施工内部承包合同范文3篇
施工内部工程经济承包协议书范本5篇
施工内部工程经济承包协议书范本5篇篇1甲方（发包方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》以及其他相关法律法规，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实、守信的原则基础上，就甲方所承包的工程项目内部承包事宜，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1. 工程名称：__________2. 工程地点：__________3. 工程内容：__________4. 工程造价：__________二、承包范围及方式1. 承包范围：乙方负责施工完成甲方指定的工程任务，包括但不限于基础工程、主体结构、装修装饰等。
2. 承包方式：采用包工包料方式，乙方负责提供施工所需的材料、设备、人工等。
三、工程期限1. 工程开工日期：自协议签订之日起生效。
2. 工程竣工日期：按照甲方要求的工期进行，确保按时完工。
四、工程质量1. 乙方应严格按照国家相关施工规范和质量标准进行施工，确保工程质量达标。
2. 如因乙方施工质量问题导致的经济损失及法律责任，由乙方承担。
五、工程价款及支付方式1. 工程总价：根据工程实际结算确定。
2. 支付方式：甲方按照工程进度支付乙方工程款，具体支付节点及比例按照双方约定执行。
3. 结算方式：工程竣工验收合格后，双方进行结算确认。
六、材料设备供应1. 乙方负责提供施工所需的材料设备，并确保质量合格。
2. 材料设备供应时间：按照工程进度需求及时供应。
七、安全施工1. 乙方应严格遵守安全施工规定，采取必要的安全措施，确保施工安全。
2. 如因乙方安全措施不当导致安全事故，由乙方承担全部责任。
八、违约责任1. 若甲方未按约定支付工程款，应承担违约责任，支付违约金。
2. 若乙方未按约定完成工程任务，应承担违约责任，支付违约金并赔偿甲方损失。
九、其他事项1. 本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
补充协议与本协议具有同等法律效力。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
本协议自双方签字盖章之日起生效。
内部承包工程协议范文5篇
内部承包工程协议范文5篇篇1甲方（发包方）：___________公司乙方（承包方）：___________（个人）根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定，鉴于甲方需要进行特定的内部承包工程项目，遂决定委托乙方承包执行该项目，甲乙双方基于平等、自愿、公平的原则，达成如下协议：一、协议目的甲乙双方同意，由乙方承包甲方的内部工程，乙方应按照甲方的要求进行施工，确保工程质量和进度，并遵守相关的法律法规和行业标准。
二、工程概况1. 工程名称：_____________________。
2. 工程地点：_____________________。
3. 工程范围和内容：_____________________。
4. 工程期限：自______年______月______日至______年______月______日。
三、承包方式及费用支付1. 承包方式：采用包工包料的方式，由乙方负责购买材料并施工。
2. 费用支付：甲方应按照工程进度支付乙方相应的工程款，具体支付方式和时间如下：（请根据实际情况填写）。
四、工程质量和验收1. 乙方应确保施工质量符合国家和行业标准，确保使用安全。
2. 工程完工后，乙方应提交验收申请，甲方应在收到申请后的七日内组织验收。
3. 验收合格后，双方应签署验收合格证书。
如验收不合格，乙方应负责整改并承担相应费用。
五、工程安全及保障措施1. 乙方应确保施工过程中的安全，遵守相关安全法规和标准。
2. 乙方应为其施工人员购买相关保险，以确保施工过程中的安全风险得到保障。
3. 如因乙方原因造成安全事故，乙方应承担全部责任。
六、违约责任和争议解决方式1. 如甲乙双方中任何一方违反本协议的约定，均应承担相应的违约责任。
2. 对于因本协议产生的任何争议，甲乙双方应首先友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。
七、其他条款1. 本协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。
2. 本协议一式两份，甲乙双方各执一份。
内部承包工程合同范本4篇
内部承包工程合同范本内部承包工程合同范本精选4篇（一）甲方（发包方）：____乙方（承包方）：____签订日期：____年____月____日第一条工程概况工程名称：____。
工程地点：____。
工程内容：____。
第二条承包范围乙方负责本工程的____（具体工作内容），包括但不限于设计、施工、材料采购、安装调试等工作。
第三条工程质量工程质量应达到____标准。
乙方应严格按照设计图纸和施工规范进行施工。
第四条工程价款工程总价款为人民币____元整（￥____）。
工程价款的支付方式为____。
第五条工程期限工程开工日期为____年____月____日。
工程竣工日期为____年____月____日。
第六条双方权利和义务甲方有权对工程进度和质量进行监督。
乙方应按时完成工程，并保证工程质量。
甲方应按时支付工程款项。
乙方应遵守甲方的安全管理规定。
第七条安全生产乙方应严格遵守安全生产法律法规。
因乙方原因造成的安全事故，由乙方承担责任。
第八条工程变更任何工程变更需经双方协商一致，并书面确认。
工程变更导致的价款调整，按照实际发生的费用计算。
第九条工程验收工程竣工后，乙方应向甲方提交验收申请。
甲方应在收到验收申请后____天内组织验收。
第十条违约责任如一方未能履行合同义务，应承担违约责任。
违约责任的具体承担方式由双方协商确定。
第十一条争议解决本合同在履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交____仲裁委员会仲裁，或依法向人民法院提起诉讼。
第十二条其他约定本合同未尽事宜，双方可另行协商补充。
双方应本着互惠互利的原则，共同促进合同的顺利履行。
第十三条合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（签字）：____乙方（签字）：____签订地点：____签订日期：____年____月____日内部承包工程合同范本精选4篇（二）甲方（发包方）：____地址：____联系电话：____乙方（承包方）：____地址：____联系电话：____签订日期：____鉴于甲方需要进行____工程，乙方具有相应的资质和能力，愿意承担该工程的施工任务。
内部承包工程合同范本3篇
内部承包工程合同范本3篇篇1内部承包工程合同范本甲方：__________________（以下简称“甲方”）乙方：__________________（以下简称“乙方”）根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规，甲、乙双方经友好协商，就以下事项达成一致，以正式签订本合同。
一、项目名称：________________________________________二、项目位置：________________________________________三、项目概况：________________________________________四、项目工期：本工程自______年______月______日起，至______年______月______日止，工期共计______个工作日。
五、项目费用：1. 乙方接受承包的本工程总造价为人民币____________元整（￥_________），含税。
2. 工程款支付方式：本工程工程款支付方式为____________。
3. 乙方应按工程款支付方式，在各期工程结束后______日内向甲方提出支付申请，并提供相应证明文件。
甲方在收到支付申请及证明文件后______日内支付相应工程款。
4. 工程款结算标准及程序：工程质量合格后，甲方应于______日内按合同约定的支付方式支付相应工程款。
5. 如发生超出合同约定费用的支出，应由甲方与乙方商议处理，超出费用由哪一方支付。
六、工作内容：1. 乙方按照本合同规定的工程内容、质量标准、进度要求和价格，承包甲方指定的________工程项目。
2. 乙方应按照国家相关法律法规和规范标准，承担本工程的维护保养工作。
3. 乙方应按照甲方施工方案规定，认真负责的完成工程项目，确保工程质量。
4. 工程工作完成后，乙方应做好工程项目的交接验收工作，保证按照规定时间和质量要求完成。
七、履约担保：1. 乙方应提供____________公司担保，保证合同约定工作的顺利进行。
建筑工程内部施工承包合同
建筑工程内部施工承包合同建筑工程内部施工承包合同（精选15篇）随着法治精神地不断发扬，人们愈发重视合同，合同的用途越来越广泛，合同是对双方的保障又是一种约束。
那么常见的合同书是什么样的呢？以下是小编整理的建筑工程内部施工承包合同，仅供参考，大家一起来看看吧。
建筑工程内部施工承包合同 1甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》《国家建筑施工规范》及相关条例，本着互惠互利的原则，经甲、乙双方协商，甲方确定把兴安县世纪冰川旅游区宾馆工程承包给乙方施工管理。
为进一步明确双方的责任和权利特签订如下协议：一、工程概况：1、工程名称：兴安县世纪z旅游宾馆楼工程2、工程地点：兴安县严关镇z村委会乐施堂村。
3、建筑结构：（框架结构）壹栋约26000㎡。
4、承包内容及施工范围：土建水电工程按建筑施工图，结构施工图水电施工图及设计说明。
酒店装修另合同签署。
5、承包方式：包工、包料。
6、工程造价暂定3000万元。
二、付款方式与结算：1、本合同范围内的工程项目依据甲方提供的设计图纸文件。
及乙方实际完成的工程量计价标准。
土建、水电安装按__________年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》计价，下浮6%后结算给乙方。
2、工程范围内所用材料按施工期间桂林市建设工程造价管理站发布的兴安县造价信息进行调价。
兴安没有列入的材料则按桂林市相应当期的造价信息进行调整。
信息价没有的，双方按市场价友好协商确定，按实际发生的工程量计价结算。
三、工期：1、本工程有效工期为240天。
2、开工时间：__________年6月20日前（以甲方进场通知为准）。
3、竣工时间：（按实际开工日计算）四、质量及材料要求：1、质量要求按国家建设质量标准规范，等级为合格。
2、乙方每完成一个分项，必须及时报请甲方代表、监理、技术负责人，质检人员进行验收。
并根据验收意见整理签字后方能进入下一道工序。
3、甲方在接到乙方书面申请时必须在48小时内组织有关人员到位验收，否则按已验收合格，在乙方进行施工后甲方必须给以签字认可。
建筑施工内部承包合同7篇
建筑施工内部承包合同建筑施工内部承包合同7篇随着人们法律意识的加强，我们用到合同的地方越来越多，正常情况下，签订合同必须经过规定的方式。
那么正式、规范的合同是什么样的呢？以下是小编为大家整理的建筑施工内部承包合同，欢迎大家分享。
建筑施工内部承包合同1甲方：乙方：根据《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等法律、法规，遵循自愿、互利、平等、协商的原则，双方订立如下协议。
一、承包方式：包清工(包工不包料)。
二、承包范围及内容：1、本工程施工图纸中所含的瓦工、木工、钢筋工全部工作范围。
2、甲方只提供二级配电箱及搅拌机。
其它机械由乙方自供。
木工包含铁钉及铁丝。
钢筋工自带扎丝。
三、施工限期：_20___年_6月23日至_20___年_7月23日，合同工期总日历天数_30_天。
四、工程验收及工程质量：1、质量标准：优质2、验收标准：现行的建筑工程施工质量验收规范3、工程质量：1)混凝土板表面应适时用木抹子磨平搓毛三遍，以防止产生水缩裂缝，其中所有楼层面混凝土板表面需进行扫细毛处理。
对浇筑混凝土板表面磨平搓毛及压光扫细毛，发现每少一遍或不到位每层罚款500元。
2)混凝土拆模共同检查，每一楼层混凝土孔洞、蜂窝、麻面、露筋现象超出标准规定每处罚款100元。
(拆模后发现混凝土缺陷不得擅自修补)3)砌体工程中砂浆饱满度、垂直度、表面平整度，外墙上下窗口偏移、门窗洞口尺寸、拉结筋等等，经检查发现每处检查点超规范标准1.2倍，罚款50元，依此类推。
4)甲方对乙方的施工质量检查，采用“施工质量检查记录单”备案，乙方必须签字认可，如乙方拖延时间、拒绝不签，在48小时之外乙方对甲方的检查结果表示认可。
4、技术要求：乙方必须严格按施工图纸及施工员、质检员下发的施工技术、质量交底进行施工，对违反交底造成的返工，返工的材料与人工均由乙方承担，且每次罚款200元。
对材料费及罚金在月底生活费中一次性扣除。
5、验收顺序：乙方对每天施工完后的工作量要组织工人及时进行自检和互检，对每一分项工程自检合格后通知项目部质检员，质检员核查合格后方可进行下一道工序的施工。
施工管理内部承包责任合同6篇
施工管理内部承包责任合同6篇篇1甲方（发包方）：[甲方公司名称]乙方（承包方）：[乙方公司名称]根据《中华人民共和国合同法》等相关法律法规的规定，甲乙双方本着公平、公正、诚实、守信的原则，经友好协商，就甲方所承担的工程项目内部承包给乙方施工管理的相关事宜达成如下协议：一、工程概况及承包方式1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 承包方式：乙方采用包工包料的方式对甲方指定的工程内容进行承包施工。
二、承包范围及工作内容乙方承包范围包括但不限于以下内容：基础工程、主体结构施工、装修工程等施工图纸所包含的全部内容。
具体工作内容包括但不限于人工、材料采购与管理、设备使用与保管、安全文明施工、工程质量保障等。
三、合同工期1. 承包工程总工期为XX天，开工日期自合同签订之日起计算。
2. 乙方应按照甲方要求的进度计划进行施工，确保工程按期完成。
如遇特殊情况需调整工期，应提前向甲方提出申请并征得同意。
四、质量与验收1. 乙方必须严格按照施工图纸、施工规范及甲方要求进行施工，确保工程质量。
2. 工程完工后，乙方应组织内部验收并进行整改。
验收合格后，提交验收报告给甲方。
甲方接到报告后组织最终验收。
3. 如因乙方施工质量问题导致工程返工或整改，乙方应承担全部责任并赔偿甲方相应损失。
五、合同价款及支付方式1. 工程合同总价为人民币[金额汉字大写]（含税价）。
此价格包括工程施工、材料设备购置与安装等全部费用。
具体支付细节和金额按照工程进度进行结算支付，待竣工验收合格且结算完成后付清余款。
乙方需提供正规的税务发票给甲方进行财务报销。
如实际工程量有增减，合同总价作相应调整。
2. 支付方式：甲方按照工程进度向乙方支付款项，具体支付时间节点为：开工后XX天支付总价的XX%，工程完成XX%时支付XX%，竣工验收合格后支付剩余款项。
工程款支付需经甲方审核确认后支付。
若乙方施工质量不达标或工期延误等原因造成损失，甲方有权从工程款中扣除相应金额作为赔偿。
建筑工程内包施工合同(3篇)
第1篇合同编号：_______甲方（建设单位）：_______地址：________________法定代表人：________________乙方（施工单位）：_______地址：________________法定代表人：________________鉴于甲方拟在________________地建设________________项目，乙方愿意承担该项目的施工任务，双方本着平等互利的原则，经友好协商，达成如下协议：一、工程概况1.1 工程名称：________________1.2 工程地点：________________1.3 工程规模：________________1.4 工程类别：________________1.5 工程造价：人民币________________元整（大写：________________）二、合同工期2.1 本工程合同工期为_______个月，自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止。
三、工程范围及施工内容3.1 乙方负责本工程的全部施工任务，包括但不限于土建、安装、装饰装修等。
3.2 乙方应按照国家及地方有关工程建设法规、标准和规范进行施工。
四、施工组织及质量要求4.1 乙方应按照合同约定的时间、质量和标准完成施工任务。
4.2 乙方应建立健全施工组织机构，确保施工顺利进行。
4.3 乙方应严格执行国家及地方有关工程建设质量标准，确保工程质量合格。
五、工程款支付5.1 甲方应按照合同约定的时间、进度和质量支付工程款。
5.2 工程款支付方式：________________5.3 甲方支付工程款后，乙方应向甲方提供相应的发票和结算资料。
六、工程验收6.1 乙方应按照合同约定的时间完成施工任务，并组织甲方进行工程验收。
6.2 工程验收合格后，甲方应在_______个工作日内支付乙方剩余工程款。
七、违约责任7.1 任何一方违反本合同约定，应承担相应的违约责任。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
施工内部承包合同范文3篇施工内部承包合同范文1发包人：(以下简称甲方)承包人：(以下简称乙方) 身份证号：为了完善企业内部承包经济责任制，加强工程施工管理，明确双方享有权利和承担的民事责任义务。
确保本工程甲方与建设单位签订的施工合同中各条款的履行和全面完成，根据公司对承包经营责任制实施精神，结合工程的具体情况。
甲方将合同下述工程的施工任务下达承包给乙方，经双方协商同意达成下列条款，共同遵守执行：一.建设单位：三都县大塘国际城4.5.6.7号楼。
二.工程名称：大塘国际城三.工程地点：三都县大塘四. 承包范围：按图纸施工五.工程造价：按造价每平米900元计价(不含税收)，甲方按此作为乙方承包计算依据，最后以竣工结算数量为准。
六. 施工工期：300天(按日历计算)以开工令为准七. 工程质量等级：达到国家现行验收规范标准。
八. 承包方式：包工包料。
九.承包价款及支付办法：按主体第一层完成后60%支付，以此类推。
十.除第五，九条以外，所有条款都以总合同执行。
1.乙方独立核算，自负盈亏，自担风险，并按本工程结算总价向甲方交纳管理费。
所有费用由乙方自行交纳。
(公司挂靠费1%由甲方承担0.5%，乙方承担0.5%)。
2.甲方预留乙方工程合同总造价3%作为安全责任费，质量目标保证费以及会计资料档案费。
工程竣工交验合格，未发生安全质量事故，质量体系运作资料，会计资料，竣工资料完善齐全，并按工程部规定格式装订成册交给工程部后，甲方方能将预留的工程款项全部返还乙方。
3.建设单位拨付的工程款必须进入甲方账户，甲方扣除乙方应交纳的费用及预留款后支付乙方。
乙方全额承包，并负责承担工程全部费用开支，保修款项按建设单位约定扣除。
4.甲方与建设单位签订的工程施工合同中有关质量安全，工期，保修，违约等相关条款均适用于乙方，其造成的责任和损失全部由乙方承担。
5.乙方必须按时将工程发生的成本费用提交甲方财务部门作为本核算。
十一.工程管理：1.乙方必须在本承包合同签订后五日内到甲方工程部办理开工报告及项目机构组建等相关手续。
2.乙方必须在本承包合同签订后五日内将施工组织设计或施工方案递交甲方工程部，并按规定程序进行方案审批，图纸会审，技术交底，直到工程完工时交工资料的整理，移交等。
3.乙方在施工过程中和相关管理人员及雇工需甲方备报案。
十二.工程安全及质量管理：1.乙方对本工程的安全文明施工必须按JGJ56-99标准执行并做好资料。
2.乙方必须在本承包合同签订五日内到甲方工程部签订安全合同，消防合同，乙方承诺不因本合同的效力如何，都对由自己产生的安全，消防，质量等责任事故，承担最终完全赔偿责任。
3.乙方对本工程的质量管理必须按甲方及相关规定的质量管理体系运作并做好相关资料。
十三.甲方责任：1.负责与建设单位完善工程施工合同，协助乙方办理进场施工相关手续。
2.办理承包工程的财务经济往来，监督建设单位支付的工程款进入甲方指定账户，根据工程进度及质量情况审核后拨付乙方。
3.审核施工图预算书，结算书及施工组织设计和施工方案。
4.甲方代表监督乙方施工进程中的进度，质量，安全及时对合同各项条款的履行情况。
若发现问题，有权制止乙方并改正，直至责令停止施工或更换施工队伍。
5.本合同签订之前期纠纷与乙方无关，如因前期纠纷造成的损失由甲方负责。
十四.乙方责任：1.执行甲方与建设单位签订的工程施工合同及本内部承包合同条款要求，若发生违约责任及经济损失全部由乙方承担。
2.负责编制施工图预算，结算书及相关组织设计和施工方案，整理完善工程交工资料，质量体系进行资料办理工程结算及保修，回访等工作一切费用由乙方自行承担。
3.严格按照施工技术，质量要求和国家验收规范标准施工，按操作规程安全，文明作业。
施工中若乙方责任发生的人身伤亡事故及机械设备事故，均由乙方承担经济责任及法律责任。
4.服从甲方管理，按本承包合同条款规定及时到工程部，财务部及相关部门办理有关工程承包手续，施工人员及特种作业人员必须持证上岗。
5.每月25日向甲方工程部报送当月进度统计报表及下月进度计划。
6.乙方应严格审查所雇用民工身份及相关证件(如身份证，外出务工证，暂住证等)，没有上述证件者不宜雇用，并及时与雇用民工签订劳动合同，并送劳动鉴定部门鉴定后将合同书及时向公司相关部门备案。
否则由此引起的一切责任后果由甲方承担。
7.乙方应及时支付所雇民工工资，并且保证每月按时足额发放。
若有拖欠情况发生，甲方将责令停止支付工程进度款，甲方有权以工程进度款优先支付民工工资。
8.乙方工地聘用甲方职工的应及时向甲方相关部门办理手续，并从聘用当日起足额上缴所聘人员社保基金。
十五.违约责任：1.由违约方承担因违约所造成的全部经济损失和法律责任。
2.乙方承诺不因本合同的效力如何，由乙方在施工中造成的刑事民事赔偿责任，由乙方全部赔偿。
3.如果乙方在施工过程中不服从甲方管理及乙方内部问题，造成资金链断裂造成该工程停工三天，甲方有权将该工程收回。
前期乙方所做的工程量不予计算，计价乙方无条件退场。
十六.本工程施工内部承包合同一式两份，由甲乙双方各执一份。
双方签字盖章后生效。
(其他未尽事宜双方协商解决)甲方：乙方：年月日期：日施工内部承包合同范文2发包人：郴建集团三公司承包人：彭礼德依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建设法》、《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全管理条例》等有关法律法规及集团公司颁发的《项目管理办法》和公司有关规定，遵循平等、自愿、公开和诚实信用原则，双方就本工程各事项协商一致签订本合同。
一、工程概况：1.1工程名称：康定园附属工程1.2工程地点：青年大道康定园A区院内1.3工程内容：康定园A区内道路，污水、雨水系统配套的下水管，检修井以及水电消防井盖板、水表井。
土建部分：片石挡土墙、室外楼梯、休闲广场、A6、A7栋中间刚性防水及道路以及发包人安排的其它附属项目。
二、承包方式：包工包料三、工程工期：20_年元月3日—20_年5月30日四、工程质量和检查验收：4.1本工程质量达到国家合格工程验收标准4.2施工期间承包人严格按照施工图纸、技术交底、变更通知单及国家有关规范规程和标准进行施工。
接受发包人监督检查，发生工程量由发包人派出代表现场核实签证。
五、其他事项：5.1发包方协商各栋号及周边关系，提供施工用水源及用电源。
5.2承包方严格按照国家有关规范规程和集团公司有关工程那个技术质量安全文明。
机械设备等管理方法组织施工，遵守执行公司的各项管理制度及规定。
5.3小区内排水设施，道路等配套工程为二年进行保修，并预留3%的保修金。
保修期内，承包人接到发包人的通知三天内派人维修，逾期不到，发包人另请维修，去费用由承包人支付。
5.4保修费返回办法：保修费一年期满返回1.5%，两年期满全部返还。
六、其他未尽事宜，双方协商处理，合同签字后生效。
发包人：承包人：代表：代表：合同签订日期：施工内部承包合同范文3经甲、乙双方商定，甲方将“ 的厂房及宿舍楼约5万平方米”工程按职责承包给乙方施工。
本着互惠互利的原则，参照合同法及建筑安装承包合同条例之规定，结合甲方与开放商所签订的合同条款，双方达成如下协议：一、工程名称二、工程地点三、承包内容及形式1、承包内容：土建工程、装修装饰工程、消防、防雷、水电等图纸内容内的工程。
2、承包方式：甲方以职责考核形式承包给乙方，即包工、包料、包工期、包质量、包安全、包现场文明施工(含符合广西区五建的CI形象达标)和包项目经济独立核算并自负盈亏等一切内容。
四、开竣工时间签订建设工程施工合同中规定的工期为准。
工程实际开工日期以开发商(建设方)的开工通知书为准。
五、工程质量标准质量等级为合格。
六、工程价款合同价款及调整1、工程结算方式：工程根据施工图纸、设计变更、现场签证和实际完成工程总量计算造价，造价根据工程计价依据计算，经双方充分核对认同，结算价按总造价计取。
2、工程计价依据：(1)、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500——20_;(2)、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500——20_广西壮族自治区实施细则》;(3)、20_年《广西壮族自治区建筑工程消耗量定额》、《广西壮族自治区装饰装修工程消耗量定额》、《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》;(4)、20_年《全国统一安装工程预算定额广西壮族自治区估价表》;(5)、本工程的施工图纸、设计变更、现场签证;(6)现行的有关配套文件、国家、自治区及南宁市政策性调整有关费用标准的文件规定执行。
3、费率：按《广西壮族自治区建筑装饰装修安装园林绿化工程费用定额》中值取费。
4、材料价格：按工程实际施工期间南宁市建设管理部门发布的建设工程造价信息相应材料价格平均值进行计算，无信息价的由发包人、承包人根据市场价格协商确定。
5、合同价款的其他调整因素：6、结算审定：承包人在竣工验收合格后30内将结算书及所有结算资料一式两份送发包人审核，发包人自收到结算书及结算资料后30日内审定，如双方对结算有异议，可请有审计资质的单位审定，审计费用由双方协商解决，审定时间为30天。
自发包人收到结算书及结算资料30日后，如发包人不审核业不予答复，视同认可承包人提交的结算书。
七、甲方职责总则是有义务履行宏观协调、过程监督、工程手续但不承担具体的工程质量、安全、工期和经济成本责任。
简要分述如下：1、负责协商乙方与开发商、监理和政府各部门等之间的关系、保证工程顺利进行的施工环境。
2、由工地项目经理代表甲方组成项目部，协助乙方搞好全面施工管理，并协助乙方审核与开发商(含设计院)之间经济、技术和管理等方面的书面资料。
3、按照乙方每月的工程进度计划，现场检查落实并督促整改;对工程质量进行监督，对现场场容安全文明施工进行全面监控。
对不整改或整改不利的，有权向乙方提出强行整改乃至停工整顿的要求，乙方应予保障。
4、协助乙方办理竣工结算及竣工资料。
代为乙方交纳相关的工程税金。
八、乙方职责总则是在甲方对外宏观协调并履行工程手续、对内过程监督之下，按照甲方与开发商(建设方)所签订的施工合同、协议(含其他合同补充协议)，全面具体的由与常务副经理为首的项目部组织实施并同时自行承担责任权利及保证对甲方管理费的上缴。
简要分述如下：1、自行编制进度计划一式两份报送甲方，每月25日报送当月完成统计报表一式两份。
乙方应严格按合同工期要求，落实工程进度管理措施，确保施工进度。
如无故延期，自负违约责任。
2、搞好现场规划布局，做到文明施工，达标管理。
现场布置应参照CI规范执行。
严格现场施工安全管理，落实安全防范措施，保障安全无事故。
如有事故发生，自行承担事故的一切直接损失和间接损失。
3、应严格管理，保障工程质量。
所用原材料、成品半成品必须具有合格证和材料证明，不合格材料不得用于工程;按规取样送检，因工程质量问题而造成返工或罚款或影响交竣工的损失，自认自负。