无锡市购房合同范本(2020版)
无锡市购房合同书
无锡市购房合同书一、合同双方甲方：（购房人姓名）身份证号码：联系电话：住址：乙方：（房地产开发商名称）法定代表人：联系电话：住所：二、房屋信息1. 房屋基本情况（1）房屋坐落：无锡市（具体地址）（2）房屋建筑面积：（具体面积）（3）房屋用途：住宅（4）房屋所有权证号：（具体证号）2. 房屋价格及支付方式（1）总房款：人民币（具体金额）元整（2）首付款：人民币（具体金额）元整（3）贷款金额：人民币（具体金额）元整（4）贷款银行：（具体银行名称）（5）贷款利率：（具体利率）（6）贷款期限：（具体期限）三、合同条款1. 房屋交付（1）甲方应在合同签订后（具体时间）内，支付首付款。
（2）乙方应在收到首付款后，办理房屋产权过户手续，并将房屋交付给甲方。
（3）房屋交付时，乙方应提供房屋交付验收表，双方共同签字确认房屋交付情况。
2. 房屋质量保证（1）乙方保证所售房屋符合国家相关标准，并提供相关质量保证书。
（2）甲方在收到房屋后，应及时进行验收。
如发现房屋存在质量问题，应及时通知乙方，并要求乙方进行维修或更换。
3. 产权过户（1）甲方在支付全款后，乙方应协助甲方办理房屋产权过户手续。
（2）产权过户费用由乙方承担。
4. 违约责任（1）如甲方未按时支付房款，甲方应向乙方支付每日千分之五的违约金。
（2）如乙方未按时交付房屋，乙方应向甲方支付每日千分之五的违约金。
（3）如一方违约，给对方造成损失的，应承担相应的赔偿责任。
5. 其他约定（1）甲方在购房过程中需提供真实有效的身份证明及相关资料。
（2）甲方在接受房屋交付后，应自行办理相关水、电、燃气等公用事业的过户手续。
四、合同生效及解除1. 合同生效（1）本合同自双方签字盖章之日起生效。
（2）合同生效后，甲方应按照约定时间支付房款。
2. 合同解除（1）合同解除应经双方协商一致，并以书面形式确认。
（2）如因乙方原因导致合同解除，乙方应退还甲方已支付的全部房款及首付款，并支付相应的违约金。
无锡市购房合同范本2篇
无锡市购房合同范本无锡市购房合同范本精选2篇（一）无锡市购房合同范本购房合同甲方（卖方）：姓名/公司名称：地址：电话：乙方（买方）：姓名/公司名称：地址：电话：鉴于甲方同意出售其位于无锡市的以下房产，乙方同意购买该房产，双方经友好协商，达成以下合同：一、房产信息1. 房产地址：（具体地址）2. 户型及面积：3. 建筑年代：4. 产权证号：5. 使用权质押情况：（如有贷款）二、房产价格1. 总价款：（具体数字），大写：（具体数字）2. 付款方式：乙方按以下方式支付购房款：- 订金：支付（具体数字）元作为订金，甲方确认收到后，扣除合同履行中的相关费用后，乙方可以在（具体日期）前申请退还订金。
逾期不申请退还则视为违约，订金不予退还。
- 首期款：支付（具体数字）元作为首期款，甲方确认收到后，乙方有权进入房产办手续并取得相应证件。
- 尾款：支付（具体数字）元作为尾款，甲方在收到全部尾款后，办理房产过户手续。
三、房产过户1. 过户费用：房产过户的相关费用由（甲/乙）方承担。
2. 过户时间：房产过户的具体时间为（具体日期）。
3. 过户手续：房产过户的手续由（甲/乙）方办理，对于过户手续中的任何问题和争议，由（甲/乙）方承担相应责任。
四、房产交付1. 房产交付时间：房产交付的具体时间为（具体日期）。
2. 房产交付状态：房产在交付时应保持良好状态，乙方有权检查房产及相关设备的使用情况和功能。
五、房产权证1. 甲方应在房产交付后的（具体日期）内将房产权证交付给乙方。
2. 若甲方未能按时交付房产权证，乙方有权要求甲方按照合同约定支付违约金。
六、其他条款1. 本合同一式（具体份数）份，甲方和乙方各自持有（具体份数）份，合同以多份原件具有同等效力。
2. 未尽事宜：本合同未尽事宜由双方协商解决，并以补充合同形式进行约定。
3. 违约责任：若甲方或乙方违反本合同的任何条款，违约方应承担相应的法律责任。
甲方（卖方）签字：日期：乙方（买方）签字：日期：无锡市购房合同范本精选2篇（二）无锡租房合同一般包括以下主要内容：1. 当事人信息：包括房东和租户的姓名、联系方式等基本信息。
无锡市商品房买卖合同书
无锡市商品房买卖合同书一、合同双方甲方：（购房者姓名）身份证号码：（购房者身份证号码）乙方：（开发商名称）统一社会信用代码：（开发商信用代码）二、房屋基本情况1. 房屋名称：（楼盘名称）2. 房屋位置：（楼盘所在地址）3. 房屋面积：（房屋建筑面积）4. 房屋用途：（住宅/商业/办公等）5. 房屋楼层：（所在楼层）6. 房屋户型：（房屋的户型结构）7. 房屋价格：（房屋的总价）8. 房屋交付日期：（预计交付日期）三、合同条款1. 预售许可证乙方保证已取得相关部门颁发的预售许可证，并在交付房屋时提供给甲方。
2. 房屋交付标准乙方保证按照国家有关规定和合同约定，按时交付房屋，并保证房屋的质量符合国家标准。
3. 房屋交付条件乙方在房屋交付前应确保房屋内的设施设备齐全、正常运行，并提供相应的使用说明。
4. 房屋质量保证乙方承诺在房屋交付后的一定期限内对房屋进行质量保修，保证房屋内部设施设备正常运行。
5. 交付手续乙方应在房屋交付时，与甲方一同进行验收，并在验收合格后办理房屋产权过户手续。
6. 付款方式甲方应按照合同约定的付款方式进行支付，乙方应提供相应的付款凭证。
7. 违约责任任何一方违反合同约定，应承担相应的违约责任，并赔偿对方因此造成的损失。
8. 争议解决双方在合同履行过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向有关部门申请仲裁或提起诉讼。
四、其他事项1. 合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，并对双方具有约束力。
2. 合同解释本合同的解释权归双方所有，如有争议，应以双方共同的意愿为准。
3. 合同补充和修改对于本合同的补充和修改，双方应以书面形式进行，并经双方签字盖章后生效。
4. 合同终止本合同在双方履行完毕后终止，或者根据法律规定解除合同的情况下终止。
五、附件1. 购房者身份证复印件2. 开发商预售许可证复印件3. 其他相关证明文件六、合同签署甲方签字：（购房者签字）日期：（签署日期）乙方签字：（开发商签字）日期：（签署日期）以上是一份关于无锡市商品房买卖合同书的示范文本，具体合同内容可根据实际情况进行调整和修改。
无锡房管局购房合同模版
无锡房管局购房合同模版一、基本信息1. 甲方（卖方）：无锡XX房地产开发有限公司2. 乙方（买方）：XXX3. 房屋地址：无锡市XX区XX路XX号4. 房屋面积：XX平方米5. 房屋用途：住宅/商业/办公6. 房屋总价：人民币XXXX元7. 付款方式：一次性付款/分期付款/按揭贷款8. 交房日期：XXXX年XX月XX日9. 产权证办理时间：XXXX年XX月XX日二、房屋质量与验收1. 甲方保证所售房屋为新建商品房，符合国家及无锡市相关建筑标准和规定。
2. 乙方有权对所购房屋进行验收，如发现质量问题，甲方应负责修复并承担相应责任。
3. 交房时，甲乙双方共同签署《房屋交接单》，确认房屋状况良好，无质量问题。
三、付款与贷款1. 乙方应按约定的付款方式向甲方支付房款。
2. 如乙方选择按揭贷款，甲方应协助乙方办理相关手续。
3. 乙方应在合同约定的期限内完成贷款审批和放款手续，否则甲方有权解除合同并追究乙方违约责任。
四、产权证办理1. 甲方应在交房后XX个月内协助乙方办理产权证。
2. 乙方应配合甲方提供办理产权证所需的相关材料。
3. 如因甲方原因导致产权证无法按时办理，甲方应承担违约责任。
五、违约责任1. 任何一方未按照合同约定履行义务，均应承担违约责任。
2. 如甲方未按约定时间交房，每逾期一日，应向乙方支付房款总额万分之五的违约金。
3. 如乙方未按约定时间付款，每逾期一日，应向甲方支付房款总额万分之五的违约金。
六、争议解决1. 本合同如有争议，甲乙双方应首先协商解决。
2. 协商不成的，可以向无锡市仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。
无锡市购房合同范本
无锡市购房合同范本一、合同双方甲方：(购房人姓名)乙方：(开发商/房产公司名称)二、房屋基本信息1. 房屋信息：a) 房屋地址：b) 房屋面积：c) 房屋结构：d) 房屋用途：e) 房屋产权证号：2. 房屋价格及支付方式：a) 总价款：b) 首付款：c) 贷款金额：d) 贷款利率：e) 还款方式：三、交付标准和时间1. 交付标准：a) 房屋交付的装修标准和质量要求；b) 公共设施的交付标准和质量要求；c) 其他相关设施的交付标准和质量要求。
2. 交付时间：a) 开发商应在合同签订后，按照约定的时间交付房屋；b) 若因开发商原因造成延迟交付，开发商应承担相应的违约责任。
四、权益保障1. 签约保证金：a) 购房人应在签订合同时支付签约保证金；b) 若购房人违约，签约保证金不予退还；c) 若开发商违约，应将签约保证金返还给购房人，并承担相应违约责任。
2. 房屋质量保证：a) 开发商应保证房屋的结构、质量符合相关标准和规定；b) 购房人在交付房屋后，如发现房屋存在质量问题，可要求开发商进行修复或赔偿。
3. 产权保证：a) 开发商应保证房屋的产权合法、清晰，并提供相关证明文件；b) 若因开发商原因导致购房人产权受到侵害，开发商应承担相应的法律责任。
五、违约责任1. 购房人违约：a) 若购房人未按时支付款项或违反合同其他约定，应承担相应的违约责任；b) 开发商有权解除合同，并要求购房人支付违约金。
2. 开发商违约：a) 若开发商未按时交付房屋或未按合同约定的标准交付房屋，应承担相应的违约责任；b) 购房人有权解除合同，并要求开发商支付违约金。
六、其他条款1. 合同解除：a) 若一方违约，对方有权解除合同；b) 解除合同后，应按照约定进行款项返还。
2. 争议解决：a) 双方应友好协商解决合同争议；b) 若协商不成，可依法向相关部门申请仲裁或诉讼解决。
七、合同生效和变更1. 合同生效：a) 双方签字盖章后，合同生效；b) 合同生效后，双方应按照合同约定履行各自的义务。
无锡市住房买卖合同范本
无锡市住房买卖合同范本一、合同双方甲方：卖方（出售方）：身份证号码/统一社会信用代码：住所地：乙方：买方（购买方）：身份证号码/统一社会信用代码：住所地：二、房屋基本信息房屋坐落：房屋面积：房屋产权证号：房屋现状：房屋用途：房屋权属：房屋配套设施：三、房屋交易价格及支付方式1. 本次交易的房屋总价为人民币（大写）：2. 买方应在签订本合同之日起（具体时间）向卖方支付定金人民币（大写）：3. 买方应在（具体时间）之前向卖方支付房屋交易款人民币（大写）：四、房屋交付与过户1. 卖方应在本合同生效之日起（具体时间）将房屋交付给买方，并提供相应的权属证明材料和房屋交付单。
2. 买方应在房屋交付之日起（具体时间）办理房屋过户手续，并承担相关费用。
五、房屋权属保证与纠纷处理1. 卖方保证所出售的房屋权属清晰、合法，并不存在任何纠纷或债务。
2. 如因房屋权属问题导致纠纷，双方同意先行协商解决，如协商不成，可向有关部门申请调解或提起诉讼。
六、违约责任1. 买方如未按时支付定金或房屋交易款，视为违约，卖方有权解除本合同，并返还买方已支付的款项，同时买方应承担违约金（具体数额）。
2. 卖方如未按时交付房屋，视为违约，买方有权解除本合同，并要求卖方返还已支付的款项，并承担违约金（具体数额）。
七、其他约定事项1. 本合同一式两份，卖方和买方各执一份，具有同等效力。
2. 本合同的附件包括：房屋产权证明、房屋交付单、房屋过户手续办理指南等。
3. 本合同的签署地点为无锡市，签署日期为（具体时间）。
4. 本合同未尽事宜，双方可协商解决。
八、合同生效与解除1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至房屋交付完成并办理过户手续之日终止。
2. 本合同解除的情况包括：双方协商一致解除、一方违约导致解除、法律规定的其他情况。
九、附则1. 本合同未尽事宜，双方可协商解决。
2. 本合同一式两份，卖方和买方各执一份，具有同等效力。
以上为无锡市住房买卖合同范本，双方应在签订合同前仔细阅读并确保理解合同的各项内容。
无锡购房合同文本
无锡市购房合同甲方（出卖方）： [甲方全称]乙方（买受方）： [乙方全称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将位于无锡市[具体地址]的房屋出售给乙方达成如下协议：第一条房屋基本情况1.1 房屋坐落：无锡市[具体地址]。
1.2 房屋面积：[建筑面积]平方米。
1.3 房屋结构：[结构类型]。
1.4 房屋用途：[房屋用途]。
1.5 房屋权属：甲方为该房屋的合法所有权人。
第二条购房价格及付款方式2.1 购房价格：人民币[购房价格]元整（大写：[大写购房价格]）。
2.2 付款方式：（1）乙方应在签订本合同之日起[具体日期]内支付购房款的[比例]作为定金，共计人民币[定金金额]元。
（2）乙方应在[具体日期]前支付购房款的[比例]作为首付款，共计人民币[首付款金额]元。
（3）乙方应在[具体日期]前支付购房款的[比例]作为中期付款，共计人民币[中期付款金额]元。
（4）乙方应在[具体日期]前支付购房款的[比例]作为尾款，共计人民币[尾款金额]元。
第三条房屋交付及验收3.1 甲方应于[具体日期]前将房屋交付给乙方。
3.2 乙方应在收到房屋后[具体日期]内对房屋进行验收，并签署验收报告。
3.3 若甲方未能按期交付房屋，应向乙方支付违约金，违约金按未交付房屋价值的[比例]计算。
第四条房屋产权转移4.1 甲方应于[具体日期]前协助乙方办理房屋产权转移手续。
4.2 乙方应按国家及地方政策规定缴纳相关税费。
第五条违约责任5.1 若甲方未能按期交付房屋，乙方有权解除合同，并要求甲方支付违约金。
5.2 若乙方未能按期支付购房款，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可向无锡市人民法院提起诉讼。
第七条其他7.1 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字（或盖章）之日起生效。
7.2 本合同未尽事宜，由甲乙双方另行协商解决。
无锡市购房合同范本
无锡市购房合同范本无锡市购房合同范本1合同双方当事人：出卖人：法定代表人：买受人：根据《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国城市房地产管理法》及其他有关法律法规之规定，买受人和出卖人在平等自愿协商一致的基础上就买卖商品房达成如下协议：第一条项目建设依据出卖人以___________方式取得位于______无锡市_____编号为___________的地块的土地使用权。
第二条商品房销售依据【土地使用权出让合同号】【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为________。
该地块土地面积为___________，规划用途为___________，土地使用年限自______年_____月_____日至___年__月___日。
出卖人经批准，在上述地块上建设商品房，【现定名】【暂定名】___________。
建设工程规划许可证号为___________，施工许可证号为______。
第二条商品房销售依据买受人购买的商品房为【现房】【预售商品房】。
预售商品房批准机关为___________，商品房预售许可证号为___________。
第三条买受人所购商品房的基本情况买受人购买的商品房(以下简称该商品房，其房屋平面图见本合同附件一，房号以附件一上表示为准)为本合同第一条规定的项目中的：第___________【幢】【座】___________【单元】【层】___________号房。
该商品房的用途为___________，属___________结构，层高为___________，建筑层数地上___________层，地下___________层。
该商品房阳台是【封闭式】【非封闭式】。
买受人所购商品房的基本情况该商品房【合同约定】【产权登记】建筑面积共___________平方米，其中，套内建筑面积___________平方米，公共部位与公用房屋分摊建筑面积___________平方米(有关公共部位与公用房屋分摊建筑面积构成说明见附件二)。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
STANDARD CONTRACT SAMPLE
(合同范本)
甲方：____________________
乙方：____________________
签订日期：____________________
编号：YB-HT-012213
无锡市购房合同范本(2020
无锡市购房合同范本(2020版)
卖方：________(以下简称甲方)
买方：________(以下简称乙方)
第一条甲方所售房屋权证号及座落位置、结构、层次、面积、附属设施：
1、甲方所售房屋所有权证号为“_____号”，房屋土地使用权证号为“______号”;
2、甲方所售房屋位于___无锡___市______路(街)______号，为______结构;
3、甲方所售房屋建筑面积______平方米;
4、甲方所售房屋附属设施为______。
第二条房屋价格及其他费用：
1、甲、乙双方协商一致，甲方所售房屋总金额为(人民币)___拾___万___仟___佰元整(含附属设施费用);
2、甲、乙双方达成一致意见，双方交易税费由方负担。
第三条付款方式：
第四条房屋交付：
甲、乙双方在房地局交易所办理完过户手续(缴纳税费)后___日内，甲方将房屋交付乙方，因不可抗力等因素造成甲方逾期交房的，则房屋交付时间可据实
予以延长。
第五条乙方逾期付款的违约责任：
乙方未按本合同规定的付款方式付款，每逾期一日，按照逾期金额的2‰支付违约金，逾期达一个月以上的，即视为乙方不履行本合同，甲方有权解除合同，届时将由乙方承担此次交易中双方的全部交易税费，并向甲方支付购房款10%违约金。
第六条甲方逾期交房的违约责任：
甲方未按本合同第四条规定将房屋及时交付使用，每逾期一日，按照购房总价的2‰支付违约金，逾期达一个月以上的，即视为甲方不履行本合同，乙方有权解除合同，由甲方承担此次交易中双方的全部交易税费，并向乙方支付房价10%的违约金。
第七条甲方保证在交接时该房屋没有产权纠纷和财务纠纷，如交接后发生该房屋交接前即存在的产权纠纷和财务纠纷，由甲方承担全部责任。
第八条本合同未尽事宜，由甲、乙双方另行议定，并签订补充协议，补充协议与本合同具同等法律效力。
第九条本合同在履行中发生争议，由甲、乙双方协商解决。
协商不成的，甲、乙双方可依法向该房屋所在地人民法院起诉。
第十条本合同自甲、乙双方签字之日起生效。
第十一条本合同一式五份，甲、乙双方各执一份，其他三份交有关部门存档。
甲方(签章)：_______
乙方(签章)：_______
签约日期：_________年____月____日
XX网络科技有限公司
YumBo Network Technology Co., Ltd.。