建筑工程施工班组中途退场协议书

合集下载

建筑工程施工班组中途退场协议书

建筑工程施工班组中途退场协议书

建筑工程施工班组中途退场协议书合同方信息:发包方:名称:地址:法定代表人:联系方式:承包方:名称:地址:法定代表人:联系方式:第一章总则第一条目的本协议旨在明确发包方与承包方在承包方中途退场情况下,双方权利义务及相关事宜。

第二条适用范围本协议适用于发包方发包的建筑工程施工项目中,承包方在项目执行期间中途退场的相关事项。

第二章承包方中途退场第三条中途退场定义承包方中途退场是指承包方在发包方未同意的情况下,自行或部分停工,停止履约的情况。

第四条中途退场原因承包方中途退场的原因包括但不限于以下情形:发包方未按合同约定支付工程款;发包方多次变更设计或工程量;发包方提供的设计或技术资料有误;发包方未提供必要的施工条件;承包方自身原因导致无法继续施工。

第三章发包方的权利和义务第五条发包方的权利发包方在承包方中途退场的情况下,有权中止或解除合同,并根据实际损失要求承包方承担违约责任。

第六条发包方的义务发包方在承包方中途退场的情况下,有义务:及时通知承包方,要求承包方恢复施工;在合理时间内组织其他施工单位续建或善后处理;支付承包方已完成工程款。

第四章承包方的权利和义务第七条承包方的权利承包方在中途退场的情况下,有权:要求发包方支付已完成工程款;根据实际损失要求发包方承担违约责任;收回已投入施工现场的设备和材料。

第八条承包方的义务承包方在中途退场的情况下,有义务:及时通知发包方,说明退场原因;妥善处理已完成工程,保障工程安全;退回发包方提供的施工图纸、技术资料等;配合发包方组织其他施工单位续建或善后处理。

第五章争议解决第九条协商解决双方当事人应首先通过协商解决有关争议。

第十条调解解决若双方当事人协商不成,可向工程所在地人民调解委员会申请调解。

第十一条仲裁解决若双方当事人调解不成,一方当事人可向具有管辖权的仲裁机构申请仲裁。

第六章附则第十二条生效本协议自双方当事人签字盖章之日起生效。

第十三条修改和解除本协议的内容只能经双方当事人共同协商一致后方可修改或解除。

建筑工程施工班组中途退场协议书

建筑工程施工班组中途退场协议书

建筑工程施工班组中途退场协议书协议书编号: XXXXXXXX日期: 年月日甲方(施工单位):XXXXXX有限公司地址:XXXXXXXXX联系人:XXXXXXX联系电话:XXXXXXXXX乙方(班组承包人):XXXXXXX地址:XXXXXXXXX联系人:XXXXXXX联系电话:XXXXXXXXX鉴于:1. 甲方与乙方签订了建筑工程施工合同,合同编号为XXXXXXXX;2. 根据建筑工程施工合同,乙方应承担施工班组的组织管理和工程施工任务;3. 乙方因个人原因无法继续完成合同约定的工程任务,提出中途退场的请求。

经双方协商一致,就乙方中途退场事项达成以下协议:一、中途退场日期1. 乙方同意于协议签署后的三个工作日内,完成班组中途退场手续。

二、退场责任和义务1. 乙方负责将施工现场上的施工设备、材料等与其施工任务相关的物品进行整理、清点,并移交给甲方。

乙方应保证移交物品的完好无损。

2. 乙方承诺与施工班组中的工人妥善解除劳动合同关系,并支付相关劳动报酬和福利待遇。

3. 甲方在乙方完成上述退场义务后,应及时结算乙方的工程款项,并提供有关退场手续(如离场证明等)。

4. 乙方应确保施工过程中所涉及的隐患得到妥善处理,并提供与其工作相关的必要文件和资料。

三、互不追究1. 双方同意,在协议签署后,对于乙方之前在施工过程中可能存在的违约、延误或损失等行为,不进行追究或索赔。

2. 乙方同意自愿放弃对于甲方采取法律行动的权利,并承诺无论何时何地都不向甲方或其相关人员进行诉讼、仲裁等法律救济。

四、协议的生效与解除1. 协议自双方签字盖章之日起生效,并作为合同的有效附件。

2. 双方一致同意,如因合同解除产生的争议将依据中华人民共和国相关法律进行解决。

甲方(施工单位):乙方(班组承包人):签字:________________ 签字:_________________日期:________________ 日期:__________________本协议一式两份,甲、乙双方各执一份,并共同遵守执行。

建筑工程施工班组中途退场协议书(2024版)

建筑工程施工班组中途退场协议书(2024版)

建筑工程施工班组中途退场协议书(2024版)合同编号:__________建筑工程施工班组中途退场协议书(2024版)甲方:(全称)地址:____________________________法定代表人:______________________联系电话:________________________乙方:(全称)地址:____________________________法定代表人:______________________联系电话:________________________鉴于:3. 由于__________的原因,乙方中途需退场,双方经协商一致,就乙方中途退场相关事宜达成如下协议。

第一条退场条件1.1 乙方应按原合同约定的施工进度和质量要求完成施工。

1.2 乙方中途退场需提前__天向甲方提出书面申请,并说明退场原因。

1.3 甲方应在收到乙方退场申请后的__天内予以答复,逾期未答复视为同意乙方退场。

第二条退场费用处理2.1 乙方应按照原合同的约定,承担因中途退场而产生的相关费用,包括但不限于:违约金、工程质量修复费用、临时设施拆除及搬移费用等。

2.2 甲方应按照原合同的约定,支付乙方已完成的工程量对应的工程款。

2.3 双方应共同核实乙方已完成的工程量,并在此基础上计算乙方应得的工程款。

第三条退场后责任3.1 乙方应确保其退场后,工程现场的安全、环保、卫生等符合相关法律法规及甲方要求。

3.2 乙方应承担因其在施工过程中产生的任何质量问题或安全事故所产生的全部责任。

3.3 乙方应在退场后__天内,向甲方提交完整的施工资料、验收资料等相关文件。

第四条保密条款4.1 双方在履行本协议过程中,应对对方的商业秘密、技术秘密等予以保密。

4.2 未经对方同意,不得向第三方披露本协议及双方在履行本协议过程中获悉的对方信息。

第五条争议解决5.1 双方在履行本协议过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。

建设工程施工合同中途撤场

建设工程施工合同中途撤场

建设工程施工合同中途撤场【标题】建设工程施工合同中途撤场范本【】甲方(业主):___________乙方(承包商):___________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程施工合同》(以下简称“原合同”),约定由乙方负责甲方位于___________地点的工程项目(以下简称“工程”)的施工任务。

现因___________(撤场原因),甲乙双方经协商一致,同意按照以下条款处理中途撤场事宜:一、撤场原因及责任认定1. 经过甲乙双方共同调查和评估,确认因___________(具体原因)导致无法继续履行原合同。

2. 根据《中华人民共和国民法典》及相关法律规定,双方认定责任方为____方,责任比例为____%。

二、工程结算与赔偿1. 乙方应按照原合同及实际完成的工程量进行结算,甲方应在收到结算报告后__日内支付相应款项。

2. 因中途撤场给甲方造成的损失,乙方应按照责任比例赔偿,赔偿金额为____元。

3. 若乙方未能按时完成撤场工作,应向甲方支付违约金,违约金的计算方式为____。

三、撤场程序及时间1. 乙方应在接到甲方书面通知后__日内制定详细的撤场计划,并提交给甲方审核。

2. 乙方应在甲方批准撤场计划后__日内完成撤场工作,并将场地清理干净,恢复到进场前的状态。

四、争议解决1. 本协议一经签订,即成为原合同不可分割的一部分,与原合同具有同等法律效力。

2. 双方在执行本协议过程中如有争议,应首先通过友好协商解决;协商不成时,可向_____人民法院提起诉讼。

五、其他约定1. 本协议未尽事宜,可由甲乙双方另行签订补充协议。

2. 本协议一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。

甲方(盖章):_________________ 日期:____年__月__日乙方(盖章):_________________ 日期:____年__月__日【结束语】。

建筑工程施工班组中途退场协议书简洁范本

建筑工程施工班组中途退场协议书简洁范本

建筑工程施工班组中途退场协议书建筑工程施工班组中途退场协议书一、协议背景和目的本协议是在建筑工程施工过程中,施工班组中途退场的情况下,为保障双方权益,确保施工进度和质量目标的顺利完成而制定的协议。

二、协议内容1. 协议签订方:委托方:____________________(以下简称甲方)班组承包方:____________________(以下简称乙方)2. 退场理由:乙方因____________________(具体说明乙方退场的原因)而提出中途退场。

3. 退场责任和义务:甲方有权要求乙方按照约定时间进行工程退场,并交付工程地点。

乙方应根据施工进展情况,配合甲方安排合理的退场时间,并保证在规定时间内完成退场工作。

乙方应负责妥善处理自己的施工设备、材料和人员,并交由甲方合规的接收人员确认。

乙方退场后,应对已完成的工程部分进行验收和交接,确保工程的正常进行。

4. 退场补偿:乙方退场后,甲方应根据实际情况和双方之前的协议约定,支付相应的退场补偿费用。

退场补偿费用包括但不限于已完成工程的相应款项,未完成工程的补偿金额等。

双方应友好协商确定退场补偿费用的具体数额,并在签订本协议后的五个工作日内完成支付。

5. 违约责任:若一方违反本协议的约定,使对方遭受损失的,应当承担相应的赔偿责任。

6. 其他事项:本协议一经签署,即视为双方对退场事宜的最终协商结果,发生争议的,应通过友好协商解决。

本协议自双方签字盖章之日起生效,有效期至工程完工并最终结算完成。

本协议一式两份,甲方和乙方各持一份,具有同等法律效力。

本协议内容不得随意修改,修改需经双方协商并签署书面补充协议。

建筑工程施工班组中途退场协议书范文精简处理

建筑工程施工班组中途退场协议书范文精简处理

建筑工程施工班组中途退场协议书
建筑工程施工班组中途退场协议书
=======================
本协议书由以下双方共同签订,以表明建筑工程施工班组中途退场的协议和相关责任。

甲方(建筑承包商):
住所地:
乙方(施工班组):
住所地:
鉴于以下事实:
1. 甲方和乙方之间存在一份建筑工程施工合同,并约定乙方提供施工班组。

2. 根据合同约定,乙方已经开始履行施工班组的工作,但因故无法继续完成合同。

根据上述情况,双方同意以下条款:
1. 乙方同意并确认,在向甲方提出中途退场之前,已经履行了合同约定的工作,并确保其工作质量符合合同和相关法律法规的要求。

2. 乙方同意在中途退场之日起,立即停止一切在工地上的工作。

3. 乙方同意协助甲方安排其他合适的施工班组继续完成合同,包括提供人员资料和工作交接等方面的协助。

4. 甲方同意在收到乙方中途退场通知后,尽快安排新的施工班组,并承担产生的额外费用。

5. 双方同意在退场后保持合作和友好,不对对方进行任何诽谤、损害声誉的行为。

6. 在解除合同后,甲方应及时支付乙方已完成的工作部分的合理费用,并在双方确认无误后结清全部尾款。

7. 双方同意本协议书的生效与解释适用的相关法律法规。

本协议书自双方签字盖章之日起生效,并取代原有合同的有关
条款。

如有争议,双方应友好协商解决;协商不成的,提交有管辖
权的人民法院解决。

甲方(盖章):乙方(盖章):
签字:签字:。

建筑工程施工班组中途退场协议书

建筑工程施工班组中途退场协议书

班组退场协议甲方:有限公司地址:乙方:身份证号: 电话:户籍地址:现沪地址:依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,结合本工程的具体情况,甲、乙双方经认真、友好协商,自愿达成以下协议:一、退场原因:项目工程因乙方施工技术存在问题,缺乏施工经验,质量无法达到业主方的标准要求,经多次提出整改无效,导致乙方中途自行退场,现造成已施工部位质量未达标事实存在。

经双方协商一致,双方同意对20 年月日签订的“”《工程清包合同》中乙方实际施工量进行核算后,乙方同意终止该《工程清包合同》。

二、工程价款核实:1、根据双方认可上表列明,甲方支付乙方截止于2017年月日止双方核实完成所有工程量价款为:0.00元(大写人民币:元整);2、乙方同意支付后续接手施工人员部份整修人工费补贴:0.00元(大写人民币:元整);3、甲方2017年月日前已支付乙方工程量价款为人民币:0。

00元(大写人币:元整)实际支付日为:2017年月日转账;4、实际乙方2017年月日止可收工程量余款为:.00元(大写人民币:元整)。

自协议签订日起,甲方天内付清。

三、其他条款:1、本协议自签订并付清乙方上述工程量余款后,甲乙双方20年月日签订的《工程清包合同》自行终止解除,乙方在本项目的所有债权债务(包含工人工资及其它应付费用)均由乙方自行承担,与甲方无关。

乙方并承诺不得以任何理由向甲方提出经济要求或阻碍甲方正常施工。

若因乙方的原因或乙方所雇请的工人、供货商等待外来人员妨碍甲方施工的,因此导致甲方产生的损失由乙方承担(包括由此产生的一切直接、间接损失)。

2、若办理完该《退场协议》以后双方发生争议,双方协商解决,协商不成,可向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。

3、本退场协议一式三份,甲方执两份,乙方执一份.该协议经双方签字后均具备同等法律效力。

甲方:乙方:法人代表(委托代理人): 签约人(委托代理人):日期:2017年11月日日期:2017年月日。

建筑工程施工班组中途退场协议书

建筑工程施工班组中途退场协议书

建筑工程施工班组中途退场协议书一、退场事由根据项目施工进度和实际工作需要,经双方协商一致,特此签订本协议。

详细事由如下:1. 工程形势变化:由于工程变动或者业主要求调整,导致原有施工班组的工作内容发生了较大变化,需要对施工班组进行调整。

2. 人员调整:鉴于施工班组中人员素质和工作能力的不符合项目要求,需要进行人员的调整或更换。

3. 班组安全问题:施工班组存在安全隐患或不符合安全要求的情况,需要进行整改或更换。

4. 经济原因:由于项目资金情况、预算限制等经济原因,需要调整施工班组的规模或者进行费用的控制。

二、解决方式1. 双方共同承认施工班组中途退场的必要性,并决定进行协商解决。

2. 工程项目负责人和施工班组负责人共同达成一致意见,确定退场的具体时间和范围。

3. 在退场之前,工程项目负责人和施工班组负责人应就相应的工作进行交接,确保工作的连续性和顺利进行。

4. 对于施工班组的退场,工程项目负责人应及时与业主进行沟通和协商,以便业主能够对退场事宜有所了解并做出合理安排。

三、责任分担1. 工程项目负责人应对退场事项做出详细的解释和说明,让施工班组负责人明确责任和义务。

2. 施工班组负责人应尽快完成退场手续和工程范围的整理工作,并将具体情况及时上报工程项目负责人。

3. 如因退场事宜导致的工程延误或问题,由施工班组负责人承担相应的责任,并进行相应的补救工作。

四、协议生效和终止1. 本协议自双方签署之日起生效,有效期暂定为项目工期的剩余时间,具体以项目的实际情况为准。

2. 如双方协商一致,可以提前终止本协议,但应提前至少15个工作日通知对方并征得对方同意。

五、附则1. 本协议一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力。

2. 本协议的签订和履行均受国家法律的约束。

3. 在本协议签订之前,双方已经详细了解和讨论了施工班组中途退场的原因、方式、责任分担等相关事项,并达成一致意见。

甲方(工程项目负责人):签名:___________________乙方(施工班组负责人):签名:___________________。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

班组退场协议
甲方:有限公司
地址:
乙方:身份证号:电话:
户籍地址:
现沪地址:
依照《中华人民共和国合同法》及其它有关法律、法规,遵循平等、自愿、公平和诚信的原则,结合本工程的具体情况,甲、乙双方经认真、友好协商,自愿达成以下协议:
一、退场原因:
项目工程因乙方施工技术存在问题,缺乏施工经验,质量无法达到业主方的标准要求,经多次提出整改无效,导致乙方中途自行退场,现造成已施工部位质量未达标事实存在。

经双方协商一致,双方同意对20 年月日签订的“”《工程清包合同》中乙方实际施工量进行核算后,乙方同意终止该《工程清包合同》。

二、工程价款核实:
1、根据双方认可上表列明,甲方支付乙方截止于2017年月日
止双方核实完成所有工程量价款为: 0.00元(大写人民币:元整);
2、乙方同意支付后续接手施工人员部份整修人工费补贴: 0.00元(大写人民币:元整);
3、甲方2017年月日前已支付乙方工程量价款为人民币:0.00元(大写人币:元整)实际支付日为:2017年月日转账;
4、实际乙方2017年月日止可收工程量余款为:.00 元(大写人民币:元整)。

自协议签订日起,甲方天内付清。

三、其他条款:
1、本协议自签订并付清乙方上述工程量余款后,甲乙双方20 年月日签订的《工程清包合同》自行终止解除,乙方在本项目的所有债权债务(包含工人工资及其它应付费用)均由乙方自行承担,与甲方无关。

乙方并承诺不得以任何理由向甲方提出经济要求或阻碍甲方正常施工。

若因乙方的原因或乙方所雇请的工人、供货商等待外来人员妨碍甲方施工的,因此导致甲方产生的损失由乙方承担(包括由此产生的一切直接、间接损失)。

2、若办理完该《退场协议》以后双方发生争议,双方协商解决,协商不成,可向上海市浦东新区人民法院提起诉讼。

3、本退场协议一式三份,甲方执两份,乙方执一份。

该协议经双方签字后均具备同等法律效力。

甲方:乙方:
法人代表(委托代理人):签约人(委托代理人):
日期:2017年 11月日日期:2017年月日。

相关文档
最新文档