一级建造师建设工程法规及相关知识真题及答案解析
一级建造师-建设工程法规及相关知识100题 高效提分版
一级建造师-建设工程法规及相关知识（100题）姓名:________ 得分:________二、单选题（每题1分）1. 按照《建筑法》，下列哪一项是建筑施工企业应当具备的资质条件之一？(A) 具有与其承担工程项目相应的专业承包资质(B) 有固定的办公场所和技术负责人(C) 具有独立承担民事责任的能力(D) 上述所有答案：D解析：《建筑法》第26条规定，建筑施工企业应当具备具有与其承担工程项目相应的专业承包资质、有固定的办公场所和技术负责人、具有独立承担民事责任的能力等资质条件。
2. 下列哪项不是《工程建设标准强制性条文》规定的工程建设强制性标准？(A) 国家标准(B) 行业标准(C) 地方标准(D) 国家规范答案：C解析：根据《工程建设标准强制性条文》，工程建设强制性标准包括国家标准、行业标准和国家规范。
地方标准不属于工程建设强制性标准。
3. 下列哪一项是《建筑工程施工图设计深度规定》中规定的建筑施工图设计的深度等级？(A) 初步设计(B) 初步设计后深化设计(C) 施工图设计(D) 施工图设计后深化设计答案：(C)解析：《建筑工程施工图设计深度规定》将建筑施工图设计划分为三个深度等级：初设深化、施工图和施工图深化。
施工图设计是其中一个深度等级。
题目14. 根据《建筑法》，下列哪一项属于建设工程竣工验收合格条件？(A) 工程质量满足设计要求(B) 工程造价不超过合同约定(C) 工程进度符合合同约定(D) 使用单位具备相应的使用条件答案：A解析：《建筑法》规定，建设工程竣工验收合格的条件之一是工程质量满足设计要求。
5. 根据《建设工程安全生产管理条例》，下列哪些行为属于违法行为？(A) 使用不合格建筑材料(B) 超载运行建筑机械(C) 擅自拆除安全防护设施(D) 以上皆是答案：D解析：根据《建设工程安全生产管理条例》第46 条，使用不合格建筑材料、超载运行建筑机械和擅自拆除安全防护设施均属于违法行为。
2023年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考试真题及答案解析
2023年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考试真题及答案解析答案在卷尾一．单选题（本大题共70小题，每小题1分，共70分）题1．根据《民事诉讼法》，关于简易程序的说法，正确的是()。
A.简易程序是人民法院审理案件的首选诉讼程B.简易程序实行一审终审C.人民法院在审理过程中，发现案件不宜适用简易程序的，裁定转为普通程序D.适用简易程序审理的案件，应当在立案之日起2个月内审结题2．国有资金占控股地位的依法必须进行招标的下列项目中，可以邀请招标的是()。
A.工期紧张的B.采用公开招标方式所需时间过长的C.采购时无法精确拟定技术规格的D.技术复杂的，只有少量潜在投标人可供选择的题3．下列义务中，属于建设工程是施工合同中承包人义务的是()。
A.及时检查隐蔽工程B.不得转包和违法分包工程C.及时验收工程D.及时提供原材料设备题4．下列文件中，可以对强制性标准的制定作出规定的是()。
A.部门规章B.国务院决定C.地方性法规D.地方政府规章题5．关于应急救援队伍和人员的说法，正确的是()。
A.应急救援队伍应当不定期组织训练B.应急救援人员经培训取得特种作业证书后，方可参加应急救援工作C.微型施工企业不得与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议D.微型施工企业可以不建立应急救援队伍，但应指定兼职的应急救援人员题6．关于危大工程专项施工方案的说法正确的是()。
A.危大工程实行专业分包的，专项施工方案应当由相应分包单位组织编制B.专项施工方案应当由施工企业项目负责人负责审核C.项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督D.超过一定规模的危大工程，在专家论证前施工方案应当通过施工企业审核和专业监理工程审查题7．下列物权中，自合同生效时设立的是()。
A.地役权B.建设用地使用权C.居住权D.机动车使用权题8．根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于取得安全生产许可证应当具备的条件是()。
A.设置安全管理机构，配备专职或者兼职安全生产管理人员B.有符合规定的工程业绩C.作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得操作资格证书D.保证本单位安全生产条件所需资金的投入题9．根据保障农民工工资支付条例关于农民工工资的说法，正确的是()。
2022年一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案解析【完整版】
2022年一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》真题及答案解析【完整版】一、单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有1个最符合题意）1．从法的形式来看，《必须招标的工程项目规定》属于（）。
A．法律B．行政法规C．部门规章D．地方政府规章【正确答案】C【题目解析】目前，大量的建设法规是以部门规章的方式发布，如住房和城乡建设部发布的《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》《市政公用设施抗灾设防管理规定》，国家发展和改革委员会发布的《招标公告发布暂行办法》《必须招标的工程项目规定》等。
2．关于部门规章与地方政府规章效力的说法，正确的是（）。
A．没有部门规章的依据，地方政府规章不得设定减损法人权利的规范B．地方政府规章的效力高于部门规章C．两者具有同等效力，在各自权限范围内施行D．两者调整对象不同，无效力冲突【正确答案】C【题目解析】A选项，没有法律、行政法规、地方性法规的依据，地方政府规章不得设定减损公民、法人和其他组织权利或者增加其义务的规范。
BC选项，部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力，在各自的权限范围内施行。
D选项，部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。
3．由甲施工企业设立的乙项目经理部订立采购合同，未能按时支付合同价款，应当承担违约责任的主体是（）。
A．乙B．甲C．甲的法定代表人D．乙的项目经理【正确答案】B【题目解析】由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。
所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。
项目经理签字的材料款，如果不按时支付，承担违约责任的则是甲施工企业。
B选项符合。
4．王某受乙公司委托与甲公司办理结算，后离职，乙公司未告知甲公司，王某继续与甲公司办理了结算，则需为此负责的是（）。
A．甲公司B．乙公司C．王某D．应该向王某追偿【正确答案】B【题目解析】表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象，而与善意相对人进行的、由本人承担法律后果的代理行为。
2024年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案解析
2024年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案解析一．单选题（本大题共70小题，每小题5分，共350分）题1．关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是（）。
A．工程监理单位可以转让工程监理业务B．工程监理单位不得与被监理工程的承包单位有隶属关系C．未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用D．未经工程监理单位盖章，建设单位不拨付工程款【答案】B【解析】工程监理单位不可以转让工程监理业务；A错误。
未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。
C错误。
未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。
D错误。
题2．从建筑物上坠落的物品造成他人损害，经调查难以确定具体侵权人，除能够证明自己不是侵权人的外，补偿主体为（）。
A．建筑物全体业主B．物业服务企业C．可能加害的建筑物使用人D．居民委员会【答案】C【解析】经调查难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。
题3．下列情形中，应当判定为施工安全管理重大事故隐患的是（）。
A．建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业B．施工企业未取得安全生产许可证C．施工从业人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作D．分部分项工程未编制、未审核专项施工方案【答案】A【解析】A选项正确：建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业。
B选项不属于：建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动；擅自施工的。
（没证还擅自作业的才算）C选项不属于：施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作；（不是所有的施工从业人员）D选项不属于：应该是危险性较大的分部分项工程。
题4．关于建造师基本权利和义务的说法，正确的是（）。
A．接受继续教育是其权利而非义务B．在本人执业活动中形成的文件上签字是其义务而非权利C．本人的注册证书应当交由聘用单位保管D．协助注册管理机关完成相关工作是其义务【答案】D【解析】A选项错误，接受继续教育既是其权利也是其义务。
一级建造师建设工程法规及相关知识真题解析
-单项选择题（共70题，每题1分。
每题的备选项中，只有一个最符合题意，共70分。
）1、在工程建设活动中，施工企业与建设单位形成的是（\A.刑事法律关系B.民事商事法律关系C.社会法律关系D.行政法律关系答案：B解析：在建设活动中，各类民事商事主体，如建设单位、施工单位、勘察设计单位、监理单位等，都是通过合同建立起相互的关系。
合同关系就是一种民事商事关系。
2、不同行政法规对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时,由（）裁决。
A.国务院B.最局j人民法院C.国务院司法行政部门D.全国人大常委会答案：A解析：本题考查的是法的形式和效力层级。
行政法规之间对同一事项新的T殳规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。
3、法人进行民事活动的物质基础是（1A.有自己的名称B.有自己的组织机构C.有必要的财产或经费D.有自己的住所答案：C解析：有必要的财产或者经费是法人进行民事活动的物质基础。
4、关于表见代理的说法，正确的是（λA.表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力B.表见代理中，由行为人和本人承担连带责任C.表见代理对本人产生有权代理的效力D.第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事法律行为，属于表见代理答案：C解析：表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意相对人相信其有代理权的表象，而与善意相对人进行的、由本人承担法律后果的代理行为，A错误，C正确。
表见代理对本人产生有权代理的效力，即在相对人与本人之间产生民事法律关系。
本人受表见代理人与相对人之间实施的法律行为的约束，享有该行为设定的权利和履行该行为约定的义务。
本人不能以无权代理为抗辩。
本人在承担表见代理行为所产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而且受的损失，B错误。
如果相对人明知行为人无代理权而仍与之实施民事行为，则相对人为主观恶意,不构成表见代理。
D错误。
5、关于建设工程中代理的说法，正确的是（IA.建设工程合同诉讼只能委托律师代理B.建设工程中的代理主要是法定代理C.建设工程中应当由本人实施的民事法律行为不得代理D.建设工程中为了被代理人的利益，代理人可以委托他人代理答案：C解析：《民法总则》规定,依照法律规定、当事人约定或者民事法律行为的性质,应当由本人亲自实施的民事法律行为，不得代理。
2021一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题答案及解析完整版
2021 一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题答案及解析一、单项选择题（共 70 题，每题 1 分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。
选对每题得 1 分，没选或错选均不得分）。
1.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。
A.全国人民代表大会B.全国人民代表大会常务委员会C.国务院D.国务院相关部门【答案】B【解析】根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。
【考点来源】1Z301012 法的形式和效力层级2.关于施工企业项目经理部的说法，正确的是（）。
A.项目经理部不具有独立法人资格B.项目经理部是施工企业的下属子公司C.项目经理部是常设机构D.项目经理部能够独立承担民事责任【答案】A【解析】A 正确，B、C 错误。
项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。
D 错误。
由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。
所以，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。
【考点来源】1Z301023 企业法人与项目经理部的法律关系3.代理人知道或者应当知道代理事项违法，仍然实施代理行为，关于违法代理责任承担的说法，正确的是（）A.仅由被代理人承担责任B.仅由代理人承担责任C.由被代理人和代理人按过错承担按份责任D.由被代理人和代理人承担连带责任【答案】D【解析】代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理行为违法不表示反对的，被代理人和代理人负连带责任。
【考点来源】1Z301033 代理人和被代理人的权利、义务及法律责任4.从法的形式来看，《招标投标法实施条例》属于（）。
A.法律B.行政法规C.地方性法规D.地方政府规章【答案】B【解析】行政法规是国家最高行政机关国务院根据宪法和法律就有关执行法律和履行行政管理职权的问题，以及依据全国人民代表大会及其常务委员会特别授权所制定的规范性文件的总称。
2024年一级建造师-建设工程法规及相关知识考试历年真题摘选附带答案
2024年一级建造师-建设工程法规及相关知识考试历年真题摘选附带答案第1卷一.全考点押密题库(共100题)1.(单项选择题)(每题 1.00 分)甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。
在运输过程中，甲施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。
该案中水泥的损失应由（）。
A. 丙公司承担B. 甲施工企业承担C. 乙公司承担D. 甲施工企业和丙公司分担2.(单项选择题)(每题 1.00 分) 甲施工企业从乙公司购进一批水泥，乙公司为甲施工企业代办托运。
在运输过程中，甲施工企业与丙公司订立合同将这批水泥转让给丙公司，水泥在运输途中因山洪暴发火车出轨受到损失。
该案中水泥的损失应由（）。
A. 甲施工企业承担B. 乙公司承担C. 丙公司承担D. 甲施工企业与丙公司分担3.(单项选择题)(每题 1.00 分)关于建设工程承包制度，下列说法中正确的是（）。
A. 按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和设备由工程承包单位采购的，发包单位不得指定承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者指定生产厂、供应商B. 加强对政府投资工程项目的管理，对建设资金来源不落实的政府投资工程项目可以批准，但必须公开招标C. 政府投资项目推荐以施工企业带资承包的方式进行建设D. 政府投资项目必须满足一定条件才可以施工企业带资承包的方式进行建设4.(单项选择题)(每题 1.00 分)李某借用甲公司的资质承揽了乙公司的装修工程，因为偷工减料不符合规定的质量标准，所造成的损失（）承担赔偿责任。
A. 仅由甲公司B. 由甲公司和李某共同C. 仅由乙公司D. 仅由李某5.(多项选择题)(每题 2.00 分)下列施工合同中,属于可撤销合同的有().A. 施工合同订立时,工程款支付条款显失公平B. 另行签订的与备案中标合同的实质性内容不一致C. 承包人对合同的价款有重大误解的D. 发包人胁迫民营企业承包人签订的E. 承包人将部分工程违法分包的6.(单项选择题)(每题 1.00 分)我国一级建造师执业资格的注册管理机构是（）。
2022 一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题答案及解析(全)
2022一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题答案及解析一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。
选对每题得1分，没选或错选均不得分）。
1.工伤保险费应当由（）缴纳。
A.当地政府B.用人单位C.职工个人D.工伤保险基金【答案】B【解析】职工应当参加工伤保险，由用人单位缴纳工伤保险费，职工不缴纳工伤保险费。
【考点来源】1Z304024劳动保护的规定2.根据《标准化法》行业标准的制定主体是（）oA.行业协会B,社会团体C.国务院有关行政主管部门D.企事业单位【答案】C【解析】行业标准由国务院有关行政主管部门制定，报国务院标准化行政主管部门备案。
【考点来源】1Z307011工程建设标准的分类3.从法的形式来看，《必须招标的工程项目规定》属于（）oA法律B.行政法规C.部门规章D.地方政府规章【答案】C【解析】部门规章规定的事项应当属于执行法律或者国务院的行政法规、决定、命令的事项，其名称可以是“规定…办法"和”实施细则”等。
【考点来源】1Z301012法的形式和效力层级4.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，主体节能工程检验批验收和隐蔽工程验收主体是（）。
A.监理工程师B.项目经理C.质量工程师D.总监理工程师【答案】A【解析】建筑节能工程验收的程序和组织应遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》的要求并符合下列规定：节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员与施工员参加。
【考点来源】1Z307043规划、消防、节能、环保等验收的规定5,施工企业在施工过程中未采取相应防范措施，对第三方造成损害而产生的纠纷属于（）。
A.权属纠纷B.合同纠纷C.侵权纠纷D.知识产权纠纷【答案】C【解析】侵权纠纷，是指因侵害民事权益而产生的纠纷。
在建设工程领域也易发生侵权纠纷，如施工单位在施工中未采取相应防范措施造成第三方损害而产生的侵权纠纷，未经许可使用他方的专利、工法等而造成的知识产权侵权纠纷等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
2012年一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题及答案学易网校整理一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有1个最符合题意)1. 不同行政法规对同一事项的规定，新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。
A. 国务院主管部门B. 最高人民法院C. 国务院D. 全国人大常委会2. 某施工设备经销商规定其业务员按合同价5%提取奖金。
业务员王某在与施工企业洽谈时提出，合同定价遵守公司规定，但王某本人按每台50元补贴施工企业。
施工企业表示同意，遂与王某签订了订货合同，并将获得的补贴款入账。
王某行为的法律定性是（）。
A. 合法行为B. 无权代理C. 不正当竞争D. 滥用代理权3. 被代理人因为向代理人授权不明确而给第三人造成的损失，应（）。
A. 由被代理人向第三人承担责任，代理人承担连带责任B. 由被代理人独自向第三人承担责任C. 由第三人自己承担损失D. 由代理人独自向第三人承担责任4. 施工企业以自有的房产作抵押，向银行借款100万元，后来施工企业无力还贷，经诉讼后其抵押房产被拍卖，拍得的价款为150万元，贷款的利息及违约金为20万元，实现抵押权的费用为10万元，则拍卖后应返还施工企业的款项为（）万元。
A. 10B. 20C. 30D. 505. 建设单位需要使用相邻企业的场地开辟道路就近运输建筑材料。
经双方订立合同，约定建设单位向该企业支付用地费用，该企业向建设单位提供场地。
在此合同中，建设单位拥有的权利是（）。
A. 相邻权B. 地役权C. 土地出租权D. 建设用地使用权6. 施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的货物，承运人行使的是（）。
A. 抵押权B. 质权C. 留置权D. 所有权7. 在建工程的建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工企业承担连带责任。
该责任在债的产生根据中属于（）之债。
A. 侵权B. 合同C. 无因管理D. 不当得利8. 施工人员对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）的监督下现场取样，并送具有相应资质等级的质量检测单位进行检测。
A. 建设单位或工程监理单位B. 施工项目技术负责人C. 施工企业质量管理人员D. 质量监督部门9. 因企业分立而新设立的建筑业企业，其资质等级应按（）。
A. 原企业的资质等级确定B. 降低一级原企业的资质等级确定C. 最低资质等级核定D. 实际达到的资质条件核定10. 2011年2月，下列人员向所在单位提出订立无固定期限劳动合同，所在单位不同意，其中不满足订立无固定期限劳动合同法定条件的是（）。
A. 赵先生2010年1月入职丁企业后，该企业在2010年11月才与之签订书面劳动合同B. 张女士于1991年1月份到甲企业后一直在该企业工作C. 王先生于1989年进入乙国有企业工作，2008年3月，该企业改制，王先生已年满50岁D. 李女士已经连续与丙企业签订两次固定期限劳动合同，再次续订劳动合同时，该企业将李女士提升为市场部部长11. 根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为（）A. 竣工验收合格后B. 提交竣工验收报告时C. 竣工验收时D. 交付使用时12. 某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标人拒绝提交，则应（）。
A. 按中标无效处理B. 视为放弃投标C. 按废标处理D. 视为放弃中标项目13. 王某的日工资为80元。
政府规定2010年10月1日至7日放假7天，其中3天属于法定休假日，4天属于前后两周的周末休息日。
公司安排王某在这7天加班不能安排补休。
公司应当向王某支付加班费合计（）元。
A. 560B. 1360C. 800D. 112014. 对于土方开挖工程，施工企业编制专项施工方案后，经（）签字后实施。
A. 施工企业项目经理、现场监理工程师B. 施工企业技术负责人、建设单位负责人C. 施工企业技术负责人、总监理工程师D. 建设单位负责人、总监理工程师15. 当分包工程发生安全事故给建设单位造成损失时，关于责任承担的说法，正确的是（）A. 建设单位可以要求分包单位和总承包单位承担无限连带责任B. 建设单位与分包单位无合同关系，无权向分包单位主张权利C. 总承包单位承担责任超过其应承担份额的，有权向有责任的分包单位追偿D. 分包单位只对总承包单位承担责任16. 甲公司向乙公司订作一批预制板，乙开工不久，甲需要将预制板加厚，遂要求乙停止制作。
关于甲权利义务的说法，正确的是（）A. 甲应支付相应部分报酬B. 甲不得中途要求乙停止制作C. 甲应支付全部约定报酬D. 甲不用赔偿乙的损失17. 下列责任种类中，属于行政处罚的是（）A. 管制B. 赔偿损失C. 返还财产D. 罚款18. 经定作人同意，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成。
关于责任承担的说法，正确的是（）A. 第三人就完成的工作成果向定作人负责B. 承揽人不再承担责任C. 承揽人与第三人按完成工作成果的比例向定作人承担责任D. 承揽人就该第三人完成的工作成果向定作人负责19. 甲公司根据生效判决书向法院申请强制执行。
执行中与乙公司达成和解协议。
和解协议约定：将乙所欠220万元债务减少为200万元，乙自协议生效之日起2个月内还清。
协议生效2个月后，乙并未履行协议的约定。
下列说法中，正确的是（）A. 甲可向法院申请恢复原判决的执行B. 甲应向乙住所地法院提起民事诉讼C. 由法院执行和解协议D. 由法院依职权恢复原判决的执行20. 某项工程2007年开工，2008年年底竣工验收合格，该工程项目经理王某2009年跳槽到其它公司。
2011年王某被发现由于其故意在该工程施工期间违反国家有关质量管理规定，造成了一般质量事故，关于王某的法律责任的说法，正确的是（）A. 应追究王某的刑事责任B. 可追究王某的民事责任C. 不应追究王某的行政责任D. 应追究王某的劳动责任21. 关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的是（）。
A. 国家对环境噪声污染严重的落后设备实行淘汰制度B. 土石方施工阶段，噪声限值是昼间70分贝，夜间55分贝C. 打桩施工阶段，噪声限值是昼间80分贝，夜间禁止施工D. 在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行任何产生环境噪声污染的建筑施工作业。
22. 下列情形中，属于施工作业人员的安全生产义务是（）。
A. 对本单位的安全生产工作提出建议B. 接受安全生产教育和培训C. 发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业D. 拒绝违章指挥和强令冒险作业23. 对于依法必须招标的工程建设项目，排名第一的中标候选人（），招标人可以确定排名第二的中标候选人为中标人。
A. 提供虚假资质证明B. 向评标委员会成员行贿C. 因不可抗力提出不能履行合同D. 与招标代理机构串通24. 某建设工程施工合同约定，合同工期为18个月，合同价款为2000万元。
建议单位在申请领取施工许可证时，应当到位的建设资金原则上不得少于（）万元。
A. 100B. 200C. 1000D. 60025. 关于建设工程分包的说法，正确的是（）A. 劳务作业的分包可以不经建设单位认可B. 承包单位可将其承包的全部工程进行分包C. 建设工程主体结构的施工可以分包D. 建设单位有权直接指定分包工程的承包人26. 某市政工程由于政府部门规划调整，导致该工程停工达1年之久，施工企业拟让该工程的项目经理甲提担任其他市政工程的项目经理，根据有关规定，关于甲任职的说法，正确的是（）。
A. 甲不能同时担任该两个项目的项目经理B. 经建设单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理C. 经施工单位同意，甲可以同时担任该两个项目的项目经理D. 经建设主管部门同意，甲可以同时提任该两个项目的项目经理27. 根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（）A. 完成建设工程设计和合同约定的各项内容B. 有完整的技术档案和施工管理资料C. 建设单位和施工企业已签署工程结算文件D. 勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件28. 《安全生产许可证条例》的直接上位法立法依据是（）A. 安全生产法B. 宪法C. 建筑法D. 建设工程安全生产管理条例29. 某工程部位隐蔽前曾得到监理工程师的认可，但重新检验后发现质量未达到合同约定的要求，则关于全部剥露、返工的费用和工期处理的说法，正确的是（）。
A. 费用和工期损失全部由承包商承担B. 费用和工期损失全部由业主承担C. 费用由承包商承担，工期给予顺延D. 费用由业主承担，工期不顺延30. 施工企业根据材料供应商寄送的价目表发出了一个建筑材料采购清单，后因故又发出加急通知取消了该采购清单。
如果施工企业后发出的取消通知先于采购清单到达材料供应商处，则该取消通知从法律上称为（）A. 要约撤回B. 要约撤消C. 承诺撤回D. 承诺撤消31. 甲乙双方签订总价为100万的合同,并设定定金条款,则定金的最高限额应为（）万元.A. 10B. 30C. 50D. 2032. 某建设工程项目中标人与招标人签订合同并备案的同时，双方针对结算条款签订了与备案合同完全不同的补充协议。
后双方因计价问题发生纠纷，遂诉至法院。
法院此时应该（）作为结算工程款的依据。
A. 双方达成的补充协议B. 双方签订的备案合同C. 类似项目的结算价格D. 市场的平均价格33. 某场馆工程的质量保修书的保修期限中，符合行政法规强制性规定的是（）A. 主体结构工程为10年B. 供热与供冷系统为3年C. 屋面防水工程为3年D. 有防渗漏要求的房间和内外墙为2年34. 建设单位应自建设项目投入试生产之日起（）个月内，向有关部门申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收。
A. 3B. 1C. 2D. 535. 施工合同中约定按每月确定的工程量支付工程款，发包方没有按期付款，承包方欲请求法院保护其民事权利，该诉讼时效期间应从（）之日算起A. 第一次付款期限届满B. 最后一次付款期限届满C. 每次付款期限届满D. 提交工程款支付申请36. 甲企业向乙银行借款100万元，由丙企业做保证人。
合同签订3个月后，甲与乙协商，将贷款金额增加到150万元，甲和乙通知了丙，丙未予答复。
后甲到期不能偿还债务。
关于该案中的保证责任承担的说法，正确的是（）A. 丙应承担150万元的保证责任，因为丙对甲和乙的通知未予答复，视为默认B. 丙不再承担担保责任，因为甲与乙变更合同条款未得到丙的同意C. 丙不再承担保证责任，保证合同因甲、乙变更了合同的金额条款而致合同无效D. 丙对100万应承担保证责任，增加的50万元不承担保证责任37. 某建设工程项目施工过程中发生不可抗力时间，建筑物受损严重，部分施工机具损毁，施工人员受伤，工期拖延一个月，关于损失承担的说法，正确的是（）A. 工期不予顺延B. 建筑物受损由施工企业承担C. 施工机具损毁由施工企业自行承担D. 施工人员受伤由建设单位承担38. 资质许可机关的上级机关，根据利害关系人的请求或者依据职权，可以撤消建筑业企业资质的情形是（）A. 企业未取得施工许可证擅自施工的B. 资质许可机关超越法定职权作出准予建筑业企业资质许可的C. 企业将承包工程转包或违法分包的D. 企业发生过较大生产安全事故或者发生过两起以上一般生产安全事故的39. 甲省人民政府作出了批准该省乙市人民政府在乙市某村征用土地的批复。