锌钢组合栏杆工程合同(20140818版)-碧桂园集团合同交底及记录
锌钢栏杆工程合同
锌钢栏杆工程合同【合同编号】________甲方（业主）：_________________乙方（承包商）：_________________鉴于甲乙双方就_____________项目（以下简称“本工程”）中的锌钢栏杆供应及安装事宜达成一致，特订立本合同，以资信守。
第一条工程概况1.1 工程名称：_______________________________1.2 工程地点：_______________________________1.3 工程内容：乙方负责向甲方提供并安装锌钢栏杆，包括但不限于材料供应、运输、施工安装、调试等服务。
第二条工程质量2.1 乙方保证提供的锌钢栏杆材料符合国家相关标准和行业规范，无缺陷、无损伤。
2.2 乙方应保证安装工作严格按照设计图纸和技术规范执行，确保工程质量满足甲方要求。
第三条合同价格3.1 合同总价为人民币（大写）_____________元整（￥_____________）。
3.2 如遇工程变更或增减项，双方应协商一致后签署书面补充协议，并调整合同总价。
第四条付款方式4.1 甲方应按以下方式向乙方支付合同款项：（1）预付款：合同签订后7个工作日内支付合同总价的30%。
（2）进度款：工程完成50%时支付合同总价的40%。
（3）结算款：工程完工验收合格后支付剩余30%。
第五条工期与交付5.1 乙方应于______年______月______日前完成全部工程施工，并通知甲方进行验收。
5.2 如遇不可抗力因素导致工期延误，乙方应及时书面通知甲方，并提出调整工期的建议。
第六条违约责任6.1 如乙方未能按合同约定时间完成工程，应按未完工程价值的千分之五每日向甲方支付违约金。
6.2 如甲方未按约定时间支付工程款，应按逾期金额的千分之三每日向乙方支付违约金。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中如有争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交至合同签订地人民法院诉讼解决。
锌钢栏杆安装合同范本(通用)
锌钢栏杆安装合同范本(通用)甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就锌钢栏杆安装事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程内容：锌钢栏杆的安装及售后服务。
二、工程期限2.1本工程自双方签订合同之日起开始计算工期。
2.2乙方应在合同签订后____天内完成锌钢栏杆的安装工作。
三、工程质量3.1乙方应按照国家相关标准和甲方的要求进行施工，确保锌钢栏杆的质量符合规定。
3.2乙方应提供锌钢栏杆的产品合格证、质量保证书等相关资料。
3.3乙方应在安装完成后进行自检，并及时通知甲方进行验收。
四、工程价款4.1双方协商确定锌钢栏杆的安装费用为人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。
4.2付款方式：乙方在锌钢栏杆安装完成后，甲方进行验收合格后支付全部工程价款。
五、售后服务5.1乙方对安装的锌钢栏杆提供____年的质量保证期。
5.2在质量保证期内，如锌钢栏杆出现非人为损坏的质量问题，乙方应负责免费维修或更换。
5.3乙方应在接到甲方维修通知后24小时内到达现场进行维修。
六、违约责任6.1乙方未按照约定完成工程的，应向甲方支付违约金，违约金的计算方式为：每日按工程总价的____%向甲方支付违约金。
6.2甲方未按照约定支付工程价款的，应向乙方支付违约金，违约金的计算方式为：每日按工程总价的____%向乙方支付违约金。
七、争议解决7.1本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
甲方（委托方）：________________乙方（承包方）：________________签订日期：________________附件：1.锌钢栏杆安装图纸2.锌钢栏杆产品合格证3.锌钢栏杆质量保证书=====本合同更广泛的场景，特设场景及条款=====特殊应用场合及增加条款：1.高层建筑锌钢栏杆安装：增加条款：a.安全措施：乙方必须遵守所有与高层作业相关的安全规定，提供高空作业证，并确保所有安装人员均接受过专业的高空作业培训。
锌钢护栏采购合同范本
锌钢护栏采购合同范本甲：XXX乙：XXX根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的基础上，就甲方向乙方采购锌钢护栏事宜达成如下协议：一、产品名称、型号与数量甲方向乙方采购的锌钢护栏产品名称为XXXXXX，型号为XXXXXX，数量为XXXXXX。
二、价格及支付方式1. 甲方应向乙方支付的货款总额为人民币（大写）XXXXXX元整（XXXXXX元）。
2. 甲方的付款方式为电汇或银行转账，付款期限为合同签订之日起三个工作日内支付总价款的XX，余款在产品交付并通过甲方验收后XX个工作日内付清。
3. 乙方需提供有效的发票以便甲方进行付款。
三、交货时间及地点1. 乙方的交货时间为自收到甲方订单之日起XX个工作日内。
2. 乙方的交货地点为甲方指定地点，并由甲方负责卸货。
四、产品质量保证1. 乙方应保证所提供的锌钢护栏产品质量符合国家相关标准及甲方要求。
2. 如产品在正常使用过程中出现质量问题，乙方应负责及时更换或修理。
五、违约责任1. 如甲方未能按约定时间支付货款，应向乙方支付逾期付款的违约金，违约金的计算方式为：逾期付款金额逾期天数XX。
2. 如乙方未能按约定时间交货，应向甲方支付逾期交货的违约金，违约金的计算方式为：逾期交货金额逾期天数XX。
六、争议解决方式如甲乙双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。
七、其他约定事项1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
2. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
3. 未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。
甲方（盖章）：（甲方公司公章）法定代表人（签字）：（甲方公司法定代表人手写签名）签订日期：XXXX年XX月XX日乙方（盖章）：（乙方公司公章）法定代表人（签字）：（乙方公司法定代表人手写签名）签订日期：XXXX年XX月XX日锌钢护栏采购合同范本（1）亲爱的朋友，您好！一、产品介绍锌钢护栏是一种新型的防护设施，采用高质量的锌钢材料制作而成，具有坚固、耐用、美观等特点。
锌钢栏杆承包合同范本
锌钢栏杆承包合同范本甲方（业主）：________乙方（承包方）：________鉴于甲方需进行锌钢栏杆的安装工作，经双方协商一致，特订立本合同，以便共同遵守执行。
一、合同项目及范围1. 乙方负责甲方指定地点的锌钢栏杆的制作与安装。
2. 工程内容包括但不限于锌钢栏杆的设计、生产、运输、安装及后期维护。
3. 工程地址及具体位置由甲方提供，乙方需确保工程质量满足甲方要求。
二、质量要求1. 乙方必须保证提供的锌钢栏杆材料符合国家相关标准，不得使用劣质材料。
2. 锌钢栏杆的设计应考虑到抗风压、抗震等安全因素，确保长期稳定使用。
3. 乙方应按照甲方提供的图纸和技术要求进行生产，确保产品尺寸精准、外观美观。
三、工期安排1. 本工程计划开工日期为____年____月____日，竣工日期为____年____月____日。
2. 如遇不可抗力因素影响工期，乙方应及时通知甲方，并协商确定新的工期。
3. 乙方应合理安排生产与施工进度，确保按时完成合同约定的工作量。
四、价格条款1. 双方约定的合同总价为人民币____元。
2. 甲方应按照合同约定支付预付款、进度款和尾款。
3. 所有款项的支付均应通过银行转账方式进行，以便双方财务记录。
五、违约责任1. 如甲方未按约定时间支付款项，应向乙方支付违约金。
2. 如乙方未能按约定时间或质量完成工程，应向甲方支付违约金。
3. 双方如有争议，应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至仲裁机构进行裁决。
六、其他事项1. 本合同自双方签字盖章之日起生效。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方代表（签字）：________乙方代表（签字）：________签订日期：____年____月____日。
锌钢护栏工程施工合同范本
锌钢护栏工程施工合同范本甲方（施工方）：________________________(公司名称)乙方（业主方）：________________________(公司名称)根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、协商一致的基础上，签订以下《锌钢护栏工程施工合同》（以下简称“本合同”）：一、工程内容及要求1.1 甲方负责对乙方指定的施工现场进行测量、设计和施工，并按照约定时间完成锌钢护栏工程。
1.2 工程的具体范围、数量和要求详见《锌钢护栏工程设计图纸》及双方共同确认的现场勘测报告。
二、工期2.1 本工程自双方签订本合同之日起_____(天/月)内完成，具体工期以甲方实际施工为准。
三、施工标准3.1 甲方应按照国家相关规定和乙方的要求，确保施工质量和安全。
3.2 甲方负责对施工现场周边环境做好保护，并确保工程完工后进行清理。
四、工程价款及支付方式4.1 本工程总造价为人民币_______元整（大写：____________元整）。
4.2 乙方应按照如下方式支付工程款项：（1）工程开工前，支付合同总价款的________%作为预付款；（2）工程竣工，验收合格后，支付余款；（3）支付方式：____________________。
五、违约责任5.1 若甲方未按照约定时间完成工程或者工程质量不符合要求，将承担违约责任。
5.2 若乙方未按照约定支付工程款项，将承担违约责任。
六、其他约定6.1 本合同经双方签字并加盖公司公章后生效，对双方具有合同法律效力。
6.2 本合同未尽事宜，双方可协商后签署补充协议。
甲方(签字)：___________ 日期：__________乙方(签字)：___________ 日期：__________以上内容经双方确认无误后生效。
（以下空白处为签字、日期）注：本合同一式两份，甲乙双方各持一份，具有同等法律效力。
锌钢护栏工程施工合同范本
锌钢护栏工程施工合同范本甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其它相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行锌钢护栏工程施工事宜，经友好协商，达成以下协议：一、工程概况1.1 工程名称：锌钢护栏工程1.2 工程地点：1.3 工程内容：包括但不限于锌钢护栏的安装、调试、验收等。
二、工程单价及总价2.1 工程单价：锌钢护栏的安装单价为人民币元/平方米。
2.2 总价：根据甲方提供的工程量及单价，双方确认的总价为人民币元（大写：人民币元整）。
三、产品规格及质量要求3.1 锌钢护栏材料：乙方应按照甲方提供的材料品牌、型号及规格进行采购。
3.2 质量标准：锌钢护栏的安装应符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。
四、双方责任4.1 甲方责任：（1）提供施工场地，确保施工顺利进行；（2）提供施工所需的水、电等基础设施；（3）按照合同约定及时支付工程款项；（4）协助乙方办理相关施工手续。
4.2 乙方责任：（1）按照合同约定完成锌钢护栏的安装工作；（2）确保施工安全，防止安全事故的发生；（3）保证施工质量，达到甲方要求；（4）提供施工期间的技术支持和售后服务。
五、施工期限5.1 施工开始日期：____年____月____日。
5.2 施工结束日期：____年____月____日。
六、付款方式6.1 工程进度付款：甲方按照乙方实际完成的工程量，支付工程进度款，支付比例为80%。
6.2 工程验收付款：工程验收合格后，甲方支付剩余的20%工程款。
七、售后服务7.1 质保期：自工程验收之日起，质保期为一年。
7.2 质保期内，乙方负责免费维修或更换因施工质量问题导致的损坏部分。
八、违约责任8.1 乙方未按照合同约定完成施工的，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。
8.2 甲方未按照合同约定支付工程款的，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。
工程锌钢栏杆合同范本
工程锌钢栏杆合同范本甲方（购买方）：________乙方（供应方）：________鉴于甲乙双方就工程项目中的锌钢栏杆供应及安装事宜达成合作意向，特订立本合同，以资信守。
第一条产品规格与要求1.1 乙方须根据甲方提供的图纸和技术参数，生产并供应符合国家相关标准和质量要求的锌钢栏杆。
1.2 锌钢栏杆的具体规格、型号、数量及颜色等详见附件《锌钢栏杆技术规格书》。
第二条价格与支付方式2.1 双方确定的锌钢栏杆单价为人民币____元/米，总价为_____元。
2.2 付款方式：预付款30%，栏杆到场验收合格后支付40%，安装完成并通过验收后支付剩余30%。
第三条交货期限与地点3.1 乙方应于____年____月____日前将锌钢栏杆交付至甲方指定地点。
3.2 若乙方延迟交货，应按每日未交货物价值的千分之五支付违约金给甲方。
第四条安装与验收4.1 乙方负责栏杆的安装工作，安装时间应在交货后一周内开始，具体时间由双方协商确定。
4.2 安装完成后，甲方将组织专业人员进行验收，验收合格即视为乙方履行了交付义务。
第五条质量保证与售后服务5.1 乙方保证提供的锌钢栏杆质量符合国家标准及甲方要求，并提供相应的质保服务。
5.2 质保期为一年，自验收合格之日起计算。
在质保期内，如出现非人为因素导致的质量问题，乙方应负责无偿修复或更换。
第六条违约责任6.1 任何一方违反合同约定，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
6.2 因不可抗力导致无法履行或完全履行合同的，受影响一方应及时通知对方，并在合理期限内提供相关证明，双方根据实际情况协商解决。
第七条争议解决7.1 本合同在履行过程中，如发生争议，双方应首先通过友好协商解决；协商不成时，可提交至甲方所在地人民法院诉讼解决。
第八条其他事项8.1 本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
8.2 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方（盖章）：____________________授权代表签字：____________________日期：____年____月____日乙方（盖章）：____________________授权代表签字：____________________日期：____年____月____日。
锌钢护栏工程施工合同范本
锌钢护栏工程施工合同范本甲方（建设方）：______________乙方（施工方）：______________鉴于甲方需在______________地点进行锌钢护栏的安装工程，经双方协商一致，特签订本合同，共同遵守如下条款：一、工程概况1. 工程名称：______________2. 工程地点：______________3. 工程规模：______________4. 工期要求：自_______年______月______日起至_______年______月______日止。
二、工程质量乙方必须按照国家相关标准和行业规范执行，确保工程质量达到甲方要求的标准。
三、工程造价1. 工程总造价为人民币________元，包含所有材料费、人工费及管理费用。
2. 付款方式：甲方需按以下方式支付工程款——首期款：签订合同时支付总造价的30%；进度款：根据工程进度分批支付，每完成一定阶段支付相应比例；尾款：工程竣工验收合格后支付剩余款项。
四、施工条件和要求1. 甲方应提供必要的施工场地和条件，保证乙方顺利施工。
2. 乙方负责施工过程中的安全管理，采取有效措施防止事故发生。
五、变更和追加工程如遇设计变更或追加工程，双方应及时协商确定变更后的工程造价和工期，并签署书面协议。
六、违约责任若任何一方违反合同条款，需承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失。
七、争议解决合同执行过程中发生争议，双方应友好协商解决；协商不成时，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。
八、其他约定双方可根据工程实际情况，协商确定其他未尽事宜，并以书面形式作为本合同的补充。
九、合同生效本合同自双方授权代表签字盖章之日起生效。
十、合同终止工程竣工验收合格且双方结清所有款项后，本合同自然终止。
锌钢护栏工程施工合同范本
锌钢护栏工程施工合同范本甲方：（施工单位名称）联系地址：联系人：联系电话：乙方：（施工方名称）联系地址：联系人：联系电话：根据《中华人民共和国建筑法》及其他相关法律法规的规定，经甲、乙双方友好协商，就乙方承建甲方公司的锌钢护栏工程（以下简称“工程”）达成如下协议：一、工程内容及要求1. 工程名称：锌钢护栏工程2. 工程地点：（具体地址）3. 工程范围：包括设计、施工、材料采购等全部内容。
4. 工程要求：按照国家相关标准和规定进行施工，保证工程质量。
5. 工程进度：双方商定，乙方应按照工程进度表按时完成施工。
二、工程价款及支付方式1. 工程总价：人民币（大写）￥（小写）__2. 工程价款支付方式：工程款分期支付。
第一阶段：施工开工前支付百分之（__%）作为预付款。
第二阶段：工程竣工验收合格后支付余款。
三、施工期限及保证1. 施工期限：工程开始后，乙方应在__天内完成施工。
2. 质量保证：乙方保证工程质量符合相应标准，若出现质量问题，乙方应负责返工及修理，并在原契约范围内完成。
四、变更、解约及争议解决1. 如甲方需变更工程内容或工程进度，应提前与乙方协商一致，并签署相关变更协议。
2. 若因不可抗力等原因，导致工程无法按时完工，乙方应及时通知甲方，并经双方协商决定后再行施工。
3. 若甲、乙双方协商一致解约，应签署解约协议并支付相应违约金。
4. 若发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，提交有关主管部门或仲裁机构进行仲裁，仲裁裁决是终局裁决。
五、其他约定1. 合同正本一式叁份，甲、乙双方各执一份，第三份存档备查。
2. 本合同未尽事宜，双方可另行协商解决，并签署相关补充协议。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：签订日期：。
锌钢栏杆合同范本
锌钢栏杆合同范本甲方（委托方）：_____________________________地址：______________________________________法定代表人（或授权代表）：_________________联系电话：_________________________________乙方（承揽方）：_____________________________地址：______________________________________法定代表人（或授权代表）：_________________联系电话：_________________________________鉴于甲方需要安装锌钢栏杆，乙方具有相应的资质和能力，甲乙双方本着平等自愿、诚实信用的原则，经协商一致，就锌钢栏杆的制作、安装及相关服务达成如下合同条款：第一条项目概况1.1 项目名称：_____________________________1.2 项目地点：_____________________________1.3 项目内容：_____________________________1.4 项目规模：_____________________________第二条合同标的2.1 乙方应按照甲方的要求，提供符合国家标准的锌钢栏杆，并负责安装。
2.2 栏杆规格、型号、数量及技术要求详见附件一。
第三条合同价格及支付方式3.1 本合同总价为人民币（大写）：______________________（￥______________________元）。
3.2 支付方式：3.2.1 合同签订后，甲方应于____天内支付合同总价的____%作为预付款。
3.2.2 乙方完成栏杆制作并经甲方验收合格后，甲方应于____天内支付合同总价的____%。
3.2.3 栏杆安装完毕并经甲方验收合格后，甲方应于____天内支付合同总价的余款。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
日期：2014-8-19 合同交底内容说明：请承包人仔细阅读合同，相关内容详见合同对应条款发包人区域合约经办人： 日期：发包人项目主管工程师： 日期：合同编号工程名称 发包人承包人 合同价款（元）总建筑面积 （m 2） 工程地点 工程内容 锌钢组合栏杆工程1、工程概况 见合同协议书一、工程概况，包括工程名称、工程地点、工程内容等2、承包方式 固定综合单价包干：已包含锌钢组合栏杆的制作、安装、运输、卸货、型材、辅材、货物保管、测试验、调试、管理费、利润、税金、总体工程竣工验收前的卫生清洁、成品保护费用等完成本工程的各项费用（签证、变更除外）。
3、工程款支付 见合同六、工程款支付方法6.2.1. 承包人在每完成20%的工程量，同时达到发包人认可的施工完整部位（包括已完工且其补充预算已审核的工程变更）后，上报完成工程进度款申请表（进度款申请表必须按照发包人统一发放格式），监理单位在3个工作日内审核完毕并报发包人，发包人应在28天审定并支付当期工程款的80 %，款项自发包人账户汇往承包人指定账户即为支付完毕。
4、工期节点 见合同协议书四、合同工期，包括开完工日期，工期已含法定节假日，具体开工日期以发包人发出的开工通知书内的开工日期为准5、工程承包范围和工作界面划分见合同二、工程范围包括工程所在苑区的锌钢组合栏杆工程6、总承包管理及配合费计取方式、费率3.1.3.总承包管理及配合费（含规费及税金、施工水电费）由发包人向总承包人支付，承包人不须向总承包人支付此部分费用，总承包人提供总承包管理及配合。
7、结算方式 固定综合单价包干，实际工程量按照竣工图结算。
承包人需按深化后并经发包人确认的锌钢组合栏杆设计图纸要求施工。
8、提交预算书要求/ 9、价差调整原则固定综合单价包干，无价差调整日期：2014-8-19 合同交底内容10、质量与验收见合同八、工程质量要求8.1.工程质量达到相关的国家标准及行业标准。
承包人应提供全部锌钢组合栏杆材料出厂合格证、检验报告产品的合格证，并按规定进行材料的见证送检、监督抽检工作，无法提供的，视为质量不合格；8.2.承包人必须非常清楚国家规范中对于各类阳台栏杆最终高度的要求，必须清楚的了解发包人确定的标准栏杆出厂的高度及规格，同时确保现场阳台的土建达到建筑验收要求，若由于土建原因造成最终有效高度达不到验收要求的，承包人应当第一时间向发包人书面提出，并由发包人协调予以解决；若承包人不沟通，造成最终有效高度达不到验收要求的，承包人要承担相应的责任。
承包人应主动与发包人管理人员、总承包单位密切合作；见合同9.1.工程验收9.1.1.每段工程验收前承包人必须提前3个日历天进行自检，经自检合格后，书面通知承包人、发包人及监理共同进行验收；9.1.2. 工程质量达不到约定标准的部分，承包人应在5天内进行整改完毕，承包人必须承担所有整改费用直至工程验收合格为止，并应承担逾期竣工的违约责任。
11、安全文明施工10.1.8.承包人已经清楚明白, 目前发包人对工程管理、质量、进度、安全施工有其特殊的要求，并且有其制度，承包人愿意接受其监督管理、配合巡查；目前管理制度及文明施工及安全管理守则详见附件6《承包人现场安全、质量、材料管理及罚款细则》。
12、未列项清单的约定/13、变更、签证的申报程序10.2.5.发包人或设计院需要变更时,应提前14个工作日办理工程变更修改设计手续,并及时通知承包人；因发包人或总承包人原因造成的返工、停工、误工和对成品保护不力而造成相关成品损坏的,发包人应协调由此造成的实际损失的弥补。
14、竣工验收及结算11.1.4.工程竣工验收必须达到本合同约定的质量标准，否则，承包人除支付给发包人工程结算价5%作为违约金外，还须自费返工达到合同约定标准。
固定综合单价包干，实际工程量按照竣工图结算。
6.2.5.合同承包范围内锌钢组合栏杆工程经验收完成、竣工资料完成移交后，双方在45个工作日内办理完结算，发包人在结算完毕后15个工作日内向承包人付款至结算总价的95％，留结算总价的5%作为保修金。
说明：请承包人仔细阅读合同，相关内容详见合同对应条款发包人区域合约经办人：日期：发包人项目主管工程师：日期：承包人现场管理人员（合同约定）签章：日期：日期：2014-8-19 合同交底内容15、争议的处理方式、程序和要求11.2.争议11.2.1.发包人承包人在履行合同时发生争议，双方可协商解决，协商不成时，由广州仲裁委员会裁决。
11.2.2.发生争议后，除非出现下列情况的，双方都应继续履行合同，保持施工连续，保护好已完工程：a.单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工；b.调解要求停止施工，且为双方接受；c.仲裁机构要求停止施工；d.法院要求停止施工。
e.发包人单方解除合同生效。
16、发包人指定材料及三方合同的约定27.3.1.发包人指定品牌及材料单价的材料设备是指由发包人根据选定的样板、品牌及市场情况，并由承包人负责卸货及保管（暂定材料表材料的价格为材料供应商供至工地现场的价格，由承包人负责卸货及保管的费用由承包人在投标报价时考虑并包含在安装工程全费用综合包干单价中）。
为确保发包人指定品牌供应商收到材料款，承包人应按买卖合同约定将上月“材料月度供应汇总表”与工程进度款申请资料同时提交发包人审核，之后，由发包人代付甲指材料款至相应的供应商，具体详见“买卖合同”（本合同附件9）。
承包人负责审核确认材料供应商提供的供货验收、接收手续单据。
如因承包人审核不严或者放弃审核，而导致发包人根据供应商提供的供货单据支付发包人指定材料款给供应商的，责任概由承包人自行承担，发包人不承担任何责任。
27.3.2.承包人根据工程进度计划向发包人提供完整的指定品牌材料进场计划表和“材料采购买卖合同”各一式三份，具体要求及操作流程详见后附件“甲方指定品牌材料采购工作流程”。
27.3.3.承包人编制指定品牌材料计划时应充分考虑保修期内块料用量，若由于承包人编制的指定品牌材料计划用量不足，造成不同批次生产的材料出现色差，使工程质量、施工进度受到影响，由承包人承担相关责任。
27.3.4.发包人指定品牌及材料单价的材料设备采购及验收详见“买卖合同”及“发包人指定品牌材料采购工作流程”。
27.3.5发包人指定品牌及材料单价的材料设备采购需承包人及时快速的签订三方“买卖合同”，若承包人不积极响应，造成的经济责任及工期责任由承包人负责。
同时，发包人有权延缓支付当期的工程进度款，直至签订三方“买卖合同为止”。
说明：请承包人仔细阅读合同，相关内容详见合同对应条款发包人区域合约经办人：日期：发包人项目主管工程师：日期：承包人现场管理人员（合同约定）签章：日期：日期：2014-8-19 合同交底内容17、临时道路、房屋、水、电设施要求8.1.1.施工场地具备施工条件的要求及完成的时间：发包人负责在开工前使施工现场具备按设计要求进行施工的条件。
8.1.2.1.临时施工道路标准：如在规划红线外道路不能满足施工车辆出入的使用要求，发包人负责修建一条临时施工道路，该施工临时道路修建至承包人承包区域范围外边线，以方便承包人车辆出入。
原则上路宽不超过8米。
道路的日常保养、维修的费用由承包人负责。
施工区域范围内的临时道路由承包人负责修建（包括暗沟、淤泥、地下障碍物等特殊情况），道路修建费用、日常保养、维修的费用由承包人承担。
8.1.2.4.临时施工用电配置标准：发包人协调总承包单位提供现场临时施工用电的变压器或电源接驳点，承包人如需要在施工区域外接驳电源，则由总承包单位提供协助。
8.1.2.5.临时施工用水配置标准：进场后由总承包单位向承包人提供生活水源及施工用水水源的接驳口，并在生活水源水表前加装止回阀以确保生活水源的洁净。
18、附件承诺函见合同附件，包括锌钢组合栏杆工程技术要求、总承包管理及配合工作内容、承包人现场安全、质量、材料管理及罚款细则19、其他合同条款见合同专用条款十一、其他38.1.转让38.1.1.承包人不得将本合同的全部或任何部分转让给他人。
承包人如存在合同约定违约行为之一的，发包人有权单方解除合同，并书面通知承包人后收回工程，由此给发包人造成的经济损失，发包人有权在支付给承包人的任何款项中扣除，并且承包人应按本专用条款第35.2.6款的约定向发包人支付违约金。
38.2.承包人分包38.2.1.分包须经发包人书面批准，并向发包人提供分包单位资质证书、分包合同、分包工程施工方案；本合同规定的工程项目，如有未经发包人批准的第三方施工单位进场，发包人有权中止该分包合同，分包合同不得与本合同发生抵触。
39.不可抗力39.1.双方约定不可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物体坠落或政策的颁布及改变、行政干预等政府行为及其他非发包人承包人责任造成的爆炸、火灾，以及合同约定的自然灾害。
39.3.因不可抗力事件导致的费用由双方按合同约定的方法分别承担。
说明：请承包人仔细阅读合同，相关内容详见合同对应条款发包人区域合约经办人：日期：发包人项目主管工程师：日期：承包人现场管理人员（合同约定）签章：日期：日期：2014-8-19合同交底记录表合同编号日期项目名称合同名称发包人/部门监理单位承包人/合作单位双方合同经办人员联系方式：合同内容简述：（包括工期、质量、工程范围、付款方式、甲供/甲指材料设备、甲分包等范围、总分包的关系、保修期、验收标准、技术标准等内容）1、工期：包括开完工日期，工期已含法定节假日，具体开工日期以发包人发出的开工通知书内的开工日期为准2、质量：见合同八、工程质量要求，工程质量达到相关的国家标准及行业标准。
3、工程范围：见合同二、工程范围包括工程所在苑区的锌钢组合栏杆工程4、付款方式：见合同六、工程款支付方法：6.2.1. 承包人在每完成20%的工程量，同时达到发包人认可的施工完整部位（包括已完工且其补充预算已审核的工程变更）后，上报完成工程进度款申请表5、甲供/甲指材料设备：见合同四、锌钢组合栏杆样品，4.1承包人提供的锌钢组合栏杆材料品种、规格、型号、品牌等按图纸及发包人样品要求，如果没有要求的以本合同附件三为准。
6、甲分包等范围：、承包人不得将承包工程的任何部分分包，也不得将其承包的全部工程肢解以后以分包的名义分别转包给其他人，否则发包人有权单方面解除合同，承包人还须按《附件五承包人现场安全、质量、材料管理及罚款细则》的约定向发包人支付违约金。
7、总分包的关系：见合同3.1.3.总承包管理及配合费（含规费及税金、施工水电费）由发包人向总承包人支付，承包人不须向总承包人支付此部分费用，总承包人提供总承包管理及配合。
8、保修期：本工程保修期为2年9、验收标准：工程质量达到相关的国家标准及行业标准。