推荐-工程款延期支付协议书
工程类延期合同5篇
工程类延期合同5篇篇1甲方（发包方）：____________________乙方（承包方）：____________________鉴于甲乙双方已签署原工程合同，明确双方权益及义务。
现因故导致工程进度延误，经双方友好协商，就工程延期事宜达成如下协议：一、背景概述1. 工程名称：____________________2. 工程地点：____________________3. 原合同编号及签订日期：____________________4. 工程延期原因简述：由于____________________原因，导致工程进度无法按照原合同规定的时间表进行。
二、合同延期条款1. 延期期限：经双方协商一致，本合同工程期限延期_____天。
2. 延期原因及责任归属：双方确认延期原因系因____________________造成，该原因不属于任何一方的过错。
双方应共同努力，克服上述困难，完成工程建设。
3. 工程价格调整：鉴于工程延期可能带来的成本变动，双方同意根据市场行情及合同条款对工程造价进行合理调整。
具体调整方案另行协商确定。
4. 进度计划及保障措施：乙方应在延期后的期限内，制定并提交新的工程进度计划，确保工程质量和进度。
甲方有权对进度计划进行审核与监督。
双方应共同协作，采取必要的保障措施确保工程顺利进行。
5. 质量标准与验收：工程延期期间，双方应继续遵循原合同约定的质量标准及验收标准。
乙方应确保工程质量符合相关法规及规范。
三、违约责任1. 若因乙方原因导致工程再次延期，乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿甲方损失等。
2. 若甲方未按本合同约定支付款项或其他原因导致乙方损失，甲方应承担相应责任。
四、争议解决与法律适用1. 本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。
2. 若双方在合同履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的人民法院诉讼解决。
工程款项支付日期延期协议书
工程款项支付日期延期协议书
协议书编号：[协议书编号]
签订日期：[签订日期]
根据双方自愿，在充分沟通和协商的基础上，就项目工程款项支付日期延期事宜达成以下协议：
一、延期原因
1. 项目工程的实际进展与原计划存在差距，导致款项支付时间紧迫；
2. 受到不可抗力或相关合同变更等因素的影响，无法按原约定日期支付款项。
二、延期期限
1. 原预定支付日期为[原预定支付日期]；
2. 经双方协商一致，将款项支付日期延期至[延期后的支付日期]。
延期期限为[延期天数]天。
三、权利与义务
1. 承包方（甲方）同意按延期后的支付日期支付款项。
2. 工程方（乙方）同意在支付日期延期期间继续履行合同规定的工程进展和交付要求。
四、违约责任
1. 在延期期限内，如果承包方未按照约定日期支付款项，将按照相关法律法规及协议约定承担相应违约责任。
2. 在延期期限内，如果工程方未按照合同规定履行工程进展和交付要求，将按照相关法律法规及协议约定承担相应违约责任。
五、协议生效
本协议经甲、乙双方签字盖章后生效，并成为双方共同遵守的合同条款。
甲方（承包方）：_____________________
乙方（工程方）：_____________________
签署日期：_____________________。
工程款延期协议书范本(3篇)
第1篇协议编号：_______甲方（工程承包方）：________________________乙方（工程业主方）：________________________鉴于甲方承包的________项目（以下简称“本项目”），项目合同编号为________，合同签订日期为_______，合同约定工程款支付期限为_______。
由于________（具体原因），甲方无法按照合同约定的时间支付工程款，经双方友好协商，达成如下延期支付协议：一、延期支付原因1. 甲方因________（具体原因）导致资金周转困难，无法按期支付工程款。
2. 乙方因________（具体原因）导致工程进度延迟，影响甲方工程款支付。
3. 其他原因：________。
二、延期支付期限1. 原合同约定的工程款支付期限为_______，现经双方协商，同意将支付期限延期至_______。
2. 延期支付期限内，甲方应按照原合同约定的支付比例和支付时间节点，向乙方提交付款申请。
三、延期支付金额1. 延期支付金额为原合同约定支付期限内应支付的全部工程款，即人民币_______元整（大写：_______元整）。
2. 延期支付金额应包括但不限于：工程进度款、结算款、质保金等。
四、支付方式1. 甲方应在延期支付期限内，按照原合同约定的支付方式和程序，向乙方提交付款申请。
2. 乙方应在收到甲方付款申请后_______个工作日内，按照约定将延期支付金额支付给甲方。
五、利息及滞纳金1. 甲方在延期支付期限内，应按照中国人民银行同期贷款利率向乙方支付利息。
2. 若甲方未按约定时间支付利息，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金按每日万分之_______计算。
六、违约责任1. 若甲方未按约定时间支付延期支付金额，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金按每日万分之_______计算。
2. 若乙方未按约定时间支付利息或滞纳金，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金按每日万分之_______计算。
工程款延期支付协议书
工程款延期支付协议书甲方：乙方：一、甲乙双方于年月日签订合同。
双方在合同中约定，该合同总价为二、合同规定付款方式：1、合同签订后七天内支付工程总价款的20%，即元（大写：元整），作为工程预付款。
2、设备、电缆全部进场，经甲方确认后七天内支付合同总价款的60%，即元（大写：元整），作为工程进度款。
3、工程完工，通过供电局、监理方及甲方验收合格、通电、办理完移交手续，且完成对甲方操作员培顺，经供电局及甲方责任人确认后七天内甲方支付工程总价款的15%，即元（大写：元整），作为工程款。
4、剩余工程总价款的5%，即元（元整），作为工程质保金。
三、应付金额实付金额逾期金额四、乙方已适当地履行合同义务，甲方对此并无任何异议；五、甲方由于原因，请求延期支付上述所规定付款方式的2、3、4笔款项，乙方同意在本协议约定的条件下，接受甲方此请求。
就此情况，经双方经协商一致，签订协议如下：1、甲方以作为抵押，对于延期支付的款项，甲方将按照中国人民银行同期贷款利率支付利息。
2、根据公司实际确定具体的支付时间：3、延期付款期间，乙方不能因为资金不到位而影响工程进度，中途停止施工，否则乙方承担违约责任及损失赔偿。
4、乙方同意甲方延期支付部分合同价款的请求。
六、与本协议理解、执行有关的一切纠纷，由双方当事人协商，协商不成的，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、本协议一式四份，双方各执二份。
本协议自双方签字盖章之日起生效，至本协议项下工程款全部清偿时自动失效。
甲方：（签字盖章）年月日乙方：（签字盖章）. 年月日。
建设工程合同逾期付款
建设工程合同逾期付款甲方（发包人）：_____________乙方（承包人）：_____________鉴于甲乙双方于____年__月__日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），现因甲方未能按照原合同约定的付款时间支付工程款，双方经协商一致，就逾期付款相关事宜达成如下补充协议（以下简称“本协议”）：一、逾期付款情况确认甲方确认截止至本协议签订之日，尚欠乙方工程款共计人民币______元，该款项已逾期支付__天。
二、逾期利息及违约金1. 根据原合同第__条的规定，甲方应自逾期之日起按未付款项的千分之__每日向乙方支付逾期利息。
2. 若逾期支付时间超过__天，则视为甲方违约，甲方除需支付逾期利息外，还应按照未付款项的百分之__向乙方支付违约金。
三、逾期影响及责任承担1. 由于甲方逾期支付工程款，导致乙方无法及时采购材料、支付工人工资等，进而影响工程进度和质量的，由此产生的一切损失由甲方承担。
2. 若因甲方逾期支付导致乙方无法履行后续工程，乙方有权暂停工程施工，直至甲方清偿所有欠款及相关费用。
四、还款计划甲方承诺按照以下还款计划偿还欠款：1. 第一期还款：于本协议签订后__天内支付人民币______元；2. 第二期还款：于本协议签订后__天内支付人民币______元；3. 剩余款项：于本协议签订后__天内一次性支付完毕。
五、其他约定1. 本协议作为原合同的补充，与原合同具有同等法律效力。
2. 本协议未尽事宜，按照原合同及相关法律法规执行。
3. 本协议自双方签字盖章之日起生效。
甲方（盖章）：_____________法定代表人或授权代表签字：_____________ 日期：____年__月__日乙方（盖章）：_____________法定代表人或授权代表签字：_____________ 日期：____年__月__日。
工程付款延迟合同范本
工程付款延迟合同范本1. 甲方（业主）：名称：[业主名称]地址：[业主地址]联系电话：[业主电话]2. 乙方（承包商）：名称：[承包商名称]地址：[承包商地址]联系电话：[承包商电话]鉴于甲方拟进行[工程名称]工程，乙方具备相应的工程施工资质和能力，双方经友好协商，就工程付款延迟事宜达成如下协议：一、工程概况1. 工程名称：[工程名称]2. 工程地点：[工程地点]3. 工程内容：[具体工程内容]4. 工程规模：[工程规模描述]二、工程期限1. 开工日期：[预计开工日期]2. 竣工日期：[预计竣工日期]3. 总工期：[总工期天数]三、工程价款及支付方式1. 工程总价为：[具体金额]2. 付款方式：[具体付款方式和时间节点]四、工程付款延迟的约定1. 如甲方未能按照合同约定的时间支付工程款项，每延迟一天，应按照未支付款项的[约定比例]向乙方支付违约金。
2. 若甲方延迟付款超过[约定天数]，乙方有权暂停工程施工，并要求甲方承担由此产生的一切损失。
3. 如因甲方原因导致工程付款延迟，乙方不承担任何责任，但应及时通知甲方并提供相关证明文件。
五、争议解决本合同履行过程中如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可向有管辖权的人民法院提起诉讼。
六、其他条款1. 本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。
2. 本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。
3. 本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。
甲方（业主）签字（或盖章）：__________________日期：__________________乙方（承包商）签字（或盖章）：__________________日期：__________________。
延期付款合同范本6篇
延期付款合同范本6篇篇1延期付款合同范本甲方（债权人）：法定代表人：地址：电话：乙方（债务人）：法定代表人：地址：电话：鉴于甲乙双方就表述事项达成一致，特订立本合同如下：一、合同目的为明确双方的权利义务，甲乙双方本着友好协商的原则，就乙方在约定时限内无力履行还款义务的情况下，延期付款事宜达成一致。
二、借款金额根据甲方借款给乙方的金额为_________元（大写：_________）。
三、延期付款方式1. 乙方应于借款到期日前_____日前向甲方提出需延期还款的书面申请，经甲方同意后，乙方可以在甲方规定的延期期限内还款。
2. 延期还款期限为_____个月，每月收取_____%的延期付款利息，延期天数不超过_____天。
3. 延期还款利息应合理确定，根据实际情况与双方协商确定。
四、延期还款保证1. 乙方保证延期还款时所持有的抵押担保措施有效。
2. 若乙方无法按期还款，甲方有权要求乙方提供充足的抵押担保措施，确保债款的偿还。
五、其他约定1. 本合同自双方签字盖章之日起生效，并具有法律效力。
2. 对于未尽事宜，双方可另行协商约定或签订补充协议。
3. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：法定代表人：法定代表人：签订日期：签订日期：以上为延期付款合同示范，具体内容可根据双方实际情况进行相应调整修改。
希望双方能够依法履行合同义务，共同维护债权债务关系的稳定。
篇2延期付款合同范本甲方（债务人）：_______________（具体信息以实际为准）乙方（债权人）：_______________（具体信息以实际为准）根据《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，甲乙双方经友好协商，就乙方向甲方提供的借款（或货款等）事宜达成如下协议：第一条合同主要内容1. 金额：借款本金（或货款等）金额为_______________（大写）人民币（￥______________元整）。
2. 借款期限：自_______________年_______________月_______________日起，至_______________年_______________月_______________日止。
工程款结算延期付款协议书范本
工程款结算延期付款协议书范本
甲方：（委托人名称）
乙方：（承包人名称）
根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲、乙双方经友好协商一致，就工程款结算延期付款事宜达成如下协议：
第一条协议内容
1.甲方因（工程名称及编号等）工程项目需如（日期）前支付工程款（金额），
但因（具体原因），需延期支付；
2.乙方同意甲方延期支付工程款，并同意签署本协议。
第二条延期支付方式
1.甲方将工程款支付时间延期至（具体日期）；
2.乙方同意接受按（具体付款方式）方式付款；
3.本次延期支付不影响双方其它权利义务。
第三条违约责任
若甲方未按本协议约定时间支付工程款，应向乙方支付违约金（具体金额），并承担由此产生的一切费用。
第四条通知方式
延期支付通知应以书面形式发送至对方指定地址，事件以当事人签收日期为准。
第五条其他
1.本协议自双方签字盖章之日起生效；
2.本协议为双方约定，一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。
甲方：（盖章）签字：
乙方：（盖章）签字：
日期：年月日
本协议经双方签字盖章后生效，对甲、乙双方具有法律约束力。
如果双方均确认协议内容无误，即可开始执行协议。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
工程款延期支付协议书
甲方：
乙方：
一、甲乙双方于年月日签订合同。
双方在
合同中约定，该合同总价为
二、合同规定付款方式：
1、合同签订后七天内支付工程总价款的20%，即元
（大写：元整），作为工程预付款。
2、设备、电缆全部进场，经甲方确认后七天内支付合同总价款
的60%，即元（大写：元整），作为工程进度款。
3、工程完工，通过供电局、监理方及甲方验收合格、通电、办
理完移交手续，且完成对甲方操作员培顺，经供电局及甲方责任人确认后七天内甲方支付工程总价款的15%，即元（大写：元整），作为工程款。
4、剩余工程总价款的5%，即元（元整），作为工程质保金。
三、应付金额
实付金额
逾期金额
四、乙方已适当地履行合同义务，甲方对此并无任何异议；
五、甲方由于原因，请求延期支付上述所规定付款方式的2、3、4笔款项，乙方同意在本协议约定的条件下，接受甲方此请求。
就此情况，经双方经协商一致，签订协议如下：
1、甲方以作为抵押，对于延期支付的款项，甲方将按照中国人民银行同期贷款利率支付利息。
2、根据公司实际确定具体的支付时间：
3、延期付款期间，乙方不能因为资金不到位而影响工程进度，
中途停止施工，否则乙方承担违约责任及损失赔偿。
4、乙方同意甲方延期支付部分合同价款的请求。
六、与本协议理解、执行有关的一切纠纷，由双方当事人协商，
协商不成的，依法向甲方所在地人民法院提起诉讼。
七、本协议一式四份，双方各执二份。
本协议自双方签字盖章之
日起生效，至本协议项下工程款全部清偿时自动失效。
甲方：
（签字盖章）
年月日
乙方：
（签字盖章）
年月日
[温馨提醒：合同协议是经验性极强的领域，无法思考和涵盖全面，最好找专业律师起草或审核后使用。
范文供参考，期待你的好评与关注]。