方所承接施工的工程，根据工程建设单位要求，
按期保质保量如期完成，凡是用包工、包部分材料的工程项
目，自购材料部分工程协调由乙方自行解决，乙方应自觉向
国家交纳各种税费。
完善工程管理，乙方必须按甲方要求进
行工程施工。
3、乙方应妥善保管和使用建设方提供的工程所有材料,乙方
负责施工中材料领取，及剩余材料的核对移交，办理相关的
签字手续，同时报甲方备案，甲方可根据乙方审计后工程核
对乙方工程使用材料，如发现乙方倒卖工程材料、剩余料，
凡因工程材料严重影响到甲方形象及信誉者，甲方将按照司
法程序办理有关手续，上报公安检察机关。
4、乙方从事的工程施工活动应符合国家的法律、法规，不得
有违法行为，否则后果自负。
乙方要维护好甲方的形象，不
得做有损甲方形象的事，否则甲方有权单方终止合同，并追
究乙方的经济责任。
5、乙方经营要符合国家《合同法》《安全生产法》等法律、法
规的有关规定，乙方使用人工，必须与人力资源有限公司签
订劳务派遣合同，明确乙方为用工单位，人力资源有限公司
为用人单位。
乙方与其人员所发生的一切争议由乙方负全部
责任，甲方不负任何连带责任。
6、乙方的业务费自行承担。
经营上实行内部独立核算，自负
盈亏，债权债务自行承担。
7、乙方所承接的工程项目，不得以任何形式进行转包，否则，
所产生的后果由乙方负全部责任。
8、未经甲方允许，乙方不得以甲方名义在其所在地以外的地
方承接任何工程，工程施工中所产生的任何问题由乙方负全部
责任，甲方不负任何连带责任如有上述情况情节严重甲方有权
终止与乙方的合作。
9、乙方应认真负责进行施工，确保各工程项目的质量和安全，
对发生的质量安全、伤残亡事故由乙方负一切责任，包括民事
赔偿法律责任、行政法律责任、刑事法律责任，乙方不得以任
何理由与甲方进行纠缠，甲方不负任何民事赔偿法律责任、行
政法律责任、刑事法律责任。
10、乙方施工全过程严格要求进行施工，确保现网网络安全、
稳定运行，如果由于乙方施工造成现网网络故障，乙方要承担
一切责任。
乙方必须按照通信技术规范向建设单位提交合格的
通信工程，工程验收及工程保修期间所发生的一切费用由乙方
负责。
如有上述情况情节严重甲方有权终止与乙方的合作。
11、乙方应为参与施工所有人员购买人身意外伤害保险，并
与人力资源有限公司签订劳务派遣合同，乙方要确保民工工
资的按时足额发放，并保证将工资发放到每个民工手中，方
可进行工程施工。
12、本协议一式两份，双方各持一份，自双方签字盖章之日
起生效，有效期限为一年，一年内双方若有异议，可提前一
个月友好协商解决，另行签订补充合同。
如果一年内本合同
所涉工程未竣工，合同的有效期顺延至乙方所承包的工程项
目竣工交接完毕之日。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
法定代表人：(签字) 委托或代表人：(签字) 委托代表人：(签字) 身份证号码：
年月日年月日。