余热发电招标文件合同协议书范本精编
余热发电emc合同模板
余热发电emc合同模板本合同由以下各方签署，分别是：甲方（供热单位）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：乙方（余热发电单位）：单位名称：法定代表人：地址：联系电话：鉴于：1. 甲方是一家供热单位，具有一定的产能和余热产生能力；2. 乙方是一家专业从事余热发电业务的单位，具有一定的技术实力和运营经验；3. 双方希望通过合作，将甲方产生的余热进行利用，实现资源的最大化利用和能源的节约。
基于以上情况，甲乙双方经友好协商，达成以下协议：第一条合作范围1.1 甲方同意将其产生的余热转让给乙方利用，并配合乙方进行余热供应和协调。
1.2 乙方负责设计、建设和运营余热发电项目，保障项目的正常运行和产出。
第二条合作方式2.1 甲方将余热发电项目的用地、场地和相关设施提供给乙方，并协助乙方开展项目前期准备工作。
2.2 乙方负责全权负责项目的设计、建设和运营，并承担相关的投资和运营风险。
2.3 双方在合作过程中，应遵守国家相关法律法规，切实保障项目的安全和环境保护。
第三条协作机制3.1 双方应建立健全的合作联络机制，实时共享项目资料和动态，并交换意见和建议。
3.2 双方应建立定期沟通机制，每季度召开一次合作协调会议，共同解决项目中出现的问题和矛盾。
第四条项目收益4.1 余热发电项目的收益将按照双方约定的比例进行分配，具体比例由双方协商确定。
4.2 双方应及时结算并支付相应的收益，确保双方的合法权益得到尊重和保障。
第五条保密条款5.1 双方应严格保密合作过程中涉及的商业机密和技术秘密，确保项目的顺利进行。
5.2 未经对方同意，任何一方不得向第三方透露相关信息，否则应承担相应的法律责任。
第六条违约处理6.1 若一方违反合同规定，给对方造成损失或影响，应承担相应的违约责任，并赔偿因此产生的一切损失。
6.2 双方一致认为，若合同终止，双方应友好协商解决未竟事项，并共同保障项目的平稳过渡。
第七条其他条款7.1 本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为【合同有效期】，到期后双方如需继续合作，可协商续签合同。
余热发电承包合同范本
余热发电承包合同范本---甲方（委托方）：_____________乙方（承包方）：_____________鉴于甲方拥有并运营__________(工厂名称)，其生产过程中产生的余热资源有潜力进行回收利用；乙方具备余热发电技术及设备供应能力，双方本着平等自愿、互利互惠的原则，就余热发电项目的合作事宜达成如下协议：一、项目内容与范围1. 乙方负责为甲方设计和建设余热发电系统，包括但不限于提供主要设备、安装调试、技术培训等服务。
2. 余热发电系统应满足国家相关标准和行业规范，确保运行稳定、安全可靠。
3. 本项目的具体范围、技术参数、设备清单等详见附件《技术方案》。
二、合作期限本项目的合作期限自合同签订之日起至余热发电系统正式投入商业运营后满____年为止。
三、权利与义务1. 甲方负责提供必要的场地、辅助设施及协助办理相关审批手续。
2. 乙方负责余热发电系统的投资、建设、运营和维护，确保系统的正常运行。
3. 双方共同负责项目的进度监督和质量控制。
4. 甲方享有余热发电所产生的电力的优先使用权，乙方保证供电的稳定性和质量。
5. 乙方应按照约定向甲方支付余热资源的使用费。
四、经济条款1. 双方应根据余热发电量、电价等因素确定电费结算标准和方式。
2. 乙方应向甲方支付的余热资源使用费标准及支付方式详见附件《经济条款》。
五、违约责任1. 如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
2. 如因不可抗力导致无法履行合同，双方应及时沟通，协商解决。
六、争议解决合同在履行过程中发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
七、其他1. 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
---。
余热发电工程项目合同
余热发电工程项目合同甲方（业主）：________乙方（承包商）：________鉴于甲方拥有_____（具体位置）的余热发电项目，并希望委托有资质的承包商进行设计、建设、安装及调试工作，乙方作为具有相应资质的承包商，愿意接受甲方的委托，双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经友好协商，达成如下合同条款：一、项目概述本项目位于_____（具体位置），主要利用_____（产生余热的设备或过程）产生的余热进行发电。
项目的设计、建设、安装及调试将由乙方负责，确保余热发电系统的稳定运行和达到约定的发电效率。
二、合同金额本项目的总合同金额为人民币_____元，包含所有设计、材料、人工、管理费用及税费等。
如有超出预算的部分，需双方另行协商解决。
三、工程进度与交付乙方应按照合同约定的时间节点推进工程进度，确保各阶段工作的顺利完成。
整个项目预计从____年____月____日开始，至____年____月____日完工并交付甲方使用。
四、质量保证乙方须保证工程质量符合国家标准和行业规范，确保系统安全、可靠、高效运行。
对于任何质量问题，乙方应在保修期内负责免费维修或更换。
五、支付方式甲方应按照合同约定的支付计划向乙方支付工程款项。
预付款、进度款、竣工款等支付条件和比例应详细列明于合同中。
六、违约责任如一方未能履行合同义务，应向对方支付违约金，并承担由此造成的损失。
具体的违约责任应根据合同中的相关条款执行。
七、争议解决合同执行过程中如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至_____（指定仲裁机构或法院）进行仲裁或诉讼。
八、其他条款合同中还应包括对保密协议、知识产权、不可抗力等其他重要事项的规定。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
十、附则对于合同未尽事宜，双方可根据实际情况补充协商，形成书面文件，作为本合同的补充条款。
甲方（签字）：________________________ 日期：____年____月____日乙方（签字）：________________________ 日期：____年____月____日。
余热发电工程合同
余热发电工程合同甲方（业主）：_______________乙方（承包商）：_______________鉴于甲方希望建立一套余热发电系统，乙方具备相关技术能力和资质，双方本着平等互利的原则，就余热发电工程的设计、建设、运营等相关事宜达成如下协议：第一条工程概述甲方委托乙方进行余热发电工程的设计、施工及后期运营维护。
工程包括但不限于余热回收系统的建设、发电机组的安装调试、以及相关的配套设施建设。
第二条工程设计与施工1. 乙方应根据甲方提供的技术参数和要求，完成余热发电工程的设计方案，并经甲方审核批准后实施。
2. 乙方负责工程的施工管理，确保工程质量符合国家标准和行业规范。
3. 工程竣工后，乙方应提供完整的工程资料，包括设计图纸、施工记录、设备清单等。
第三条质量保证与验收1. 乙方保证所建设的余热发电系统稳定可靠，达到约定的发电效率和环保标准。
2. 工程竣工后，甲乙双方共同组织验收，验收合格后方可投入使用。
第四条费用支付1. 工程款项由甲方按照合同约定支付给乙方。
2. 付款方式：预付款、进度款、尾款等，具体比例和时间由双方协商确定。
第五条运营与维护1. 工程竣工验收合格后，乙方负责为期不少于一年的免费运营和维护服务。
2. 运营期间，乙方应定期对系统进行检查和维护，确保系统稳定运行。
第六条违约责任如一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。
第七条争议解决合同执行过程中如有争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行仲裁或依法向人民法院提起诉讼。
第八条附则1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：___________ 日期：____年____月____日乙方代表（签字）：___________ 日期：____年____月____日。
纯低温余热发电项目合同协议书范本
编号： _______________ 纯低温余热发电项目合同甲方： _______________________乙方： _______________________签订日期： ___ 年____ 月_____ 日________ （____ ）有限公司/ _________ 科技有限公司（下称甲方）地址：电话：____ —____传真：____ —_____________ 建材有限责任公司（下称乙方）地址：电话：____ - ___传真：____ - ___甲方主体是由___________ （___ ）有限公司及其在大陆的运营实体_______________ 科技有限公司构成。
乙方主体是由___________ 建材有限责任公司及其完全代表的经__________ 省国资委授权委托管理的_________ 水泥集团有限公司的全部经营性资产股东方共同构成。
乙方保证__________ 建材水泥有限公司和___________ 水泥集团有限公司的债权和债务不影响到与甲方签订的合作协议中规定甲方的权益。
第一章总则第一条__________ （__ ）有限公司/ __________ 科技有限公司（以下简称甲方）与_____________ 建材有限责任公司（以下简称乙方），为共同合作开发利用新型干法水泥熟料生产线的余热资源进行纯低温余热发电项目建设，根据《中华人民共和国合同法》，本着平等互利的原则，经过友好协商，同意订立本协议。
第二条余热发电项目的建设基于水泥熟料生产过程中产生的大量的余热资源和现有乙方具备建设余热电厂的相关条件。
余热发电项目依附于水泥熟料生产线进行建设和运行。
建设余热发电项目的总原则：建设余热电站不降低现有水泥生产线的各项经济技术指标；余热电站的建设及生产运行不能影响水泥生产线系统的正常运行；余热电站的系统及设备成熟可靠，技术先进。
第二章项目背景第三条余热发电项目是指利用企业生产过程中所产生的余热资源作为发电介质建设并运营的资源综合利用电厂。
招标投标-余热发电投标书 精品
第一章综合部分一、前言宁夏石嘴山金力建材有限责任公司余热发电节能及环保技改工程（3MW）（500t/d）中余热发电部分的设计容量为3MW，主要设备有哈尔滨锅炉厂生产的余热锅炉一台，青岛汽轮机厂生产的N3.0-3.43型3MW汽轮机和济南发电机厂生产的QFW-3-2A发电机各一台。
为保证施工工期，加强施工管理，加快施工进度，确保工程质量，根据天津水泥工业咨询公司的《招议标文件》提供的工程资料的基础上，对宁夏石嘴山金力建材有限责任公司余热发电节能及环保技改工程的施工管理进行系统策划，并依据GB/T19002-1994 idt ISO9002-1994标准、《质量手册》、《质量计划编制规定》编制本公司承担此项目的《施工组织设计》，对宁夏石嘴山金力建材有限责任公司余热发电节能及环保技改工程设备接货、验收、保管、发放、施工综合网络进度、总平面布置、供电、供水、供氧、劳动力配备、主要施工机械配备以及该工程项目经理部的管理架构、质量保证体系进行综合设计和描述。
随着施工图纸资料的修改或补充，本《施工组织设计》将进行必要的修改、补充、完善。
若本公司有幸中标，将在宁夏石嘴山金力建材有限责任公司余热发电节能及环保工程项目中严格奉行“信守合同、业主至上，严格管理、质量一流”的企业方针，实现达标投产的质量目标。
二、工程概况与主要工程量（一）、工程概况：（1）主厂房布置：主厂房汽机房为单层厂房，钢筋混凝土柱钢结构屋架，厂房跨度13m汽机房设有7.00m层、4.00m层和0.00m层。
（2）汽轮发电机组及系统：A）汽轮机型式和特点汽轮机由青岛汽轮机厂生产，为中压、一级补汽、冲动式。
转子由一级复速级和十一级压力级组成。
机组有二段回热抽汽。
一级抽汽供给除氧器用汽。
二级抽汽供给低压加热器用汽。
B）汽轮机主要参数：型号： N3.0—3.43额定功率： 3.0MW额定转速： 3000r/min额定进汽量： 15t/h主汽门前压力： 3.43Mpa额定抽汽量： 10t/h最大抽汽量： 15t/h抽汽温度： 280℃抽汽压力： 0.98Mpa排汽真空： 0.0053Mpa最大检修重量： 15.2tC）发电机型式及特点本工程所选用的发电机是由济南发电机厂生产的，冷却方式为空冷。
高炉余热发电采购合同模板
高炉余热发电采购合同模板合同编号：_______甲方（采购方）：_______乙方（供应方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方购买乙方高炉余热发电设备及服务的事宜，达成如下合同：第一条合同标的1.1 本合同标的为乙方提供的高炉余热发电设备及服务，包括但不限于设备供应、安装、调试、培训、质保等。
1.2 甲方应按照本合同约定的数量、规格、技术参数等要求购买乙方的高炉余热发电设备。
第二条合同价格2.1 本合同设备的采购价格为人民币_______元（大写：_________________________元整），其中设备价格_______元，服务价格_______元。
2.2 乙方应按照本合同约定的时间、地点、方式向甲方交付设备及提供服务。
第三条支付方式3.1 甲方应在本合同签订后_______日内，向乙方支付合同总价款的_______%。
3.2 乙方完成设备安装、调试并经甲方验收合格后，甲方应支付合同总价款的剩余_______%。
3.3 乙方应按照本合同约定的时间、方式向甲方提供相关服务，甲方应按服务进度支付相应服务费用。
第四条交货及验收4.1 乙方应按照本合同约定的时间、地点、方式向甲方交付设备。
4.2 甲方应按照本合同约定的标准对乙方交付的设备进行验收，如不符合合同约定，乙方应在验收不合格通知书中指出的不合格项目及原因得到改正后，重新进行验收。
4.3 设备验收合格后，乙方应按照本合同约定的时间、方式向甲方提供服务。
第五条质保服务5.1 乙方提供的设备质保期为_______年，自设备验收合格之日起计算。
5.2 在质保期内，乙方应对设备出现的质量问题负责维修或更换。
5.3 质保期内，乙方应按照本合同约定的时间、方式对设备进行维护、保养。
第六条违约责任6.1 乙方未按照本合同约定的时间、地点、方式交付设备或提供服务的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金为本合同总价款的_______%。
余热发电汽轮机施工合同5篇
余热发电汽轮机施工合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚信的基础上，就余热发电汽轮机施工工程事宜，达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：余热发电汽轮机施工工程。
2. 工程地点：____________________。
3. 工程内容：包括汽轮机的安装、调试、试运行等。
二、合同工期1. 工程开工日期：____年____月____日。
2. 工程竣工日期：____年____月____日。
三、工程价款及支付方式1. 工程总价款：人民币________元（大写：________元整）。
该价款包含但不限于材料费、人工费、税费等一切费用。
2. 支付方式：合同签订后，甲方支付乙方工程总价款的____%作为预付款；工程竣工验收合格后，支付剩余款项。
四、工程质量及验收标准1. 乙方必须按照国家标准、规范及设计要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程竣工后，乙方应通知甲方进行验收。
甲方应当在接到通知后的七日内组织验收。
3. 验收标准：按照国家相关标准及本合同约定进行验收。
五、安全施工1. 乙方在施工过程中应严格遵守安全施工的相关法律法规，确保施工现场安全。
2. 如因乙方原因造成安全事故，由乙方承担全部责任。
六、违约责任1. 甲方若未按合同约定支付工程款，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款违约金。
2. 乙方若未按合同约定工期完成施工任务，每逾期一日，应向甲方支付工程总价款____%的违约金。
3. 若因乙方施工质量问题导致工程无法验收合格，乙方应在甲方要求的时间内无偿返工，并承担由此造成的损失。
4. 一方违反本合同其他约定的，应承担由此造成的全部损失。
七、争议解决1. 本合同的解释、履行和争议的解决应遵守中华人民共和国法律。
2. 双方在履行本合同过程中发生争议时，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
余热发电招标文件合同协议书范本精编Document number：WTT-LKK-GBB-08921-EIGG-22986xxxx有限公司二期余热发电工程安装工程施工招标文件标书编号：招标单位：xxxx有限公司2015 年 1 月安装工程施工招标文件目录第一章投标须知第二章施工合同第一节协议书第二节通用条款第三节专用条款第三章现场条件及技术规范第四章投标文件第一节投标书及银行履约保函格式第二节报价单第三节辅助资料第五章投标报价要求、设备材料供应范围及工程量计算规则第六章工程图纸第七章评标办法第一章投标须知一.总则1.综合说明2.资金来源3.资质与合格条件的要求4.投标费用二.招标文件5.招标文件组成6.招标文件的解释7.招标文件的修改三.投标报价说明8.投标价格四.投标文件的编制9.投标文件的语言10.投标文件的组成11.投标有效期12.投标保证金13.投标预备会14.投标文件的份数和签署五.投标文件的递交15.投标文件的密封与标志16.投标截止期17.投标文件的修改与撤回六.开标18.开标七.评标19.评标内容的保密20.资格审查21.评标内容的澄清22.投标文件的符合性鉴定23.投标文件的评比与比较八.授予合同24.合同授予标准25.中标通知书26.合同协议书的签署27.履约担保28.其他一、总则1．综合说明工程概况工程名称：xxxx有限公司低温余热发电工程(12MW) 建设地点：xxxx有限公司厂区内承包方式：包工、包料、包工期、包工程质量、包安全生产。
要求质量标准：符合《电力建设质量验收规程》和《火电施工质量检验及评定标准》要求、符合招标人与业主所签总承包合同的有关要求、招标人与中标人其他约定要求。
其中：——安装工程优良率达90%——主要辅机试运指标优良，全部辅机试运优良率达98%——72+24小时期间汽水品质达到优良级——机组验收时设备系统无跑冒、滴渗漏点——全厂油漆色泽均匀，不起皱，无流痕——电缆敷设工艺排列整齐牢固、标志清晰，封堵及防火措施规范。
——汽轮发电机安装、锅炉本体安装、电气控制安装单项全优工程要求工期： 2015年x月15日进场开工至 2015年x 月15日竣工移交工期起始时间： 2015年x月15日工期截止日： 2015年x月15日招标方式：邀请招标合同名称：xxxx有限公司低温余热发电工程( 12 MW)安装工程施工投标有效期：60（日历日）投标保证金数额为：0元人民币投标文件正本一份，副本份数为三份，要求电子版光盘一张，投标单价单独打印密封。
请注意，投标单位必须把价格表单独密封，不要在投标文件中体现价格。
投标文件递交至：xxxx有限公司工程部公司地址：联系人：招标范围：所有施工图纸包括的安装工程，包括设备安装、检验、调试配合（提供完整的设备安装记录、交接检测、单机调试报告等）、竣工和保修工作及与原生产线的机务、电气、水工等对接调整、改造等。
各系统子项见下表：卸车、仓储、保管及二次倒运；设备安装、设备保温、工艺管道及支架安装和管道保温、仪表安装、仪表保温、单机试车服务等）。
以上各系统设备安装及相关附属的安装工程。
以上系统机、电、自动化仪表设备安装；非标准件制作安装；管道安装；保温、防腐；给排水及电气线路的安装（包括支架、电缆桥架、及电缆敷设）室外综合管网包括蒸汽热力管道、锅炉给水管道及支架；电缆桥架及支架；水工、机务、电气图纸所有地上、地下管网的安装（地下部分含管沟开挖、回填及检查井）；循环水管网；调试包括安装后的机电设备单机调试试车，配合分系统调试及整套启动、性能考核工作；包括相关设备的润滑油品（包括汽轮机透平油）、药品（包括调试期间药品）采购及费用。
锅炉（包括压力容器）监检以及起重设备的监检申报。
安装工程范围内包括非标设备（射水箱等）、非标件加工制作及需要的钢结构加工制作。
除子项表中所含工程内容外，以下工程内容也包含在本次招标范围内：现场机电设备卸货及二次倒运，设备从施工工地的运输车辆卸下至设备安装、单机试车完毕期间，中标人负责设备保管和维护。
设备开箱检验；装箱资料的收集整理；配件保管及登记。
仪器仪表的二次校验费用由中标人负责，锅炉特种设备、压力管道、起吊设备的申报及检验费用由中标人负责。
工程建设过程中当地环保、环卫、公安部门要求的相关手续办理及费用。
负责与监管部门的告知、许可手续办理及施工合同备案。
按照国家及当地（省）有关设备、材料试验、检验要求，负责安装工程所涉及到的设备、材料相关交接试验及检验，并承担相应费用。
包括：材料复试；煮炉水质化验报告；油循环油质化验报告；循环水质报告等。
施工用电所需设备和设施制作和安装、安装区域的围栏和清理、建设现场生活和办公用设施，以及设备安装工作所需要的其他设施。
经发包人和监理公司和中标人三方签证所发生的现场修、配、改工作。
评标小组咨询澄清表中澄清内容作为本合同附件。
安装工程与碳素生产线分界线及接口：锅炉入口管道的分界点：1#余热余热锅炉：1#余热锅炉入口烟风管道以入口管道上的阀门为界，煅烧炉烟气出口至此烟风阀门之间的阀门、烟风阀门的执行器、膨胀节、支架及烟风管道由发包人采购、施工；阀门之后的管道上的膨胀节、烟风管道由承包人采购、施工。
2#余热锅炉：导热油炉出口管道设置成三通管道，每一台导热油炉出口设置烟风阀门。
上述两项所涉及的阀门、膨胀节、烟风阀门的执行器、支架、烟风管道由发包人采购、施工。
2#余热锅炉设置旁通管道，旁通管道上的阀门由业主采购，旁通管道以及旁通管道上的其它附件的采购及施工由承包人负责。
2#余热锅炉入口烟气阀门由业主采购，三通管道后至余热锅炉入口的管道附件及管道的采购、施工由承包人负责。
水源及给排水：电站用水点20m处。
电气系统分界线：我方负责至余热电站侧联络线开关柜出线端。
以上分界线至余热电站部分内乙方负责，分界线至生产线部分甲方负责。
2．资金来源：甲方自筹3. 资质与合格条件的要求为履行本合同的目的，要求参加投标单位的企业必须具有独立的法人资格。
参加投标的施工单位的安装资质为具有机电设备安装资质、压力容器安装资质、压力管道施工资质。
所提交的投标文件中应包括以下资料：营业执照、资质等级证书的副本。
（要求带原件核实）投标单位在过去三年完成的同类型工程情况和正在履行的合同情况。
按规定的格式提供项目经理简历(要求二级及以上，拟派项目经理须参加开标会并参加有关答辩)，及拟在施工现场的主要管理人员和施工人员情况。
按规定格式提供完成本合同拟采用的主要施工机械设备情况。
按规定格式提供拟分包的工程项目和拟承担分包工程项目施工单位的情况。
投标单位近两年的经过审计的财务报表。
4．投标费用投标单位应承担其编制投标文件与递交投标文件所涉及的一切与投标有关的费用。
不管投标结果如何，招标人对上述费用不负任何责任。
二、招标文件5．招标文件的组成本合同的招标文件包括第一页所列组成招标文件的内容及按本须知第6条和第 7 条发出的补充资料和投标过程中的书面答疑文件。
投标单位应认真审阅招标文件。
如果投标单位的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标单位自负。
实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。
6．招标文件的解释投标单位在收到招标文件后，若有问题需要澄清，应于收到招标文件后2日内，以书面形式(包括书面文字、电传、传真、电报等，下同)向招标人提出，招标人将以书面形式予以解答，答复将送给所有获得招标文件的投标单位。
7．招标文件的修改在投标截止日期前三天，招标人都可能会以补充通知的方式修改招标文件。
补充通知将以书面方式发给所有获得招标文件的投标单位，补充通知作为招标文件的组成部分，对投标单位起约束作用。
为使投标单位在编制投标文件时把补充通知内容考虑进去，招标人可以酌情延长递交投标文件的截止日期。
三、投标报价说明8．投标价格投标价格除非合同中另有规定，具有标价的工程量清单中所报的综合单价，以及报价汇总表中的价格应包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、运输、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。
投标单位应按招标人提供的图纸及投标报价要求、工程量计算规则计算工程项目的综合单价和合价。
工程量清单中的每一单项均需计算填写综合单价和合价，投标单位没有填写综合单价的项目将不予支付，并认为此项费用已包括在工程量清单的其它综合单价中。
投标价格采用方式：固定综合单价。
投标单位在计算报价时可考虑一定的风险系数，同时应考虑本项目对于拆改、对接、恢复、施工安全防护、健康环保、高空作业的特殊要求及调试期间所有药品、油品的采购，起重设备、压力容器、仪器仪表、防雷等需现场检验、校验设备的检验费用。
投标货币投标文件报价中的单价和合价全部采用人民币表示。
四、投标文件的编制9．投标文件的语言与投标相关的所有文件均使用中文。
10．投标文件的组成投标单位的投标文件应包括下列内容：·投标书·投标书附录·投标保证金·法定代表人资格证明书·授权委托书·具有标价的工程量清单与报价表·辅助资料·按本须知规定提交的其它资料·缴纳购买标书费用 0 元人民币投标单位应使用招标文件第四章提供的格式，但表格可以按同样格式扩展。
11．投标有效日期投标有效期为投标截止日期后60天之内。
在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以书面形式向投标单位发出延长投标有效期的通知。
12．投标保证金投标单位应提供0万元人民币的投标保证金，此投标保证金是投标文件的一个组成部分。
13．现场考察投标单位将自行对工程施工现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件和签署合同所需的资料。
勘察现场所发生的费用由投标单位自行承担。
招标人向投标单位提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标单位利用的资料。
招标人对投标单位由此而作出的推论、理解和结论概不负责。
投标单位提出的与投标有关的问题须在投标前以书面形式送达招标人。
14．投标文件的份数和签署投标单位按本须知第10条的规定，编制一份投标文件“正本”和三份“副本”，并明确标明“投标文件正本”和“投标文件副本”。
要求电子版光盘一张。
投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。
投标文件正本与副本均应使用不能擦去的墨水打印或书写。
由投标人法定代表人亲自签署并加盖法人单位公章和法定代表人印鉴。
全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人指示进行的，或者是投标单位造成的必须修改的错误。
但修改处应由投标文件签字人签字证明并加盖印鉴。
五、投标文件的递交15．投标文件的密封与标志投标人应将投标文件的正本和副本密封包装，并在投标文件上标明“投标文件正本”或“投标文件副本”。
密封包装封皮上应写明招标人名称和地址、合同名称、工程名称、招标编号、并注明开标时间以前不得开封。