铝合金模板合同谈判要点
铝合金销售合同范本6篇
铝合金销售合同范本6篇篇1甲方（买方）：____________________乙方（卖方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，为确保双方权益，甲乙双方在平等、自愿、公平的基础上，就铝合金产品的购销事宜达成以下协议：一、产品名称、型号、数量及规格1. 甲方购买乙方铝合金产品，具体名称、型号、数量及规格如下：____________________（详见附件清单）。
2. 产品品牌、质量标准和包装要求：乙方所提供的铝合金产品应为_______品牌，质量应符合国家相关标准及规范，包装应完好无损、防水防潮。
二、价格及支付方式1. 铝合金产品的总价为：人民币_______元（大写：____________________元整）。
该价格为含税价格，包含了货物的制作、运输、保险等费用。
2. 甲方在合同签订后____天内支付乙方总货款的____%作为预付款，即人民币_______元。
3. 乙方在收到预付款后开始生产，产品制作完毕后，甲方在验收合格后的____天内支付剩余货款。
4. 甲方应按照合同约定的时间和金额支付货款，如甲方未按时支付货款，乙方有权顺延交货期或停止供货，由此产生的损失由甲方承担。
三、交货期限及方式1. 乙方收到预付款后，应于本合同签订后的____天内完成铝合金产品的生产。
2. 交货方式：乙方负责将铝合金产品运送至甲方指定的地点，运输过程中产生的费用由乙方承担。
3. 甲方在收到货物后应及时进行验收，如发现数量短缺或质量问题，应当在____天内以书面形式通知乙方，乙方接到通知后应立即进行更正或调换。
四、违约责任1. 甲方如中途变更产品或数量，应提前____天书面通知乙方，否则由此造成的损失由甲方承担。
2. 若乙方未按合同约定的时间交货，每逾期一日，应向甲方支付总货款____%的违约金。
3. 若甲方未按照合同约定的时间支付货款，每逾期一日，应向乙方支付未付货款____%的违约金。
铝合金合同协议书模板
铝合金合同协议书模板甲方（买方）：_____________________地址：_____________________联系电话：_____________________乙方（卖方）：_____________________地址：_____________________联系电话：_____________________鉴于甲方需购买乙方提供的铝合金材料，双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，特订立本合同，以资共同遵守。
第一条产品描述1.1 产品名称：铝合金材料。
1.2 规格型号：[具体型号]。
1.3 质量标准：符合国家相关标准及行业标准。
1.4 数量：[具体数量]。
1.5 单价：[具体单价]。
1.6 总价：[计算总价]。
第二条交货方式2.1 交货地点：甲方指定地点。
2.2 交货时间：乙方应在合同签订后[具体天数]内交货。
2.3 运输方式：由乙方负责运输至甲方指定地点。
第三条质量保证3.1 乙方保证所供铝合金材料质量符合合同约定的标准。
3.2 甲方有权在收到货物后的[具体天数]天内对产品进行质量检验。
若发现质量问题，甲方有权要求乙方更换或退货。
第四条付款方式4.1 甲方应在合同签订后[具体天数]内向乙方支付合同总价的[百分比]作为预付款。
4.2 余款在甲方验收合格后[具体天数]内一次性支付。
第五条违约责任5.1 如乙方未能按时交货或产品质量不符合约定标准，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方因此遭受的损失。
5.2 如甲方未能按时支付货款，甲方应按未付款项的[百分比]支付违约金。
第六条争议解决6.1 本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交乙方所在地人民法院诉讼解决。
第七条其他约定7.1 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决。
7.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：_____________________日期：____年____月____日乙方代表（签字）：_____________________日期：____年____月____日。
铝合金合同范本
铝合金合同范本甲方（供应商）：姓名：____________________地址：____________________联系方式：________________乙方（采购方）：姓名：____________________地址：____________________联系方式：________________鉴于甲方拥有铝合金产品资源，乙方有采购铝合金的需求，双方经友好协商，达成以下协议：一、产品描述1. 产品名称：铝合金2. 产品规格：__________3. 产品数量：__________4. 产品质量标准：____________二、价格及支付方式1. 单价：人民币______元/单位。
2. 总价：人民币______元。
3. 支付方式：乙方应在______（具体时间）前向甲方支付______%的预付款，剩余款项在货物验收合格后______天内付清。
三、交货时间及地点1. 交货时间：______年____月____日。
2. 交货地点：乙方指定地点。
四、包装及运输1. 甲方负责产品的包装，确保产品在运输过程中不受损坏。
2. 运输方式及费用承担：____________。
五、验收标准及方法1. 乙方应在收到货物后______天内进行验收。
2. 验收标准按照双方约定的质量标准执行。
3. 若发现质量问题，乙方应及时通知甲方，甲方应负责解决。
六、违约责任1. 若甲方未能按时交货，每逾期一天，应向乙方支付合同总价的______%作为违约金。
2. 若乙方未能按时支付款项，每逾期一天，应向甲方支付未付金额的______%作为违约金。
七、争议解决如双方在本合同履行过程中发生争议，应首先友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份。
甲方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：____________日期：______年____月____日乙方（盖章）：__________________法定代表人（签字）：____________日期：______年____月____日。
合同谈判技巧
合同谈判技巧
合同谈判是商业活动中至关重要的一环，它直接关系到各方的权益和利益。
在进行合同谈判时，需要注意以下几点技巧：
1.明确双方诉求，在合同谈判之前，双方需要明确自己的诉求和期望。
这样可以帮助双方更好地理解对方的需求，从而在谈判中找到共同的利益点。
2.理性沟通，合同谈判需要理性而不是情绪化的沟通。
双方应该避免过于情绪化的言辞和行为，而是通过理性的讨论和分析来达成共识。
3.灵活变通，在合同谈判中，双方需要保持灵活变通的态度。
有时候可能需要做出一定的让步，以换取更大的利益。
4.明确条款，合同中的条款需要清晰明确，不能存在歧义。
在谈判中，双方需要就每一条款进行详细的讨论，并确保双方对条款的理解一致。
5.法律意识，在合同谈判中，需要具备一定的法律意识。
双方
需要了解相关的法律法规，以避免在合同中出现违法或不合规定的条款。
以上是合同谈判的一些技巧，希望对您有所帮助。
如果您需要更多关于合同范本的信息，欢迎随时联系我，我会竭诚为您提供帮助。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
第 1 页
铝合金模板合同谈判要点
1、承包范围：#栋地上标准层2.75米标高至86.75米标高的砼墙、梁、柱及楼面（不包括天面
层、砌体部位和二次结构、外墙装饰及梁线条）铝模板租赁和安装，标准层高 米。（注解：
只做标准层，如做架空层，屋面层需铝木结合，由总包提供木模材料且木模施工面积按铝模单
价结算，架空层、屋面层单价加10元/平方）
2、本合同单价不包括：钢筋定位、水泥垫块、二次植筋、预埋件、水电费、施工放线、垂直
运输和塔吊吊装费用、施工管理配合费用等应由甲方承担的费用。（注解：加固马凳制作、部
分废旧模板、定位钢筋、水泥内撑条施工、材料费用由总包负责）
3、如项目有设计变更的，按设计变更确认面积为准。（注解：设计变更收取材料、运输等费用）
4、完工结算款：铝模板工程完工后，乙方提供完整结算资料交付给甲方，甲方在一个月内付
清剩余工程款。（注解：要明确封顶后结算期限及剩余款项支付期限）
5、每层模板安装工期：模板安装工期指在甲方确保具备铝模板全部安装条件时，墙柱钢筋绑
扎及墙柱水电预埋完工后，安装铝模板到移交工作面给楼面钢筋开始绑扎安装的时间（楼面板
80%安装完成），本合同约定模板安装工期首层不超过8天/单元，第二层不超过6天/单元，第
三层不超过4天/单元,从第四层开始每层不超过2.5天/单元,(若每层含多个单元,乙方确保甲方
移交工作面乙方后,乙方在2.5天内完成移交工作面的铝模板安装)。（注解：一般情况审判按以
上工期，如总包工期要求，铝模首层安装可压至4至5天，二、三层安装可压至3至4天，标
准层可压至1.5至2天，如有工字钢层安装要求加1天工期）
第 2 页
6、若非因乙方原因需乙方进行赶工的，乙方可根据实际情况进行赶工，由此增加的费用双方
另行协商书面核定。（注解：中途总包要求赶工期责应增加相应费用）
7、乙方必须确保合同范围内的工程质量通过甲方验收，按万科A6标准，分层验收达95分为
合格，达到97分奖励1元每平方米。（如不合格，所有修补打麿费用由乙方承担。）（注解：一
般按88标准95分谈判，如要求达到97分应增加 元/平方米,有的总包要求55标准则谈至90
分，如要求55标准95分相应单价增加2至4元/平方米。合同达到合格以后修补、打磨我方
不负责）
8、甲方免费提供住宿，宿舍必须安装空调，住宿水电由甲方负责，且甲方须在乙方进场前7
天内安排好住宿及食堂，否则乙方不予进场施工，由此所产生的一切责任和损失由甲方承担。
（注解：总包提供空调，水电费我方不承担）
9、由甲方负责对乙方进行施工技术、安全交底、提供建筑坐标及±0.000高程点：每层轴线、
墙线及高程控制点由甲方掌控。（注解：我方不放线及引测楼层标高，退一步可配合放线，不
承担放错责任。）
10、甲方负责模板根部的塞缝工作，保证混凝土不漏浆，楼面砼高差大于1CM的部位由甲方负
责凿平，（注解：我方不 ，退一步只塞1CM以内缝隙。砼浇高1CM由总包凿平处理。）
11、甲方提供施工用水、电送到各楼层工作面，水电费由甲方负责。夜间施工照明、塔吊吊装
及垂直运输设施由甲方提供，其余乙方自负。（注解：二级电箱必须由总包配置到作业层，我
方只负责三级电箱，晚上赶工加班照明由总包提供。）
第 3 页
12、甲方提定负责人对乙方的工作进行检查、监督。负责把图纸更改的内容及时交给乙方，因
甲方原因造成返工的费用由甲方承担。（注解：图纸变更必须书面发涵，变更费用总包负全责。）
13、甲方需提供必要的安保服务以及向乙方提供不小于60平方米模板堆放场地。（如铝模板在
项目被盗，甲方应负主要责任。）
14、项目采取分层验收的方式，单层完工后，由乙方提出验收申请，甲方必须在收到申请之日
起七天内完成验收且办理完成验收手续，否则，视为项目验收合格。（注解：明确楼层分层验
收期限）
15、甲方必须按国家、地方有关安全生产要求做好相应的警示、防护工作，其中“四口、五临
边”均要符合国家安全防护要求，装模层、拆模层外架每步架的脚手板必须满铺并绑牢，否则
乙方有权停止施工，由此产生的一切责任和损失由甲方承担（包括但不限手工期延误损失等）。
如果因为甲方安全防护不到位、违章指挥、受其他班组伤害及其他甲方原因造成的安全事故，
其全部损失由甲方承担。（注解：总包安全防护不到位我方有权停工及发生安全事故由总包负
责。）
16、建筑物内电梯井、采光井等井道脚手架由甲方负责搭设，至少满足拆模层、安装层作业要
求，脚手板必须满铺并 （注解：明确安全作业条件。）
17、甲方负责楼层所有孔洞封堵，包含乙方施工用的供料口，乙方不得擅自拆除。（注解：乙
方只负责传料孔模板装、拆。）
18、甲方工期滞后：甲方原因造成工期滞后，导致乙方施工人员停工、窝工的，按总工期进行
第 4 页
考核，甲方需对乙方予以5000元/天的经济补偿。（注解：甲方原因导致停工、窝工应相应补
偿停工费或窝工费。）
19、乙方工期滞后：乙方施工原因造成工期滞后，按总工期进行考核，对乙方处以 元/天的
违约金。（注解：工期提前奖励应等同考核）
20、95%的内墙体需满足以下标准，外墙按90分计算。
21、谈判前要理清思路，把谈判重点、要说记录在笔记本上。谈判中应尽量套出甲方做铝模愿
望的强烈与底线，严禁轻易透露我方底线，要善于灵活应用于善于应变，适当时候可做些局部
让步，要做到不卑不亢。