旧楼加装电梯合同书范本
加装电梯 合同6篇
加装电梯合同6篇篇1甲方：[甲方名称或单位]乙方：[乙方名称或单位]鉴于甲方有加装电梯的需求，而乙方具备相应的技术和实施能力，双方经友好协商，达成以下协议，以明确双方在加装电梯项目中的权利与义务。
一、合同目的本合同旨在明确甲、乙双方在加装电梯项目中的合作事宜，规定双方权益，确保工程顺利进行。
二、项目概述1. 工程名称：[具体工程名称]。
2. 工程地点：[具体地址]。
3. 工程内容：加装电梯一部，包括电梯井道、机房、底坑、连廊（若有）及相关配套设施的建设和安装。
三、合同总价及支付方式1. 合同总价为人民币[具体金额]元（大写：[金额汉字大写]）。
该价格包括电梯设备费、安装费、税费等所有相关费用。
2. 支付方式：合同签订后，甲方按以下比例支付款项：（1）合同签订之日起[具体天数]内，支付合同总价的XX%作为预付款；（2）电梯设备进场后[具体天数]内，支付合同总价的XX%；（3）电梯安装完毕并通过相关部门验收合格后[具体天数]内，支付合同总价的剩余部分。
四、工期约定1. 工程开工日期：自甲方预付款到账之日起计算。
2. 工程竣工日期：自开工之日起[具体天数]天内完成。
如遇不可抗力因素导致工期延误，双方可协商顺延。
五、工程质量与验收1. 乙方须按照国家标准及规范进行电梯加装工程，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方须通知甲方进行验收。
验收合格后，双方签署验收合格证书。
3. 电梯保修期按照相关法规执行，保修期内因乙方原因造成的电梯故障，乙方负责免费维修。
六、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付款项，每逾期一日，应向乙方支付合同总价XX%的违约金。
2. 若乙方未按约定时间完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价XX%的违约金。
3. 若因乙方原因造成工程质量问题，乙方应承担相应的赔偿责任。
七、其他事项1. 甲方提供电梯加装所需的电源及井道条件，相关费用由甲方承担。
2. 乙方负责办理电梯加装的报建手续及验收手续，相关费用由乙方承担。
既有房屋电梯加装合同7篇
既有房屋电梯加装合同7篇篇1合同编号：[具体编号]甲方（业主委员会）：[甲方名称]乙方（电梯安装公司）：[乙方名称]鉴于甲方有对既有房屋进行电梯加装的意愿，乙方具备电梯安装的专业资质和能力，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实信用的原则，就既有房屋电梯加装事宜达成如下协议：一、项目概述1. 双方同意对甲方指定的既有房屋进行电梯加装工程。
2. 工程内容包含电梯设备的采购、安装、调试、验收等环节。
3. 工程涉及的房屋及其周围环境需符合电梯加装的相关法律、法规和标准。
二、合同范围与要求1. 乙方负责为甲方既有房屋加装电梯，包括但不限于设计、制造、运输、安装、调试等环节。
2. 乙方应确保所提供的电梯设备符合国家相关质量标准，确保安装质量。
3. 工程进度：自合同签订之日起，乙方应在约定时间内完成电梯加装工程，如遇特殊情况需及时通知甲方并共同协商解决。
4. 工程验收：工程完工后，乙方负责组织验收，并提交相关验收资料。
验收合格后，方可交付使用。
5. 质保及维保：乙方应提供一定期限的质量保证，并承担相应维保责任。
具体质保期限及维保事项另行签订协议约定。
三、合同价格与支付方式1. 合同总价：[具体金额]。
该费用包含但不限于设计费、制造费、安装费、调试费、验收费等所有相关费用。
2. 支付方式：甲方应按以下比例支付款项：签订合同后支付XX%作为预付款；设备到货安装后支付XX%；工程验收合格后支付余款。
3. 发票：乙方应在每次收款后向甲方提供合法有效的发票。
四、双方责任与义务1. 甲方责任：（2）提供施工所需的水电等资源；（3）协调处理施工过程中的相关问题；（4）按时支付合同款项。
2. 乙方责任：（1）确保电梯加装工程的质量与安全；（2）按照约定时间完成工程；（3）承担质保及维保责任；（4）遵守施工现场的相关规定，确保文明施工。
五、违约责任与赔偿1. 若甲方违反合同约定，未按时支付款项或妨碍施工等，应承担违约责任。
小区加装电梯物业合同8篇
小区加装电梯物业合同8篇篇1甲方（电梯安装方）：__________乙方（物业管理方）：__________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就小区加装电梯物业事宜达成如下协议：一、合同背景及目的随着小区规模不断扩大和居民生活品质的提升，为满足居民日常生活需求，提升小区居住环境，甲方决定在小区内加装电梯。
乙方作为物业管理方，需对加装电梯过程中的物业服务进行规范管理。
双方本着友好协商、互利共赢的原则，共同签订本合同。
二、合同内容1. 工程概况本次加装电梯的地点、数量、规格、技术标准等详见附件一《电梯安装工程概况》。
2. 工程实施（1）甲方负责电梯的安装、调试及验收工作，确保电梯质量安全。
（2）乙方负责提供电梯安装所需的场地、电源等基础设施，并确保施工期间的安全。
（3）双方共同组织验收，验收合格后，电梯交付乙方使用。
3. 物业服务（1）乙方负责电梯的日常运行、维护、保养及抢修工作，确保电梯正常运行。
（2）乙方应建立健全电梯管理制度，确保电梯安全、节能、环保。
（3）乙方应定期对电梯进行检查、维修，确保电梯设施完好。
4. 费用支付（1）甲方支付乙方电梯安装、调试及验收等费用，具体金额详见附件二《费用支付明细》。
（2）乙方应按照约定提供物业服务，甲方按照约定支付物业服务费用。
5. 违约责任（1）如因甲方原因导致电梯安装延误、质量不达标等，甲方应承担违约责任，并赔偿乙方相应损失。
（2）如因乙方原因导玫电梯运行不正常、维护不到位等，乙方应承担违约责任，并赔偿甲方相应损失。
6. 合同的变更和解除（1）本合同的变更和解除需经甲乙双方协商一致，并书面确认。
（2）合同解除后，乙方应确保电梯设施完好无损，移交甲方管理。
三、合同的生效及履行1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同的履行地点为__________。
3. 本合同的履行期限为长期。
4. 双方在合同履行过程中如发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可提交有管辖权的人民法院诉讼解决。
签署加装电梯协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（业主）：【业主姓名】【业主身份证号码】【业主联系电话】【业主住址】乙方（电梯安装公司）：【公司名称】【公司法定代表人】【公司营业执照号码】【公司联系电话】【公司住址】鉴于：1. 甲方所居住的【楼栋名称】位于【楼栋地址】，该楼栋始建于【建筑年代】，共计【楼层数】层，目前【楼栋名称】内部未安装电梯，给居住在【楼层数】层以上的业主带来极大的不便。
2. 甲方与乙方就【楼栋名称】加装电梯事宜进行了充分协商，双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就加装电梯的相关事宜达成以下协议：一、加装电梯的基本情况1. 加装电梯的位置：位于【楼栋名称】的【具体位置】。
2. 电梯品牌及型号：【电梯品牌】【电梯型号】。
3. 电梯数量：1部。
4. 电梯规格：【电梯规格】。
5. 电梯使用年限：按照国家相关标准执行。
二、加装电梯的费用及支付方式1. 加装电梯的总费用为人民币【总费用】元，包括但不限于电梯设备费、安装费、土建改造费、相关税费等。
2. 甲方应按照以下方式支付费用：（1）甲方应在本协议签订之日起【支付期限】内，向乙方支付电梯设备费【设备费】元；（2）甲方应在本协议签订之日起【支付期限】内，向乙方支付安装费【安装费】元；（3）甲方应在本协议签订之日起【支付期限】内，向乙方支付土建改造费【改造费】元；（4）甲方应在本协议签订之日起【支付期限】内，向乙方支付相关税费【税费】元。
3. 甲方逾期支付费用的，应按照中国人民银行同期贷款利率支付逾期利息。
三、加装电梯的施工及验收1. 乙方应按照国家相关标准和规范进行电梯加装施工，确保施工质量。
2. 电梯加装施工完成后，甲方应组织相关人员进行验收，验收合格后方可投入使用。
3. 如验收不合格，乙方应在甲方指定的期限内进行整改，直至合格。
四、电梯的使用及维护1. 电梯投入使用后，甲方应遵守国家有关电梯使用规定，合理使用电梯。
2. 电梯的日常维护保养由乙方负责，乙方应按照国家相关标准和规范进行维护保养，确保电梯安全运行。
既有住宅加装电梯 合同6篇
既有住宅加装电梯合同6篇篇1合同编号：[合同编号]甲方（业主委员会）：[甲方名称]乙方（电梯安装公司）：[乙方名称]根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、自愿、平等、诚信的原则，就既有住宅加装电梯事宜达成如下协议：一、合同背景及目的鉴于该住宅小区的既有住宅出于改善居民生活质量的需要，决定加装电梯。
双方签订合同，旨在明确双方的权利和义务，确保电梯加装工程顺利进行。
二、工程概况1. 工程地点：[具体地址]。
2. 工程内容：既有住宅加装电梯，包括电梯设备采购、安装、调试及验收等。
3. 工程期限：[具体工期]。
三、合同总价及支付方式1. 合同总价：人民币[具体金额]（¥[大写金额]元整）。
该价格包含但不限于设备采购、安装、调试等费用。
2. 支付方式：签订合同后支付定金，设备到货后支付进度款，工程完工并通过验收后支付尾款。
具体支付时间和比例按双方约定执行。
四、工程实施及质量保证1. 乙方负责电梯设备的采购及安装工作，并保证所采购设备的质量符合国家标准。
2. 乙方应按照国家和行业的相关标准进行施工，确保工程质量和安全。
3. 工程安装过程中，乙方应接受甲方的监督和管理，确保工程进度。
4. 工程完工后，双方应共同组织验收，确保电梯运行平稳、安全。
五、双方权利和义务1. 甲方的权利和义务：（1）提供符合安装条件的现场环境和相关设施；（2）监督乙方施工进程和工程质量；（3）按照合同约定支付款项。
2. 乙方的权利和义务：（1）按照合同约定完成电梯设备的采购及安装工作；（2）确保工程施工安全和工程质量；（3）提供必要的技术支持和服务；（4）协助甲方办理相关报批手续。
六、保修与维护1. 电梯安装验收合格后，乙方负责保修期内的保修工作。
保修期执行国家规定标准。
2. 保修期满后的维护工作由甲方负责，乙方提供有偿维修服务。
七、违约责任1. 若甲方未按合同约定支付款项，乙方有权顺延工期并追究甲方违约责任。
小区加装电梯物业合同5篇
小区加装电梯物业合同5篇篇1甲方（业主委员会）：____________________乙方（物业公司）：____________________鉴于甲方需要加装电梯以提升小区居民生活质量，乙方具备电梯安装、管理和维护的专业能力，双方根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，本着公平、公正、诚实信用的原则，就小区加装电梯物业事项达成如下合同协议：一、合同目的双方同意，由乙方在甲方小区内加装电梯，并负责电梯的日常运行、管理和维护工作，以确保电梯的正常运行和居民的安全使用。
二、合同范围1. 乙方负责电梯的选型、采购、安装及调试等工作。
2. 乙方负责电梯的日常运行、管理和维护工作，包括但不限于定期检查、保养、维修等。
3. 乙方应按照相关法律法规和标准要求，确保电梯的安全运行。
4. 合同期限为_____年，自电梯安装完成并验收合格之日起计算。
三、合同价格及支付方式1. 电梯加装及安装费用为人民币_____元整（￥_____元）。
2. 电梯的日常运行、管理和维护费用为每年人民币_____元整（￥_____元），按年支付。
3. 甲方应按照约定时间将相关费用支付至乙方指定账户。
四、双方权利义务1. 甲方有权要求乙方按照合同约定提供电梯加装及日常运行、管理和维护服务。
2. 甲方应提供必要的支持和协助，如场地、电源等。
3. 乙方应按照合同约定提供优质的电梯加装及日常运行、管理和维护服务。
4. 乙方应确保电梯的安全运行，并及时处理电梯故障。
5. 双方应共同遵守相关法律法规和标准要求，确保电梯的合法运行。
五、违约责任1. 如甲方未按照合同约定支付相关费用，乙方有权停止提供电梯服务，并依法追究甲方违约责任。
2. 如乙方未按照合同约定提供电梯服务，应按照相关法律规定和合同约定承担违约责任。
3. 因不可抗力导致合同无法履行的，双方应及时沟通并协商解决。
六、争议解决如双方在合同履行过程中发生争议，应首先协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
旧楼加装电梯 合同4篇
旧楼加装电梯合同4篇篇1旧楼加装电梯合同甲方：xxx电梯有限公司乙方：xxx小区业主委员会根据《城市老旧小区改造工程指导意见》，为了提高小区居民的生活质量，改善交通条件，本着互惠互利的原则，双方经友好协商，就加装电梯事宜达成如下协议：一、合同签订地点和日期双方于xxx年xx月xx日在xxx小区业主委员会签订本协议，并自愿履行本协议。
二、电梯加装位置确定1. 确定电梯加装位置为大楼正门附近，占地面积需与小区物业管理方协商确定。
2. 加装电梯需保证不影响小区其他居民正常生活，不损害小区建筑结构。
三、项目建设周期1. 电梯加装项目工程周期为xxx个月，在施工期间需提前告知小区居民，并做好封闭施工的交通保障工作。
2. 施工期间需保证小区居民生活环境整洁，不扰民。
四、费用及支付方式1. 电梯加装总费用为xxx万元，其中，甲方承担xxx%，乙方承担xxx%。
2. 乙方合计支付xxx万元作为前期拨付款，用于项目前期准备工作。
3. 电梯工程结束后，乙方需按实际情况支付尾款。
五、维护保养责任1. 电梯投入使用后，甲方承担电梯的维护保养工作，并做到定期巡检，确保电梯运行安全。
2. 乙方需定期缴纳电梯维护保养费用，费用标准由双方共同商定。
六、违约责任1. 任何一方未按约定履行义务，均视为违约，违约方需赔偿对方因此而造成的一切损失。
2. 本合同一经签订即生效，不可撤销。
七、争议解决双方在合同履行过程中如发生争议，应友好协商解决，协商不成，可向有关部门申请调解。
八、其他约定1. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
乙方：xx小区业主委员会甲方：xx电梯有限公司签字盖章日期：年月日篇2旧楼加装电梯合同合同编号：_____甲方（业委会）：_____乙方（电梯公司）：_____鉴于甲方为其所管理的旧楼安全升级，提供更加便捷的居住条件，现与乙方就加装电梯事宜达成如下协议：一、甲方为本次加装电梯项目的委托方，乙方为本次加装电梯项目的承包方。
老旧小区外墙加装电梯合同5篇
老旧小区外墙加装电梯合同5篇篇1老旧小区外墙加装电梯合同甲方（安装单位）：________________________________________乙方（物业公司）：________________________________________丙方（业主委员会）：________________________________________鉴于甲方具备相应的资质和技术，愿意为乙方在其管理的老旧小区进行外墙加装电梯工程；乙方为方便业主出行，提升小区整体品质，同意委托甲方承担此项工程。
现就相关事宜达成如下协议：一、工程范围1. 本次工程所指外墙加装电梯工程，包括但不限于电梯设备采购、安装、调试等一系列工程。
2. 工程范围具体以甲方提交的设计方案为准，乙方需认真审核确认。
二、工程费用1. 甲方需按照设计方案提供的报价，包括设备费用、人工费用、材料费用等，进行工程预算。
2. 工程费用由乙方支付，支付方式为_______。
3. 工程费用按照工程进度分期支付，具体支付比例和时间安排见附件《付款计划》。
4. 若乙方需对工程进行变更或补充，需与甲方协商确定费用变更及调整。
三、工程进度1. 工程时间自双方签署合同之日起计算，工期约为___个月，具体工期由甲方根据实际情况制定工程进度表，并报乙方审核确认。
2. 工程进度受到不可抗力因素影响时，双方可根据实际情况协商调整工期。
四、工程质保1. 甲方承诺所提供的设备和服务均符合国家相关标准，保修期为___年。
2. 保修期内如因设备质量问题导致电梯故障，甲方承担维修责任。
3. 保修期外，如需维修、更换等，乙方需与甲方另行协商确定费用标准及责任承担。
五、验收和结算1. 工程竣工后，双方将组成验收组进行项目验收，确认工程是否符合设计要求。
2. 工程验收合格后，乙方支付工程尾款，甲方提供工程结算单，结算方式为_______。
3. 工程验收未通过的，双方协商确定整改措施及时间，重新进行验收。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
旧楼加装电梯合同书甲方单位：崇桂新村39B座一单元（以下简称甲方）乙方单位：江夏（福建）建设工程有限公司（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》有关规定，遵循平等、自愿、公平、诚信的原则，双方就施工的承包事项协商一致，订立本合同。
一、项目概况1、项目名称：崇桂新村39B座一单元加装电梯2、项目地点：三明市3、承包性质：包工、包料、包安装、包运输、包安全4、承包范围：1、基坑及防水 .钢结构井架.四面不锈钢.一楼下为砖墙外贴磁砖.电梯超150mm防护、地下线管移除、墙上空调、线管移除、防道网切除及修复(注：基础施工除遇化粪池产生的费用由甲乙双方各承担一半外，其余施工及由此产生的费用全部由乙方负责)2、过道地面磁砖、过道长度约为,围档为高不锈钢、高铝合金窗、夹心板盖顶、铝扣板吊顶、人体感应灯、打掉的墙面粉白恢复。
3、图纸、审图、电梯验收的监理报告、规划报建手续、电梯专用电表、从电表到主机处的电缆5、主要材料明细表主要材料表主走道用120×120×5mm方型焊接管材质为Q345B电梯基础土建机坑主体用螺纹钢φ14-16mm，固定圈梁φ8mm线材均为三钢闽光牌产品，金牛水泥标号500，标准合格沙石预埋板σ=18mm，基坑做防水处理钢结构外包装两种材料双钢化（6+6）夹胶玻璃安装时每块玻璃相接装配横梁不装修，不进水，产品提供合格证；主走道用镀锌管框架焊接，双侧底层安装8%的钢化玻璃，上层5mm普玻，中间用铝合金拉窗，全通透性装配确保原楼梯走道光亮。
．304哑光不锈钢σ=1mm，折边成型并内加衬不锈钢管制作成品后用σ=2mm不锈钢板连接焊接在机架上，并提供质保书。
走道铺防滑钢砖，机架底层1米高铺花钢岩砖以防水。
焊条用7422焊条，采用气体保护焊，确保焊接质量。
6、工程概况：方形电梯井道，外罩要求：不锈钢；数量：1台；二、工期1、本工程施工时间为4个月（不含电梯安装时间及规划审批时间），工期的开始日自规划许可证下发10后算起。
如任何原因而造成工期拖延，由违约方承担违约责任。
2、如遇下列情况，而影响工程竣工时间者，经甲方代表签证后，工程之工期按实际相应顺延；乙方不负责因其原因而增加的费用：因遇人力不可抵抗的自然灾害（如台风、水灾、下暴雨、地震，自然原因发生的火灾等）造成的停工者；在工地里发现古文物或爆炸物而需要全面停工处理；因市政府有关单位或业主的原因造成停电或停水或水压不能满足施工需要，影响全面八个小时（期间无间断）以上者；因甲方或业主提出修改承包范围，内容及标准，而造成进度受影响或工程量增加者；甲方不按合同规定（除非乙方违约或不履行合同条款在先）支付工程进度款而影响施工进度者；按施工准备规定，不能提供施工场地、水、电源道路未能接通，影响进场施工；三、工程造价及核算方法：1、造价：工程总价（除因甲方有另行要求，否则无任何工程量增加），总价合计为人民币：小写：￥元，大写：整。
(不含税票，此工程为固定包干总价)2、付款方式：合同签订后3天内，甲方支付总工程款的10%为工程定金，即人民币RMB￥元规划许可证下发3天内，甲方支付总工程款的25%为工程进度款，即人民币RMB￥元。
钢材进场3天内，甲方支付总工程款的30%为工程进度款，即人民币RMB ￥元。
不锈钢进场3天内，甲方支付总工程款的25%为工程进度款，即人民币RMB ￥元。
电梯验收完成出证3天内，甲方支付总工程款的10%为工程进度款，即人民币RMB ￥元、付款账号3．开户名：开户行：开户账号：四、工程质量:符合钢结构验收标准。
五、甲方责任：1、甲方应与业主协商提供给乙方工程临时用水、电、材料堆放场地，材料乙方自行负责妥善保管。
2、委派为项目代表，负责现场监督、协调、签证工作，解决现场突发发生问题。
3、施工中因甲方对图纸设计或设备有变更，应及时书面通知乙方，以便乙方作即时更改。
如需更改之处已备料或已施工，甲方应支付已发生费用；4、甲方应按合同及时支付乙方工程款，如因乙方未按时收到甲方工程款而影响工期由甲方负责，乙方不承担责任；甲方如不能按合同及时支付，将每天按合同总金额的万分之五违约金额赔偿给乙方。
5、若已开工工程若因甲方引起之原因中途停建、缓建，甲乙双方对在建设工程应商定合理停工部署，同时赔偿乙方由此造成的停工、窝工、倒退，人员和机械设备调遣，材料和构件实际积压等而产生的损失；6、工程未经验收，甲方提前使用或擅自使用工程任何一部分，因此造成的质量、安全问题，由甲方承担责任，并以甲方开始使用日期为该项目的竣工日期；7、由于甲方未能如期付款超过 7天或工程被迫停工超过一个星期，或应甲方要求引起工程变更而造成的加工改制，在有确定详细证明和甲方签证的情况下，而该损失或开支没有包含于变更的计算值之内容，应由甲方承担、并协调合同总价一并支付；六、乙方责任：1、乙方应指派此项目的施工负责人，负责协调解决现场突发事件，并协同甲方确认、变更、增减、延期等签证事宜。
2、乙方负责根据合同采购工程所需材料，本工程使用的各种成品及配件应以预算和材料表为准则；3、开工后要做好施工记录，提供中途施工资料，保证工程如期完工；、乙方应负责教育施工人员严格执行操作规范，安全规范，防火防盗，注意现场文明4．和卫生；5、乙方必须承担在施工中由乙方原因而造成停工、返工、设备材料损失所造成的一切损失；6、工程保修期为 24 个月，由于施工质量所造成的一切损失由乙方承担；7、在竣工后的保质期间，若甲方发现有施工质量问题，乙方需免费并尽快地返回工地修理。
8、在施工期间，由乙方本身原因造成的停工、返工、材料、物件的倒运和多次搬运、机械二次或多次进场等损失，均由乙方自行负责；9、如乙方承担工程设计深化任务，乙方必须及时按双方协商的时间向甲方提供相应图纸，并得到甲方代表的签字认可的图纸后方可施工；10、乙方根据工程报价提供工人及材料以进行工程项目的施工，在各方面工艺水准均需达到设计要求，工程施工质量应符合双方约定的规定，工程质量不符合规定，乙方负责48小内到达现场并无偿修理和返工；11、乙方应严格按照施工图纸要求施工，确保工程质量。
特别要服从和配合电梯购置安装方的要求，全面负责电梯土建工程的质量安全，保质保量安装并通过验收。
七、施工安全：施工期间的安全，全部由乙方负责，乙方应高度重视安全施工，按照国国规定、严格操作程序，安全管理各种安全防护设施、时时抓好防火、防盗、用电事宜。
凡在施工期间造成成施工现场造成的安全事故，一切责任均由乙方承担，甲方不承担任何责任。
八、工程验收1、乙方在工程竣工前7天内，书面通知甲方验收检查，甲方应及时配合；2、钢结构井道安装质量的验收将按照电梯井道的技术要求和中国有关部门标准进行；3、如发现不合格需返工，应及时按有关主管部门提出的整改意见在规定期限内完成；4、乙方供应的配套件或随机附件的质量应符合各自的产品标准，有关质量问题由乙方负责维修更换，直至合格；5、工程未经验收，甲方不得提前使用或擅自动用，否则由此而发生的质量安全和使用安全等问题由甲方承担责任，并以甲方开始使用日期为验收日期；6、工程验收符合合同要求质量标准，从工程竣工款结清之日期15天内，乙方向甲方移交完毕。
如甲方不能按时接管致使已验收工程发生损失应由甲方承担。
九、材料、设备供应．1、除附件特别说明外，本承包工程的建筑材料，成品，半成品及设备由乙方自行按预算和材料清单所列的项目进行采购，并供应至施工现场；2、乙方用于本工程的一切物料、成品、半成品，必须符合设计要求，如甲方有特指定需要看样的材料需在使用请呈交甲方批准，方可用于本工程；十、违约1、因任何一方不履行合同，而造成对方经济损失，概由违约方承担经济责任和赔偿对方的经济损失，赔偿金额每天按合同总金额的万分之五支付；2、如甲方没能及时支付工程款，此项目的所有权和使用权归乙方所有直至款项结清；3、如双方协商不行的情况，任何一方都可向工程所在地的人民法院提起诉讼；4、乙方未严格按甲方的技术规格要求制造，在质保期内发生问题，乙方维修若不能恢复使用应无条件更换新设备。
若乙方不能修复，则从确认乙方无能力修复之日起直到问题解决，乙方每天向甲方支付合同金额1%违约金，七日内无法修复则甲方有权请他人维修，但费用由乙方承担。
5、如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。
延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。
延期交货违约金比率为每迟交 1 天，按延误部分中标总金额的％扣除。
但是，延期交货违约金的支付总额不得超过延误部分总金额的 10 ％。
6、如果乙方未能按合同规定的时间或双方另行确定的延期交货期按时足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应按延误部分中标总金额的％向甲方支付逾期交货的违约金。
逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。
若乙方逾期交货达15天（含15天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。
若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。
十一、预算之外工程。
.1、履行合同进程中发生争议，首先应本着友好态度协商解决2、如发现隐蔽工程，应由甲方认可后方可施工。
3、所有预算之外的新增工程，必须由甲方书面确认后方可施工（如时间紧迫可以以电子邮件方式确认）。
4、预算之外的新增工程所增加的工作日，工期也做相应的增加。
十二、其它．1、由于遇人力不可抵抗的自然灾害（如台风、水灾、暴雨、地震，自然原因发生的火灾等）造成经济损失，乙方不予承担；2、本合同未尽事宜，双方协商另议，但不得于本合同有抵触，补充协议与本合同同具有法律效应；十三、补充，说明在审批不过时所产生的费用甲方不予承担，由乙方处自行承担并退回定金。
如因甲方原因（如有人故意阻止或有其它业主不同意）产生的费用由甲方承担，乙方不退还甲方所付定金，但经沟通后同意后乙方要积极办理。
十四、附件如有合同附件，附件与本合同有冲突之处，以附件为准。
十五、合同的生效与终止本合同经甲乙双方签字盖章后生效，至办完工程验收交接和竣工结算，按合同收清工程款后，除有关保修条款仍生效外，其余条款即告终止，保修期满后，合同全部条款终止。
十六、其它：1、本合同未尽事宜，经双方协商解决。
2、本合同一式贰份，甲乙双方各执壹份，经双方签字盖章生效。
发包单位：崇桂新村39B座一单元承包单位：江夏（福建）建设工程有限公司法人代表或代理人：法人代表或代理人：签订日期：年月日签订日期：年月日。