电脑硬件采购合同范本
电脑采购的合同范本5篇
电脑采购的合同范本5篇篇1甲方（采购方）：________________注册地：________________地址：________________法定代表人：________________联系方式：________________乙方（供应方）：________________电脑有限公司注册地：________________地址：________________法定代表人：________________联系方式：________________鉴于甲方需要采购电脑及相关设备，乙方具备供应上述产品的资质和条件，甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下采购合同：一、采购商品及规格1. 采购商品：电脑及相关设备（具体包括但不限于台式电脑、笔记本电脑、服务器、存储设备、网络设备等）。
2. 规格及配置要求：详见附件《采购清单》。
二、采购数量及价格1. 采购数量：按照《采购清单》所列数量进行采购。
如有增减，双方另行协商。
2. 采购价格：具体价格按照《采购清单》所列价格执行。
如遇市场价格波动，双方可另行协商调整。
三、交货时间与地点1. 交货时间：乙方需在合同签订后XX个工作日内完成交货。
2. 交货地点：甲方指定的___________地点。
3. 运输方式及费用承担：乙方承担运输费用，并确保货物安全送达。
如有损坏，乙方需承担相应责任。
四、付款方式与期限1. 付款方式：甲方在收到货物并验收合格后，通过银行转账或现金方式支付货款。
2. 付款期限：货物验收合格后XX个工作日内完成付款。
3. 发票及税务事项：乙方需提供相应的正规发票，并承担相关税费。
如因发票问题导致甲方无法付款，乙方需承担相应责任。
五、质量保证与售后服务1. 乙方保证所供应的电脑及相关设备为全新、未使用过的正品，符合国家相关质量标准。
如出现质量问题，乙方需承担相应责任。
2. 售后服务：乙方提供至少一年的质保服务，并负责维修和保养工作。
电脑及办公设备采购合同样板6篇
电脑及办公设备采购合同样板6篇篇1甲方（买方）：____________________乙方（卖方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方向乙方购买电脑及办公设备事宜，达成如下协议：一、合同标的甲方向乙方采购的电脑及办公设备，具体规格、数量、价格详见附件一《采购清单》。
二、交货时间和地点1. 交货时间：乙方应在合同签署后____个工作日内完成全部货物的生产、包装，并在甲方指定的时间完成交货。
2. 交货地点：乙方应将货物送至甲方指定的地点，具体地址由甲方在合同中明确。
三、付款方式1. 甲方在合同签订后____个工作日内支付乙方合同总金额的____%作为预付款。
2. 乙方完成交货，并经甲方验收合格后，甲方在____个工作日内支付剩余款项。
3. 付款方式为____，具体支付信息由甲方在合同中明确。
四、质量保证1. 乙方应保证所销售的电脑及办公设备为全新、未使用过的原装正品，并符合国家相关质量标准。
2. 乙方提供的货物在保修期内出现质量问题，乙方应负责包修、包换、包退。
3. 保修期结束后，乙方应提供有偿维修服务。
五、违约责任1. 若乙方未能在约定的时间内交货，或者交付的货物存在质量问题，乙方应向甲方支付违约金，并承担由此造成的损失。
2. 若甲方未能在约定的时间内支付货款，甲方应向乙方支付违约金。
3. 甲乙双方任何一方违反本合同的其他约定，均应承担违约责任。
六、保密条款1. 甲乙双方应对本合同内容及在执行本合同过程中获知的对方商业秘密、技术秘密以及其他不宜公开的信息予以保密。
2. 未经对方许可，任何一方不得向第三方泄露上述保密信息。
七、争议解决1. 如双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决。
2. 协商不成的，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。
八、其他条款1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
计算机硬件购买合同6篇
计算机硬件购买合同6篇篇1计算机硬件购买合同合同编号：CH-2022-001甲方：**公司乙方：**硬件供应商鉴于甲方需要购买一批计算机硬件产品，现甲乙双方经友好协商一致，达成以下合同：一、产品规格1. 产品名称：计算机硬件产品2. 规格：根据甲方提供的技术要求和需求，乙方按照甲方要求提供相应规格的计算机硬件产品。
3. 数量：甲方需购买计算机主机100台、显示器100台、键盘100台、鼠标100只等硬件产品。
4. 其他：如有其他特殊要求，请在双方签订合同后书面确认。
二、价格及支付方式1. 单价：计算机主机单价XXX元，显示器单价XXX元，键盘单价XXX元，鼠标单价XXX元。
2. 总价：根据实际购买数量计算总价，双方确认后签订合同。
3. 支付方式：甲方需提前支付总款的50%作为定金，剩余部分在产品交付前一周内支付完成。
4. 发票：乙方需提供发票给甲方，发票金额与实际支付金额一致。
三、交付时间及方式1. 交付时间：乙方应在收到定金后7个工作日内完成产品的生产和交付。
2. 交付方式：产品交付地点为乙方生产厂家仓库门口，乙方自行安排运输。
3. 风险转移：产品交付完成后，产品的风险由甲方承担。
四、质量保证1. 保修期：乙方应保证所提供的计算机硬件产品在交付之日起享有1年的免费保修期。
2. 质量标准：产品应符合国家相关标准和甲方提出的技术要求。
3. 保修细则：产品在保修期内如出现质量问题，乙方应承担免费维修或更换责任。
五、违约责任1. 违约责任：任何一方违反本合同内容，应承担相应的违约责任。
2. 违约处理：若甲方未按时支付款项或乙方未按时交付产品，则应支付违约金，违约金按照欠款金额的1%计算。
3. 弥补损失：违约方应承担因违约行为产生的各项费用和损失。
六、法律适用及争议解决1. 本合同的订立、生效、履行及解释均适用中华人民共和国法律。
2. 双方如发生争议，应协商解决；协商不成的，应提交有管辖权的人民法院解决。
采购电脑的合同模板(实用12篇)
采购电脑的合同模板（实用12篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!采购电脑的合同模板（实用12篇）采购电脑的合同模板第1篇供方(甲方)：需方(乙方)：依照《中华人·民共·和国合同法》等有关法律，法规和当地有关条列规定，经供需双方平等友好协商，确定供方为需方设备供应商，并达成如下协议：一、本合同总价款为人·民币：肆万叁仟玖佰叁拾伍元整(小写￥：43935、00元)，该款项包括本合同所含的产品货款、运输费用，该款项为需方应付给供方的全部费用。
硬件采购合同范本4篇
硬件采购合同范本4篇篇1硬件采购合同范本合同编号：【XXXXX】甲方：（采购方名称）地址：（甲方地址）电话：（甲方电话）法定代表人：（甲方法定代表人）传真：（甲方传真）乙方：（供应商名称）地址：（乙方地址）电话：（乙方电话）法定代表人：（乙方法定代表人）传真：（乙方传真）鉴于甲方有采购硬件设备的需求，乙方愿意向甲方提供硬件设备服务，双方经友好协商，于____年____月____日达成如下合同：第一条硬件设备的具体要求1. 甲方需采购的硬件设备包括但不限于：（列明硬件设备的型号、数量、配置要求等）2. 硬件设备的价格及支付方式：（详细列明每种硬件设备的价格，及付款方式和期限）3. 硬件设备的交付时间和地点：（具体描述交付时间和地点）4. 硬件设备的质量标准：（描述硬件设备的质量标准）5. 硬件设备的保修期限及售后服务：（描述保修期限及售后服务）第二条合同签订与生效1. 双方在本合同签署之日起生效，合同期限为____年，自合同生效之日起计算。
2. 合同一式两份，甲、乙双方各持一份。
3. 合同内容如有争议，双方应友好协商解决，协商不成时，向签订地所在地法院起诉解决。
第三条违约责任1. 若甲方未按照合同规定支付货款或者延期支付货款，应支付乙方相应违约金，违约金为货款总额的____%。
2. 若乙方未按照合同规定交付货物或者延期交付货物，应支付甲方相应违约金，违约金为货款总额的____%。
第四条其他1. 本合同经双方签字盖章后生效。
2. 本合同一式两份，自双方签字之日起生效。
3. 本合同内容不得涉及第三方，未经双方书面同意，不得转让给第三方。
4. 本合同如有未尽事宜，双方可另行协商补充协议。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人：签署日期：签署日期：以上是硬件采购合同的范本，双方在签署合同之前应仔细阅读并理解合同内容，确保各项规定符合双方意愿。
希望合同签订后，双方能够遵守协议，共同完成合作。
篇2硬件采购合同范本采购双方为（以下简称"买方"）和（以下简称"卖方"），就硬件产品的采购事宜达成协议，特订立本合同。
计算机设备采购合同(必备6篇)
计算机设备采购合同（必备6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!计算机设备采购合同（必备6篇）计算机设备采购合同第1篇签约地点：___________ 签约地点：___________ 签约时间：_______年_____月____日签约时间：_______年____月_____日兹有乙方向甲方提供硬件的服务，本着平等互利的原则，经双方友好协商签订合同如下：一、双方的权利和义务1、乙方服务：(1)乙方提供优质的硬件，提供装机前的一次性免费的软件安装及调试。
电脑采购合同模板5篇
电脑采购合同模板5篇电脑采购合同模板篇1甲方：__________乙方：__________甲乙双方经过协商，本着自愿及平等互利的原则，就甲方向乙方购买电脑及显示器一事达成共识，该协议如下：第一条采购产品名称、配置要求及数量。
1、电脑型号为________ 数量共计为________台。
2、显示器型号为________数量共计为________台。
第二条采购产品的单价及合同总金额每台电脑及显示器的单价为________________元(大写：________________)，合同总价款为________元(大写：________________)。
第三条付款方式合同生效后5个工作日内，甲方一次性付款，且乙方有义务向甲方提供相应的增值税专用发票。
第四条交货日期乙方收到甲方货款后将货物送至甲方指定地点，运输费用由乙方承担。
第五条产品的验收、售后服务及质保1、乙方按照双方约定的配置供货，甲方按照配置单规定的标准验货。
2、乙方承诺在开出购货发票后十天内，如果电脑出现严重故障，在取得产品生产商维修站的换机检测报告后，提供免费更换产品服务。
3、产品质量及技术要求按产品生产厂商所提供标准。
4、保修及维修日期、标准按产品生产厂商提供标准执行，具体见保修细则( 详见合同附件一)第六条违约责任甲方逾期付款则按逾期付款部分金每日百分之一支付违约金;乙方迟延交货则按合同价款总额每日百分之一支付违约金。
第七条争议的解决本合同发生纠纷，甲乙双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼第八条附则1、本合同的附件，作为合同正式文本，具有同等效力。
2、合同执行日期：自双方签字盖章日起。
卖方：____________________买方：____________________地址：____________________地址：____________________法人代表：________________法人代表：________________委托代理人：______________委托代理人：______________电话：____________________电话：____________________传真：____________________传真：____________________邮政编码：________________邮政编码：________________开户银行：________________开户银行：________________帐号：____________________帐号：____________________日期：____________________电脑采购合同模板篇2甲方：代表人：乙方：代表人：今甲方向乙方采购一批电脑，为友好合作，特定如下合同。
硬件采购合同书6篇
硬件采购合同书6篇篇1硬件采购合同书甲方：（采购方单位名称）乙方：（供应方单位名称）根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，就硬件设备采购事宜达成如下协议：一、货物描述及数量1. 甲方向乙方采购硬件设备，包括但不限于计算机、打印机、服务器等，具体规格和型号详见附件《硬件设备清单》，数量如下：（具体清单略）2. 本合同的货物数量以附件《硬件设备清单》为准，甲方有权根据实际需求变更货物数量，但应提前书面通知乙方。
二、价格及支付方式1. 本次硬件设备采购的总价为人民币（具体金额）元，价格已包含货物的安装调试费用。
乙方接到甲方通知后，在（具体时间）内将货款支付至乙方指定的账户。
2. 甲方应在签订合同时支付合同总金额的50%作为定金，余款在收到货物并验收合格后支付。
三、交货及验收1. 乙方应在签订本合同后的（具体时间）内将货物送至甲方指定的地点，并对设备进行安装、调试及培训等服务。
2. 甲方有权对货物进行验收，如发现货物存在质量问题或与合同不符，甲方有权拒绝接收，乙方应负责修复或更换货物。
3. 如货物运输途中发生损坏，应由乙方承担责任，并重新提供完好的货物。
四、售后服务1. 乙方应提供硬件设备的售后服务，包括但不限于保修、技术支持等。
在硬件设备发生故障或故障时，乙方应在（具体时间）内提供维修服务。
2. 乙方应提供长期技术支持，定期检测硬件设备运行状况，并提供软硬件升级服务。
五、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付货款的，应向乙方支付逾期付款金额的千分之五作为违约金；若乙方未按约定时间履行交货义务的，应向甲方支付货款金额的千分之五作为违约金。
每日逾期履行义务，应支付相应违约金。
2. 发生事故、不可抗力等情况，致使无法履行合同的一方应及时通知对方，并提供相应证明，延期履行或免除违约责任。
六、争议解决因本合同引起的争议，应友好协商解决；协商未果的，应提交至双方约定的仲裁机构进行仲裁。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
电脑硬件采购合同范本
电脑硬件采购合同范本
甲方：（公司名称/个人姓名）________
地址：________
联系电话：________
法定代表人/个人签署人：________
乙方：（公司名称/个人姓名）________
地址：________
联系电话：________
法定代表人/个人签署人：________
鉴于甲方需要采购一定量的电脑硬件，并且根据双方协商达成以下合同：
第一条合同目的
本合同是甲方与乙方就电脑硬件采购达成的有效合同，具体内容详见下文。
第二条货物清单及合同对象
乙方承诺按照本合同的约定向甲方供应如下电脑硬件：
（货物清单表格）
乙方应确保货物前述清单中包括的每个电脑硬件都符合国家强制性产品认证要求，并且充分满足了甲方的采购要求。
本合同的甲方是该公司/个人，由（签约人姓名）________代表签署；乙方是该公司/个人，由（签约人姓名）________代表签署。
第三条数量、价格、付款方式
1. 电脑硬件采购总数为：________（具体数量）。
2. 电脑硬件采购总价为：________元（大写）。
3. 各项电脑硬件的单价详见货物清单表格。
4. 乙方应将电脑硬件在发货前提供相应的发票和合格证明。
5. 甲方应在双方签署合同后的________天内，付款总额的________%（大写）给乙方。
剩余款项应在电脑硬件交付之后的________天内付清。
6. 如果甲方未能按照约定时间和方式付款，导致交货延误，则应承担相关违约责任。
第四条电脑硬件交付
1. 乙方应在双方签署本合同之后的________日内，向甲方发送货物。
2. 电脑硬件交付时，乙方应另外提交电脑硬件清单，并且清单上所列货物应与实际交付的货物数量一致。
3. 电脑硬件交付方式：乙方应按照甲方的要求将电脑硬
件运往指定地址。
第五条品质保证及售后服务
1. 乙方承诺其提供的电脑硬件均符合国家相关质量标
准。
2. 电脑硬件的保修期限应不少于________个月。
3. 如果甲方在保修期内发现电脑硬件质量问题，应及时
联系乙方提供维修或者更换。
4. 如果电脑硬件质量问题导致甲方因此受到损失，乙方
应承担相应赔偿责任。
第六条违约责任
1. 本合同一旦签署即对双方拥有约束力，双方均应全面
遵守。
2. 如果任一方未能按照约定履行合同义务，将承担相应
的违约责任。
3. 如果因为合同任一方缺失所导致的任何索赔、损失和/
或其他费用，将由违约方承担。
第七条争端解决
双方在本合同执行过程中如有争议，应经过友好协商解决。
如经协商不能解决，应向中国______仲裁委员会申请仲裁。
第八条法律适用和效力
1. 本合同应受到中华人民共和国相关法律法规的约束和管理。
2. 议定书的任何编辑错误和公证的缺失不影响本合同的效力。
本合同自签署之日起生效，有效期为________个月，即自________年________月________日到________年________月________日。
（以下无正文。
）。