完整word版小工程施工合同范本
小工程施工合同书范本5篇
小工程施工合同书范本5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲、乙双方就本工程的建设施工事宜，经过友好协商，达成如下协议，以兹信守。
一、工程概况1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 工程内容：____________________（包括具体施工事项、工程量等）4. 工程造价：____________________（工程总造价）二、工期1. 工程开工日期：自本合同签订之日起第____日开工。
2. 工程竣工日期：自开工之日起____天内完成。
三、工程质量与验收1. 乙方必须按照甲方提供的设计图纸、技术要求和施工规范进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收，并提供完整的竣工资料。
甲方应在接到通知后的____天内组织验收。
3. 如工程质量不符合约定，乙方应负责无偿修理并承担由此造成的损失。
四、工程价款支付1. 本合同签订后，甲方在收到乙方提供的发票后____天内支付工程总造价的____%作为预付款。
2. 工程进度过半，甲方应支付工程总造价的____%。
3. 工程竣工并经甲方验收合格后，甲方应支付剩余的工程款。
4. 工程质量保证金为总工程款的____%，自工程验收合格之日起满一年后支付。
五、甲方责任1. 甲方应按约定提供设计图纸、技术要求及施工场地。
2. 甲方应及时支付工程款项。
3. 甲方应负责协调施工场地的相关事宜，确保施工顺利进行。
六、乙方责任1. 乙方应按照合同约定进行施工，确保工程质量。
2. 乙方应遵守相关法律法规，确保安全生产。
3. 乙方应做好施工现场的环保工作，防止环境污染。
4. 乙方应做好施工记录，提供完整的竣工资料。
七、违约责任1. 若甲方未按约定支付工程款项，乙方有权停工，且工期可相应顺延。
因此造成的损失由甲方承担。
小工程施工合同模板6篇
小工程施工合同模板6篇第1篇示例：小工程施工合同模板甲方（委托方）：联系地址：法定代表人：联系电话：鉴于甲方有一项小型工程需要进行施工，为了明确双方权利义务，特订立本合同。
本合同经双方协商一致，并由双方法定代表人签字，具有法律效力。
第一条工程内容1. 甲方委托乙方进行以下工程的施工：（具体描述工程内容）第二条工程费用1. 工程总价为：（具体金额）人民币。
2. 工程费用包括但不限于人工费、材料费、设备费等。
第三条施工期限1. 工程施工期限为：（具体时间）。
2. 如遇不可抗力因素导致工程延期，甲方应与乙方协商确定延期时间。
第四条施工进度1. 乙方应按照合同约定的施工期限和工程内容，按时按质完成工程。
2. 如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。
第五条质量保证1. 乙方应保证施工质量符合国家法律法规及相关标准。
2. 工程竣工验收合格后，乙方应对工程质量负责。
第六条结算方式1. 工程施工过程中，可以根据实际工程进度和费用情况进行阶段性结算。
2. 工程竣工验收合格后，甲方应在5个工作日内支付剩余费用给乙方。
第八条合同解除1. 双方一致同意解除合同的，应书面协商解除程序。
2. 甲方或乙方单方解除合同的，应提前30天通知对方，并支付相应的违约金。
第九条其他1. 本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充合同。
2. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：_________ 日期：______年____月______日注：本合同中的金额均为人民币。
本合同自双方签字盖章后生效，自施工结束之日起终止。
合同签署地点为乙方所在地。
本合同未尽事宜由双方协商解决。
以上为小工程施工合同模板，希望对您有帮助。
如有其他需要请随时与我联系。
第2篇示例：小工程施工合同甲方（施工单位）：单位名称：_____________法定代表人：_____________联系方式：_____________鉴于甲方具有从事小工程施工的资质和能力，乙方有意委托甲方进行小工程施工，双方经友好协商，达成如下合同：一、项目信息1. 项目名称：_____________2. 项目地址：_____________3. 工程内容：_____________4. 工程量及规格：_____________5. 工程造价：_____________二、工期1. 开工日期：_____________2. 完工日期：_____________三、施工标准1. 本项目的施工标准按照国家相关规定执行，保证施工质量符合标准要求。
施工合同范本经典版(小型工程类)6篇
施工合同范本经典版(小型工程类)6篇篇1施工合同范本经典版(小型工程类)甲方：（委托方）法定代表人：地址：联系电话：乙方：（承包方）法定代表人：地址：联系电话：为了明确双方的权利和义务，根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，甲乙双方经友好协商，就本工程的施工事宜达成如下协议：一、工程名称：__________二、工程地点：__________三、工程规模及内容：本工程为小型工程，主要工程内容包括但不限于__________四、工程质量标准：本工程应符合国家相关标准或合同约定的质量标准。
五、计划工期：本工程预计工期为__个月，具体时间安排如下：1. 开工日期为__________2. 完工日期为__________六、工程价款及支付方式：1. 工程总价款为__________（大写），包括人工费、材料费、设备费、服务费等。
2. 工程价款支付方式为分期支付，分期支付比例及付款时间如下：（1）工程开工时支付____%预付款；（2）按工程进度支付____%进度款；（3）工程验收合格后支付____%尾款。
七、施工验收标准：本工程验收标准按照国家相关标准执行，具体标准包括但不限于依法取得工程竣工验收合格证书。
八、工程保修期：工程保修期自竣工之日起为____年，期间内对工程质量问题进行修复。
九、违约责任：任一方因自身原因导致无法履行合同的，应承担相应的违约责任。
1. 甲方违约责任：甲方如延迟支付工程款，应按日支付____%的违约金。
2. 乙方违约责任：乙方如因工期延误或工程质量问题属实，应承担相应的违约责任。
十、争议解决：本合同争议应通过友好协商解决，协商不成的，可向有关部门申请调解或提起诉讼。
十一、合同生效：本合同自双方盖章生效，至工程竣工验收合格日终止。
十二、其他：本合同未尽事宜，可另行签订补充协议。
甲方（盖章）：______ 乙方（盖章）：______法定代表人签字：______ 法定代表人签字：______日期：______ 日期：______以上是关于施工合同范本经典版(小型工程类)的具体内容，如需查看更多详细信息，请咨询相关法律专家或工程管理人员。
小型施工合同范本5篇
小型施工合同范本（实用）5篇(小型工程本)发包方：(以下简称甲方)承包方：(以下简称乙方)工程名称：工程地点：结构类型：承包范围：承包方式：质量等级(优良或合格)：合格工程承包造价(金额大写)：依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，就本项工程建筑有关事项，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，经双方协商达成如下协议：第1条工期1.1本合同工程于年月日开工：于年月日竣工。
合同工期日历天数为天。
工期如需提前，按约定的开、竣工日期计算的合同工期总天数为天。
1.2承包方为提前工期采取的相应措施及因此增加的经济支出：1.3工期提前或延后的奖罚，由双方协商后在合同中约定第2条图纸。
发包方于年月日，向承包方提供套图纸。
第3条发包方、承包方驻工地代表。
发包方项目经理姓名：;承包方项目经理姓名：。
第4条发包人工作开工前办理完毕土地征用，青苗、树木赔偿，坟地迁移，房屋、构筑物拆迁，地上及架空、地下障碍物清除，将施工所需水、电线路、道路接通至施工现场，并保证施工期间的需要，向承包方提供施工现场工程地质回来地下管网线路资料，提交办理有关证件、批件的合法手续，将水准点与坐标控制点位置以书面形式提交给承包方，于现场交验，协调、处理施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护及施工扰民问题。
第5条承包人工作5.2 遵守国家及本市有关部门对施工现场的交通和施工噪音等管理规定，负责安全保卫、整洁卫生等各项工作，做和施工现场周围建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木和地下管线的保护。
发现地下障碍和文物时，及时报告有关部门并采取有效保护措施，按有关具体规定处置，发包方承担由此发生的费用，延误的工期新颖顺延。
第6条工程质量检查及验收。
6.1 当工程具备覆盖、掩盖条件或达到中间验收部位以前，承包方自检，并于48小时前通知发包方参加，验收合格，发包方在验收记录上签字后，方可进行隐蔽和继续施工。
小型建筑工程施工合同范本5篇
小型建筑工程施工合同范本5篇小型建筑工程施工合同范本1发包方(甲方)：承包方(乙方)：为了对装饰工程顺利进行，明确双方权利义务，经双方商定达成协议如下：一、工程概况1、工程地点：2、承包范围：3、承包方式：4、工程质量等级(优良或合格)：5、工程工期：本工程自年月日开工，于年月日竣工，总工期天数为天。
6、合同价款：二、甲方工作1、开工前天，向乙方进行现场交底，腾空房屋，消除影响施工障碍物。
办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
2、指派为甲方驻工地代表，负责合同履行。
对工程质量、速度进行监督检查，办理验收、变更、登记手续和其它事宜。
3、由乙方办理。
4、协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理等工作，并承担费用。
三、乙方工作1、指派为乙方驻工地代表，负责合同履行。
按要求组织施工，保质、保量，按期完成施工任务，解决由乙方负责的各项事宜。
2、严格执行施工规范，安全操作规程，防火安全规定，环境保护规定。
做好各项质量检查记录。
参加竣工验收编制工程结算。
3、遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定，妥善保护好施工现场周围建筑物，设备管线等不受损坏。
四、有关工期的约定1、甲方要求比合同约定的工期提前竣工时，经双方协商同意，并支付乙方因赶工采取的措施费用。
2、因甲方未按约定完成工作，影响工期，工期顺延。
3、因乙方责任，不能按期开工或中途无故停工，影响工期，工期不顺延。
4、因设计变更，导致停工8小时以上(一周内累计计算)，工期相应顺延。
5、由于甲方原因导致延期开工或中途停工，甲方应补偿乙方因停工、窝工所造成的损失，每停工或窝工一天，甲方付乙方元;甲方未按合同约定时间付款的，每逾期一天向乙方支付元违约金。
6、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付元违约金。
五、于工程质量及验收的约定1、设计变更和国家制订的施工及验收规范为质量验收标准。
2、甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。
甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收，乙方可自行验收，甲方应予承认。
施工合同小型工程范本(集锦6篇)
施工合同小型工程范本（集锦6篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
文档下载后可定制修改，请根据实际需要进行调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种类型的经典合同，如建筑合同、房屋合同、劳动合同、买卖合同、服务合同、贸易合同、金融合同、施工合同、装修合同、其他合同等等，想了解不同合同格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!In addition, this store provides you with various types of classic contracts, such as construction contracts, housing contracts, labor contracts, sales contracts, service contracts, trade contracts, financial contracts, construction contracts, decoration contracts, and other contracts. If you want to know different contract formats and writing methods, please pay attention!施工合同小型工程范本（集锦6篇）施工合同小型工程范本第1篇甲方： (以下简称甲方)乙方： (以下简称甲方)一、工程概况工程地点：大同二、承包方式：双包(包工、包料)三、承包范围：乙方承包三层住宅楼(见施工图)。
小型建筑工程施工合同范本5篇
小型建筑工程施工合同范本5篇第1篇示例：小型建筑工程施工合同一、甲方：__________（委托方名称）、乙方：__________（承包方名称）二、根据《中华人民共和国建筑法》、《建设工程施工合同管理条例》等相关法律法规，甲方和乙方在平等、自愿、协商一致的基础上签订本合同。
四、工程内容和范围：本工程为__________，工程详细内容和范围详见《工程图纸设计要求》。
五、工程工期：本工程由__________年月日开始，计划工期为__________，经双方协商一致后可延长。
六、工程质量标准：本工程应严格按照国家相关标准和规定进行建设，保证施工质量符合国家建筑规范和要求。
七、工程费用及支付方式：1. 工程总造价为__________元人民币，包括人工、材料、设备、机械等费用。
2. 甲方应按照双方约定的进度支付工程款项，支付方式包括按进度付款和完工结算。
3. 必要时，乙方可向甲方提出变更工程内容的请求，变更费用应当由双方重新协商确定。
八、工程安全保障：乙方应确保施工过程中的安全措施得以落实，保障工地周边环境和工程参与人员的安全。
九、违约责任：若一方未能按照合同约定履行义务，应承担相应的违约责任。
违约方应支付对方相应的违约金，并承担因违约所造成的损失。
十、合同解决方式：本合同涉及的争议，双方应友好协商解决；若协商无果，可依法向有关部门申诉。
十一、本合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________ 年月日以上为小型建筑工程施工合同范本，双方应严格按照合同内容履行义务，确保工程顺利进行并保证施工质量。
第2篇示例：小型建筑工程施工合同范本甲方：（委托人）地址：联系人：电话：鉴于甲方拟委托乙方对以下小型建筑工程进行施工，双方经友好协商一致，特签订本合同，共同遵守以下条款：一、工程内容1. 工程名称：小型建筑工程2. 工程地址：3. 工程范围：施工、材料供应及其他相关工作4. 工程进度：根据双方约定时间完成二、工程价款及支付方式1. 工程总价款为人民币（大写）（￥）（小写）2. 工程价款支付方式：（1）第一笔款项：合同签订后，甲方支付工程总价款的（%）作为预付款；（2）中期款项：工程过程中，乙方完成工程一定阶段，经甲方验收合格后，甲方支付相应中期款项；（3）尾款：工程完工后，甲方在验收合格后支付尾款。
小型工程施工合同范本（精选7篇）
小型工程施工合同小型工程施工合同范本（精选7篇）在人们愈发重视契约的社会中，很多场合都离不了合同，签订合同能够较为有效的约束违约行为。
那么常见的合同书是什么样的呢？下面是小编收集整理的小型工程施工合同范本（精选7篇），欢迎大家借鉴与参考，希望对大家有所帮助。
小型工程施工合同1发包方：_____________承包方：_____________根据《中华人民共和国合同法》和建筑安装工程承包合同条例及有关规定，结合工程的具体情况，为明确双方的权利义务，签订本合同。
第一条工程项目(一)工程名称：_________________(二)工程地点：_________________(三)工程内容：_________________(四)承包范围：_________________第二条工程造价(预算或概算)人民币：_________________支付方式：_________________第三条工期第四条工程质量标准和保修期第五条双方责任(一)发包方责任：_________________(二)承包方责任：_________________第六条本合同一式二份，甲乙双方各执一份，自签订之日起生效。
甲方(盖章)：_________________乙方(盖章)：_________________住所：_________________住所：_________________甲方代表(签字)：_________________乙方代表(签字)：_________________电话：_________________电话：_________________传真：_________________传真：________________邮政编码：_________________邮政编码：_________________签订地点：_________________签订地点：_____________________________年__________月__________日_____________年__________月__________日小型工程施工合同2甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）按照《中华人民共和国经济合同法》及其他有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就本工程施工事宜达成如下协议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
小工程施工合同范本
发包方：
法定代表人：
承包方
法定代表人：
为了保证________施工质量，如期完成施工任务，达到双方互惠互利的目的，依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他法律法规，双方友好协商，就本工程施工项目协商一致，订立本合同。
一、工程名称：____________。
二、建筑面积（工程形式）：____________。
三、施工地点：________________。
四、工期：
1、开工：____年__月__日；
2、竣工：____年__月__日；
3、合同工期总共历时____天。
五、承包形式：
本工程采取下列第_____项方式承包。
1、按施工图预算加签证、加政策性调整结算；
、包工不包料；2．
3、包工包料。
如采取全部包干金额，一般不得调整。
但遇设计变更或政策性调整引起设备、材料价格的调整及人力不可抗拒的自然灾害，可调整合同工程价格。
六、工程质量管理及验收
1、质量标准：工程质量符合___________________标准。
2、工程具备隐蔽条件，乙方先进行自检，并在隐蔽验收前48小时以书面形式通知甲方验收。
验收合格，甲方现场代表在验收记录上签字后，承包人可进行隐蔽和继续施工。
验收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新验收。
3、工程具备竣工验收条件，乙方按国家工程竣工验收有关规定，向甲方提供完整竣工资料及竣工验收报告（含竣工图、隐蔽工程签证和现场签证单及保修书等）。
验收合格的，双方进行交接，验收不合格的，乙方应及时返工，费用由乙方自行承担，返工导致工期延误的，乙方应承担相应的违约责任。
七、工程价款：共计_______人民币元。
八、付款方式：本合同生效后支付合同款项的____%，计____元；工程竣工且验收合格后，支付工程价款的_____%，计____元；质保金___元，质保期满后支付。
九、质保期：_______年。
十、双方的责任义务
1、发包方的责任义务
（1）为承包方提供良好施工场地、道路、水、电源，满足开工条件。
解决施工中需要发包方协调解决的四邻关系及纠纷；
（2）监督管理施工过程中的工程质量、材料质量、督促工程进度；
）给承包方提供施工图纸、坐标点、标高点；3（．
（4）按时给承包方拨付款项和进行验收、结算。
2、承包方的责任义务
（1）按发包方要求及图纸要求进行施工；
（2）如期完成施工任务；
（3）接受发包方的技术指导和质量标准要求；
（4）负责发包方提供料物及设备的保护；
（5）教育施工人员爱护甲方的材物，不得偷窃和损坏；
（6）承担施工中的一切安全事故责任及费用。
十一、其他
1、本合同自双方签字盖章后生效，有效期至保修期满。
2、本合同未尽事宜，可由双方协商解决并签署书面补充协议，补充协议与本合同享有同等法律效力。
协商未果，提交山东曹县人民法院提起诉讼。
3、合同附件为本合同条款的组成部分，本合同连同附件一式____份，双方各执_____份，具有同等效力。
发包方：
法定代表人：
日月___________年
承包方：
法定代表人：
日___月___年_____。