青岛市建设工程施工合同(最新版律师制作)
青岛市建设工程施工合同范文（3篇）
青岛市建设工程施工合同范文《青岛市建设工程施工合同》甲方：（以下简称甲方）地址：法定代表人（委托代理人）：联系电话：开户银行及账号：项目名称：工程地址：乙方：（以下简称乙方）地址：法定代表人（委托代理人）：联系电话：开户银行及账号：鉴于甲方是青岛市的注册公司，具备从事建筑工程施工的资格，乙方具备承接甲方工程的能力和经验，双方本着公平、公正、互利的原则，经友好协商，达成如下合同：第一条合同工程的基本情况1.1 甲方和乙方共同确认，甲方拟委托乙方承接青岛市某项目建设工程。
具体工程内容详见附件《工程概况》。
1.2 合同工程的工程期限为（具体时间），工程地点位于（具体地址）。
第二条工程价款及支付方式2.1 工程总价款为人民币（具体金额）元整。
2.2 工程价款支付方式：（1）甲方应按照工程进度并经过验收后，依据施工进度支付工程款项的比例，具体支付比例和时间安排详见附件《工程进度表》。
（2）甲方应按照合同约定所支付的工程价款，按照合同约定的期限，直接向乙方的银行账号进行转账支付。
第三条工程质量和安全要求3.1 乙方应按照相关法律法规和工程质量标准，保证施工所使用材料的质量符合国家标准，并按照合同约定的工程质量要求进行工程施工。
3.2 乙方应严格遵守施工现场安全规范，保证施工过程中的安全。
3.3 乙方应委派具备相应资质的专业技术人员参与施工，并按照合同约定的工程质量要求进行工程的验收。
第四条工程变更和索赔4.1 若由于工程设计、施工方案的变更，导致工程造价增加或减少的情况，甲方和乙方应本着互利的原则，友好协商解决，并签订书面变更协议。
4.2 若甲方造成的工程延期或其他损失，乙方有权提出索赔要求，甲方应予以合理的赔偿。
第五条违约责任和解决争议方式5.1 若一方违反本合同任何条款，对方有权要求其承担违约责任，并依法提起诉讼。
5.2 甲方和乙方一致同意，对于本合同履行过程中所发生的任何争议，应友好协商解决。
如无法协商解决，则提交青岛市人民法院进行仲裁，并接受仲裁裁决。
律师委托建设工程代理合同
律师委托建设工程代理合同甲方（委托人）：乙方（受托人）：根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方代理建设工程相关事宜，经充分协商，达成以下协议：一、委托事项1.1 乙方作为甲方代理人，代理甲方办理建设工程项目的相关事宜，包括但不限于：项目立项、规划设计、招投标、合同签订、施工管理、质量监督、安全监管、竣工验收、工程结算等。
1.2 乙方应根据甲方的委托，代表甲方与相关政府部门、企事业单位、社会团体等开展业务往来，办理甲方委托的建设工程项目相关事宜。
1.3 乙方应协助甲方完成工程项目的各项报批、报建、验收等工作，确保工程项目符合相关法律法规和政策要求。
二、代理权限2.1 乙方代理权限为一般代理，具体权限以甲方授权委托书为准。
2.2 乙方及乙方律师声明，在本合同签约时，无任何与本代理产生冲突的事项和业务关系。
在本合同履行期内，乙方及律师不得承接可能与本案有利害关系的业务。
乙方未经甲方同意，不得担任与甲方有法律上的利害冲突的另一方的法律顾问或者代理人。
2.3 乙方指派律师作为甲方的代理人，不得更换，如确需更换必须征得甲方的书面同意，如甲方不同意更换，本合同自行终止，乙方退回已收取的全部代理费。
三、代理费用3.1 乙方向甲方收取代理费用共计人民币【】元整（大写：【】元整），用于支付乙方在代理过程中产生的各项费用，包括但不限于：差旅费、通讯费、资料费、劳动报酬等。
3.2 甲方按以下方式向乙方支付代理费用：（1）在合同签订后【】日内，甲方支付乙方代理费用的【】%；（2）在工程项目取得阶段性成果后，甲方支付乙方代理费用的【】%；（3）在工程项目完成后，甲方支付乙方代理费用的【】%。
3.3 乙方应提供正规发票，甲方按约定时间支付代理费用。
四、违约责任4.1 双方应严格按照本合同的约定履行各自的权利义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。
律师办理建设工程施工合同纠纷案件诉讼业务操作指引版 (一)
律师办理建设工程施工合同纠纷案件诉讼业务操作指引版 (一)律师在办理建设工程施工合同纠纷案件时，需要遵循一定的业务操作指引，以确保案件处理的准确性和及时性。
一、案件受理阶段1.核实委托人身份和案件情况：律师应首先核实委托人的身份和与案件相关的情况。
具体包括申请人姓名、身份证号码、联系方式、诉讼请求、案件事实、合同文本等。
2.了解合同条款：律师还需要了解合同条款，确定案件争议的核心问题，以便为委托人提供准确的法律意见。
3.收集相关证据：律师应及时收集与案件有关的证据材料，包括合同文件、施工合同的执行情况、施工现场的照片、施工人员签名等。
二、起诉阶段1.起草诉状：律师应该根据委托人的意愿和案件情况，进行相关法律文书的起草，如诉状、证据清单等。
2.代理诉讼：律师应代表委托人入口，出庭应诉，并主张委托人的权益。
3.争议焦点：律师应该确定诉讼案件争议焦点，围绕合同履行、工程质量、工程进度等问题进行论述。
三、自由裁量权阶段1.裁定申请：律师应在申请人满足自由裁量权的条件下，向法院申请自由裁量权，并提交相关证明文件。
2.自由裁量权的适用：律师应根据案件情况，合理适用自由裁量权，以最大限度地维护申请人的权益。
四、判决阶段1.判决效力：律师应审查判决书，确认其法律效力，以便委托人做出是否上诉的决定。
2.判决书的解释：律师应为委托人解释判决书中的相关法律概念和法律术语，使其能够充分理解判决结果。
3.诉讼结束后：律师应与委托人保持联络，维护良好的律师与委托人之间的关系，为他们解决建设工程施工合同纠纷案件提供全面的服务和专业的意见。
总之，律师在办理建设工程施工合同纠纷案件时，应遵循上述业务操作指引，并定期更新和修订相关操作流程，以保证办案的高效性和准确性，为委托人赢得合法权益。
建筑工程施工合同协议书和通用条款
建筑工程施工合同协议书和通用条款甲方（发包方）：公司名称：________________________地址：_____________________________ 。
联系人：___________________________ 。
联系电话：_________________________ 。
法定代表人：_______________________ 。
营业执照号：_______________________ 。
乙方（承包方）：公司名称：________________________ 。
地址：_____________________________ 。
联系人：___________________________ 。
联系电话：_________________________ 。
法定代表人：_______________________ 。
营业执照号：_______________________ 。
鉴于甲方拟进行某建筑工程项目（以下简称“工程”），乙方有意承接该工程，现根据《中华人民共和国合同法》等相关法律、法规的规定，在平等、自愿、公平、诚信的基础上，甲乙双方就工程施工的相关事宜达成如下协议：第一条工程概况甲方委托乙方承包的工程项目为：______________（项目名称），位于_________________（项目地点）。
具体内容包括但不限于：建筑主体工程、基础设施建设、装饰装修等，具体施工内容及标准按双方签订的施工图纸、工程量清单及其他技术文件为准。
第二条工程合同总价与支付方式1. 合同总价：根据项目规模和施工内容，经双方协商确认，本工程的总价为人民币（大写）________________元（￥__________）。
2. 支付方式：甲方将根据工程的进展情况，按照下列支付方式向乙方支付工程款项：。
工程开工前，甲方支付乙方预付款：_______%（￥________）。
工程建设合同律师版(6篇)
工程建设合同律师版甲方：乙方：经甲乙双方友好协商，就乙方承包修建甲方住宅房屋的有关事宜，达成以下合同：一、工程内容房屋墙身砌筑、钢筋绑扎、混凝土浇筑、墙洞修补、粉刷等各项工作内容，并满足规范和甲方要求。
二、工程价款与支付方式1.工程价款：________________________________________。
2.该房屋建筑工程为包工不包料承包方式，机械设备、水泥、砂、砖、钢筋、工具、水、电等一切费用均由甲方负责。
3.工程结算以乙方施工进度进行计算，第一层完工后支付本层工程款的40％，第二层完工后支付本层工程款的40％，第三层完工后支付本层工程款的40％，工程竣工以后支付总工程量的80％，余款房屋交付后付清。
三、甲乙双方义务与权利1.甲方负责现场指导、协调。
2.甲方监督乙方工程质量、安全、进度，乙方服务甲方的管理。
3、工程质量及要求：乙方严格按规范进行施工，如果因乙方在施工中违反规范、规程而留下质量隐患造成工程质量达不到甲方的要求，甲方有权利制止继续施工，并责令其返工，直到符合要求为止。
乙方必须严格按照甲方提供的施工图及联系单施工。
砌筑材料采用粘土烧制实心砖（甲方提供）。
砌筑所用小型工具，手工用具均由甲方提供，乙方保管（包括手拉车、铁锹、泥桶）。
乙方施工中生成的建筑垃圾由乙方清理，并运至甲方指定位置。
落地灰在每道墙体砌筑完成后回收、利用。
内墙冲筋粉刷，外墙四角吊线，墙体过夹尺。
4、乙方负责所完成工程的施工及质量缺陷责____的维修保养工作。
如在质量缺陷责_____内，乙方不进行缺陷修复，甲方扣除质量保证金。
5、工程安全：乙方自行负责施工人员的安全，发生任何意外事故，均由乙方自行负责。
6、工程进度：____月____日―____月____日完成第一层，____月____日―____月____日完成第二层，____月____日―____月____日完成第三层，____月____日――____月____日完成内外粉刷及落水管安装。
建设工程施工合同18个月
建设工程施工合同是指业主（甲方）与施工方（乙方）为完成一定范围内的建设工程项目，明确双方的权利、义务和责任，依据《中华人民共和国合同法》和有关法律法规的规定，通过平等协商，达成一致意见，签订的书面协议。
一、合同主体1. 甲方（业主）：指委托乙方进行建设工程施工的法人或其他组织。
2. 乙方（施工方）：指承担建设工程施工任务的法人或其他组织。
二、合同项目1. 项目名称：____________________2. 项目地点：____________________3. 项目规模：____________________4. 项目工期：本工程合同工期为18个月，自开工之日起计算。
5. 项目内容：包括但不限于土建工程、安装工程、装修工程、绿化工程等。
三、合同价格1. 合同总价：人民币（大写）：____________元整（小写）：_____________元。
2. 价格调整：合同价款根据约定的工程量清单和综合单价进行计算。
在合同执行过程中，如遇材料价格波动、政策调整等因素，双方可按约定的价格调整机制进行价款调整。
3. 支付方式：甲方按照双方约定的付款节点和付款比例，向乙方支付合同价款。
具体支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同总价款的10%作为预付款。
（2）工程进度达到约定的节点后，甲方支付乙方已完工程价款的80%。
（3）工程竣工验收合格后，甲方支付乙方剩余的20%工程尾款。
四、合同履行1. 甲方义务：（1）按照合同约定提供施工场地，保障乙方施工顺利进行。
（2）按照约定的付款节点和付款比例，及时向乙方支付合同价款。
（3）协调解决施工过程中出现的问题，确保工程按期完成。
2. 乙方义务：（1）按照合同约定，按时完成工程，确保工程质量、安全、进度达到预期目标。
（2）严格按照国家法律法规和行业标准进行施工，确保工程质量。
（3）做好施工现场的安全生产管理，确保施工过程中不发生重大安全事故。
五、违约责任1. 甲方违约：（1）未按照约定支付合同价款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。
建设工程合同范本(律师整理版)6篇
建设工程合同范本（律师整理版）6篇篇1建设工程合同范本（律师整理版）一、合同双方：甲方：（委托方名称、地址、法定代表人、联系人、联系电话、传真号码、开户行及账号等基本信息）乙方：（承包方名称、地址、法定代表人、联系人、联系电话、传真号码、开户行及账号等基本信息）二、工程项目基本信息：（一）工程项目名称：（填写工程项目名称）（二）工程地点：（填写工程地点）（三）工程概况：（填写工程概况）三、工程内容及范围：1.甲方委托乙方承担以下工程项目的设计、施工、材料采购等全过程：（一）工程项目的具体内容描述；（二）工程图纸、设计文件等技术要求；（三）工程预算、工期安排等工程管理要求；2.乙方需按照国家相关法律法规以及本合同规定的要求完成工程项目，确保工程质量、安全、进度等。
四、合同价款及支付方式：1.合同价款为（填写具体金额）人民币，合同价款支付方式为（填写具体支付方式）。
2.合同价款的支付时间、节点及方式由双方另行商定。
3.如因工程变更等原因导致价格调整，双方协商后可以进行合同调整。
五、工程质量及验收：1.乙方必须严格按照甲方要求的技术标准完成工程项目，确保工程质量符合相关标准和规定。
2.工程竣工后，甲方有权组织相关部门对工程质量进行验收，乙方必须配合并完成相关手续。
3.如工程质量未达到合同约定标准，乙方必须承担相应责任，并按照甲方要求进行整改。
六、工程风险责任：1.因乙方原因导致工程延误、质量不合格等情况，乙方需承担相应的违约责任。
2.因不可抗力等原因导致工程无法按时完成或出现其他问题，双方协商解决，如无法协商解决，按照法律规定处理。
七、合同变更及解除：1.如因工程变更、资金问题等原因需要对合同进行变更，须经双方协商一致，并签署书面变更协议。
2.如双方无法继续履行合同，应当依法解除合同，并协商解决未了事宜。
八、争议解决：1.在履行本合同过程中发生的争议，应当先协商解决；协商不成的，提交有管辖权的人民法院解决。
建设工程施工合同(示范文本GF--2020--0201)
建设工程施工合同(示范文本GF--2020--0201)1 发包人（全称）：___________________ 承包人（全称）：___________________发包人、承包人根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》和《房屋建筑工程质量保修办法》，经协商一致，对_________（工程全称）签定工程质量保修书。
一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律、法规、规章的管理规定和双方约定，承担本工程质量保修责任。
质量保修范围包括地基基础工程、主体结构工程，屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，供热与供冷系统，电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，以及双方约定的其他项目。
具体保修的内容，双方约定如下：_______________二、质量保修期双方根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，约定本工程的保修期如下：1．地基基础工程和主体结构工程为设计文件规定的该工程合理使用年限；2．屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏为_____年；3．装修工程为年；4．电气管线、给排水管道、设备安装工程为 _______ 年；5．供热与供冷系统为个采暖期、供冷期；6．住宅小区内的给排水设施、道路等配套工程为____年；7．其他项目保修期限约定如下：__________________________ 质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。
三、质量保修责任1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。
承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。
2．发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。
3．对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《房屋建筑工程质量保修办法》的规定，立即向当地建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人保修。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
金家律师修订
本协议或合同的条款设置建立在特定项目的基础上，仅供参考。
实践中，需要根据双方实际的合作方式、项目内容、权利义务等，修改或重新拟定条款。
本文为Word格式，可直接使用、编辑或修改。
建设工程施工合同
发包人（全称）：______________________________________________ 承包人（全称）：______________________________________________
一、工程概况
工程名称：____________________________________________
工程地点：____________________________________________
工程规模及结构特征：__________________________________
工程承包范围：________________________________________
工程立项批准文号：____________________________________
资金来源：____________________________________________
二、合同工期
开工日期：____________________________________________
竣工日期：____________________________________________
合同工期总日历天数_________天。
三、质量标准
工程质量标准：________________________________________
四、合同价款
币种：____________________________
合同总价（大写）：________________元（小写）￥：_________元综合单价或费率：□详见承包人的投标报价书（招标工程）；□详见经确认的工程报价单或预算书（非招标工程）
五、组成合同的文件
组成本合同的文件包括：
1．本合同协议书；
2．中标通知书（适用招投标工程）；
3．投标文件（适用招投标工程）；
4．经确认的工程报价单或预算书（适用非招投标工程）；
5．本合同专用条款和补充条款；
6．本合同通用条款；
7．标准、规范及有关技术文件；
8．图纸；
9．工程量清单；
10．双方有关工程的洽商、变更等书面记录和文件；
11．发包人或工程师有关通知及工程会议纪要；
12．工程进行过程中的有关信件、数据电文（电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）。
六、词语含义
本协议书中有关词语含义与本合同第二部分《通用条款》中分别赋予他们的定义相同。
七、承包人承诺。