建筑工程安全措施费协议书
建筑工程安全措施费合同5篇
建筑工程安全措施费合同5篇篇1建筑工程安全措施费合同甲方：_____________（委托方）联系地址：_____________电话：_____________身份证号码：_____________乙方：_____________（承包方）联系地址：_____________电话：_____________身份证号码：_____________鉴于甲方拟委托乙方承担_____________（工程名称），现乙方接受甲方委托，经双方协商一致，依据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国建设工程安全生产管理条例》等相关法律法规，达成以下协议：一、项目概况1. 项目名称：_____________2. 建设地址：_____________3. 项目内容：_____________4. 合同金额：_____________元整二、安全措施费用1. 根据《中华人民共和国建设工程安全生产管理条例》规定，乙方需为工程所需安全设备、安全防护措施等支付安全措施费用，费用金额为_____________元整。
2. 安全措施费用应自工程开工之日起交付，付款方式为一次性支付。
三、安全措施的责任1. 乙方需在工程施工过程中，严格遵守国家相关安全生产法规，保证施工现场的安全。
2. 乙方需对施工现场的安全责任负全责，确保工程实施过程中的安全问题。
3. 如因乙方过错导致工程中发生事故，由乙方承担全部责任，并赔偿甲方及相关方的经济损失。
四、违约责任1. 乙方如未按合同约定时间完成安全措施的支付，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金_____________元整。
2. 乙方如未按时履行安全措施的责任，致使工程中发生事故，乙方需承担相应法律责任，并赔偿一切损失。
五、争议解决方式1. 合同执行过程中，若出现争议，双方应友好协商解决；协商无果的，应提交相关部门进行调解或仲裁。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程竣工验收结束。
安全文明施工措施费支付协议
安全文明施工措施费支付协议甲方：（施工单位全称）乙方：（甲方支付对象全称）鉴于甲方根据合同要求，需进行安全文明施工措施费的支付事项，为确保施工过程中的安全和环境保护，双方达成以下协议：第一条支付方式1.1 甲方应按照合同约定的支付时间和支付金额，按月向乙方支付安全文明施工措施费。
1.2 安全文明施工措施费的支付金额由双方协商确定，根据工程项目的实际情况和风险评估结果确定。
1.3 乙方应提供与施工项目相关的安全文明施工措施费的用途明细，包括但不限于人力成本、设备材料费用等，并按照要求提供相关的票据、发票和报销凭证。
第二条支付时间2.1 安全文明施工措施费的支付时间为每月的第一个工作日。
如果该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日。
2.2 甲方应提前3个工作日通知乙方，确认本期安全文明施工措施费的支付金额，并告知乙方支付银行账号等支付细节信息。
第三条费用核实和争议解决3.1 乙方应提供书面报告，详细说明安全文明施工措施费的实际使用情况，并将报告提交甲方审查。
3.2 甲方有权对乙方提供的报告进行核实和审查，并有权要求乙方提供合理的证明材料。
3.3 如甲方对乙方提供的报告和证明材料有疑义或存在争议，应及时与乙方进行沟通，并共同商讨解决方案。
第四条违约责任4.1 如果甲方未按照合同约定的支付时间和支付金额向乙方支付安全文明施工措施费，甲方应按照合同约定的违约责任承担相应的违约责任。
4.2 如果乙方提供的安全文明施工措施费的使用情况与实际不符，甲方有权向乙方要求返还多支付的费用，并有权按照合同约定的违约责任进行追究。
第五条保密条款5.1 双方应对在履行本协议过程中所涉及的商业秘密和技术资料等保密信息予以保密，未经对方书面同意不得向第三方泄露或使用。
5.2 本协议有效期内及终止后，双方对于所获悉的对方商业秘密和技术资料等保密信息，都应予以保密。
第六条附则6.1 本协议的任何修改、补充、解释和争议解决均应以书面形式进行，双方代表签字确认后生效。
安全施工措施费协议书
安全施工措施费协议书甲方（建设单位）：___________乙方（施工单位）：___________鉴于甲乙双方就_________工程项目的施工达成合作意向，为确保工程施工过程中的安全，依据相关法律法规，经双方协商一致，特订立本安全施工措施费协议书。
一、安全施工措施费的支付1. 甲方应按照国家规定及合同约定，及时足额支付乙方安全施工措施费。
2. 安全施工措施费用于购买必要的安全防护用品、设备以及进行安全教育培训等。
3. 乙方应在收到安全施工措施费后，提供相应的收据凭证给甲方。
二、安全责任1. 乙方必须遵守国家有关安全生产的法律、法规，严格执行安全生产管理制度和操作规程，确保施工现场安全。
2. 乙方应制定详细的安全施工方案，并报甲方审批。
3. 乙方负责对进场作业人员进行安全教育和技能培训，未经培训或考核不合格的人员不得上岗作业。
4. 发生安全事故时，乙方应立即采取有效措施，防止事故扩大，并及时报告甲方及相关部门。
三、监督检查1. 甲方有权对乙方的安全生产工作进行监督检查，乙方应积极配合。
2. 如甲方发现乙方存在安全隐患或违反安全规定的行为，应及时通知乙方整改。
3. 乙方应定期向甲方报告安全生产情况，并接受甲方的监督。
四、违约责任1. 如乙方未按约定使用安全施工措施费或未履行安全管理责任，导致安全事故的，应承担相应的法律责任。
2. 如因甲方原因导致乙方无法正常执行安全措施，甲方应承担相应责任。
五、其他事项1. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议未尽事宜，双方可另行协商解决。
3. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日乙方（盖章）：_________________ 日期：____年____月____日。
建筑工程安全措施费协议书
建筑工程安全措施费协议书协议书编号：XXXXX甲方：（委托人名称、地址、联系方式）乙方：（承包商名称、地址、联系方式）鉴于甲方委托乙方进行建筑工程施工，为确保施工过程中的安全性，保护工人和周围环境的安全，甲、乙双方达成如下协议：一、费用确定1.1 乙方同意为满足施工中的安全要求提供相应措施，并承担与此相关的所有费用。
1.2 安全措施费用由乙方根据建筑工程的规模、复杂程度和特殊性进行详细测算，并提前向甲方报备。
1.3 乙方提供的安全措施费用包括但不限于以下项目：安全防护措施设备租赁和购买、安全培训与教育费用、安全监控与巡检设备费用等。
二、费用支付方式2.1 甲方同意按照乙方提供的安全措施费用清单进行支付。
2.2 乙方应提供详细的费用报告，包括各项费用的明细及费用金额，并在合理的时间内提交给甲方。
2.3 甲方应在收到费用报告后的五个工作日内支付相应的安全措施费用，以银行转账方式进行支付。
三、费用调整3.1 如工程进展中发生不可抗力因素或甲方要求变更施工方式，导致安全措施费用发生变化的，应进行及时调整。
3.2 双方应协商一致，及时进行变更申请和费用调整。
四、安全要求4.1 乙方应按照建筑工程的相关法律法规、标准和规范要求执行施工过程中的安全措施，并确保其安全措施的有效性和可行性。
4.2 乙方应为工人提供必要的安全防护设备和培训，并监督工人合理使用。
4.3 乙方应保证施工现场周围环境的安全，防止施工过程对周边居民和环境造成污染或危害。
五、违约责任5.1 如乙方未按照约定提供必要的安全措施，导致施工过程中发生安全事故或造成人员伤亡、财产损失等，乙方应承担相应的赔偿责任。
5.2 如甲方未按时支付安全措施费用，应按日计算迟延支付款项的万分之三作为违约金，同时乙方有权暂停施工。
六、争议解决6.1 双方在履行本协议过程中发生争议时，应通过友好协商解决；如协商不成，应提交所在地人民法院裁决。
七、附则7.1 本协议自双方签字盖章之日起生效，并与建筑工程承包合同具有同等法律效力。
建筑工程安全措施费协议书
建筑工程安全措施费协议书一、协议的目的和背景为了保障建筑工程的安全进行顺利进行，保护施工人员的生命和财产安全，根据《建筑法》、《建筑工程安全生产管理条例》等相关法律法规的要求，特制定本协议。
二、协议的双方甲方：（建设单位）地址：法定代表人：电话：乙方：（施工单位）地址：法定代表人：电话：三、安全措施费的支付和用途1. 甲方应按照工程的规模、特点、风险程度等情况，向乙方支付建筑工程安全措施费。
2. 建筑工程安全措施费的支付方式为：（1）工期支付：按照工程实际施工周期划分，每个周期支付相应的安全措施费用。
（2）阶段支付：按照施工的重要阶段划分，每个阶段支付相应的安全措施费用。
3. 建筑工程安全措施费的用途为：（1）购买和维护安全设施、器材、材料等。
（2）培训和教育施工人员，提高施工人员的安全意识和能力。
（3）组织安全检查和巡回检查，及时发现和解决施工过程中存在的安全隐患。
（4）其他与建筑工程安全相关的合理支出。
四、安全措施费的计算和支付标准1. 安全措施费的计算以施工规模、项目类型、工程风险等为基础，并参考相关规范和标准，经甲方和乙方协商确定。
2. 安全措施费的支付标准为人工费+器材费+管理费。
3. 安全措施费的支付方式和支付标准作为本协议附件的一部分，由甲方和乙方签订并共同遵守。
五、协议的履行和解除1. 本协议自双方签字之日起生效，并适用于双方合作期间。
2. 如需解除本协议，任何一方应提前30天书面通知对方，并双方协商解决解除协议后的相关事宜。
六、争议解决方式双方就本协议产生的争议应先友好协商解决，如果无法达成一致，可向有关部门仲裁或法院诉讼。
七、协议的补充和修订本协议的补充和修订需双方书面同意，并经双方授权的代表签字确认。
八、协议的效力本协议一式两份，甲方和乙方各持一份，具有同等的法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：日期：日期：。
2024年工程安全文明施工措施费计协议（三篇）
2024年工程安全文明施工措施费计协议发包人（全称）：承包人（全称）：发包人、承包人就工程，为达到安全文明施工的要求。
经双方协商，现达成如下协议：一、承包人必须按政府相关安全、文明施工的规定及要求组织施工，若施工过程中出现安全责任事故、不文明施工行为，所有责任和损失均由承包人自行负责，发包人概不承担任何责任。
二、安全文明施工措施费及其支付方式1、安全文明施工措施费按工程总造价的计取。
2、在合同签订后支付给承包方措施费的，其余费用在支付工程进度款时一并支付。
3、安全文明施工措施费依据安全文明施工措施费评定机构出具的《安全文明施工措施评价及费率测定表》确定的费率计算安全文明施工措施费用，并进入工程结算。
三、违约责任1、承包人对安全文明施工措施费必须专款专用，落实专职安全文明施工负责人，若承包人组织管理不善，安全文明施工措施不到位，发包人或监理有权责令其整改，若整改仍不合格，发包人有权扣除相应安全文明措施费，并收取相等金额的违约金，此费用在月进度支付时扣除。
2、施工中因承包人原因造成人身安全事故或因安全文明施工措施不到位受到相关行政主管部门处罚，承包人除承担全部经济损失外，发包人有权对其另收取相等金额违约金。
四、本协议一式份，双方各执份，质监站份由双方法定代表人或其授权代理人签署与加盖公章后生效。
发包人（公章）：_____ 承包人（公章）：_____法定代表人（盖章）：_____ 法定代表人（盖章）：_____2024年工程安全文明施工措施费计协议（二）【协议书】2024年工程安全文明施工措施费计协议（三）甲方：（单位名称）电话：地址：邮编：乙方：（单位名称）电话：地址：邮编：鉴于甲方与乙方在2024年将合作进行某工程项目施工，为确保施工期间的安全和文明施工，经双方协商一致，达成以下协议：一、费用金额及支付方式1. 乙方承诺为甲方提供工程安全文明施工的相关服务，费用总额为人民币（大写）____________元整（￥__________）。
安全文明措施费用协议书（通用3篇）
安全文明措施费用协议书（通用3篇）安全文明措施费用篇1工程名称：甲方：乙方：为明确甲乙双方的权利和义务，保障工程实施及相关作业人员的安全，依据国家和四川省相关法律法规的规定，结合工程项目建设的实际情况，经甲乙双方协商一致，达成如下协议：一、安全文明施工措施费的计取依据：建筑工程安全防护、文明施工措施费用是根据《四川省建设工程安全文明施工措施费计价管理办法》(川建发[ ] 号文件)的规定计取建设工程安全文明施工措施费。
其中所含：安全施工费、文明施工费和临时设施费。
二、甲方的权利和义务1、甲方有权审查施工单位的安全技术措施和对乙方进行安全生产教育。
2、工程开工前，甲方应向乙方提供经有关部门批准的施工用地、合格的施工设施和真实、准确、齐全的地下管线资料，组织勘察，设计文件的技术交底。
3、甲方有权随时进行监管、监督，并有权责令乙方清除安全隐患的权利。
4 、甲方可以委托监理单位对施工现场的安全管理实行全过程监控。
5、甲方有对乙方在安全生产、文明施工中取得的突出成绩给予奖励的权利。
6、甲方有权对乙方在施工过程中，违反国家安全生产、消防、交通、治安管理政策法规，违反国家安全管理规章，不服从甲方管理等行为进行处罚直至单方解除和权利。
7、甲方安全责任人员应检查乙方自带或外租机械设备、小型电动工具、临时用电设施以及个人防护用品(如安全帽、安全带)等，并进行验收。
三、乙方的权利和义务1、施工单位承接工程业务应当具备相应安全生产保障体系和责任制度，根据工程项目规模和特性配备足够专职安全员。
2、施工单位对现场和作业面采用取有效的安全防护措施，确保安全技术防护措施费用于安全防护，符合建设工程安全标准。
3、在乙方施工过程中，甲方工作人员有违章指挥、强令冒险作业的行为，乙方有权制止违章行为，并提出批评、拒绝执行以及检举、控告的权利;乙方明知甲方人员违章指挥而不制止并造成损失，乙方承担责任。
4、因甲方过错，造成乙方人员或财产的损害，乙方有权向甲方提出索赔。
安全文明施工措施费支付协议书
安全文明施工措施费支付协议书第一篇范文：合同编号：_______甲方：____________乙方：____________鉴于甲方为工程项目（以下简称“项目”）的施工单位，乙方为项目的业主或开发商，为确保项目在施工过程中符合安全文明施工的要求，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及相关法律法规，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，就甲方向乙方支付安全文明施工措施费（以下简称“措施费”）的事宜，达成如下协议：一、措施费的定义与计算1.1 措施费是指甲方为保证项目施工安全、文明、环保和质量，按照相关法律法规、规范标准及甲方要求，在施工过程中发生的一切非工程实体项目的费用。
1.2 措施费的计算依据为国家相关法律法规、规范标准及甲方要求，由甲方根据实际施工情况按照乙方提供的计算公式进行计算。
二、措施费的支付2.1 甲方应在项目开工前向乙方支付措施费，支付金额双方根据实际情况协商确定。
2.2 甲方支付措施费后，乙方应按照合同约定向甲方提供相关服务，确保项目施工安全、文明、环保和质量。
2.3 乙方应按照合同约定合理使用措施费，确保费用专款专用，不得挪作他用。
三、措施费的调整3.1 措施费如需调整，双方应协商一致，并签订补充协议。
3.2 调整措施费的因素包括但不限于政策变动、市场行情变化、工程规模调整等。
四、违约责任4.1 甲方未按约定支付措施费的，应向乙方支付违约金，违约金计算方式为：逾期支付金额×逾期天数×日利率。
4.2 乙方未按约定提供相关服务或未合理使用措施费的，甲方有权要求乙方承担相应的违约责任。
五、争议解决5.1 双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
6.1 本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。
6.2 本协议未尽事宜，双方可签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
合同协议：_________建筑工程安全措施费协议书
甲方：_________________________
乙方：_________________________
签订日期：______年_____月_____日
第1 页共7 页
建筑工程安全措施费协议书
工程名称:番禺区市桥西环皇冠蛋糕店综合楼1、厂房2、厂房3
甲方:广州市番禺区市桥西环皇冠蛋糕店
乙方:广州市番禺区第五建筑工程公司
根据《广州市建筑工程安全生产措施费管理办法》规定要求内容,经双方协商,对本工程的施工安全生产措施费达成以下协定共同遵守,并作为工程施工合同的补充。
一、双方责任：甲乙双方共同遵守《广州市建筑工程安全生产措施费管理办法》，并按其内容执行。
二、根据文件内容要求甲方将安全措施费划拨给乙方专款专用，做到符合《广州市建筑工程安全生产措施费管理办法》的要求。
三、按照文件要求，甲方支付给乙方安全生产措施费为工程造价的
1.22%,合计：14.55万元。
四、安全措施费的支付计划要求
（一）、经有关部门审查符合开工条件应支付30%
（二）、经有关部门中间安全评价合格后支付60%
（三）、工程竣工安全评价合格后支付10%
五、违约责任：
（一）由于甲方未支付或未及时支付安全生产措施费而造成安监机构对乙方企业责罚及企业信誉等损失，以及未办理好施工许可证的，乙方有权追讨甲方造成的损失并作出补偿。
（二）、由于乙方原因，提取了工程施工安全生产措施费而达不到安监机构有关规定的，责任由乙方负责。
第 2 页共 7 页
六、以上条款共同遵守。
未尽事宜，双方协商解决。
甲方：乙方：
（公章）（公章）
代表：代表：
日期：年月日日期：年月日
建筑工程安全生产协议书
总包方（甲方）：北京市园林古建工程公司
分包方（乙方）：北京英特莱防火卷帘门
为加强施工现场安全管理，保护职工的人身安全、健康和国家财产，保障施工生产的顺利进行，依据《中华人民共和国劳动法》、《中华人民共和国建筑法》、《建筑安装工程承包合同条例》和北京市建委关于建筑工程分包的有关规定，双方就本工程施工安全生产达成如下协议书：
一、甲方职责
1、认真执行国家和市政府、市建委颁发的各种安全生产法规规程、标准，对乙方在本单位的施工范围内履行安全生产监督、检查、指导和管理责任。
2、甲方要对乙方操作人员的五证（进京证、做工证、身份证、婚育记录、特种操作人员上岗证）进行核查，对乙方的人员发现有证件手续不全；未成年童工等与《劳动法》相违背人员进行清退，并做出相关处理。
第 3 页共 7 页
3、甲方要对乙方施工人员进行入场安全生产教育，学习国家、建委、企业的安全生产方针规程制度，操作规程等条例，并签订安全生产教育登记表格等。
4、甲方随时在施工过程中监督检查乙方执行安全生产技术交底的执行情况，监督对违章、隐患的整改落实工作并有文字记录。
5、甲方管理人员做到不违章指挥、违章操作。
二、乙方职责
1、认真学习严格遵守国家、市政府、建委颁发的各项安全生产法规和规定，并严格遵守工程项目经理部制定的各项安全管理制度和措施。
2、乙方要服从甲方的安全生产管理。
乙方的负责人必须对本单位职工进行安全生产教育，以增强法制观念和提高职工的安全意识及自我保护能力，自觉遵守甲方各项安全规章制度。
3、乙方要认真贯彻执行甲方对分部、分项、分工种的安全技术交底要求，乙方的负责人必须检查具体施工人员落实情况，并进行经常性的督促、指导，确保施工安全。
4、乙方必须保持本队人员的相对稳定，人员变更事先向有关领导和部门报告，工人进行施工作业之前必须接受进场“三级”安全生产教育和学习，并参加安全培训教育考试合格后，签订安全生产教育登记表方准上岗。
5、乙方在施工期间必须接受甲方安全生产，文明施工方面的检查；督促、指导对查出的问题必须在限期内整改，对拖延不改或不认真整改的甲方有权暂停施工作业。
对严重违章指挥，操作仍存在重大安全隐患的，总包单位有权发放出指令书，令其停工整顿并按规定给予处罚。
第 4 页共 7 页
6、由甲方提供的机械设备。
脚手架等设备在搭设、安装完毕交付使用前，甲方需会同有关乙方共同按规定验收，并做好移交使用的书面手续，严禁在未经验收或验收不合格的情况下使用。
7、乙方对于施工现场的脚手架、设施、设备的各种安全防护措施、保险装置、安全标志和警示牌等不得擅自拆除、变动，如确需拆除、变动的必须经甲方施工负责人和安全管理人员的同意，并采取必要的、可靠的安全措施后方能拆除。
8、乙方的特殊作业人员必须经安全教育和安全技术培训，考试合格取得北京市安全生产管理部门颁发的上岗操作证后，放准上岗作业，严禁不懂电器、机械设备的人员擅自操作使用电器、机械设备。
9、乙方必须严格执行防火、防爆制度，易燃、易爆场所严禁吸烟及动明火，消防器材不准挪作他用，电焊气割、防水等作业应按规定办理用火审批手续，严禁使用电炉及其他电热器具。
10、由甲方提供的电器设备，乙方在使用前应先进行检测，如未符安全使用规定的，应及时向甲方提出，甲方应积极落实整改，合格后放准使用，严禁擅自乱拖、乱拉、私接电气线路及电气设备。
11、贯彻“谁施工谁负责安全防火”的原则。
乙方在施工期间发生事故应积极组织抢救伤员、保护现场并立即上报。
12、各专业承包队（包工队）的负责人应对本施工人员在施工生产中施工安全和身体健康状况负责。
经常检查本队人员在作业现场的安全生产状况和身体健康状况，发现不安全隐患、问题及时纠正，重大安全隐患应立即上报有关领导。
13、乙方监督教育本队施工人员遵守安全操作规程和劳动纪律，做到不违章指挥、不违章作业、不违章劳动纪律，认真执行安全生产技术
第 5 页共 7 页
交底，服从安全人员的检查指导。
对不安全作业环境积极提出意见，并有权拒绝违章操作。
提高自我防护能力。
14、乙方要协助项目经理部做好施工现场的环境保护工作。
三、补充条款
1、乙方如违反条款的要求发生人员伤亡事故责任自负。
2、因乙方原因达不到约定条件的，由乙承担违约责任和经济支出，因甲方原因达不到约定条件的，由甲方承担违约责任和经济支出。
3、当甲、乙双方发生争议时，可通过甲、乙双方上级主管部门协商调解，若达不成一致意见，可向政府有关部门申请仲裁。
4、本协议在双方签字盖章后立即生效。
5、本协议一式两份、双方各执一份，具有同等效力。
甲方：（盖章）乙方：（盖章）
法定代表：法定代表：
（或委托代理人）：（或委托代理人）：
日期：日期：
第 6 页共 7 页
合同协议：_________
本文至此结束，感谢您的浏览!
（模板仅供参考）
下载修改即可使用
第7 页共7 页。