天津市小型建设工程施工合同
《天津市小型建设工程施工合同》(JF-2001-015)
天津市小型建设工程施工合同合同编号：JF-2001-015前言本合同是由承包方和业主方（以下简称“甲方”、“乙方”）签订的，旨在规定小型建设工程施工过程中，双方的责任、义务和权利。
合同适用于位于天津市范围内的小型建设工程项目。
一、施工性质1.1 本工程为小型建设工程。
1.2 工程基本信息：（1）工程名称：_______________（2）工程地点：_______________（3）规划设计：_______________。
二、合同工期2.1 工程开工日期为：_______________。
2.2 工程竣工日期为：_______________。
2.3 工程总工期为：_______________。
2.4 工期延误责任：因甲方原因导致工期延搁的，应承担违约责任。
三、合同价款3.1 总价款为：_______________人民币，其中包括建筑材料费用、施工费用、相关人工费用等。
3.2 完工验收合格后，甲方应在_______________天内支付给乙方。
四、施工方案4.1 在施工前，乙方应制定施工方案，报经甲方审批后执行。
4.2 施工方案主要包括工程进度计划、主要施工工艺、施工质量标准等。
五、工程质量5.1 工程应符合国家有关建筑规范和标准。
5.2 乙方应保证对工程的施工、材料、设备等进行必要的监督、检验，确保工程质量符合合同规定和要求。
六、施工保险6.1 乙方应在工程开工前，为工程施工和安装设备验收购买相应的人身伤害和财产损失保险。
6.2 甲方作为业主，应在工程开工前，为施工安装和使用过程中可能引起的业主财产损失购买保险，以规避风险。
七、双方权利和义务7.1 甲方有权对施工质量进行监督和检验，乙方应积极配合并调整施工计划。
7.2 乙方应对工程施工过程中可能产生的环境污染和噪音等综合影响采取措施，确保对施工周边环境不造成污染、破坏等危害。
7.3 甲乙双方应通过协商、调解等方式解决可能出现的合同争议和纠纷。
《天津市小型建设工程施工合同》
《天津市小型建设工程施工合同》天津市小型建设工程施工合同第一章总则第一条合同的订立根据《中华人民共和国合同法》及《天津市建设工程施工合同管理办法》等相关法律法规规定，甲方与乙方就小型建设工程的施工达成以下合同。
第二条合同的效力合同一经双方签署，即具有法律效力，并受到国家法律的保护。
第三条合同的目的和内容本合同的目的在于明确甲乙双方在小型建设工程施工过程中各自的权利和义务，规范双方的行为，保证工程的安全、质量和进度。
第四条合同的定义和解释1.小型建设工程：指建筑面积小于5000平方米，高度小于50米的建设工程。
2.甲方：指委托乙方进行小型建设工程施工的单位或个人。
3.乙方：指承接小型建设工程施工的单位或个人。
第二章合同的签订和履行第五条合同的签订1.甲乙双方应当在签订合同前认真审阅合同内容，并对合同约定的事项达成一致意见。
2.甲方应当提供合法有效的委托证明文件，乙方应当提供相应的资质证书。
第六条合同的履行1.甲乙双方应按照合同约定的施工范围、质量标准、施工期限等进行合同履行。
2.甲方应按照约定支付工程款项，乙方应按照约定提供相应的施工材料和设备。
第三章工程款项和支付方式第七条工程款项的支付方式1.工程款项应按照合同约定的支付方式进行支付，可以分期支付或一次性支付。
2.乙方应提供相应的发票和财务报表为甲方提供经济决策依据。
第八条工程款项的计算和支付时间1.工程款项的计算应按照合同约定的计算方式进行，以完成的工作量为依据。
2.工程款项的支付时间应根据工程进度和合同约定进行，逾期支付的，甲方应支付违约金。
第四章工程质量和安全责任第九条工程质量要求1.乙方应按照国家有关规定和合同约定的工程质量标准进行施工，确保工程质量符合要求。
2.如工程质量不符合要求，甲方有权要求乙方进行整改，乙方应承担相应的费用和赔偿责任。
第十条工程安全责任1.乙方应按照国家有关规定和合同约定的工程安全标准进行施工，确保工程施工过程中的安全。
天津市小型建设工程施工合同(范本)
天津市小型建设工程施工合同(范本)天津市小型建设工程施工合同(范本)第一章总则第一条合同目的本合同是根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，结合天津市小型建设工程施工管理规定，明确双方在小型建设工程施工过程中的权利和义务，保证工程质量，维护双方的合法权益。
第二条合同签订本合同由业主和施工单位双方签订，具备法律效力。
双方应通过书面形式进行合同签订，并进行公证。
第三条合同内容本合同包括合同正文、附件和法律名词及注释等内容。
合同正文是本合同的主要内容，附件是对合同正文的补充和解释，法律名词及注释是对合同涉及的法律名词进行解释和注释。
第二章工程内容及标准第四条工程名称根据双方协商一致，本工程的名称为________。
第五条工程范围工程范围包括但不限于_______，详细内容见附件。
第六条工程标准工程标准按照相关法律法规和建设工程质量验收标准执行，详细标准见附件。
第三章价格支付和工期第七条价格支付1. 根据工程范围和工程标准确定工程总价为_______，支付方式为_______。
2. 工程总价可分次支付，每次支付的金额和支付时间见附件。
第八条工期1. 工期为_______，自合同生效之日起计算。
2. 如因不可抗力等特殊原因导致工期延误，双方应及时协商解决，并书面确认延期的具体时间。
第四章材料质量与验收第九条材料提供1. 业主按照相关规定提供合格的施工材料，并按时交付施工单位。
2. 施工单位应按照工程需求及标准选购合格材料，并按时送达现场。
第十条材料验收1. 材料验收应符合相关法律法规和建设工程材料验收标准。
2. 材料验收记录应详细记录材料的名称、规格、数量和验收结论等信息。
第五章施工质量与验收第十一条施工标准1. 施工单位应按照工程范围和工程标准要求进行施工。
2. 施工单位应按照相关法律法规和建设工程施工质量验收标准进行质量验收。
第十二条施工验收1. 工程竣工后，施工单位应申请施工质量验收。
天津市小型建设工程施工合同(范本)-(多篇)
天津市小型建设工程施工合同(范本)天津市小型建设工程施工合同（范本）合同编号：_______订立时间：_______订立地点：_______甲方（委托方）：天津市_______公司乙方（承包方）：天津市_______公司根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方承担小型建设工程施工事宜，经友好协商，达成以下合同条款：第一条工程概况1.1 工程名称：_______1.2 工程地点：_______1.3 工程范围：_______1.4 工程内容：_______1.5 工程质量：_______1.6 工程价款：人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元第二条施工期限2.1 工程开工日期：_______2.2 工程竣工日期：_______第三条甲方权利与义务3.1 提供施工图纸及技术资料，并对其真实性、准确性和完整性负责；3.2 按合同约定支付工程价款；3.3 协助乙方办理施工所需的各种手续；3.4 按约定提供施工场地及施工条件；3.5 对乙方施工过程中的质量、进度、安全等方面进行监督检查。
第四条乙方权利与义务4.1 严格按照施工图纸、技术规范和合同约定进行施工；4.2 保障施工质量，确保工程达到约定的质量标准；4.3 按约定完成施工任务，确保工程按期竣工；4.4 严格遵守安全生产规定，确保施工安全；4.5 配合甲方办理相关手续，提供必要的施工资料。
第五条工程变更5.1 在施工过程中，如甲方要求变更工程设计、增加或减少工程量，应签订书面变更协议，明确变更内容、价款及工期调整等事项；5.2 变更协议经甲乙双方签字盖章后生效，作为本合同的附件。
第六条工程价款支付6.1 工程价款支付方式：_______6.2 工程价款支付进度：_______6.3 工程价款支付条件：_______第七条工程验收7.1 工程竣工后，乙方应向甲方提交竣工报告；7.2 甲方应在收到竣工报告后_______日内组织验收；7.3 验收合格后，双方应签订工程验收证书，并办理工程结算手续。
天津工程施工合同(3篇)
第1篇合同编号：______甲方（发包方）：天津市XX房地产开发有限公司乙方（承包方）： XX建筑工程有限公司签订日期：______年______月______日签订地点：______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就天津市XX工程项目达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：天津市XX住宅小区建设项目2. 工程地点：天津市XX区XX街道3. 工程规模：占地面积XX平方米，建筑面积XX平方米4. 工程内容：包括土建、安装、装饰装修等5. 工程预算：人民币______万元整6. 工程开工日期：______年______月______日7. 工程竣工日期：______年______月______日二、工程承包方式1. 乙方按照甲方提供的施工图纸、技术规范及施工方案进行施工。
2. 乙方对施工质量、安全、进度、文明施工等方面全面负责。
三、工程款项1. 甲方按照合同约定支付工程款，具体支付方式如下：（1）开工前支付合同总价的10%作为预付款；（2）工程进度达到50%时支付合同总价的20%；（3）工程进度达到80%时支付合同总价的30%；（4）工程竣工验收合格后支付合同总价的20%，剩余10%作为质保金，质保期自竣工验收合格之日起两年。
2. 甲方应在每个支付节点前5个工作日内将款项支付至乙方指定账户。
四、工程质量1. 乙方应严格按照国家有关工程质量标准进行施工，确保工程质量达到国家规定的合格标准。
2. 甲方有权对工程质量进行监督检查，如发现质量问题，乙方应立即进行整改，直至合格为止。
五、工程进度1. 乙方应按照合同约定的工期完成工程，如有延误，每延误一日，乙方应向甲方支付______元人民币的违约金。
2. 甲方应积极配合乙方施工，如因甲方原因导致工程进度延误，乙方有权要求甲方承担相应的责任。
六、安全施工1. 乙方应严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准，确保施工现场安全。
《天津市小型建设工程施工合同》
天津市小型建设工程施工合同（JF-2001-015）工程名称：工程编号：建设单位：施工单位：签订日期：天津市城乡建设委员会天津市工商行政管理局天津市小型建设工程施工合同发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及国家工商行政管理局和建设部颁发的《建设工程施工合同GF—1999—0201示范文本》结合天津市有关规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：（详见工程项目一览表）1.4 承包范围：1.5 承包方式：1.6 合同价款：本工程造价元。
金额大写：第二条工程期限2.1 全部工程开工日期：本工程定于年月日开工。
2.2 全部工程竣工日期：本工程定于年月日竣工。
2.3 全部工程总日历天数天。
2.4 各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。
第三条工期延误与工期奖罚3.1 延期开工。
乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期提前五天，向甲方提出延期开工的理由和要求。
甲方代表应在三天内书面答复乙方。
甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。
如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
3.2 暂停施工。
甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。
乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在24小时内予以答复。
甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时限内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方的，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。
停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。
因甲方代表不及时做出答复，施工无法进行，乙方可认为甲方已部分或全部取消合同，由甲方承担违约责任。
3.3 工期延误。
下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延。
3.3.1 工程量变化和设计变更。
3.3.2 一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。
天津市小型建设工程施工合同
天津市小型建设工程施工合同目录1. 引言2. 定义和术语3. 合同范围4. 合同价格与支付5. 工程时间表6. 工程质量与验收7. 变更与调整8. 违约与终止9. 争议解决10. 一般条款11. 附件1. 引言本合同（以下简称“合同”）由以下双方于【日期】签订：甲方（委托方）：【甲方名称】地址：【甲方地址】联系人：【甲方联系人】乙方（承包方）：【乙方名称】地址：【乙方地址】联系人：【乙方联系人】鉴于甲方拟委托乙方承担小型建设工程施工任务，乙方愿意接受甲方的委托，双方经友好协商，达成如下合同条款：2. 定义和术语2.1 小型建设工程：指在天津市范围内，单项工程投资额在【金额】万元以下，建筑面积在【面积】平方米以下的建设工程。
2.2 工程施工：指乙方按照甲方提供的工程设计文件和施工图纸，完成小型建设工程的建设工作。
3. 合同范围3.1 乙方应根据甲方提供的工程设计文件和施工图纸，完成小型建设工程的施工任务。
3.2 乙方应按照甲方的要求，提供必要的施工材料、设备和劳动力，并确保工程施工的质量和安全。
3.3 乙方应遵守国家和天津市的相关法律法规，确保工程施工的合法性和合规性。
4. 合同价格与支付4.1 双方经协商确定，本合同的总价为【金额】元（人民币）。
4.2 甲方应按照以下方式向乙方支付合同价款：4.2.1 合同签订后，甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款；4.2.2 工程施工进度达到50%时，甲方支付乙方合同价款的50%；4.2.3 工程施工完成后，甲方支付乙方合同价款的20%。
5. 工程时间表5.1 乙方应在合同签订后【时间】内开始工程施工。
5.2 乙方应在合同规定的时间内完成工程施工，并按照甲方的要求提交相关验收资料。
6. 工程质量与验收6.1 乙方应保证工程施工质量符合国家和天津市的相关标准和要求。
6.2 工程施工完成后，甲方应对工程进行验收。
验收合格后，双方签署验收报告。
7. 变更与调整7.1 在工程施工过程中，如甲方要求变更工程设计或施工内容，双方应协商确定变更费用和工期，并签订书面变更协议。
小型建设工程施工合同
小型建设工程施工合同小型建设工程施工合同现今社会公众的法律意识不断增强，合同起到的作用越来越大，签订合同也是非常有必要的行为。
知道吗，写合同可是有方法的哦，下面是小编整理的小型建设工程施工合同，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
小型建设工程施工合同1工程名称：工程编号：建设单位：施工单位：签订日期：天津市小型建设工程施工合同发包方：（简称甲方）承包方：（简称乙方）依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及天津市有关规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况1.1 工程名称：1.2 工程地点：1.3 工程内容：（详见工程项目一览表）1.4 承包范围：1.5 承包方式：1.6 合同价款：本工程造价￥金额大写：第二条工程期限2.1 全部工程开工日期：本工程定于日开工。
2.2 全部工程竣工日期：本工程定于日竣工。
2.3 全部工程总日历天数2.4 各单项工程开竣工日期详见工程项目一览表。
第三条工期延误与工期奖罚3.1 延期开工。
乙方因故不能按时开工，应在约定的开工日期到来之前提前五天，向甲方书面提出延期开工的要求和理由。
甲方代表应在三天内书面答复乙方。
甲方同意延期要求或三天内不予答复，工期相应顺延。
如乙方理由不充足，甲方不同意延期或乙方未在规定时间内提出延期开工要求，工期不予顺延。
3.2 暂停施工。
甲方代表认为必要时，可提出暂停施工要求并在停工后48小时内提出处理意见。
乙方在实施甲方代表处理意见后，应及时提出复工要求，甲方代表在24小时内予以答复。
甲方未能在规定时间提出处理意见，或收到乙方复工要求时限内未予答复，乙方可自行复工，停工责任在甲方的，由甲方承担经济支出，工期相应顺延。
停工责任在乙方的，由乙方承担发生的费用。
3.3 工期延误。
下列情况造成竣工日期推迟的，经甲方代表确认，工期相应顺延。
3.3.1 工程量变化和设计变更。
3.3.2 一周内，非乙方原因停水、停电、停气影响施工造成停工累计超过8小时。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
天津市小型建设工程施工合同
甲方：
乙方：
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》结合天津市有关规定，经双方协商一致，签订本合同。
第一条工程概况
1.1工程名称：
1.2工程地点：
1.3工程内容：
1.4承包范围；
1.5承包方式：
1.6合同价款：本工程造价元
金额大写：
第二条工其延误与工期奖罚
3.1乙方必须按批准的进度计划组织施工，接收甲方对进度的检查监督。
3.2乙方不按合同约定完成工作，造成工程损失，应承担经济责任3.3甲方不按合同规定的付款方式拨付工程款时，乙方可向甲方发出付款要求通知，甲方在收到乙方通知天内仍不能按要求支付时，甲方应承担从拖欠之日起的违约责任。
第三条工程保修
4.1保修期间，因施工质量问题，甲方提出要求，乙方应在接到修理通知后10天内派人修理，否则，甲方可委托其他单位和人员修理。
因乙方原因造成返修的费用，甲方在保修金内扣除，不足部分由乙方交付。
因乙方之外原因造成的返修经济支出由甲方承担。
第四条争议仲裁
5.1甲乙双方在合同执行过程中发生争议，当事人应本着协商的原则解决，协商不成时，可按下列解决方式解决。
1向仲裁委员会申请仲裁
2向人民法院起诉。
第五条合同份数和有效期
6.1 本合同一式份。
甲乙双方各执一份，副本份，甲方份，乙方份，由甲方送经办银行，合同管理办公室一份备案。
6.2本合同自双方签字之日起生效。
合同签订时间年月日
合同签订地点：
发包方：（签字）承包方：（签字）
单位地址：单位地址：。